二级建造师模拟试题9卷 第1卷
工程质量保修期满后（ ）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。
A:10
B:20
C:30
D:40
答案：C
解析：
本题考查的是质量条款的内容。工程质量保修期满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
根据《市政公用工程注册建造师执业工程规模标准》，二级市政公用工程注册建造师不能承接( )。
A.轨道铺设工程
B.庭院工程
C.交通安全防护工程
D.机电设备安装工程
答案：A
解析：
2019版教材P351页
表2K333001注册建造师执业工程规模标准（市政公用工程）。表2K333001可知二级市政公用工程注册建造师不能承接轨道铺设工程。
下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是（）。
A.合同示范性文本不具备法律强制性
B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用
C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用
D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系
答案：C
解析：
2019新版教材P127页
三.合同示范文本的法律地位 合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性。
下列施工职业健康安全与环境管理体系的运行、维持活动中，属于管理体系运行的是（ ）。
A.管理评审
B.内部审核
C.合规性评价
D.文件管理
答案：D
解析：
2020版教材P186
体系运行是指按照已建立体系的要求进行实施，其实施的重点是围绕培训意识和能力，信息交流，文件管理，执行控制程序，监测，不符合、纠正和预防措施，记录等活动推进体系的运行工作。
下列基坑监测内容中，属于对周围环境进行监测的内容是()。
A.对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测
B.坑外地形的变形监测
C.对支撑（锚杆）轴力、弯曲应力的监测
D.对腰梁（围檩）轴力、弯曲应力的监测
答案：B
解析：
2020版教材P215
“2.周围环境监测包括(1)坑外地形的变形监测;(2)邻近建筑物的沉降和倾斜监测;(3)地下管线的沉降和位移监测等。” B正确，其他答案为支护结构的监测内容
关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是()。
A、场地四周围挡应连续设置
B、现场出入口可以不设置保安值班室
C、高层建筑消防水源可与生产水源共用管线
D、在建工程审批后可以住人
答案：A
解析：
2020版教材P 168
本题考查的是现场文明施工管理。场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。
下列纠纷可以申请仲裁的是（）。
A.建筑工程施工纠纷
B.婚姻纠纷
C.劳动纠纷
D.财产继承纠纷
答案：A
解析：
2019新版教材P302页
根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。
按热网供回水系统来说，从热源至热用户(或热力站)的热力管道为（ ）。
A．供水(汽)管
B．回水管
C．热水管
D．干管
钢结构焊接接头缺陷中，属于外部缺陷的是（）。
A.咬肉
B.裂纹
C.未焊透
D.夹渣
二级建造师模拟试题9卷 第2卷
下列关于水胶炸药的说法中正确的是（）。
A.水胶炸药是以硝酸铵和硝酸钠水溶液作为氧化剂，以硝酸甲胺、铝粉等作为 敏化剂
B.水胶炸药的交联剂可和胶凝剂发生化学反应，形成网状结构，以提高炸药的抗水性
C.水胶炸药具有密度高、威力大、安全性好、有毒气体少等优点
D.水胶炸药不可用雷管直接起爆
E.水胶炸药容易受外界条件影响而失水解体，影响炸药性能
【2018年真题】关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。
A．有保证工程进度的基本制度
B．建设工程所需投资己经全部到位
C．依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D．已经与施工企业签订了合作协议
答案：C
解析：
本题考查施工许可证的法定批准条件。选项A，有保证工程质量和安全的具体措施，不是进度。选项B，建设资金已经落实，不要求全部到位。选项D，无此项要求。
张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为( )合同。
A.效力待定
B.无效
C.可撤销
D.有效
答案：D
解析：
2019新版教材P121页
这属于《合同法》规定的“表见代理”情况。“表见代理”是指善意相对人通过“被代理人”的行为足以相信无权代理人具有代理权的“代理”。基于此信赖，该代理行为有效。
善意第三人与无权代理人订立的合同，其后果由“被代理人”承担。如：采购员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权范围与其他单位订立的合同。
在本题中，甲公司并无过错，属于善意第三人。@##
矿山工程施工中，冒顶片帮的辨识是（ ）。
A.采空区顶板发出闷雷声
B.工作面支架开始变形或发出劈裂声
C.底鼓严重
D.岩壁变松发生片帮
E.顶板裂隙增大、顶板掉渣或局部漏顶
消防验收的顺序包括（ ）。
A.验收受理
B.现场检查
C.现场验收
D.隐蔽工程验收
E.结论评定
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P169
（2）验收顺序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。
下列土料不可以做填方土料的是( )。
A.有机质大于8%的土
B.黏性土
C.粉土
D.碎石类土
答案：A
解析：
2020版教材P51
填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。在气候干燥时，须采取加速挖土、运土、平土和碾压过程，以减少土的水分散失。当填料为碎石类土（充填物为砂土）时，碾压前应充分洒水湿透，以提高压实效果。
平面闸门安装流程的最后一步是( )。
A.按照预埋件调配止水和支承导向部件
B.安装闸门拉杆
C.在门槽内试验闸门的提升和关闭
D.将闸门处于试验水头并投入运行
答案：D
解析：
2020版教材P119
平板闸门安装的顺序是：闸门放到门底坎，按照预埋件调配止水和支承导向部件安装闸门拉杆，在门槽内试验闸门的提升和关闭，将闸门处于试验水头并投入试运行。
根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤
答案：C
解析：
2019新版教材P202页
根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
下列劳动合同中，属于无效劳动合同的是（）。
