2021二级建造师历年真题解析8篇

发布时间:2021-08-09
2021二级建造师历年真题解析8篇

2021二级建造师历年真题解析8篇 第1篇


电缆标志牌装设的位置有()。

A.电缆接头处
B.电缆每隔5m处
C.电缆转弯处
D.电缆终端处
E.电缆进入管道处

答案:A,C,D,E
解析:
2019版教材P62页
直埋电缆在直线段每隔50-100m处、电缆接头处、转弯处、进人建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。


下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。

A.技术人员缺乏经验
B.设计错误
C.工人疏忽
D.一般性盗窃和抢劫

答案:B
解析:
2019版教材P35页
(三)除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿: 设计错误引起的损失和费用 。@##


在工程施工中,水玻璃常用作()。

A、混凝土的黏结剂
B、建筑构件的防腐剂
C、注浆堵水和加固的材料
D、阻燃灭火与防护的材料

答案:C
解析:
本题考核的是水玻璃的应用。水玻璃又称泡花碱,是一种碱金属硅酸盐。水玻璃具有良好的耐热性能,高温不分解,强度不降低(甚至有增加)。因此常用于工程中注浆堵水和岩土体加固。


根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,下列分部分项工程中,需要专家论证的有( )。

A.开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程
B.各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程
C.混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上
D.12m深的人工挖孔桩工程
E.最大起重量为250kN的龙门吊安装工程

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P234
深基坑工程:
开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2)模板工程及支撑体系:
①各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。
③承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN以上


某土方工程,工程量清单的工程量为1100m3,合同约定的综合单价为16元/m3,且实际工程量减少超过10%时可调整单价,单价调整为15元/m3.经工程师计量,承包商实际完成的土方量为1000m3,则该土方工程的价款为( )。

A.1.76万元 B.1.6万元

C.1.5万元 D.1.65万元

正确答案:B


(2018年案例一)
【背景资料】
某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。
柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。
【问题】施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由。

答案:
解析:
(1)桩基施工:工期索赔20天;费用索赔20万。
理由:地下溶洞,不可探明的地质条件,建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,20×1=20万元。
(2)商品混凝土供应迟缓,工期和费用均不能索赔。
理由:商品混凝土供应,是施工单位的责任。
(3)施工至二十层结构时,工期索赔15天;费用索赔15万。
理由:结构设计变更,是建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,15×1=15万元。
工期总计索赔:35天,费用总计索赔35万。


关于施工成本分析基本方法的用途的说法,正确的有( )。

A.比较法通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因

B.差额计算法将两个性质不同而又相关的指标加以对比,求出比率

C.因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度

D.动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比,分析指标的发展方向和速度

E.相关比率法通过构成比率,考察各成本项目占成本总量的比重

答案:A,C,D
解析:
比较法通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因;差额计算法是利用各个因素的目标值与实际值的差额,计算其对成本的影响程度;因素分析法可用来分析各种因素对成本的影响程度;动态比率法将同类指标不同时期的数值进行对比,分析指标的发展方向和速度;相关比率法将两个性质不同而又相关的指标加以对比,求出比率。故选项A、C、D 正确。


2021二级建造师历年真题解析8篇 第2篇


常用于施工成本分析的比率法有( )。

A.相关比率法
B.置换比率法
C.连环比率法
D.构成比率法
E.动态比率法

答案:A,D,E
解析:
2020新版教材P121页
常用的比率法有相关比率法;构成比率法;动态比率法。


关于沥青混凝土路面中封层作用的说法,正确的有()。

A、 封闭某一层,起保水防水作用
B、 增加基层的整体强度和厚度
C、 起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用
D、 起路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强作用
E、 沥青面层铺筑前要临时开放交通,防止基层因天气或车辆作用出现水毁

答案:A,C,D,E
解析:
主要考察的是封层的作用,封层的作用:一是封闭某一层起着保水防水作用;二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用;三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强;四是基层在沥青面层铺筑前,要临时开放交通,防止基层因天气或车辆作用出现水毁。


