2021二级建造师考试题目下载9卷 第1卷
打人桩施工前，（ ）作业面地基加固，满足施工组织设计及桩架规定的技术要求。
A．宜进行
B．必须进行
C．应进行
D．可进行
自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，此种代理属于（ ）。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
答案：A
解析：
2019版教材P10页
委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理。 @##
下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有( )。
A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交
B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交
C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档
D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交
E．工程档案一般不少于二套，一套(原件)由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆(室)
根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006，某风险经过评估，发生的可能性很大，且造成的后果为轻度损失，则此种风险等级评估为()等风险。
A.1
B.3
C.2
D.4
答案：B
解析：
2020新版教材P203页
风险等级评估见下表。
汽轮机按照工作原理划分，有（ ）。
A.凝汽式汽轮机
B.冲动式汽轮机
C.反动式汽轮机
D.背压式汽轮机
E.抽气式汽轮机
答案：B,C
解析：
本题考查的是汽轮发电机系统主要设备。按照工作原理划分：冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种。
关于填充墙砌体工程的说法，正确的有( )。
A.砌筑前加气混凝土砌块应提前2d浇水湿透
B.用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙体底部可用烧结多孔砖砌筑
C.蒸压加气混凝土砌块墙体下部可现浇混凝土坎台，高度宜为150mm
D.蒸压加气混凝土砌块堆置高度不宜超过2m，并应防止雨淋
E.轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3
答案：C,D
解析：
2019版教材P74页
（3）吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块，砌筑前不应对其浇（喷）水湿润，所以A错误；（8）空心砖墙底部宜砌筑3皮普通砖，且门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。所以B错误；（5）在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为150mm，所以C正确；（2）砌块进场后应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m.蒸压加气混凝土砌块在运输和堆放中应防止雨淋。所以D正确；（9）蒸压加气混凝土砌块填充墙砌筑时应上下错缝，搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3，且不应小于150mm.所以E错误。
下列各项不属于安装工程一切险保险范围的是（ ）。
A.地震造成的设备损害
B.大气放电造成的电气设备损害
C.火灾造成的设备损失
D.设备安装时的意外事故
答案：B
解析：
本题考查的是安装工程一切险。因大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失不属于保险范围。
采用正台阶工作面工法的上分层超前距离过大时,易出现的施工问题是（ ）。
A.上分层钻眼困难
B.工作面支护图难
C.上分层出矸因难
D.工作面爆破困难
答案：C
解析：
P82-85
正台阶工作面（下行分层施工法按照啊室的高度，整个断面可分为2个以上分层，每分层的高度以1.8-3.0 m为或以起拱线作为上分层。上分层的超前距离一般为2-3m。如果硐室是采用砌碹支护，在上分层掘进时应先用锚喷支护（一般锚喷支护为永久支护的一部分）；砌碹工作可落后于下分层掘进1.5-3.0 m>，下分层也随掘随砌墙，使墙紧跟迎头。采用这种施工方法应注意的问题是:要合理确定上下分层的错距，距离太大，上分层出矸困难;距离太小，上分层钻眼困难，故上下层工作面的距离以便于气腿式凿岩机正常工作为宜。
某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m，该住宅属（ ）。
A.低层住宅
B.多层住宅
C.中高层住宅
D.高层住宅
答案：C
解析：
住宅按层分，1-3 层为低层住宅，4-6 层为多层住宅，7-9 层为中高层住宅，10 层及10 层以上为高层住宅。
2021二级建造师考试题目下载9卷 第2卷
背景资料：
临南段河道疏浚工程，疏浚河道总长约5km，涉及河道底宽150m，边坡1：4，底高程7.90~8.07m。该河道疏浚工程划分为一个单位工程，包含7个分部工程（河道疏浚水下方为5个分部工程，排泥场围堰和退水口各1个分部工程）。其中排泥场围堰按3级堤防标准进行设计和施工。该工程于2012年10月1日开工，2013年12月底完工。工程施工过程中发生以下事件：
事件1：工程具备开工条件后，项目法人向主管部门提交了本工程开工申请报告。
事件2：排泥场围堰某部位围堰存在坑塘，施工单位进行了排水、清基、削坡后，再分层填筑施工，如图4所示。
事件3：河道疏浚工程施工中，施工单位对某单元工程进行了质量评定，如表4所示。