A.李某急于就业，不得已以低于当地平均工资的劳动报酬与用人单位签订了劳动合同
B.甲企业与王某订立的劳动合同，约定王某应自己办理社会保险
C.乙企业与张某签订的劳动合同，双方签字的时间不一致
D.赵某与用人单位签订的劳动合同未向劳动行政部门备案
答案：B
解析：
2020版教材P131
下列劳动合同无效或者部分无效：（1）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（2）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；违反法律、行政法规强制性规定的。可判断B正确。至于A为什么不正确，请参考教材P132劳动报酬的支付要遵守国家的有关规定：用人单位支付劳动者的工资不得低于当地的最低工资标准（请注意是不得低于当地的最低工资标准，而非平均工资）
二级建造师模拟试题9卷 第3卷
对于施工合同文件的组成，正确的做法是（ ）。
A．当合同文件出现不一致时，必须重新制定合同条款
B．在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C．变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D．签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E．当合同文件出现含糊不清或当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
在工程网络计划中，判别关键工作的条件是()最小。
A.自由时差
B.总时差
C.持续时间
D.时间间隔
答案：B
解析：
2019版教材P181页
关键工作：是网络计划中总时差最小的工作，
同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程。
A．资质等级较高的
B．承担主要任务的
C．资质等级较低的
D．联合体牵头
根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
解析：
2020版教材P202页
按照《安全生产许可证条例》的规定：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C项正确。
下列压缩机中，属于按压缩次数分类的是（）
A.活塞式
B.螺杆式
C.转子式
D.多级压缩机
答案：D
解析：
2019版教材P11页
按是压缩次数可分为单级压缩机，两级压缩机，多级压缩机
水电站中动力渠道有非自动调节渠道和自动调节渠道两种，下面说法正确的是( )。
A.自动调节渠道渠顶与渠底基本平行，不能调节流量
B.非自动调节渠道渠顶与渠底基本平行，不能调节流量
C.自动调节渠道渠顶是水平的，能调节流量，工程量较大
D.非自动调节渠道渠顶是水平的，能调节流量，工程量较大
E.自动调节渠道渠顶是水平的，能调节流量，但工程量较小
答案：B,C
解析：
2020版教材P16页
1.动力渠道。有非自动调节渠道和自动调节渠道两种。非自动调节渠道渠顶与渠底基本平行，不能调节流量；而自动调节渠道渠顶是水平的，能调节流量，但工程量较大，一般用于引水渠较短的情况。
石膏是一种常用的建筑材料，下列关于其性能的说法正确的是（）。
A.建筑石膏是一种非气硬性胶凝材料
B.凝结硬化速度快，但凝结时间不可调
C.凝结硬化过程中，体积微有膨胀，硬化时不出现裂缝
D.硬化后，强度较低，表观密度小，隔热、吸声性好
E.热容量小，吸湿性大
（2013年案例四）
【背景资料】
某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》
（GF-1999-0201）签订了施工总承包合同。
施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除涉及变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。
（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止，工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，
协议价款为60万元。
【问题】《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？
答案：
解析：
（1）由“协议书”“通用条款”“专用条款”三部分组成。
（2）事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于工程变更洽商文件。@##
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是（ ）。
A. 安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B. 施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C. 建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当组织验收
D. 建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明
二级建造师模拟试题9卷 第4卷
关于中标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述中错误的是（）。
A.中标人将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款
B.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加投标的资格并予以公告
C.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还，可以处中标项目金额5‰以下的罚款
D.中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5‰以上10‰以下的罚款
答案：C
解析：
2020版教材P92页
《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。
【背景资料】某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备监造，压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高 22.5m，单件最重为 105t。合同工期为 4 个月。合同约定，工期每推迟一天罚 10000 元，提前一天奖励 5000 元。该公司项目部承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两吊装方案 ，第一套方