施工进度计划的调整包括( )。

A.调整工程量
B.调整工作起止时间
C.调整工作关系
D.调整项目质量标准
E.调整工程计划造价

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P149页
施工进度计划的调整应包括下列内容:(1)工程量的调整;(2)工作(工序)起止时间的调整;(3)工作关系的调整;(4)资源提供条件的调整;(5)必要目标的调整。因此,正确选项是ABC。


货物运输合同中,托运人的主要权利是()。

A.有条件的拒付运费权和任意变更解除权
B.按时提货验收权
C.对运输物品的保密权
D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权

答案:A
解析:
2019新版教材P167页
托运人的主要权利是有条件的拒绝支付运费权和任意变更解除权。 托运人在承运人自行改变运输路线或方式等条件下,有权拒付增加的费用,在货物送达收货人前,有权要求承运人中止运输、返还货物、变更交货地点或收货人,故A选项正确。B选项是托运人或收货人的义务,C、D选项不符合法规规定。


实行监理的建设工程,允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。

A.监理单位总工程师签字
B.施工单位总工程师签字
C.监理工程师签字
D.该工程项目经理签字

答案:C
解析:
2019新版教材P283页
《建设工程质量管理条例》规定:工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款,不进行竣工验收。


工程单价包括( )等四部分内容。

A.分类分项工程量清单费
B.间接费
C.企业利润
D.直接费
E.税金

答案:B,C,D,E
解析:
2019版教材P159页
工程单价是指以价格形式表示的完成单位工程量(如1m3、1t、1套等)所耗用的全部费用。包括直接费、间接费、企业利润和税金等四部分内容,分为建筑和安装工程单价两类,由“量、价、费”三要素组成。


在0~80cm深度范围内的主干路填土路基最低压实度(按重型击实标准)应为(??)。

A.90%
B.93%
C.95%
D.98%

答案:C
解析:


2021二级建造师历年真题解析8篇 第3篇


施工进度计划的调整应包括的内容有()。

A.工程量的调整
B.工作(工序)起止时间的调整
C.工作关系的调整
D.资源提供条件的调整
E.次要目标的调整

答案:A,B,C,D
解析:
2020新版教材P149页
(3)施工进度计划的调整包括下列内容:1.工程量的调整、2.工作(工序)起止时间的调整、3.工作关系的调整、4.资源提供条件的调整、5.必要目标的调整。


下列属于无机材料的有( )。

A.合金钢
B.铁
C.天然石材
D.木材
E.塑料

答案:A,B,C
解析:
2020版教材P38页
1.无机材料(1)金属材料,包括黑色金属,如合金钢、碳钢、铁等;有色金属,如铝、锌等及其合金。(2)非金属材料,如天然石材、烧土制品、玻璃及其制品、水泥、石灰、混凝土、砂浆等。


无粘结预应力筋宜采用一端张拉的是( )。

A.20m
B.30m
C.40m
D.50m

答案:A
解析:
2019版教材P129页
张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时,宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时,宜采用分段张拉和锚固。


在立井施工中,目前应用最为广泛的抓岩机械是( ),它通常固定在吊盘下层盘或稳绳盘上。


A.长绳悬吊抓岩机

B.中心回转式抓岩机

C.环行轨道式抓岩机

D.靠壁式抓岩机

答案:B
解析:


此定金合同生效日期为( )。

A.约定之日

B.签订定金合同之日

C.签订购买建筑陶瓷合同之日

D.定金交付之日

正确答案:D


240mm厚砖砌体承重墙,每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用( )。

A、整砖斜砌
B、整砖丁砌
C、半砖斜砌
D、整砖顺砌

答案:B
解析:
考点:砖砌体工程。240mm厚承重墙的每层墙最上一皮砖、砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖,应整砖丁砌。


某施工企业按规定为职工购买防暑降温饮料的支出属于()。

A.人工费里的补贴
B.职工福利费
C.劳动保护费
D.企业管理费中的其他费用

答案:C
解析:
劳动保护费是指企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。


2021二级建造师历年真题解析8篇 第4篇


为防止隧道衬砌施工中裂缝的产生,衬砌厚度应根据下列( )确定。

A.衬砌混凝土的强度要求
B.衬砌混凝土的坍落度要求
C.围岩类别、形状、结构
D.超挖和欠挖情况

答案:C
解析:
2019版教材P183页
设计时应根据围岩级别、性状、结构等地质情况,正确选取衬砌形式及衬砌厚度,确保衬砌具有足够的承载能力。


雨期路基施工地段一般可选择的地段有( )。

A.平原区的重黏土地段
B.丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石地段
C.岩石地段
D.路堑的弃方地段
E.平原区的盐渍土地段