事件4：排泥场围堰分部工程施工完成后，其质量经施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督机构进行了备案。
事件5：本工程建设项目与2013年12月底按期完工。2015年5月，竣工验收主持单位对本工程进行了竣工验收。竣工验收前，质量监督机构按规定提交了工程质量监督报告，该报告确定本工程项目质量等级为优良。
图4 围堰横断面分层填筑示意图
表4 河道疏浚单元工程施工质量验收评定表
<1>、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令2014年第46号），指出事件1中的不妥之处；说明主题工程开工的报告程序和时间要求。
<2>、根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014）,指出并改正事件2图4中坑塘部位在清基、削坡、分层填筑方面的不妥之处。
<3>、根据《水利水电工程单元施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634-2012），指出事件3表4中A、B、C、D所代表的名称或数据。
<4>、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）指出事件4中的不妥之处。
<5>、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL122-2008）,事件5中竣工验收时间是否符合规定？说明理由。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007），指出并改正事件5中质量监督机构工作的不妥之处。
答案：
解析：
<1>、向主管部门提交开工申请报告不妥。主体工程开工前，项目法人应将开工申请报告及有关材料报送项目水行政主管部门审查，经项目水行政主管部门审查并出具审查意见后，由项目水行政主管部门上报开工审批单位审批。
水利工程具备开工条件后，主体工程方可开工建设。项目法人或者建设单位应当自工程开工之日起15个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。
<2>、清基削坡坡度不正确；填筑顺序不正确。
堤防工程填筑作业符合要求：
（1）地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5；
（2）作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟。
<3>、A为主控项目，B为一般项目，C为92.0%，D为合格。
<4>、施工单位自评、监理单位复核后，施工单位报本工程质量监督结构进行备案不妥。分部工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备。
<5>、验收时间不符合规定。根据《水利水电建设工程验收规范》SL223—2008，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。河道疏浚工程是完成后，即应该在2013年12月底以前验收。
质量监督机构提交的工程质量监督报告确定本工程质量等级为优良不妥。工程质量监督机构在工程竣工验收前提交工程施工质量监督报告，向工程竣工验收委员会提出工程施工质量是否合格的结论。
下列关于应立即停止焊接工作的情况，说法错误的是（ ）。
A.采用电弧焊焊接时，风速等于或大干8m／s
B.气体保护焊焊接时，风速等于或大于2m／s
C.相对湿度大于85％
D.在下雨天时，应停止焊接工作
答案：C
解析：
本题考核的是应立即停止焊接工作的情况。如没采取适当的防护措施时，应立即停止焊接工作的情况包括：采用电弧焊焊接时，风速等于或大于8m／s；气体保护焊焊接时，风速等于或大于2m／s；相对湿度大于90％；下雨或下雪。管子焊接时应垫牢，不得将管子悬空或处于外力作用下焊接，在条件允许的情况下，尽可能采用转动焊接，以利于提高焊接质量和焊接速度。
选择围堰类型时，必须根据当时当地具体条件，在满足( )的原则下进行。
A.具有良好的技术经济指标
B.安全可靠，能满足稳定、抗渗、抗冲要求
C.结构简单，施工方便，易于拆除
D.充分考虑材料回收利用
E.堰基易于处理，堰体便于与岸坡或已有建筑物连接
答案：A,B,C,E
解析：
2018版教材P56~57页
选择围堰类型时，必须根据当时当地具体条件，通过技术经济比较加以选定，一般应遵守下列原则：(1)安全可靠，能满足稳定、抗渗、抗冲要求；(2)结构简单，施工方便，易于拆除并能利用当地材料及开挖渣料;(3)堰基易于处理，堰体便于与岸坡或已有建筑物连接；(4)在预定施工期内修筑到需要的断面及高程，能满足施工进度要求；(5)具有良好的技术经济指标。@##
张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时，宜采用（ ）。
A.一端张拉
B.两端张拉
C.分段张拉
D.电热张拉
答案：B
解析：
本题考查的是现浇预应力钢筋混凝土水池施工技术。张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时，宜采用一端张拉；张拉段无粘结预应力长度大于25m而小于50m时，宜采用两端张拉；张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时，宜采用分段张拉和锚固。
高层建筑管道常用的连接方式有（ ）。
A.螺纹连接
B.法兰连接
C.胶水连接
D.电焊连接
E.热熔连接
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P129
高层建筑管道干管的连接方式有螺纹连接，法兰连接，焊接，沟槽（卡箍连接），卡套式连接，卡压连接，热熔连接，承插连接等。
根据下表逻辑关系控制的双代号网络图，图中存在的作图错误是()。
A.节点编号不对
B.逻辑关系不对
C.有多个起点节点
D.有多个终点节点