案 ，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要 50 天，劳动力安排日平均为 30 人，参照相关规定算人日平均工资 50 元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共 20 万元，其他费用 2.5 万元。第二套方案，采用两台 100t 汽车式起重抬吊，但需要租赁，机械租赁费用 1 万元/日台。经测算，现场共需 14 天，与第一套方案相比人工费可降低 70%，其他费用可降低 30%。该项目部合理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度，加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装部队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前 8 天完成了施工任务。
【问题】
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？
2.计算每套压机吊装方案的成本费用。
3.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？
4.按问题 4 选用的吊装方案，吊装成本降低率是多少？
答案：
解析：
1．该工程项目应编制单位工程施工组织设计(机电安装工程施工组织设计）。专项施工方案有：压机吊装方案，压力管道组焊和试压方案(压力管道安装方案）和单机试运行方案。
2．第一套吊装方案的成本费用
50×30 ×50++25000=(元）(4 分）
第二套吊装方案的成本费用
50×30×50×(1—70％）+10000×2×14；25000×(1—30％）=(元）
3．技术经济分析：用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较，为以后安装工序创造条件，按合同约定还可以获得提前工期奖(5000×8=40000 元）。
结论：该项目部应选用第二套吊装方案。
4．(本小题 2 分）
采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用：-8×5000=(元）
投标书编制时，对投标人的要求是（）。
A.可以根据投标人自身的情况编制投标书
B.投标人应当参加现场踏勘工作
C.投标书编制内容可不包含投标报价
D.主体工程分包要作说明
单向板短向和长向分别布置（ ）。
A.分布筋、受力筋
B.受力筋、分布筋
C.受力筋、箍筋
D.箍筋、受力筋
答案：B
解析：
钢筋混凝土板是房屋建筑中典型的受弯构件，按其受弯情况，又可分为单向板与双向板。
首先分析板的受力特点：
两对边支承的板是单向板，一个方向受弯；而双向板为四边支承，双向受弯。若板两边均布支承，当长边与短边之比小于或等于2时，应按双向板计算；当长边与短边之比大于2但小于3时，宜按双向板计算；当按沿短边方向受力的单向板计算时，应沿长边方向布置足够数量的构造筋；当长边与短边长度之比大于或等于3时，可按沿短边方向受力的单向板计算。
也就是说，单向板沿短向受力，那么肯定沿短向配置受力钢筋。
相关规范中还规定：当按单向板设计时，应在垂直于受力的方向布置分布钢筋，分布钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm；当集中荷载较大时，分布钢筋的配筋面积尚应增加，且间距不宜大于200mm。
板的构造钢筋，也就是业界俗称的分布钢筋。
巷道喷射混凝土支护施工时，配制混凝土可选用()。
A、硅酸盐水泥
B、普通硅酸盐水泥
C、矿渣硅酸盐水泥
D、粉煤灰水泥
E、火山灰水泥
答案：A,B
解析：
【考点】井下巷道锚喷支护喷混凝土支护材料的选用【解析】井下巷道锚喷支护中，喷混凝土支护要求混凝土喷层凝结硬化快，早期强度高，混凝土硬化后的收缩变形小，因此应当选用快硬且抗变形能力强的水泥。满足这一条件的只有硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。因此，答案为AB。
放坡基坑施工中，当边坡有失稳迹象时，应及时采取( )或其他有效措施。
A.削坡
B.坡顶卸荷
C.坡脚压载
D.水泥抹面
E.抛石块加固
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P106页
当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸载、坡脚压载或其他有效措施。
下列无机结合料中只能用作高级路面底基层的是( )。
A.石灰土
B.水泥稳定粒料
C.水泥土
D.二灰稳定粒料
E.二灰土
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P15页
1.石灰稳定土的干缩和温缩特性十分明显，且都会导致裂缝。与水泥土一样，由于去收缩裂缝严重，强度未充分形成时表面会遇水软化以及表面会产生唧浆冲刷等损坏，已经严格禁止用于高级路面的基层，只能作为高级路面的底基层2.水泥土的抗冲涮能力低，当水泥土遇水后，容易产生唧浆冲涮，导致路面裂缝下陷，并逐渐扩展。为此只能用作高级路面的底基层3.二灰土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高级路面的基层，只能作为高级路面的底基层.
根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995]128号），下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是()
A、招标设计
B、项目建议书
C、可行性研究
D、预可行性研究
答案：D
解析：
2020版教材P132页
，水利工程,建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。
下列关于沉入桩终止锤击标准的说法中，错误的是（ ）。
A、当桩端标高等于设计标高、而贯入度较小时，应继续锤击，如无异常变化即可停止
B、当贯入度达到控制贯入度、而桩端标高未达到设计标高时，应继续锤击100mm 左右，如无异常变化即可停止
C、当贯入度达到控制贯入度、而桩端标高未达到设计标高时，应继续锤击30～50 击，如无异常变化即可停止
D、若桩端标高与设计值相差超过规定值，应与设计和监理单位研究决定
答案：A
解析：
当桩端标高等于设计标高、而贯入度较小时，已达到停止锤击标准。
二级建造师模拟试题9卷 第5卷
某灌注混凝土桩基采用工程量清单招标桩基工程概况如下：土壤级别．--级土；单根桩设计长度：8m；总根数：127根；桩直径：∮800；混凝土强度等级：C30。业主提供的工程量清单格式见表l一3。 表1分部分项工程量清单
序号
项目编码
项目名称
计量单位
工程数量
1
010201003
混凝土灌注桩
m
1016
表2措施项目清单计价表
序号
项目名称
计量单位
工程数量
1
临时设施
m2
450
2
钢材检验试验
t
97
表3其他项目清单计价表
序号
项目名称
金额（元）
1
招标人部分总承包服务费预留金
小计
2
招标人部分单位材料购置费零星工作项目费
小计
合计
问题：
1．业主提供的工程量清单格式是否完整?《计价规范》规定的工程量清单计价格式应包括哪些内容?