答案:B,C,D
解析:
2020版教材P11

雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难,不宜安排雨期施工。


公路设计变更分为()。

A.重大设计变更
B.较大设计变更
C.一般设计变更
D.特大设计变更
E.专项设计变更

答案:A,B,C
解析:
2019版教材P334页
公路设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。


某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款,没收其全部违法所得财产。 市质量监督站知道此事后将李某幵除,李某不服公安机关和质量监督站的做法,就以下事项提出行政复议, 其中超出行政复议范围的事项是()。

A.被拘留 B.被罚款5000元
C.被质量监督站开除 D.被没收违法所得

答案:C
解析:
参见教材P335。本题考查的是行政复议的范围,受理和复议决定,质量监督站对内的处理不能提 起行政复议。


根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于计日工的说法正确的有()

A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行
B.采用计日工计价的任何一项工作,承包人都应每天提交报表和有关凭证报送监理人审查
C.计日工由承包人汇总后,列入最近一期进度付款申请单,由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款
D.计日工是承包人完成合同范围内的零星项目按合同约定的单价计价的一种方式
E.已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人确定计日工的单价

答案:A,B,C,E
解析:
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)规定,计日工是指在施工过程中,承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作,按合同中约定的单价计价的一种方式。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行。采用计日工计价的任何一项变更工作,承包人应在该项变更的实施过程中,按合同约定提交相关报表和有关凭证送发包人复核。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2d内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。每个支付期末,承包人应按规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表,以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付。


施工技术文件应由施工单位编制,由( )单位保存

A.监理

B.建设与监理

C.施工与建设

D.施工与监理

正确答案:C


干缩会使木材发生( )。

A.翘曲
B.开裂
C.接棒松动
D.拼缝不严
E.表面鼓凸

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材P38
木材主要研究木材湿涨干缩变形及木制品的特性应用。干缩会使木材翘曲、开裂、接榫松动、拼缝不严,湿胀可造成表面鼓凸。


2021二级建造师历年真题解析8篇 第5篇


【背景资料】
某安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:冷水机组、配电柜、水泵等设备的安装和冷水管道、电缆排管及电缆施工。分布式能源中心的冷水机组、配电柜、水泵等设备由业主采购,金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。安装公司项目部进场后,编制了施工方案,施工进度计划,进行了质量策划。对业主采购的冷水机组、水泵等设备检查,核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将冷水机组二次搬运、吊装就位,安装中设置了质量控制点,做好施工记录,保证了安质量,达到设计及安装说明书要求。在施工中曾发生过以下两个事件。
事件1,在冷水管道施工中,按施工图设计位置碰到其他管线,使冷水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变冷水管道的走向。
事件2,在分布式能源中心项目试运行验收中,有一台冷水机组运行噪声较大,经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明,不属于安装质量问题,经增加机房的隔声措施后通过验收。
【问题】
1.项目部为了保证质量,质量策划应包括哪些内容?
2.项目部在验收水泵时应认真核对哪些技术参数?
3.冷水机组在吊装就位后试运行前有哪些安装工序?
4.在事件1中,项目部应如何变更设计图纸?
5.在事件 2 中,项目部可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?

答案:
解析:
1.施工前应做的质量策划有:建立工程项目的质量管理体系;确定先进可行的质量目标;建立完善的组织机构;明确项目经理部各级人员和部门的职责;组织编制先进合理的质量计划或施工组织设计、施工方案。
2.项目部在验收水泵时,应认真核对水泵的型号、流量、扬程、水泵配用的电机功率等技术参数。
3.在冷水机组吊装就位后试运行前的安装工序有:安装精度调整与检测、设备固定与灌浆、零部件装配、润滑加油。
4.事件1中,项目部应填写设计变更申请单,交建设(监理)单位审核签字后,送原设计单位进行设计变更。
5.事件2中,项目部可提供的施工文件有:施工图纸、技术交底记录、图纸会审记录、工程洽
商记录、施工试验记录、检测报告、工程质量检验记录、设计变更单及有关技术文件等。