答案：D
解析：
2020新版教材P138页
(7)双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）
现场能直接排放的水是( )。
A.车辆冲洗用水
B.冲厕用水
C.施工降排水
D.食堂用水
答案：C
解析：
2019版教材P169页
“(8)现场应设置畅通的排水沟渠系统，保持场地道路的干燥坚实，泥浆和污水未经处理不得直接排放。施工场地应硬化处理，有条件时可对施工现场进行绿化布置。”@##
影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（ ）。
A.地下障碍物的影响
B.施工现场交通运输条件
C.质量管理制度
D.施工工艺与工法
答案：B
解析：
环境的因素
（1）施工现场自然环境因素：主要指工程地质、水文、气象条件和周边建筑、地下障碍物以及其他不可抗力等对施工质量的影响因素。
（2）施工质量管理环境因素：主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。
（3）施工作业环境因素：主要指施工现场平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明、通风、安全防护设施，施工场地给排水以及交通运输和道路条件等因素。@##
某二级公路施工合同段合同总额为1.2亿元，按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定，该项目应至少配备()名专职安全生产管理人员。
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案：C
解析：
施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。题中1.2亿元，故需3名，故选C
2021二级建造师考试题目下载9卷 第3卷
预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中，顶、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为( )张拉，设计有要求时按设计要求。
A.上左、下右对称
B.左右对称
C.右上、左下对称
D.上下、左右对称
答案：D
解析：
2020版教材P66
预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中，顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉。
混凝土结构工程模板及其支架应根据工程（ ）等条件进行设计。
A.结构形式
B.荷载大小
C.混凝土种类
D.地基土类别
E. 施工设备和材料供应
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P60
模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。
关于生活污水塑料管道的坡度，其管径75mm的最小坡度为（ ）。
A.4‰
B.5‰
C.8‰
D.12‰
答案：C
解析：
本题考查的是建筑管道施工技术要点。表2H314012：
单位工程是由各专业安装工程构成的具有()的工程。
A.独立使用功能
B.生产能力
C.生产独立产品
D.连续生产
答案：A
解析：
2019版教材P337页
四、单位工程的划分：（一）划分原则 1.单位工程应按工业厂房、车间(工号〉或区域进行划分。 2.单位工程应由各专业安装工程构成。 3.较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。 4.当一个专业安装工程规模较大，具有独立施工条件或独立使用功能时，也可单独构成单位工程。 5.当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时，该分部工程应为单位工程。
填充墙砌体满足规范要求的有（ ）。
A．搭接长度不小于60mm
B．搭接长度不小于90mm
C．竖向通缝不超过2皮
D．竖向通缝不超过4皮
E．小砌块应底面朝下反砌于墙上
建筑采暖管道穿过墙壁时应设置（ ）。
A.水泥套管
B.铸铁套管
C.金属套管
D.瓷质套管
答案：C
解析：
2020版教材P131
套管安装：管道穿过墙壁或楼板，应设置金属或塑料套管。
关于供热管道套管的安装要求，穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚（ ）mm。
A.20
B.25
C.30
D.35
答案：A
解析：
本题考查的是供热管道安装与焊接。套管安装要求：管道穿越建（构）筑物墙板处的墙板处应按设计要求安装套管，穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm；穿过楼板的套管应高出板面50mm。
根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（ ）。
A.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的
B.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的
C.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的
D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的
E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的
答案：B,C
解析：
2020版教材P 145
《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”：①克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；②因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。