2．该招标文件提供的工程量清单在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。
正确答案：
1．《计价规范》规定的工程量清单计价格式业主提供的工程量清单格式不完整；工程量清单格式应由下列7项内容组成：封面。填表须知，总说明，分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单，零星工作项目表。
2．存在问题：
(1)项目编码不对。缺少第五级编码，分部分项工程量清单编码以12位阿拉伯数字表示前九位为全国统一编码，编制分项工程量清单是应按附录中的相应编码设置．不得变动；后3位清单项目名称编码，由清单编制人根据设置的清单项目编制。
项目名称描述不符合清单规范要求．工程量清单编制量时，应以附录中的名称为主体．考虑该项目的规格、型号等特征要求，结合拟建工程的实际情况。使其工程量清单项目名称具体化、细化，能够反映影响工程造
价的主要因素，正确的部分项工程量清单格式见表4。
(2)钢材检验试验不属于措施项目。措施项目清单应以“项”为计量单位，相应数量为“1”。招标人要编制措施项目清单时只需整理项目名称。
(3)其他项目清单。招标人部分应酬包括预留金及建设单位材料购团置费；投标人部分应包括总承包服务费。其他项目清单的预留金、材料购置费招标人应填出具体数额；总承包服务费由投标人报价；零星工作项目表应详细列出人工、材料、机械名称和相应数量。
表4分部分项工程量清单
|
项目编码 |
项目名称 |
计量单位 |
工程数量 |
|
|
1 |
010201003001 |
混凝土灌注桩
土壤级别：二级土；桩单根设计长度8m；根桩数127根；桩直径：中800
混凝土强度C30；泥浆运输Skm内 |
m |
1 016 |
必须经总监理工程师签字确认后方可实施的工作是（）。
A.工程控制网测量复核
B.分项工程质量验收
C.下一道工序施工
D.建设工程竣工验收
答案：D
解析：
2020版教材P283页
未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
施工现场平面布置图应包括的基本内容有()。
A.工程施工场地状况
B.拟建建（构）筑物的位置轮廓尺寸层数等
C.施工现场生活生产设施的位置和面积
D.施工现场外的安全、消防、保卫和环境保护等设施
E.相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P159
“施工现场平面布置图应包括以下基本内容:(1)工程施工场地状况;(2)拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;(3)工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积;(4)布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等;(5)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施;(6)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。”
箱涵顶进穿越铁路路基时，应( )开挖和顶进。
A.在列车运行间隙
B.连续
C.快速
D.慢速
答案：A
解析：
2020版教材P321
（二）施工作业安全措施中（3）在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进，列车通过时，严禁挖土作业，人员应撤离开挖面。
下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是 ( )
A.继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用
B.继续履行与赔偿损失，可以同时适用
C.采取补救措施可以与违约金同时适用
D.赔偿损失与违约金可以同时适用
E.继续履行与定金罚则不能同时适用
答案：A,B
解析：
我国合同法第107条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的， 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”三种违约责任之间的关系：首先如果合同 能够实际履行的应当履行。履行不符合约定的，需采取一定的补救措施防止损失发生或损失扩大的，当事人可以要求违约方采取补救措施。而继续履行后，或采取补救措施后，还有其他损失的还应当承担赔偿损失的赔偿责任。
工程项目经济与管理风险主要包括（ ）等。
A. 损失控制和 安全 管理人员的知识、经验和和能力
B.总且工程资金供应条件。
C.工程设计文件
D.工程施工方案
E.事故防范措施和计划
隧道通常是由（ ）组成。
A.洞身衬砌和洞门
B.主体构造物和附属构造物
C.墙身和拱圈
D.墙身、拱圈和抑拱
答案：B
解析：
2020版教材P159
隧道结构构成，由主体构造物和附属构造物两大类组成
施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和（ ）。
A.风险转移
B.风险跟踪
C.风险监控
D.风险排序
答案：C
解析：
2020版教材P40页
施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险监控。因此，正确选项是C。
电气设备保管环境条件应具备()等措施。
A.防火
B.防潮
C.防风
D.防尘
E.防小动物
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P51页
电气设备和器材的安装前存放、保管期限应按厂家要求，设备和器材安置稳妥，不得损坏。保管环境条件应具备防火、防潮、防尘等措施。
二级建造师模拟试题9卷 第6卷
根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需举证证明的事实有()。
A、太阳自东方升起，自西方落下
B、人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险
C、人所共知的某单位偷工减料
D、已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实
E、已被人民法院生效裁判所确认的事实
答案：A,B,D,E
解析：
【考点】本题考查无需举证证明的事实
