21年二级建造师考试题目下载8篇

【考点】本题考查行政处罚中听证程序的适用范围【解析】听证程序，根据《行政处罚法》第42条规定，是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、执业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿（包括属于停业整顿性质的，责令在规定的时限内不得承接新的业务）、责令停止执业业务、没收违法建筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，由当事人要求，由非本案调查人员主持，听取调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议与法律依据，并听取当事人的陈述、举证、质证和申辩及意见的程序活动。当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。警告不属于较为重大的处罚种类，A选项不正确。B、D选项属行政处分范畴，非正选项。C选项属前述可听证的范围，正确。

P34。花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨， 为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。

2019版教材P82页
（1）浆液浓度的控制。灌浆过程中，必须根据吸浆量的变化情况，适时调整浆液的浓度。开始时用最稀一级浆液，在灌入一定的浆量后若吸浆量没有明显减少时，即改为用浓一级的浆液进行灌注，如此下去，逐级变浓直到结束。（2）灌浆压力的控制。灌浆尽可能采用比较高的压力，但应控制在合理范围内。灌浆压力的大小与孔深、岩层性质和灌浆段上有无压重等因素有关，应通过试验来确定，并在灌装施工中进一步检验和调整。（3）回填封孔。回填材料多用水泥浆或水泥砂浆。回填封孔有机械回填法和人工回填法。

法院调解书经双方签收后，即具有法律效力，效力与裁决书相同。 经司法确认的人民调解协议具有强制执行效力行政调解不是行政行为，不能进行行政复议、行政诉讼，不具有强制执行力。 仲裁调解书经双方当事人签收后，与裁决书具有同等法律效力。

该试题考点已过期，新版教材已不考，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。 企业管理费中的税金是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税及教育费附加等。城市维护建设税及教育费附加已含在调整后的企业管理费基本费用费率中，不另行计算

2020新版教材P64页
根据公式利用综合单价法计算分部分项工程费需要解决两个核心问题，即确定各分部分项工程的工程量及其综合单价。

2020版教材P 154
建筑设备监控系统可以通过TCP/IP通信协议或RS232接口方式等共享其他系统的部分数据，实现各系统的控制与联动；冷水机组、热泵机组、锅炉设备也可以提供设备的通信接口卡、通信协议和接口软件，以通信方式与建筑设备监控系统相连。

1.①错误之处：粉土和砂性土两种路堤填料，施工单位随即组织施工直接填筑；
正确做法：砂土，可用作路基填料，但由于没有塑性，受水流冲刷和风蚀时易损坏，使用时可掺入黏性大的土。
②错误之处：考虑到砂性土强度不够，故两种填料混合使用；
正确做法：性质不同的填料，应水平分层、分段填筑、分层压实。同一水平层路基全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。
③错误之处：碾压时，施工中填石作业从最低处开始，分层填筑，每一分层先是人工摊铺主骨料，平整作业铺撒嵌缝料。
正确做法：每一分层先是机械摊铺主骨料，平整作业铺撒嵌缝料，将填石空隙以小石或石屑填满铺平，采用重型振动压路机碾压，压至填筑层顶面石块稳定。
2.承包人收到变更指示或意向书后14d内，向监理工程师提交变更报价书。监理工程师收到承包人变更报价书后14d内，根据合同约定商定或确定变更价格。
3.质量缺陷性质确定的方法：观察和查阅记录资料；检验与试验；专题调研。
4.土方路基的实测项目补充如下：纵断高程、弯沉值、横坡。关键项目为：压实度、弯沉值。

2019新版教材P162页
出租人的主要义务是交付出租物、维修租赁物、权利瑕疵担保、.物的瑕疵担保、保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。

2019版教材P224页
施工用电配电系统各配电箱、开关箱中应装配隔离开关、熔断器或断路器。隔离开关、熔断器或断路器应依次设置于电源的进线端。

2019版教材P288页
从事燃气、热力工程施工的焊工，必须按《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGZ6002-2010的规定考试合格，并持有国家质检总局统一印制的《特种设备作业人员证》。

2020版教材P210
（7）石膏板、硅酸钙板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

P207-210
合同价款调整费用计算的有关规定1.国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。2.施工中出现施工图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符，应按照实际施工的项目特征，重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整同价款。3.因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时应接下列规定调整:（1巳标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，项目的单价，按合同中已有的综合单价确定;（2巳标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价;（3己标价工程量清单中没有适用也没类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和|计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。（4巳标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确后调整。4工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按照规范规定调整措施项费。5.对于招标工程量清单项目，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现的偏差和工程变更等原因导致的工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。6.合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影合同价款时应根据合同约定，按规范规定的方法调整合同价款。7.因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和l待安装的设备的损害，由发包人承担;（2发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;（3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担;（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的。