建设单位向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称，除给予警告外，可以并处罚款，罚款额度为()。
A.1～5万元
B.1～10万元
C.3～5万元
D.5～10万元
答案：B
解析：
2019新版教材P88页
依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款。 @##
2021二级建造师考试题目下载9卷 第4卷
发包人发生以下情形，且在催A告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合 同，人民法院应予支持的是（）。
A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工
B.拖欠垫资利息
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付
答案：A
解析：
参见教材P122。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履 行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1)未按约定支付工程价款的；（2)提 供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3)不履行合同约定的协助义务的。
在矿山铁路或道路两侧堆放物品时，堆放物的边缘与铁路建筑接近限界的距离， 不得小于0.75m;与道路路面边缘的距离，不得小于（ ）（如道路有侧沟时，其与侧沟 外侧的距离，不得小于0.5m)。
A. 1m
B. 2m
C. 3m
D. 4m
施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（ ）。
A、劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B、施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C、施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D、劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒
答案：C
解析：
考点:建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。参见教材P42。
关于建筑卫生设备间距说法正确的是（）。
A.洗脸盆或盥洗槽水I嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.65m
B.双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于1. 25m
C.无障碍盆浴间短边净宽度不应小于0.65m
D.并列小便器的中心距离不应小于0.65m
答案：D
解析：
建筑卫生设备间距应符合下列规定: 1)洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55m;
2)并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m;
3)单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1. 25m;
4) 双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于1. 80m;
5)浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m ;无障碍盆浴间短边净宽度不应小于2m;
6)并列小便器的中心距离不应小于0.65m 。
评价沥青混合料压实程度的指标是（）。
A.稳定度
B.沥青饱和度
C.空隙率
D.沥青填隙率
答案：C
解析：
2019版教材P96页
空隙率是评价沥青混合料压实程度的指标
下列措施中，不符合改性沥青混合料路面施工工艺要求的有()。
A.拌制、施工温度通常比普通沥青混合料高10～20℃
B.宜随拌随用，需要短时间贮存时，时间不宜超过30h
C.施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺
D.宜采用轮胎压路机碾压
E.摊铺时应保证充分的运料车，满足摊铺的需要，使纵向接缝成为热接缝
答案：B,D
解析：
本题考点涉及改性沥青混合料路面施工工艺要求。改性沥青混合料的拌制、施工温度通常比普通沥青混合料高10～20℃，贮存时间不宜超过24h；施工申应保持连续、均匀、不间断摊铺；改性沥青混合料路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不宜采用轮胎压路机碾压；改性沥青混合料路面冷却后很坚硬，冷接缝处理很困难，因此应尽量避免出现冷接缝。
跨度4.5m梁模板，当设计无具体要求时起拱高度正确的是( )mm。
A.3
B.10
C.15
D.20
答案：B
解析：
2019版教材P61页
对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000-3/1000。
对浊度小于3mg/L的河水，一般给水处理厂广泛采用的常规处理流程是( )。
A.原水→过滤→消毒
B.原水→接触过滤→消毒
C.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒
D.原水→预沉淀→混凝、沉淀→过滤→消毒
答案：C
解析：
2020版教材P119
常用处理工艺流程及适用条件表2K314011-2当浊度小于3mg/L的河流水，采用原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒
根据《劳动合同法》B用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的， 应当向劳动者每月支付（）倍的工资。
A. 1.5 B. 2 C. 3 D. 4
答案：B
解析：
参见教材P144。用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应 当向劳动者每月支付2倍的工资。
2021二级建造师考试题目下载9卷 第5卷
预制拼装连续箱梁桥的预应力钢绞线下料长度，应根据张拉千斤顶长度、张拉伸长值、弹性回缩值以及()计算确定。
A、 台座长度
B、 预制梁节段长度
C、 结构的预应力孔道长度
D、 锚夹具厚度
E、 钢绞线外露长度
答案：A,C,D,E
解析：
主要考察的是预应力筋的下料长度的计算，预应力筋的下料长度应通过计算确定，计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。@##
路堤填筑前，应通过取土试验确定填料最小强度和（）。
A.最大粒径
B.平均粒径
C.CBR值
D.松方系数
答案：A
解析：
用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。
某建设工程施工项目根据四部委规定投保了工伤保险，施工单位还自愿投保了意外伤害险。则以下人员在工程施工中受到伤害，由意外伤害险负责理赔的是（ ）。
A. 工长在指挥混凝土浇筑作业时不慎掉下浇筑平台摔伤
B. 专职安全员在现场监督吊装作业时因悬吊物品散落砸伤
C. 行人因道路施工中未设置安全警示标志，坠入窨井受伤
D. 基坑作业人员在施工中，因基坑局部坍塌被埋受伤
答案：D
解析：
【工伤保险与意外伤害险】
建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
据《水电建没工程质量管理暂行办法》，监理单位对工程建设实施过程中设计与施工质量负（ ）。
A．监督责任
B．直接责任
C．监督与控制责任
D．间接责任
垃圾填埋场与环境保护密切相关的因素有（）。
A.选址
B.设计
C.施工
D.移交
E.运行
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P189页
垃圾填埋场建设与环境保护。垃圾填埋场选址、设计、施工、运行都与环境保护密切相关。移交这是施工方与建设方在竣工验收合格后的一个交接环节，与环境保护不相关。
一级公路沥青层的粗集料可使用（ ） 。
A.碎石
B.破碎砾石
C.筛选砾石
D.矿渣
E.石屑
下列属于立井井筒施工辅助生产系统的是（ ）。
A.出矸系统
B.通风及排水系统
C.工作面照明与信号的设置、井筒测量以及布置安全梯
D.压风和供水系统
E.立井施工的地面排矸（废石）系统
答案：B,C,D,E
解析：
P78-79
施工辅助生产系统：一、提升系统。二、通凤系统。三、排水系统。四、压风和供水系统。五、立井施工的地面排矸（废石）系统。六、其他辅助系统：1.照明。2.通信及信号。3.井筒测量。4.安全梯。
关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A、 建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求
B、 建设单位有权压缩合同约定的工期
C、 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D、 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
答案：D
解析：
八、建设单位违法行为应当承担的法律责任（1）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，（2）要求施工单位压缩合同约定的工期。（3）当将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位。
具有甲级资质的水利工程质量检测单位需具备的业绩是( )。
A.近3年内至少承担过3个大型水利水电工程（含以及堤防）的主要检测任务
B.近3年内至少承担过2个大型水利水电工程（含以及堤防）的主要检测任务
C.近3年内至少承担过3个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务
D.近3年内至少承担过2个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务
答案：A
解析：
2019版教材P219页
检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别，每个类别分为甲级、乙级2个等级。检测单位资质等级标准见表2F320066。甲级资质单位近3年内至少承担过3个大型水利水电工程（含一级堤防）或6个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务。
2021二级建造师考试题目下载9卷 第6卷
甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。
A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D.项目经理部
答案：B
解析：
2019新版教材P210页
《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
无侧限抗压强度试验检测试验步骤有（ ）。
A.确定无机结合料的最佳含水量和最大干密度
B.配制混合料
C.在上压头的球座上放妥钢球，并对准荷载测定装置的压头
D.成型后试件应立即放入恒温室养护
E.按预定的干密度制作试件
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P95