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第9条规定当事人无需举证证明的事实有：（一）众所周知的事实；（二）自然规律及定理；（三）根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；（四）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；（五）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；（六）已为有效公证文书所证明的事实。“前款（一）、（三）、（四）、（五）、（六）项，当事人有相反证据足以推翻的除外”。根据上述规定，A、B、D、E选项符合题干要求，是正确选项；而C选项“人所共知的菜单位偷工减料”只能反映已知事实，却不能以此推断未知事实，可见C选项不符合题干要求。
（ ）在竖向荷载作用下，桥跨结构主要受弯，墩（拱）脚处亦有水平反力。
A、梁式桥
B、拱式桥
C、刚架桥
D、悬索桥
答案：C
解析：
刚架桥在竖向荷载作用下，桥跨结构主要受弯，墩（拱）脚处亦有水平反力。
@##
某施工单位中标建设一污水处理厂工程，由于业主方面的原因，在取得施工许可证 95d
后进场施工，被有关建设行政主管部门制止。项目经理部为加强施工管理，在门口设
立了公示牌。公示牌的内容包括工程概况牌、安全生产文明施工牌、安全纪律牌。在
工程概况牌上标明了工程规模、性质、用途。施工中按照施工组织的设计采用了硬质
围挡，设置了生活区、办公区、临时设施区和生产区。在施工平面布置图上布置了临
时设施、大型机械、料场、仓库。施工项目技术负责人指示由安全员将现场管理列为
日常检查内容。项目部确定的现场管理内容有：（ 1）合理规划施工场地；（ 2）做好
施工总平面图；（ 3）对现场的使用要有检查；（ 4）建立文明的施工现场
【问题】
1该承包商进场施工有何不妥之处？请指出并改正？
2除此以外，现场公示牌还应设立哪些标牌？
3施工平面布置图上的内容全面吗？如不全面，请补充，（至少 4条）。
4由安全员将现场管理列为日常检查内容是否正确？如不正确，请改正
5项目部确定的施工现场管理内容完整吗？如不完整，请补充。
答案：
解析：
1施工单位应在建设单位取得施工许可证 3个月内进场施工，否则应由建设单位向发证机关申请延期。
2现场公示牌包括：
①防火须知牌；②安全无重大事故计时牌；③施工总平面图；④施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。
1不全面。补充如下：构件堆场、消防设施、道路及进出口、加工场地、水电管线、周转场地（4条即可）
2不正确。应由项目经理将现场管理列为日常检查内容。
3不完整。应补充：适时调整施工现场总平面图；及时清场转移。
建设工程项目目标事前控制是指（ ）。
A.事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时采取纠偏措施
B.事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施
C.定期进行计划值与实际值比较
D.发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施
答案：B
解析：
2020版教材P28
为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。
在安设多层支架、拱架过程中，施工要求不包括（ ）。
A.随安装随架设永久支撑
B.支架的横垫板应水平
C.立柱应铅直
D.上下层立柱应在同一中心线上
答案：A
解析：
本题考查的是模板、支架和拱架的制作与安装。安设支架、拱架过程中，应随安装随架设临时支撑。采用多层支架时，支架的横垫板应水平，立柱应铅直，上下层立柱应在同一中心线上。
如果大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制( )。
A.企业年度生产计划
B.单体工程施工进度计划
C.项目月度施工计划
D.项目总进度规划
答案：D
解析：
设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时可先编制项目总进度规划。
水利工程涉及以下方面发生变化，属于重大设计变更的有（）。
A.建设规模
B.设计标准
C.总体布局
D.重大技术问题的处理措施
E.各单项工程施工顺序
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P143
2)水利工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。重大设计变更是指工程建设过程中，工程的建设规模、设计标准、总体布局、布置方案、主要建筑物结构形式、重要机电金属结构设备、重大技术问题的处理措施、施工组织设计等方面发生变化，对工程的质量、安全、工期、投资、效益产生重大影响的设计变更。其他设计变更为一般设计变更。
根据《建筑法》规定，申请领取建筑工程施工许可证的条件不包括（）。
A.已经确定监理单位
B.已经确定建筑施工企业
C.建设资金已经落实
D.施工图设计文件已经按照规定进行了审查
答案：A
解析：
2019版教材P45页
《建筑法》 规定， 申请领取施工许可证，应当具备下列条件： (1)已经办理该建筑工 程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划； (3)需要拆迁 的， 其拆迁进度符合施工要求；(4) 已经确定建筑施工企业； (5)有满足施工需要的施工 图纸及技术资料；(6) 有保证工程质量和安全的具体措施； (7)建设资金已经落实； (8) 法律、 行政法规规定的其他条件。
在搅拌第一盘混凝土时，考虑到筒壁上的砂浆损失，（ ）用量应按配合比规定减半。
A.水泥
B.砂
C.石子
D.水
答案：C
解析：
P47-52
搅拌混凝土前，应加水空转数分钟，将积水倒净，使拌筒充分润湿。搅拌第一盘时，考虑到筒壁上的砂浆损失，石子用量应按配合比规定减半。搅拌好的混凝土要做到基本卸尽。
二级建造师模拟试题9卷 第7卷
《建设工程施工合同》示范文本主要由（）等组成。
A.协议书
B.招标、投标文件
C.施工图纸与工程量清单
D.通用条款
E.专用条款
答案：A,D,E
解析：
2019新版教材P127页
《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。
承包方必须掌握有关法律政策和索赔知识，遵守工程索赔的处理原则：()。
A.有正当索赔理由和充分证据
B.遵循索赔程序
C.及时向发包方发出索赔申请
D.以合同为依据
E.准确、合理地记录索赔事和计算工期、费用
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P218页
(1)有正当索赔理由和充分证据。
