21年二级建造师考试真题9卷 第1卷
《招标投标法实施条例》对于开标的规定，下列表述正确的有（）。
A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录
B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录
C.投标人少于3个的，不得开标
D.投标人少于5个的，不得开标
E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标
答案：A,C,E
解析：
2019新版教材P78页
开标要求,《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。@##
某施工企业未取得安全生产许可证就进行施工，除责令其停止生产、没收违法所得外，还应处（ ）罚款。
A．5万元以下
B．5万元以上10万元以下
C．10万元以上50万元以下
D．50万元以上100万元以下
关于沥青混凝土路面中封层作用的说法，正确的有()。
A、 封闭某一层，起保水防水作用
B、 增加基层的整体强度和厚度
C、 起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用
D、 起路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强作用
E、 沥青面层铺筑前要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁
答案：A,C,D,E
解析：
主要考察的是封层的作用，封层的作用：一是封闭某一层起着保水防水作用；二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用；三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强；四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。
双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是()天。
A . 20
B . 18
C . 17
D . 16
答案：C
解析：
计算工期是根据网络计划时间参数计算出来的工期。工作持续时间最长的线路即为关键线路(①一③一⑤一⑦或①一③一⑥一⑦)，总持续时间为6+5+6=17（天）或6+6+5=17（天），即计算工期为17天。
现场组装的大型设备，各运动部件之间的相对运动精度不包括（ ）。
A、直线运动精度
B、圆周运动精度
C、传动精度
D、配合精度
答案：D
解析：
2020版教材P 56
本题考查的是影响设备安装精度的因素。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。
21年二级建造师考试真题9卷 第2卷
下列分部分项工程中，其专项方案必须进行专家论证的有( )。
A.开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程
B.采用矿山法施工的隧道
C.深基坑开挖深度超过3m的基坑的土方开挖
D.水下作业工程
E.施工高度30m及以上的建筑幕墙安装工程
答案：A,B,D
解析：
深基坑开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程、施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程才需要通过专家论证，C、E错误，其余都属于必须进行专家论证的工程。
下列属于管井法降水适用条件的是（ ）。
A.第四系含水层厚度大于5．0m
B.基岩裂隙和岩溶含水层，厚度应大于5．0m
C.基坑地下水位超出基础底板或洞底标高不大于2．0m
D.含水层渗透系数K宜小于1．0m／d
答案：A
解析：
管井法降水适用条件： ①第四系含水层厚度大于5．0m；
②基岩裂隙和岩溶含水层，厚度可小于5．0m；
③含水层渗透系数K宜大于1．0m／d。
孙某伙同其家人骗取工伤保险费，查出后，被责令退还，并处一定额度的罚款。该罚款额度应是（）。
A.骗取金额1倍以上2倍以下
B.工伤保险费1倍以上2倍以下
C.骗取金额2倍以上5倍以下
D.工伤保险费2倍以上5倍以下
答案：C
解析：
2019新版教材P239页
《工伤保险条例》规定，用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有关工程的拆除符合规定的是（）。
A.建设单位应将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位
B.建设单位应当在拆除工程施工15日前报有关部门备案
C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明是建设单位应该提交的备案资料
D.施工单位应该提供堆放、清除废弃物的地点
E.拆除施工组织方案应由施工单位提交有关部门备案
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P251页
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。
该工艺管道采用蒸汽吹扫，则吹扫前应（ ）。
A．先用水冲洗
B．先用空气吹扫
C．暖管
D．及时排水
E．检查管道热位移
21年二级建造师考试真题9卷 第3卷
( )施工技术是垃圾填埋场泥质防水技术的核心。
A.选择原材料配合比
B.严格控制压实度
C.掺加膨润土的拌合土层
D.分层压实
下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有（ ）。
A.施工组织设计
B.施工测量放线报验表
C.见证检测报告
D.交接检查记录
E.检验批质量验收记录
答案：C,D
解析：
2020版教材P287页
（二）工程质量控制资料:2.施工试验记录和见证检测报告；4.交接检查记录
炉窑湿砌时，每段长度不得大于（ ）m。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
答案：B
解析：
2020版教材P122
砌筑时若采用顶杠固定耐火砖，自热端向冷端分若干段分别进行环向砌筑，每段长度：湿砌不大于1m，干砌不大于2m。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合（ ）
A、 工程建设强制性标准
B、 监理单位制定的
C、 工程建设推荐性
D、 工程建设行业
答案：A