无侧限抗压强度试验检测试验步骤：（1）试料准备。（2）最佳含水量和最大干密度。按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51—2009确定无机结合料的最佳含水量和最佳干密度。（3）配制混合料。（4）按预定的干密度制作试件。（5）成型后试件应立即放入恒温室养护。（6）无侧限抗压强度试验。（7）整理数字、强度评定并提供试验报告。
中型构筑物地基与基础工程的构筑物高度标准为( )m。
A.小于50
B.25～100
C.50～100
D.大于100
答案：B
解析：
2020版教材P329页
表2A33001表，地基与基础工程地2条。中型构筑物地基与基础工程的构筑物高度标准为25～100m。
建设单位应当在工程竣工验收()前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构。
A.3日
B.7日
C.7个工作日
D.3个工作日
答案：C
解析：
2020新版教材P174页
竣工验收由建设单位组织，验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成，验收组可下设若干个专业组。建设单位应在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知当地工程 质量监督站 。注意，不是7天，是7个工作日。
施工技术资料卷宗封面上应有( )签字并加盖公章。
A.单位负责人
B.单位技术负责人
C.项目技术负责人
D.法人代表或法人委托人
E.监理工程师
答案：B,D
解析：
2019版教材P340页
(2)封面应含工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人委托人签字并加盖公章。
关于总承包单位对专业分包单位进行管理的说法，正确的是（）。
A.总承包单位负责提供施工图纸，不负责向专业分包单位进行技术交底
B.专业分包单位应在专用条款约定的时间内，向建设单位提交一份详细施工组织设计，经批准后实施
C.随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，确保施工期间的畅通
D.专业分包单位只允许承包人及其授权的人员在工作时间内，合理进入专业工程施工场地和材料存放的地点
答案：C
解析：
《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213规定，工程承包人按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底，A错误。专业分包单位应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，经批准后实施，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行，B错误。分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入专业工程施工场地和材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备地点，分包人应提供方便，D错误。工程承包人随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，C正确。
根据《小型水电站建设工程验收规程》SL 168-2012，水电站工程通过合同工程完工验收后，在项目法人颁发合同工程完工证书前，施工单位应完成的工作包括（）。
A.工程移交运行管理单位
B.验收遗留问题处理
C.提交工程质量保修书
D.提交竣工资料
E.施工场地清理
答案：C,D,E
解析：
2019版教材P290页
（5）在施工单位递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关竣工资料后，项目法人应在30各工作日内向施工单位颁发经单位法定代表人签字的合同工程完工证书。
某公司项目部施工的桥梁基础工程，灌注桩混凝土强度为C25，直径1200mm，桩长18m，承台、桥台的位置如图4-1所示，承台的桩位编号如图4-2所示。
事件一：项目部依据工程地质条件，安排4台反循环钻机同时作业，钻机工作效率（1根桩/2d）。在前12天，完成了桥台的24根桩，后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域，见图4-3，并提出了要求：①每台钻机完成10根桩；②一座承台只能安排1台钻机作业；③同一承台两桩施工间隙时间为2天。1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示。
事件二：项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识，并且设置了桩顶定位吊环连接筋，钻机成孔、清孔后，监理工程师验收合格，立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管，导管底部距孔底0.5m。
事件三：经计算，编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3，商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球，导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土，经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
1、事件一中补全2#钻机工作区作业计划，用图4-4的形式表示。（将此图复制到答题卡上作答，在试卷上答题无效）
2、钢筋笼标识应有哪些内容？
3、事件二中吊放钢筋笼入孔时桩顶高度定位连接筋长度如何确定，用计算公式（文字）表示。
4、按照灌注桩施工技术要求，事件三中A值和首罐混凝土最小用量各为多少？
5、混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作？
答案：
解析：
1.