(2)索赔必须以合同为依据，按施工合同文件有关规定办理。
(3)准确、合理地记录索赔事件和计算工期、费用。
下列组织工具图，表示的是（ ）。
A.项目结构图
B.工作流程图
C.组织结构图
D.合同结构图
答案：A
解析：
项目结构图是一个组织工具，通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。
关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是( )。
A.不得采用HRB400级热轧钢筋制作的锚筋
B.可采用冷加工钢筋制作锚筋
C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接
D.应将锚筋完成L形与锚板焊接
答案：C
解析：
2019版教材P116页
(2)直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径不大于20mm时，宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径大于20mm时，宜采用穿孔塞焊。不允许把锚筋弯成II形或L形与锚板焊接。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于6mm和Q.5d(HPB300级钢筋或0.(HRB335级、HRB400级钢筋），d为锚筋直径。
导流标准一般包括（）。
A.导流建筑物级别
B.导流洪水标准
C.施工期临时度汛洪水标准
D.导流建筑物封堵后坝体度汛洪水标准
E.施工期下游河道防洪标准
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P60页
导流标准主要包括导流建筑物级别、导流建筑物设计洪水标准、施工期临时度汛洪水标准和导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准等。
根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因()时免除自己责任的条款，该免责条款无效。
A.合同履行结果只有对方受益
B.不可抗力造成对方财产损失
C.履行合同造成对方人身伤害
D.对方不履行合同义务造成损失
E.故意或重大过失造成对方财产损失
答案：C,E
解析：
2019新版教材P119页
《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。造成对方人身伤害就侵犯了对方的人身权，造成对方财产损失就侵犯了对方的财产权。人身权和财产权是法律赋予的权利，如果合同中的条款对此予以侵犯，该条款就是违法条款，这样的免责条款是无效的。
关于砌体工程施工质量的说法，正确的是()。
A.混凝土小砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度，按净面积计算不得低于80%
B.小砌块应底面朝上反砌于墙上，且应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于60mm
C.采用轻质材料砌筑填充墙时，墙底部的普通砖或混凝土坎台高度不宜小于200mm
D.砌筑砂浆应随拌随用，施工期间气温不超过30℃时应在3h内使用完毕
答案：D
解析：
2020版教材P197
现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。
汽车式起重机的特点有（ ）。
A.具有较大的机动性，行走速度更快
B.不可在360°范围内进行吊装作业
C.速度可达到60km/h，不破坏公路路面
D.其吊装区域不受限制
E.对基础要求高
答案：A,B,C,E
解析：
起重机装于标准汽车的底盘上，行驶驾驶和起重操作分开在两个驾驶室进行。吊装时，靠支腿将起重机支撑在地面上。因此该起重机与另外两种比，具有较大的机动性，其行走速度更快，可达到60km/h，不破坏公路路面。但不可在360°范围内进行吊装作业，其吊装区域受到限制，对基础要求也更高。
某群体住宅工程，由二十栋六层住宅楼组成，总建筑面积88620m2。砖混结构，外墙厚度为370mm，内墙厚度为240mm，采用页岩砖砌筑，砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。抗震设防烈度为7度。工程于2006年6月20日开工，计划竣工日期为2008年6月8日。消防工程分包单位为某具有相应资质的消防专业公司。施工中发生如下事件：事件一：2006年6月28日，施工总承包单位向监理单位上报了《项目管理实施规划》，发现项目管理实施规划只编制了总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图五项内容。事件二：一层墙体施工完成后，现场质检员进行了检查验收，检查结果：灰缝宽（厚）度最大为11.8mm，最小为8.5mm；砂浆饱满度最小为84%。事件三：工程于2007年6月5日通过竣工验收，施工总承包单位收集和汇总了建设、勘察、设计、监理单位立卷归档的工程资料，于2007年7月5日向当地城建档案馆移交了工程档案。
问题：
1.事件一中，《项目管理实施规划》还应包括哪些内容？
2.事件二中，砌体施工中，对灰缝宽（厚）度和饱满度的控制是否正常？分别说明理由。
3.事件三中，工程档案收集、汇总和移交的做法是否妥当？分别说明理由。
4.分别写出竣工验收阶段施工总承包单位和消防专业公司在消防工程档案管理方面的职责。
答案：
解析：
1.项目管理规划还应包括的内容有：(1)项目概况；(2)成本计划；(3)技术经济指标；(4)质量计划；(5)职业健康安全与环境管理计划；(6)风险管理计划；(7)信息管理计划；(8)技术方案；(9)项目收尾管理计划；(10)项目目标控制措施；(11)项目沟通管理计划。
2.灰缝宽（厚）度和饱满度的控制正确。理由：符合“砖砌体灰缝宽（厚）度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mm”的规定。符合“砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%”的规定。
3.施工总承包单位收集和汇总建设、勘察、设计、监理单位立卷归档的工程档案不妥；理由：应由建设单位收集和汇总勘察、设计、施工、监理单位立卷归档的工程档案。施工总承包单位向城建档案馆移交工程档案不妥；理由：应由建设单位向城建档案馆移交工程档案。
4.(1)施工总承包单位对消防专业公司的工程档案管理职责是：施工总承包单位负责收集汇总消防专业公司形成的工程档案，并应及时向建设单位移交。(2)消防专业公司的工程档案管理职责是：消防专业公司应将本单位形成的工程文件整理、立卷，及时移交总承包单位。