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程产品质量不合格，是指该工程产品没有满足( )。
A.某个预期使用要求
B.合理的期望要求
C.质量目标要求
D.质量要求
答案：D
解析：
2020新版教材P175页
凡工程产品未满足质量要求，就称之为质量不合格。
21年二级建造师考试真题9卷 第4卷
关于总承包单位、对专业分包单位管理，说法正确的是（）。
A.总承包单位负责提供施工图纸，不负责向专业分包单位进行技术交底
B.专业分包单位应在专用条款约定的时间内，向建设单位提交一份详细施工组织设计，经批准后实施
C.随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通
D.专业分包单位只允许承包人及其授权的人员在工作时间内，合理进入专业工程施工场地或材料存放的地点
答案：C
解析：
2019版教材P144页
承包人的工作如下：
1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
2)按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。
4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
6)承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备地点，分包人应提供方便。
在合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。
分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。
项目实施过程中，应进行项目目标的( )，它的原理是项目目标控制的基本方法。
A．定量控制
B．定性控制
C．动态控制
D．系统控制
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），( )应建立健全质量保证体系。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.项目法人
答案：B
解析：
2020版教材P220
③施工单位要推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，落实质量责任制。在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制。
关于标高基准点安装的说法，错误的是（ ）。
A.一般埋设在基础边缘便于测量处
B.也可埋设在设备底板下面的基础表面
C.简单的标高基准点一般用于独立设备安装
D.预埋的标高基准点主要用于连续生产线上的设备安装
答案：B
解析：
2020版教材P23
（2）安装标高基准点的测设：标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种：一种是简单的标高基准点；另一种是预埋标高基准点。采用钢制标高基准点，应是靠近设备基础边缘便于测量处，不允许埋设在设备底板下面的基础表面。
水泥混凝土路面缩缝设传力杆时的切缝深度，不宜小于板厚的( )，且不得小于70mm。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
答案：B
解析：
2019版教材P27页
水泥混凝土路面横向缩缝采用切缝机施工，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%--30%时进行。切缝深度：设传力杆时，不应小于面层厚度的1／3，且不得小于70mm；不设传力杆时不应小于面层厚度的1／4，且不得小于60mm。
21年二级建造师考试真题9卷 第5卷
利用绿化代替场地硬化，属于绿色施工中的（ ）。
A.节材与材料资源利用
B.节地与施工用地保护
C.节能与能源利用
D.节水与水资源利用
答案：B
解析：
本题考查的是绿色施工与新技术应用。选项A、C、D错误。最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。利用和保护施工用地范围内原有的绿色植被。施工场地应硬化处理，有条件时，可对施工现场进行绿化布置。选项B说法正确，故正确答案是B。
关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。
A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议
B.招标人对问题的答复函件须注明问题来源
C.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间
D.标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准
E.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个获得投标文件的投标意向者
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P228
选项B错误，招标人对问题的答复函件不需要说明问题来源。选项D错误，会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件，都是招标文件的有效组成部分，与招标文件具有同等法律效力。当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。
《煤矿井巷工程施工规范》关于“先探(水)后掘(进)”的重要规定，当掘进工作 面遇有下列情况之一时必须先探水后掘进（）。
A.接近溶洞、水量大的含水层
B.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、含水层等相通的断层
C.接近被淹井巷、老空或老窑
D.接近隔离矿柱
E.长时间停机恢复掘进时
混凝土灌注桩施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查，人工挖孔桩尚应复验（ ）。
A．嵌岩深度
B．孔底沉渣厚度
C．土（岩）层完整情况
D．孔底持力层土（岩）性
地下工程防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝，当需要留设施工缝时其留置位置正确的有（）。
A.墙体水平施工缝应留在底板与侧墙的交接处
B.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不宜大于300mm
