2021二级建造师每日一练9篇 第1篇
水利工程中的大弧度环形钢筋的弯制可用弧形样板制作，样板弯曲直径应比环形钢筋弯曲直径( )，使弯制的钢筋回弹后正好符合要求。
A.小20%～40%
B.大20%～40%
C.小10%～20%
D.大10%～20%
答案：A
解析：
2019版教材P98页
水利工程中的大弧度环形钢筋的弯制可用弧形样板制作。样板弯曲直径应比环形钢筋弯曲直径约小20%~40%，使弯制的钢筋回弹后正好符合要求。
《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括（）以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。
A.1900年
B.1910年
C.1911年
D.1920年
答案：C
解析：
2020版教材P195
《水下文物保护管理条例》规定，水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产，不包括1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。
张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ ）。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.表见代理
答案：A
解析：
2020版教材P10页
(一 ） 委托代理委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故 又 称 “意定代理”或 “任意代理”。
关于石灰的技术性质，下列表述中正确的是（ ）。
A．保水性好
B．硬化较慢、强度低
C．硬化时体积收缩大
D．耐水性好
E．生石灰吸湿性强
职业健康安全管理体系的作用是（ ）。
A．有助于推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行
B．能促进企业职业健康安全管理水平的提高
C．能提高企业的全面管理水平
D．可以促使企业保质、保量完成施工任务
E．可以促进我国职业健康安全管理标准与国际接轨，有助于消除贸易壁垒
2021二级建造师每日一练9篇 第2篇
下列关于建设工程承包制度的说法中,正确的是（ ）
A. 工程总承包就是施工总承包
B. 共同承包是指施工总分包单位结成共同体承包工程
C. 施工分包仅限于劳务分包
D. 工程总承包单位不能同时为该项目业主方提供工程项目管理服务
所谓的（ ）合同，招标实际上是开口合同，对业主方的合同管理和投资十分不利。
A．固定总价
B．费率
C．成本加酬金
D．可调价格
依法必须进行招标的项目的招标人发生违规行为，被有关行政监督部门要求责令改正，并处中标项目金额5‰的罚款。该违规行为可能是()。
A.无正当理由不发出中标通知书
B.不按照规定确定中标人
C.中标通知书发出后无正当理由改变中标结果
D.无正当理由不与中标人订立合同
E.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P89页
依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：(1)无正当理由不发出中标通知书；(2)不按照规定确定中标人；(3)中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；(4)无正当理由不与中标人订立合同；(5)在订立合同时向中标人提出附加条件。
监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的()。
A.委托代理服务
B.监督管理服务
C.中介代理服务
D.有偿技术服务
答案：D
解析：
2020新版教材P41页
工程监理的工作任务3.工程监理单位是建筑市场的主体之一，建设工程监理是一种高智能的有偿技术服务。
建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当（）.
A.报有审批权的行业主管部门审批。
B.报有审批权的环境保护行政主管部门审批
C.报有审批权的建设行政主管部门审批
D.经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批
答案：D
解析：
2019新版教材P174页
建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。
2021二级建造师每日一练9篇 第3篇
某建设工程项目的承包商为了实现项目目标，制定了一系列控制项目目标的主要措施，这些措施的类型有（ ）。
A．管理措施
B．技术措施
C．组织措施
D．经济措施
E．结构措施
A建设工程公司，总承包了一座五星级宾馆的建筑安装工程。其中空调工程分包给B专业承包公司，空调工程的主要设备——热泵机组，采用国外进口设备。
B公司在空调系统试运转前编制了试运转方案并按程序报批，同时提供了各种产品合格证或复检报告；施工记录和检验合格文件，隐蔽工程记录，各类阀件试验合格记录，热泵组的安装使用说明书及合格资料，润滑油、密封油、控制油系统的清洗合格资料，水管系统的耐压试验合格资料，与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。
单机试运转结束及验收合格后，即组织进行了综合效能试验（负荷试运转）未发现异常。办完验收手续后即投入使用。
工程交付一年后，业主发现风管漏风严重。然而工程早已结束，业主不知该找谁处理。
问题：
1．结合本工程说明施工单位单机试运转方案的编制和审批程序有哪些？
2．本工程综合效能试验（负荷试运转）应由谁组织？哪些单位参加？
3．B专业承包公司试运转前提交的资料是否齐全？为什么？
4．一年后的风管漏风事件应该怎样解决？
答案：
解析：
1．从单机试运转方案的编制审批分析,单机试运转方案应由B公司项目总工程师组织编制,单位总工程师审核后报总承包商A建设工程公司审核,然后由A建设工程公司报业主或监理工程师审批后方可实施。
2．从负荷试运行的组织分工分析,本工程综合效能试验（带负荷试运转）应由业主负责组织,总包商A公司、分包商B公司、设计单位、监理单位及热泵机组供货商参与。
3．从试运转前,施工单位应提供的资料分析确认施工中的资料是否齐全。因为缺风管的漏风量检查记录这一重要资料。
4．从工程质量原因出发分析,业主应该找施工总承包商A建设工程公司,A公司通知分包商B专业承包公司处理。
快硬硅酸盐水泥的抗压强度等级以()d龄期的抗压强度来表示。
A、 3
B、 7