2020新版教材P203页
危险源识别的方法有询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与操作性研究、事故树分析、故障树分析等。安全检查表(SCL)实际上是实施安全检查和诊断项目的明细表。运用已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，识别工程项目存在的危险源。检查表的内容一般包括分类项目、检查内容及要求、检查以后处理意见等。

若干分项工程组成一个分部工程，其中对工程质量影响大的分项工程应划定为主要分项工程。
例如，管道工程中，蒸汽管道、氧气管道、天然气管道、煤气管道是输送易燃、易爆危险介质的管道，如果出现管道内清洗不干净、焊口缺陷、垫片泄漏、焊后热处理消除应力不当、试压不符合标准、管道焊缝射线探伤数量不符合规定等安装质量低劣情况，管道投入使用后将成为事故隐患，一旦引发，会发生爆裂、气体泄漏、火灾或爆炸等重大事故，因此，这类管道安装应视为主要分项工程，作为施工质量验收重点对象。

2019版教材P154页
( 5 ) 导管使用前，要对导管检漏和抗拉力试验，以防导管渗漏。

2019版教材P125页
“现喷硬泡聚氨酯，不低于15℃。高聚物改性沥青防水卷材，热熔性不低于-10℃。合成高分子防水卷材，热粘法不低于5℃；焊接法不低于-10℃。高聚物改性沥青防水涂料，溶剂型不低于5℃；热熔型不低于-10℃。合成高分子防水涂料，溶剂型不低于-5℃。改性石油沥青密封材料，不低于0℃。合成高分子密封材料，溶剂型不低于0℃。”

2020新版教材P287页
竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请建设单位组织竣工验收的文件。提交竣工报告的条件是施工单位在合同规定的承包项目内容全部完工，自行组织有关人员进行检查验收，全部符合设计要求和质量标准。由施工单位生产部门填写竣工报告，经施工单位工程管理部门组织有关人员复查，确认具备竣工条件后，法人代表签字，法人单位盖章，报请监理、建设单位审批。

经济与管理风险，如：（1）宏观和微观经济情况；（2）工程资金供应的条件；（3）合同风险； （4）现场与公用防火设施的可用性及其数量；（5）事故防范措施和计划；（6）人身安全控制计划；（7） 信息安全控制计划等。

本题注意看清题目，考核的是施工总承包而不是施工总承包管理，否则容易错选 A；选项 BC 亦不 符合题意；选项 D 描述与施工总承包方任务相符。

本题考查的是建设工程工期。承包人实施工程师的处理意见后，可书面提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复，未48小时答复的，承包人可自行复工。

2020版教材P183
2. 预防措施 （1）设计时应根据围岩级别、性状、结构等地质情况，正确选取衬挪形式及衬砌厚度，确保衬砌具有足够的承载能力。（3）钢筋保护层厚度必须保证不小于3cm 钢筋使用前应作除锈、清污处理。（4）混凝土强度必须符合设计要求，宜采用较大的骨胶比，降低水胶比，合理选用外加剂。（5）确定分段灌筑长度及浇筑速度；混凝土拆模时，内外温差不得大于20T; 加强养护，混凝土温度的变化速度不宜大于5×C/h。

2020版教材P68页
，原文：沥青表处路面简称沥青表处，是由沥青和细粒碎石按比例组成的一种不大于3cm的薄层路面。沥青表面处治通常采用层铺法施工，按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少，可分为单层式、双层式和三层式3种，单层式和双层式为三层式的一部分。“B.平衡梁法”和“C.小型机具法”属于水泥混凝土路面施工方法。“D.撒布法”是喷洒沥青的方法。所以，本题的正确选项是“A.层铺法”。

2019版教材P86页
2）锅炉受热面组合形式根据设备的结构特征及现场施工条件来决定。

2020版教材P 307
合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地（原告、被告、签订、履行、标的物）人民法院管辖，但不得违反法律对级别管辖和专属管辖的规定。

2020版教材P49
机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有：

1、安装检测使用方法；

2、有利于保持而不被毁损

3、刻划清晰容易辨识。

本题考查专利权的保护中赔偿损失的确定方法。有四种确定方法，首先按权利人因被侵权所受到的实际损失确定范围。600*2000/10000=120万元。

垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须持证上岗。

2019版教材P331页
（1）按原建设部《注册建造师执业管理办法》建市[2008]48号文件规定，建筑工程专业的注册建造师执业工程和范围为房屋建筑工程和装饰装修工程。房屋建筑工程包括：一般房屋建筑工程、钢结构工程等；装饰装修工程包括建筑装修装饰工程和建筑幕墙工程。