应设首席仲裁员时,仲裁庭至少由()名仲裁员组成。

A.2
B.3
C.5
D.7

答案:B
解析:
2020版教材P335
(一)合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。


架空线路试验内容包括( )。

A.测线路的绝缘电阻
B.交流耐压试验
C.冲击合闸试验
D.测量杆塔的接地电阻值
E.泄露电流试验

答案:A,C,D
解析:
2020版教材P64
本题考查的是电力架空线路施工要求。架空线路试验包括:(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定;(2)检查架空线各相的两侧相位应一致;(3)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次;(4)测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定;(5)导线接头测试可采用红外线测温仪,通过导线接头温度的测量,来检验接头的连接质量。


若施工作业所能依据的定额齐全,则在编制施工作业计划时宜采用的定额是( )。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

正确答案:D

施工定额是以同一性质的施工过程一工序,作为研究对象,表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和在企业内部使用的一种定额,属于企业定额的性质。施工定额直接应用于施工项目的施工管理,用来编制施工作业计划签发施工任务单、签发限额领料单,以及结算计件工资或计量奖励工资等。


插座的接线要求包括( )。

A.单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接
B.相线与中性导体可利用插座本体的接线端子转接供电
C.插座的保护接地导体端子与中性导体端子连接
D.同一场所的三相插座,其接线的相序应一致
E.保护接地导体在插座之间不得串联连接

答案:A,D,E
解析:
2020版教材P141
本题考查的是电气照明施工技术要求。插座的接线:
1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔应与中性导体连接。
2)单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接,上孔应与保护接地导体(PE)连接。
3)三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
4)保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
5)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。


重大建设项目档案验收应在项目竣工验收()个月前完成。

A、1
B、2
C、3
D、4

答案:C
解析:
【考点】本题考查重大建设项目档案验收期限要求
《重大建设项目档案验收办法》第12条规定项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。可见只有C选项符合题干要求,是正确答案。


喷射混凝土应采用早强混凝土,要求初凝时间不得大于( )min,终凝时间不得大于( )min。

A.5;10
B.5;8
C.3;10
D.3;8

答案:A
解析:
喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。严禁选用碱活性集料。可根据工程需要掺加外加剂,速凝剂应根据水泥品种、水灰比等,通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间试验,要求初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。


2021二级建造师历年真题解析8篇 第6篇


(2017年)下列施工文件档案中,属于工程质量控制资料的有()

A.工程项目原材料检验报告
B.施工试验记录
C.工程质量事故记录文件
D.隐蔽工程验收记录文件
E.交接检查记录

答案:A,B,D,E
解析:
工程质量控制资料是建设工程施工全过程全面反映工程质量控制和保证的依据性证明资料。应包括原材料、构配件、器具及设备等的质量证明、合格证、进场材料试验报告,施工试验记录, 隐蔽工程检查记录、交接检查记录等。正确答案:A、B、D、E。


(2019年)工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后,建设单位应将质量验收证明在验收后 ( )内报送工程质量监督机构备案。

A.7 天
B.10 天
C.1 月
D.3 天

答案:D
解析:
本题考查的是"施工质量监督管理的实施"。对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、 主体结构等)除进行常规检查外,监督机构还应在分部工程验收时进行监督,监督检查验收合格后,方可进 行后续工程的施工,建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三 天内送工程质量监督机构备案。


碎石沥青混凝土在施工时,采用小料堆集料堆放,主要是为了( )。

A.防止集料表面结硬

B.避免集料产生离析

C.方便施工

D.避免集料温度过高

正确答案:B


工程测量程序中,安装过程测量控制的紧前程序是( )。

A.设置沉降观测点
B.设置标高基准点
C.设置纵横中心线
D.实测记录

答案:A
解析:
2020版教材P22
工程测量的基本程序是:设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。


关于水泥基渗透结晶型防水涂料等特点的说法, 正确的是( ) 。 (2018 年)

A.是一种柔性防水材料
B.具有独特的保护钢筋能力
C.节省人工
D.具有防腐特点
E.耐老性

答案:B,C,D,E
解析:
水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性防水材料。具有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力,环保、无毒、无公害,施工简单、节省人工等特点。