C、 14
D、 28
答案：A
解析：
快硬硅酸盐水泥的性质，(1)快硬硅酸盐水泥是指以硅酸盐水泥熟料和适量石膏磨细制成，以3d抗压强度表示强度等级的水硬性胶凝材料，简称快硬水泥。快硬水泥初凝不得早于45min，终凝不得迟于10h。
关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（ ）。
A.涉及人体健康、人身财产安全的标准，应当制定强制性标准，并免费向社会公开标准文本
B.工程建设地方标准属于强制性标准 欣欣助考
C.工程质量监督机构应当对工程建设勘察、设计、施工和监理阶段强制性标准执行情况进行监督检查
D.团体标准是政府主导制定的标准
分项工程可由( )组织验收。
A.工程部经理
B.监理工程师
C.项目技术负责人
D.建设单位专业技术负责人
E.项目质量负责人
答案：B,D
解析：
2019版教材P250页
（2）分项工程应由专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收
2021二级建造师每日一练9篇 第4篇
下列防水材料中，不属于刚性防水材料的是（）。
A.水泥基渗透结晶型防水涂料
B.聚氨酯防水涂料
C.防水混凝土
D.防水砂浆
答案：B
解析：
防水砂浆、防水混凝土、水泥基渗透结晶型防水涂料属于刚性防水材料。
对于有主次梁的楼板，如混凝土不能连续浇筑完毕，施工缝应留置在（ ）1/3的范围内。
A.主梁跨中
B.主梁支座
C.次梁跨中
D.次梁支座
答案：C
解析：
2020版教材P69
（六）施工缝 ，4）对于有主次梁的楼板，如混凝土不能连续浇筑完毕，施工缝应留置在次梁跨中1/3的范围内。
某建筑公司与某劳务分包公司发生经济纠纷，双方协议约定通过调节来解决纠纷。该案适宜采用的调节形式包括()。
A.人民调解
B.行政调解
C.仲裁调解
D.法院调解
E.专业机构调解
答案：B,C,D,E
解析：
2019新版教材P338页
我国调解的形式主要有人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解和专业机构调解等。人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规、规章和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。仲裁调解是仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解。法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。专业机构调解是当事人在发生争议前或争议后，协议约定由依法成立的具有独立调解规则的机构按照其调解规则进行调解。显然，后四种方式均适用于该案。
每个矿井至少有( )个独立的能行人的直达地面的安全出口。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
煤矿安全规程规定，每个矿井至少要有2个独立的能行人的直达地面的安全出口，是为了在万一发生各种灾害的前提下，能确保人员顺利逃生到地面。因此正确答案是B。
(2017年)下列施工方进度控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。
A.优化工程施工方案
B.应用 BIM 信息模型
C.制定进度控制工作流程
D.采用网络计划技术
答案：C
解析：
（1）组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整 项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等；（2）管理措施（包括 合同措施），分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方 法和手段，改变施工管理和强化合同管理等；（3）经济措施，分析由于经济的原因而影响项目目标实现 的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等；（4）技术措施，分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方 法和改变施工机具等。
2021二级建造师每日一练9篇 第5篇
某工程在施工过程中，因不可抗力造成的损失，应该由发包人承担的是( )。
A.承包人施工设备损坏
B.承包人受伤人员的医药费
C.永久工程设备的损坏
D.施工人员的窝工损失
答案：C
解析：
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失 费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担: (1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； (2)承包人施工设备的损坏由承包人承担； (3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； (4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； (5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； (6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。正确选项为C。
特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()。
A.有健全的质量管理制度和责任制度
B.有与特种设备制造、安装、改造相适应的充足的资金
C.有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
D.有与特种设备制造、安装、改造相适应的制造施工业绩
E.有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P333页
特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件： 1）有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人。 2）有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段。 3）有健全的质量管理制度和责任制度。 @##