本案例第1问主要考查项目管理实施规划的具体内容。项目管理实施规划应包括下列内容：(1)项目概况；(2)总体工作计划；(3)组织方案；(4)技术方案；(5)进度计划；(6)质量计划；(7)职业健康安全与环境管理计划；(8)成本计划；(9)资源需求计划；(10)风险管理计划；(11)信息管理计划；(12)项目沟通管理计划；(13)项目收尾管理计划；(14)项目现场平面布置图；(15)项目目标控制措施；(16)技术经济指标。
本案例第2问主要考查砌体结构施工技术。根据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)的要求，砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mm，其砂浆饱满度不得小于80%，对照事件二中给出的检查结果可以看出，其灰缝和饱满度还是符合要求的，仍在正常控制范围内。
本案例第3问主要考查建筑工程资料的管理。在工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中，建设单位应履行下列职责：(1)在工程招标与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求；(2)收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档。(3)负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位工程文件的形成、积累和立卷归档工作，也可委托监理单位监督、检查工程文件的形成、积累和立卷归档工作；(4)收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案；(5)在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收，未取得工程档案验收认可的文件，不得组织工程竣工验收；(6)列入城建档案馆（室）接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。
本案例第4问主要考查建筑工程资料的管理。根据《建设工程文件归档整理规范》(GB50328-2001)规定：建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。
二级建造师模拟试题9卷 第8卷
根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有（ ）。
A、 建设工程勘察合同
B、 建设工程施工合同
C、 委托合同
D、 建设工程设计合同
E、 承揽合同
答案：A,B,D
解析：
《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式，建设工程合同包括：勘察、设计、施工合同。正确答案：ABD
下到关于土方开挖工程计量与支付的说法正确的是( )。
A.“植被清理”工作所需的费用，包含在土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付
B.施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付
C.承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，不另行支付
D.施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用应另行支付
E.“植被清理”工作所需的费用应另行支付
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P176
(4)承包人完成“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。(5)土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。(6)土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。(7)除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，不另行支付。(8)除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，不另行支付。
建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。
A.质量保证书
B.咨询评估书
C.使用说明书
D.质量保修书
答案：D
解析：
2019新版教材P296页
建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
水准仪的主要部件包括( )。
A.望远镜
B.水准器
C.基座
D.三脚架
E.水平度盘
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P46页
水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个部分组成。
施工企业质量管理体系文件由（ ）组成。
A.质量手册
B.程序文件
C.质量计划
D.质量目标
E.质量记录
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P160页
质量管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。D质量目标本身并不是文件，可以包含在特定的文件中。从质量管理的完整体系分析，计划和手册、程序和记录都是制度化、标准化实施质量管理所必须的。因此，正确选项是ABCE。
致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。
A、 发包人严重拖欠工程价款且经催告仍拒绝支付
B、 发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换
C、 发包人坚决要求压缩工期
D、 总监理工程师要求更换项目经理
E、 发包人要求延长保修责任期限
答案：A,B
解析：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。
根据我国最高人民法院的相关司法解释，仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人住所地的中级人民法院