甲、乙、丙三人组成仲裁庭,甲为首席仲裁员。甲认为应支持申请人的主张,乙、丙认为不应支持申请人的主张,则关于仲裁裁决的说法,正确的是()。

A.应按乙、丙的意见作出仲裁裁决
B.乙、丙应服从并按甲的意见作出仲裁裁决
C.应将甲、乙、丙各自的意见全部列出提交仲裁委员会作出决定
D.应按甲的意见作出仲裁裁决,同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见

答案:A
解析:
2019新版教材P335页
独裁仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决,合议仲裁审理的案件由3个仲裁员集体做出仲裁裁决。裁决也可以多数裁决员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记录笔录或者附在裁决书后,但该少数意见不构成裁决书的组成部分。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。


(2017年) 关于高强度螺栓施工的说法,正确的是( )。

A.高强度螺栓不得强行穿入
B.高强度螺栓可兼做安装螺栓
C.高强度螺栓应一次性拧紧到位
D.高强度螺栓梅花头可用火焰切割

答案:A
解析:
P78。高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。若螺 栓不能自由穿入时,可采用绞刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔。 高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。高强度螺栓不得兼做安装螺栓。 高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复 拧、终拧应在24h内完成。 扭剪型高强度螺栓终拧检查,以目测尾部梅花头拧断为合格。


2021二级建造师历年真题解析8篇 第7篇


下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有( )。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格
B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关
C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的
D.鉴定程序本身严重违法
E.鉴定结论明显依据不足

答案:A,D,E
解析:
【考点】本题考查申请重新鉴定的情形【解析】依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第27条,当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在下列情形之一的,人民法院应予准许:(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;则A选项正确;(2)鉴定程序严重违法的;D选项正确;(3)鉴定结论明显依据不足的;E选项正确;(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的,不予重新鉴定。鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关,不影响案件审理的公正性,故B选项非正确选项。鉴定机构可由当事人共同选定,也可由人民法院指定,故C选项不正确。


施工单位招聘有毒有害工种工作人员时,下列选项中,符合要求的是()。

A.限男性,年满18周岁,必须具有特种作业资格证书
B.限男性,年满16周岁,不需特种作业资格证书
C.性别不限,年满16周岁,不需特种作业资格证书
D.性别不限,年满18周岁,不需特种作业资格证书

答案:D
解析:
2020版教材P146
所谓未成年工,是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国《劳动法》的有关规定,对未成年工的特殊保护规定主要包括:1.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。


下列工程施工现场水污染处理的做法,正确的是( )。

A.现场水磨石作业产生的污水随地排放
B.临时厕所的化粪池应采取防渗漏措施
C.用餐200人以上的食堂产生的污水直接排入市政污水管网
D.油漆与其他材料混放在一起

答案:B
解析:
水污染的处理: (1)施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排入城市污水管道或河流,污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流。
(2)禁止将有毒有害废弃物作土方回填,避免污染水源。
(3)施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房,必须对库房地面和高250mm墙面进行防渗处理。如采用防渗混凝土或刷防渗漏涂料等。领料使用时,要采取措施,防止油料跑、冒、滴、漏而污染水体。
(4)对于现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒,要求专用容器集中存放,并倒入沉淀池处理,以免污染环境。
(5)施工现场100人以上的临时食堂,污水排放时可设置简易有效的隔油池,定期掏油、清理杂物,防止污染水体。
(6)施工现场临时厕所的化粪池应采取防渗漏措施,防止污染水体。(7)施工现场化学药品、外加剂等要妥善入库保存,防止污染水体。


钢筋混凝土连续梁、板的受力特点是( )。

A.跨中正弯矩,配正筋;支座负弯矩,配负筋
B.跨中负弯矩,配负筋;支座正弯矩,配正筋
C.跨中正弯矩,配负筋;支座负弯矩,配正筋
D.跨中负弯矩,配正筋;支座正弯矩,配负筋

答案:A
解析:
2019版教材P21页
连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。


洞内结构防排水,符合要求的有( )。

A.防水板宜采用专用台架
B.防水板宜选用高分子材料
C.止水带采用钉子固定
D.防水板的搭接缝焊接质量应按充气法检查
E.中心排水管(沟)设在仰拱下时,应在仰拱、底板完成后施工