满堂脚手架架体周圈与中部应按规范要求设置()。
A.水平剪刀撑
B.竖向剪刀撑及专用斜杆
C.水平斜杆
D.竖向斜杆
答案：B
解析：
2019版教材P231页
满堂脚手架架体周圈与中部应按规范要求设置竖向剪刀撑及专用斜杆。
施工方案的优化中主要包括（ ）。
A.施工方法的优化
B.施工作业组织形式的优化
C.施工机械组织优化
D.物资采购与供应计划的优化
E.施工劳动组织的优化
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P198
施工方案的优化主要包括：施工方法的优化、施工顺序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。
围堰按材料分为木笼围堰和( )等。
A.土石围堰
B.混凝土围堰
C.纵向围堰
D.钢板桩围堰
E.草土围堰
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P63页
围堰按材料分土石围堰、混凝土围堰、草土围堰、木笼围堰、竹笼围堰、钢板粧格形围堰等。@##
2021二级建造师每日一练9篇 第6篇
下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。
A.进行进度控制会议的设计
B.重视信息技术的应用
C.设立专人负责进度控制
D.优选施工方案
答案：D
解析：
2020版教材P151页
原文：施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用：（1）不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和是否可能变更。（2）施工方案对工程进度有直接的影响，在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。因此，正确选项是D。
水准仪基座一般装有（）个脚螺旋。
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：A
解析：
2020版教材P33页
水准仪由望远镜、水准器（包括管水准器、圆水准器）及基座三个主要部分组成。仪器通过基座与三脚架连接，支撑在三脚架上，基座装有三个脚角螺栓，用于粗略整平仪器。
机电工程施工中材料成本的控制内容有（ ）。
A.加强材料采购成本的管理
B.加强限额发料的管理
C.强化作业人员的技术素质
D.控制施工中材料消耗
E.从量差和价差的方面控制
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是施工成本计划的实施。材料成本的控制，加强材料采购成本的管理，同样检查“量价分离”原则，从量差和价差两个方面控制；加强材料消耗的管理，参照定额，从限额发料和现场消耗两个方面控制。
线性自动控制系统具有（ ）。
A．叠加性
B．同步性
C．可控性
D．比例性
E．齐次性
下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是（ ）。
A.终凝为水泥加水拌合始至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间
B.初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间
C.水泥初凝时间不宜过短
D.当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太短
答案：C
解析：
P17-19
凝结时间分初凝和终凝。初凝为水泥加水拌合始至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间;终凝则为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间。水泥初凝时间不宜过短;当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太长。国家标准规定:硅酸盐水泥初凝时间不得早于4 5 m i n，终凝时间不得迟于6.5 h。
2021二级建造师每日一练9篇 第7篇
某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需(）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
答案：D
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
（2018年案例四）
【背景资料】
某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招投标，某施工单位中标。
施工单位为了落实用工管理，对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员，登记了劳务人员基本身份信息，存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善，责令项目部进行整改。
【问题】项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作？
答案：
解析：
施工现场应实行劳务实名制管理，建立劳务突发事件应急管理预案。组织宜为从事危险作业的劳务人员购买意外伤害保险。
（一建建筑）劳务分包单位的劳务员在进场施工前，应按实名制管理要求，将进场施工人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件及时报送总承包商备案。总承包方劳务员根据劳务分包单位提供的劳务人员信息资料，逐一核对是否有身份证、劳动合同和岗位技能证书，不具备以上条件的不得使用，总承包商将不允许其进入施工现场。
陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法,下列选项正确的是（ ）。
A. 陈某可提请仲裁,但必须在此之前先申请调解
B. 陈某可提请仲裁,但在此之后不能够提起诉讼
C. 陈某可直接向法院起诉
D. 陈某可不与公司协商,而直接提起仲裁
答案：D
解析：
【劳动争议的解决】劳动争议发生后，可以通过和解、调解方式进行。和解、调解不成的，可以提请劳动仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向法院起诉。
在路基土中埋设土工聚合物，以加强和改善路基土剪切特性的加固处理方法属于( )。
A.置换法
B.土的补强
C.土质改良