C.底板与侧墙的交接处不宜留施工缝
D.垂直施工缝与变形缝相结合
E.板墙结合的水平施工缝可留在板墙接缝处
答案：C,D
解析：
本题考查的是防水混凝土施工。防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。当留设施工缝时，应符合下列规定：①墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下150～300mm处。墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。②垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。故选C,D。
21年二级建造师考试真题9卷 第6卷
经纬仪的主要功能是测量( )。
A.角度
B.距离
C.高差
D.高程
答案：A
解析：
2019版教材P46页
经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器。
劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。
A.3
B.6
C.10
D.12
答案：D
解析：
2019新版教材P135页
月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。
从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为（ ）。
A.专项承包
B.项目承包
C.项目总承包
D.阶段承包
答案：C
解析：
P196-197
项目总承包即从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成。这种承包方式要求项目风险少、承包公司有丰富的经验和雄厚的实力。目前，它主要适用于洗煤厂、机厂之类的单项工程或集中住宅区的建筑群。
微差爆破是利用毫秒级间隔，实现按顺序起爆的方法，也称为毫秒爆破。使用微 差爆破的明显效果是（）。
A.可控制起爆时间，达到安全爆破的效果
B.可实现分次爆破，达到减少对围岩的破坏作用
C.增加了破碎作用，能够减小岩石爆破块度，降低单位炸药消耗量
D.可减少雷管的使用段数，控制爆破时间
在常用测量工具中，（ ）是只能测量两点之间高差的仪器。
A.经纬仪
B.水准仪
C.全站仪
D.光电测距仪
答案：B
解析：
P4-7
水准仪是测量两点之间高差的常用仪器，通常使用光学水准仪。测定时将水准仪整平安置于两点之间，瞄准前、后测点上的水准尺，并精确整平水准仪，通过望远镜读取水准尺上读数，然后计算两点间高差。
21年二级建造师考试真题9卷 第7卷
业主方进度控制的任务是控制整个项目()。
A.建设管理进度
B.建设施工进度
C.前期工作进度
D.实施阶段进度
答案：D
解析：
2020新版教材P131页
业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。
基坑工程监测内容包括()。
A.支护结构监测
B.周围环境监测
C.坑外地形的变形监测
D.地下水排降检测
E.原状土沉降检测
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P122页
基坑工程检测包括支护结构监测和周围环境监测（坑外地形的变形监测）。@##
根据《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2000，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是()。
A、 质量体系文件
B、 质量手册
C、 程序文件
D、 质量计划
答案：A
解析：
二企业质量管理体系文件的构成质量管理体系标准明确要求，企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施质量体系审核、质量体系认证、进行质量改进的重要依据。
根据《公路工程概预算编制办法》的规定，间接费中的规费计算公式是()。
A、 ∑各类工程的人工费×规费费率(%)
B、 ∑各类工程的直接费×规费费率(%)
C、 ∑各类工程的材料费×规费费率(%)
D、 ∑各类工程的其他工程费×规费费率(%)
答案：A
解析：
规费=∑各类工程的人工费×规费费率(%)，故选A
施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑法，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。
A.犯罪行为发生之日
B.刑罚执行完毕之日
C.案件移送审查之日
D.刑事判决生效之日
答案：B
解析：
2020版教材P 217
2017年版教材P217：施工单位的主要负责人、项目负责人有以上违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。
21年二级建造师考试真题9卷 第8卷
某水利枢纽工程包括节制闸和船闸工程，工程所在地区每年5～9月份为汛期，项目于2014年9月开工，计划，2007年1月底完工，项目划分为节制闸和船闸两个单位工程。根据设计要求，节制闸墩、船闸侧墙和底板采用C25、F100、W4混凝土。本枢纽工程施工过程中发生如下事件：
事件1：根据合同要求，进场钢筋应具有出厂质量证明书或实验报告单，每捆钢筋均应挂上标牌，标牌上应标明厂标等内容。
事件2：船闸单位工程共有20个分部工程，分部工程质量全部合格，其中优良分部工程16个，主要分部工程10个，工程质量全部优良，施工过程中未发生质量事故。外观质量得分率为86.5%，质量检验评定资料齐全。工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。
事件3：项目如期完工，计划于2017年汛前进行竣工验收，施工单位在竣工图编制中，对由预制改成现浇的交通桥工程，直接在原施工图上注明变更的依据，加盖并签署竣工图章后，作为竣工图。
1、背景资料中，C25、F100、W4分别表示混凝土的哪些指标？其中数值25、100、4，的含义分别是什么？
2、除厂标外，指出事件一中，钢筋标牌上应标注的其他内容。
3、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007），单位工程施工质量优良标准中，对分部工程质量、主要分部工程质量及外观质量方面的要求分别是什么？根据事件2提供的资料，说明船闸单位工程的质量等级。