C.被执行人住所地的中级人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
答案：C,E
解析：
2020版教材P336页
仲裁裁决的执行效力仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
用铁锹或略加脚踩开挖的土一般为（ ）级。
A:Ⅰ
B:Ⅱ
C:Ⅲ
D:Ⅳ
答案：A
解析：
本题考查的是土的工程分类。用铁锹或略加脚踩开挖的土为Ⅰ类。
(2016年)关于施工合同索赔的说法，正确的是（ ）。
A.承包人可以直接向业主提出索赔要求
B.业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
C.承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
D.承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
答案：B
解析：
A 项，承包人必须通过监理单位向业主提出索赔要求。C 项，承包人接受竣工付款证书后，无权 提出在证书颁发前发生的任何索赔。D 项，承包人提出索赔要求时，业主也可以进行反索赔。
二级建造师模拟试题9卷 第9卷
正常情况下，下列属于5年保修期的是( )。
A.地下室外墙防水
B.屋面防水
C.卫生间防水
D.外墙面渗漏
E.管道渗漏
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P269页
房屋建筑工程的最低保修期限为：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房建和外墙面的防渗漏为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）装修工程为2年。
关于砖基础施工技术要求中，说法错误的是（ ）。
A. 砖应提前 1-2d 浇水润湿
B. 皮数杆间距不应大于 15m
C. 砖基础底标高不同时，应从高处砌起，并应由高处向低处搭砌
D. 防潮层位置宜设置在室内地面标高以下一匹砖
答案：C
解析：
砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。
预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（ ）。
A、C25
B、C30
C、C35
D、C40
答案：D
解析：
2020版教材P 18
本题考查的是混凝土结构耐久性的要求。预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。
下列设施中属于安全技术设施的有( )。
A.防护装置
B.信号装置
C.消防设施
D.防触电设施
E.除尘设备
答案：A,B,C,D
解析：
P322-324
识别本工程项目的安全技术方面的设施:市政工程可从以下几个方面进行识别: 1)各类市政工程施工机械及电器设备等传动部分的防护装置及安全装置。
2)电刨、电锯、砂轮等小型机具上的防护装置，有碎片、屑末、液体飞出及有裸露导电体等处所安设的防护装置。
3)各类起重机上的各种防护装置。
4)市政公用工程工地上为安全而设的信号装置以及在操作过程中为安全而设的信号装置。
5)锅炉、压力容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机器设备的安全装置和信号装置。
6)各种运输机械上的安全启动和迅速停车装置。
7)电器设备的防护性接地或接零以及其他防触电设施。
8)施工区域内危险部位所设置的标志、信号和防护设施。
9)在高处作业时为避免工具等物体坠落伤人以及防人员坠落而设置的工具箱或安全网。
10)防火防爆所必需的防火间距、消防设施等。
编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期（ ）。
A.决策阶段的工作
B.实施阶段的工作
C.设计准备阶段的工作
D.施工阶段的工作
答案：A
解析：
2020版教材P3页
图2Z101011编制项目建议书在项目决策阶段
属于项目动态控制管理措施的是（ ）。
A．调整项目组织结构
B．改进施工方法
C．强化合同管理
D．落实加快工程施工进度所需资金
柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面，施工缝与结构下表面的距离宜为（ ）。
A.0～50mm
B.10～50mm
C.0～100mm
D.10～100mm
答案：A
解析：
2020版教材P69
2） 柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面，施工缝与结构下表面的距离宜为0～50mm;当板下有梁托时，可留设在梁托下0～20mm;
关于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的说法，正确的有( )。
A.水处理构筑物结构类型、结构尺寸应符合设计要求
B.预埋件、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求
C.混凝土强度、抗渗、抗冻性能符合设计要求
D.混凝土结构外观无一般质量缺陷
E.构筑物外壁不得渗水
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P280
混凝土结构外观无严重质量缺陷，故该选项错误。混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目
(1）水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋件、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求。
(2）混凝土强度符合设计要求；混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求。
(3）混凝土结构外观无严重质量缺陷。
(4）构筑物外壁不得渗水。
(5）构筑物各部位以及预埋件、预留孔洞、止水带等的尺寸、位置、高程、线形等的偏差，不得影响结构性能和水处理工艺的平面布置、设备安装、水力条件
在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用( )。
A.火山灰水泥
B.矿渣水泥
C.粉煤灰水泥
D.硅酸盐水泥
答案：A
解析：
2020版教材P29页
六大常用水泥的主要特性见表2A311032-2，①凝结硬化①凝结硬化慢，后期强度低，后期强度增长较快；②水化热较小；③抗冻性差；④耐热性较差；⑤耐蚀性较好；⑥干缩性较大；⑦抗渗性较好