D.挤密法
答案：B
解析：
本题涉及的考点为岩土分类与不良土质处理方法。
按路基处理的作用机理，大致分为：土质改良、土的置换、土的补强等三类。土质改良是指用机械(力学)、化学、电、热等手段增加路基土的密度，或使路基土固结，这一方法是尽可能地利用原有路基。土的置换是将软土层换填为良质土如砂垫层等。土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住路基土，或者在土中放入抗拉强度高的补强材料形成复合路基以加强和改善路基土的剪切特性。
下列属于施工现场临时用水管理的具体内容是( )。
A.建立相关的管理文件和档案资料
B.编制非临时用水方案
C.配备临时用水管网
D.配备消防立管
答案：A
解析：
2020版教材P173
现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。
2021二级建造师每日一练9篇 第8篇
在桥梁基础施工中，护筒埋深控制属于（ ）施工中的控制要点。
A.扩大基础
B.钻孔桩
C.挖孔桩
D.沉井
答案：B
解析：
2020版教材P222
⑵ 钻 孔 粧 ① 桩位坐标控制。 ② 垂直度的控制。 ③ 护筒埋深控制。 ④ 泥浆指标及护筒内水头高度控制。 ⑤ 孔径及桩底、粧顶标高的控制。 ⑥ 清孔质量（嵌岩粧与摩擦桩要求不同）。 ⑦ 钢筋笼及导管接头质量。 ⑧ 水下混凝土的灌筑质量
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为（ ）。
A.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低
B.当工程量增加超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高
C.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高
D.当工程量减少超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低
答案：A
解析：
2020版教材P78页
对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的()试验和复验，其结果应符合设计要求。
A.扭矩系数
B.紧固轴力
C.弯矩系数
D.抗滑移系数
关于沥青混合料压实的说法，正确的有（ ）。
A、压路机采用2～3台双轮双振压路机及2～3台重量不小于16t胶轮压路机组成
B、采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程汇总不粘轮
C、在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆
D、初压应采用钢轮雅鹿机紧跟摊铺机振动碾压
E、压路机不得在未碾压成型路段上转向、调头、加水或停留
答案：A,B,E
解析：
考点:热拌沥青混合料面层施工技术。选项C，正确的说法应为“压路机不准停留在温度尚未冷却至自然气温以下已完成的路面上，振动压路机在已成型的路面上行驶”，这说明在已经成型的道路上是可以停放车辆和设备的；选项D，正确的说法应为“初压：采用钢轮压路机静压1～2遍，正常施工情况下，温度应不低于120℃并紧跟摊铺机进行”，这个是有前提条件的，故不准确。@##
甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是( )。
A.该裁决书不需履行
B.甲应当履行裁决书
C.甲可以就裁决事项提起诉讼
D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁
答案：B
解析：
当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请。但是如果根据和解协议制作裁决书的，则该裁决书具有强制执行的效力。故选项B正确。参见考试用书2Z208032、2Z208042。
2021二级建造师每日一练9篇 第9篇
承发包双方应在合同条款中约定预付款的( )。
A.数额
B.抵扣方式
C.抵扣保证
D.支付时间
E.抵扣币种
答案：A,B,D
解析：
2020新版教材P73
承发包双方应在合同条款中，对下列事项进行约定：(1)预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；(2)安全文明施工措施的支付计划，使用要求等；(3)工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；(4)工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；(5)施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；(6)承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；(7)工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；(8)工程质量保证金的数额、扣留方式及时间；(9)违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间；(10)与履行合同、支付价款有关的其他事项。
下列不属于工程质量监督机构的质量监督权限的是（ ）。
A:对施工单位经营范围进行监督
B:对工程部位进行检查
C:提请有关部门追究造成重大工程质量事故的单位责任
D:对违反设计文件的施工单位，通知项目法人采取纠正措施
答案：A
解析：
本题考查的是施工质量监督。对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查。
不属于投标须知文件内容的是（ ）。
A.资金来源
B.工程说明
C.资格审查文件
D.投标费用
在进行措施项目计价时，投标人（ ）。
A.不得对措施项目清单做任何调整
B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行
C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
硅钙板吊顶工程中，可用于固定的吊扇的是（）。（2016年）
A.主龙骨
B.次龙骨
C.面板
D.附加吊杆
答案：D
解析：
本题考查内容：吊顶工程施工技术。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。