4、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）和《水利工程建设项目档案管理规定》（水办[2005]480号）的规定，指出并改正事件三中的不妥之处。
答案：
解析：
1. C25表示混凝土抗压强度；F100表示混凝土抗冻性；W4表示混凝土抗渗性。
25指的是25MPa≤fcu，k＜30MPa的混凝土；100表示混凝土能经受100次的冻融循环；4混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力为0.4MPa。
2.每捆（盘）钢筋均应挂上标牌，标牌上还应注有钢号、产品批号、规格、尺寸等项目。
3. 单位工程施工质量优良标准中要求：
分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级；
主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故。
外观质量得分率达到85%以上。
船闸单位工程的分部工程优良率=16÷20=80%＞70%，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为86.5%＞85%。且质量检验评定资料齐全。工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。质量等级为优良。
4. 不妥之处一：计划于2017年汛前进行竣工验收
理由：竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。
不妥之处二：对由预制改成现浇的交通桥工程，直接在原施工图上注明变更的依据，加盖并签署竣工图章后，作为竣工图。
理由：凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过1/3的，应重新绘制竣工图（可不再加盖竣工图章）。重绘图应按原图编号，并在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署竣工图确认章。
矿井联系测量中的物理定向方法有（ ）等。
A.经纬仪定向
B.陀螺经纬仪定向
C.磁性仪器定向
D.投向仪定向
E.光学经纬仪定向
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
A.14
B.20
C.28
D.36
答案：A
解析：
2019新版教材P298页
质量保证金返还。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
抛投块料截流特别适用于( )的河流。
A.大流量
B.小流量
C.大落差
D.落差适中
E.小落差
答案：A,C
解析：
2020版教材P70
拋投块料截流是最常用的截流方法，特别适用于大流量、大落差的河道上的截流。
施工企业质量管理体系文件主要包括（ ）。
A.质量手册
B.质量认证文件
C.质量计划
D.程序文件
E.质量记录
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P160页
质量管理体系文件的构成 1.质量手册；2.程序文件；3.质量计划；4.质量记录。
21年二级建造师考试真题9卷 第9卷
桥梁附属设施包括（ ）。
A.监控系统
B.桥面系
C.伸缩缝
D.桥头搭板
E.锥形护坡
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P103
桥梁附属设施包括桥面系、伸缩缝、桥头搭板和锥形护坡等。
下列关于幕墙节能工程的说法， 正确的是（ ） 。
A． 采用了一种节能材料或节能设施， 可称为节能幕墙
B． 幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行
C． 幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D． 传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
答案：C
解析：
参见教材 P311、 P246、 P306。 A 项， 节能幕墙一般采用隔热型材、 中空玻璃（中空低辐射镀膜玻璃等） 、 高性能密封材料、 优质五金件（多点锁等） 以及采取相应的保温或遮阳设施， 但不是采用了其中一种或多种材料或设施。 就可称为节能幕墙。 幕墙的各项热式工指标标满足节能规范对该建筑物要求。 才可称为节能幕墙； B 项， 幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收； 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行； D 项， 传热系数是衡量围护结构的热工指标， 导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标。
投资项目中的敏感性分析，就是在确定性分析的基础上，通过进一步分析项目主要不确定性因素的变化对项目（ ）的影响，从中找出敏感因素，确定（ ）对该敏感因素的敏感程度和项目对其变化的承受能力。
A．风险风险
B．规模规模
C．评价指标评价指标
D．建设投资建设投资
《民事诉讼法》规定，下列不属于人民法院应裁定中止执行的情形的是( ）。
A.申请人表示可以延期执行的
B.案外人对执行标的提出确有理由异议的
C.被执行人隐匿可执行财产的
D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的
答案：C
解析：
执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：①申请人表示可以延期执行的；
②案外人对执行标的提出确有理由异议的；
③作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；
④作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；
⑤人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。
燃气管道通过河流时，条件许可也可利用道路桥梁跨越河流，应符合的要求是：（ ）。
A．燃气管道的输送压力不应大于0.4MPa
B．当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时，必须采用安全防护措施
C．燃气管道随桥梁敷设时不能同时有敷设的其他管道
D．敷设于桥梁上的燃气管道的管材可不作特殊要求
E．燃气管道随桥梁敷设时，对管道应做较高等级的防腐保护