答案:A,B,D
解析:
2020版教材P178
防水板宜选用高分子材料防水板铺。防水板铺设宜采用专用台架,铺设前进行精确放样,画出标准线后试铺,确定防水板每环的尺寸,并尽量减少接头。排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。防水板的搭接缝焊接质量应按充气法检查。中心排水管(沟)设在仰拱下时,应和仰拱、底板同步施工。


某工程项目发生了工程质量事故,造成2人死亡,直接经济损失600万元,该事故的等级是()。

A、一级一般质量事故
B、一级重大质量事故
C、二级重大质量事故
D、三级重大质量事故

答案:C
解析:
本题考查的是公路工程质量事故的分类及分级标准。具备下列条件之一者为二级重大质量事故:死亡10人以上,29人以下;直接经济损失500万元以上,不满1000万元;大型桥梁主体结构垮塌。


660MW机组轴系中心找正需进行( )。

A.3次
B.4次
C.5次
D.6次

答案:D
解析:
本题考查的是汽轮机的安装技术要求。某工程660MW机组轴系中心找正内容,及其各对轮找中时的开口和高低差预留值分别为:轴系中心找正要进行多次。即:轴系初找;凝汽器灌水至运行重量后的复找;汽缸扣盖前的复找;基础二次灌浆前的复找;基础二次灌浆后的复找;轴系联结时的复找。除第一次初找外,所有轴系中心找正工作都是在凝汽器灌水至运行重量的状态下进行的。


2021二级建造师历年真题解析8篇 第8篇


有一滑轮组,额定载荷为20t,5门,吊环型闭口.此滑轮组规格表示为( )。

A.H5×20D

B.H20×5G

C.H20×51

D.H20×5D

正确答案:D


水库运行中出现( )情况应组织专门的安全鉴定。

A.遭遇特大洪水
B.遭遇强烈地震
C.工程发生一般事故
D.工程发生重大事故
E.出现影响安全的异常现象

答案:A,B,D,E
解析:
2019版教材P138页
运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后,应组织专门的安全鉴定。


根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》,检查塑性混凝土防渗墙抗渗性能的检查中,检查有( )。

A.抗压强度
B.弹性模量
C.抗渗等级
D.渗透系数
E.允许渗透坡降

答案:D,E
解析:
三、《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T 5199-2004
(三)混凝土浇筑
8.6.2 墙体材料的质量控制与检查应遵守下列规定:
(1)墙体材料的性能主要检查 28d 龄期的抗压强度和抗渗性能,在有要求时,也可以对 28d 龄期的弹性模量进行检查。
(2)抗渗性能的检查:
普通混凝土和黏土混凝土检查其抗渗等级;塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆检查其渗透系数和允许渗透坡降。


据高聚合物改性沥青防水卷材的特性,其施工方法中有( )。

A.热熔法

B.冷粘法

C.自粘法

D.胶粘法

E.溶剂法

正确答案:ABC


某地下工程施工合同约定,计划2月份开挖160000m3,合同单价均为85元/m3。到2月底,经确认实际开挖土方180000m3,实际单价为72元/m3,则该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为()万元。

A.234
B.-234
C.170
D.-170

答案:C
解析:
2020新版教材P112页
进度偏差SV=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS),所以该工程以工作量表示的进度偏差SV=85×(180000-160000)=170万元。


水泥混凝土面层实测项目中属于关键项目的有( )。

A.中线平面偏位
B.弯拉强度
C.平整度
D.抗滑构造深度
E.板厚度

答案:B,E
解析:
2020版教材P226
水泥混凝土面层实测项目有:水泥混凝土面板的弯拉强度(△)、板厚度(△)、平整度、抗滑构造深度、横向力系数SFC、相邻板间的高差、纵横缝顺直度、中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横坡、断板率。


列入国家强制检定目录的工作计量器具属于( )计量器具。

A.A类
B.B类
C.C类
D.D类

答案:A
解析:
本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。A 类计量器具范围:(1)施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如,一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。(2)列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如,电能表、接地电阻测量仪、声级计等。