P163-171

燃气管道随桥梁敷设，过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。

本题考查施工许可证的适用范围。国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程（工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程），可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。选项D，已确定施工企业，主要指总包合同签订。

2020版教材P366页
考查的是二级建造师（水利水电工程）注册执业工程规模标准。原文是表2F333001-1中序号14河湖整冶工程（含疏浚、吹填工程）的中型规模是单项合同额在200~3000万元。故根据题意，属于中型规模。

（1）桩基施工：工期索赔20天；费用索赔20万。
理由：地下溶洞，不可探明的地质条件，建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，20×1=20万元。
（2）商品混凝土供应迟缓，工期和费用均不能索赔。
理由：商品混凝土供应，是施工单位的责任。
（3）施工至二十层结构时，工期索赔15天；费用索赔15万。
理由：结构设计变更，是建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，15×1=15万元。
工期总计索赔：35天，费用总计索赔35万。

2020版教材P93
散装锅炉安装相对于整装锅炉比较复杂，其锅炉本体要在现场组合安装的，包括锅炉汽包、本体受热面、尾部受热面、燃烧设备及其本体附属设备的安装及部分制造。

2020新版教材P255页
对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如：1）可以通过分段施工缩短工期；2）可以减少承包商的对立情绪；3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；4）业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。

2020新版教材P122页
分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分析的方法是:进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。

2020版教材P326
(1)民用建筑工程室内用水性涂料和水性腻子，应测定游离甲醛的含量，(1)民用建筑工程室内用水性胶粘剂，应测定挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛的含量，民用建筑工程室内用水性阻燃剂(包括防火涂料）、防水剂、防腐剂等水性处理剂，应测定游离甲醛的含量；

2019版教材P32页
同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2）抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。

根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。大型水利工程应设置项目站，中小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站(组），或进行巡回监督。从工程开工前办理质量监督手续始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止，为水利工程建设项目的质量监督期（含合同质暈保修期）。

参见教材 P203。 考查内容： 施工招标投标管理要求。招标人应当在招标文件中载明投标有效期。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间； 但是， 依法必须进行招标的项目， 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止， 最短不得少于 20d。

2020版教材P 73
不得在下列墙体或部位设置脚手眼：(1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；(2)过粱上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；(3)宽度小于1m的窗间墙；(4)砌体门窗洞口两侧200mm（石砌体为300mm）和转角处450mm（石砌体为600mm）范围内；(5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内；(6)设计不允许设置脚手眼的部位；(7)轻质墙体；(8)未必复合墙外叶墙。

2020版教材P91
横缝包括横向施工缝、横向缩缝和横向胀缝三类两类，横向施工缝构造上分为设传力杆平缝型和设拉杆企口缝型；横向缩缝构造上分为设传力杆假缝型和不设传力杆假缝型。 （1）每日施工结束或因临时原因中断施工时，应设置横向施工缝，其位置应尽可能选在胀缝或缩缝处。横向施工缝设在缩缝处应采用设传力杆平缝型。施工缝设在胀缝处其构造与胀缝相同。确有困难需设置在缩缝之间时，横向施工缝应采用设拉杆企口缝型。 （2）普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置。不宜采用斜缝。

2020新版教材P154页
环境的因素主要包括现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。其中的施工质量管理环境因素，主要指施工单位质量保证体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。

2020版教材P9
主要有先进陶瓷，非晶态材料，人工晶体，无机涂层，无机纤维。

2020版教材P130
建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

本题考查的是基坑边坡的护坡技术。基坑放坡的要求：按是否设置分级过渡平台，边坡可分为一级放坡和分级放坡两种形式。

2020版教材P41页
Mx在3.7～3.1之间为粗砂，Mx在3.0～2.3之间为中砂，Mx在2.2～1.6之间为细砂，Mx在1.5～0.7之间为特细砂。

承包人在施工中提出的合理化建议这类由承包人提出涉及设计图纸和施工 组织设计变更、材料与设备的代用代换，须经工程师同意。

2019版教材P44页
预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用矿渣硅酸盐水泥，不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。

本题考查钢制储罐安装方法。注意区分球罐焊后几何尺寸检查内容和储罐焊后几何尺寸检查内容。C 选项属于球罐焊后几何尺寸检查内容，因为球罐才有极带、赤道带。