2.桩号、桩径、分节序号、分节长度、加工负责人等。
3. 定位钢筋的长度=护筒顶面标高-（桩孔底实测标高+钢筋笼长度）
4.
5. 应检查合格证、试验报告、配合比报告单、出厂合格证等证件，并对强度、坍落度、配合比等进行检验。
某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是()。
A、 确定目标控制的计划值
B、 定期比较目标的计划值与实际值
C、 分析比较结果，采取纠偏措施
D、 收集目标的实际完成值
答案：D
解析：
动态控制原理在项目实施过程中（如设计过程中、招投标过程中和施工过程中等）对项目目标进行动态跟踪和控制：1)收集项目目标的实际值，如实际投资／成本、实际施工进度和施工的质量状况等
2021二级建造师考试题目下载9卷 第7卷
高层建筑的排水通气管，应满足()的要求。
A、不能与风道连接
B、不能与烟道连接
C、不能穿过屋面
D、出口处不能有风
E、出口处必要时设置防雷装置
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P 132
高层建筑排水管道安装的要求有：排水通气管不得与风道或烟道连接，通气管应高出屋面300mm，但必须大于最大积雪厚度；在通气管出口4m以内有门、窗时，通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧；在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置；屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
下列工程施工放样产生的误差中，属于仪器误差的是（ ）。
A、照准误差
B、整平误差
C、对光误差
D、估读误差
答案：C
解析：
2020版教材P34页
本题考查的是常用测量仪器及其作用。仪器误差：包括仪器校正不完善的误差、对光误差、水准尺误差等。
水泥的组成成份中不包括的是(）
A.水泥熟料
B.石膏
C.外加剂
D.混合料
答案：C
解析：
水泥属于水硬性胶凝材料，由水泥熟料、石膏和混合料组成。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于()
A . 生产工人基本工资
B . 生产工人辅助工资
C . 职工福利费
D . 企业管理费
答案：B
解析：
生产工人辅助工资是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。[注：此知识点新版教材已删除]
200MW及以下容量机组的火力发电厂，火灾报警区域设置的基本原则是（ ）各为一个火灾报警区域。
A．每台机组
B．控制楼、微波楼和通信楼
C．运输系统
D．点火油罐区
E．汽机房
投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为,其法律后果是中标()。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可撤销
答案：B
解析：
2019版教材P84页
投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效，有关责任人和单位要承担相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的还应承担民事赔偿责任。
水泥混凝土路面设胀缝施工时，不设置（ ）。
A.模板
B.传力杆
C.(胀、提)缝板
D.预应力筋
答案：D
解析：
为解决水泥混凝土路面热胀冷缩的问题，水泥混凝土路面都设计了胀缝构造。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。因此，水泥混凝土路面胀缝施工时必须设置模板、传力杆、（胀、提）缝板，一般情况下，预应力筋不用于路面结构中。因此，本题的正确选项是D。
关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（ ）。
A、侧模应在预应力张拉前拆除
B、侧模应在预应力张拉后拆除
C、模板拆除应遵循先支先拆、后支后拆的原则
D、连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落
答案：A
解析：
2020版教材P37
预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除，底模应在结构建立预应力后拆除，选项A正确，选项B错误。模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则，选项C错误。简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落，选项D错误。
分部分项工程费的计算步骤包括：①市场调查和询价；②工、料、机数量测算；③计算施工方案工程量；④计算清单项目分项工程的直接工程费单价；⑤计算综合单价。其正确的顺序是（）。
A．①③④②⑤
B．②①③④⑤
C．③②①④⑤
D．①④③②⑤
2021二级建造师考试题目下载9卷 第8卷
矿山工程施工中，冒顶片帮的辨识是（ ）。
A.采空区顶板发出闷雷声
B.工作面支架开始变形或发出劈裂声
C.底鼓严重
D.岩壁变松发生片帮
E.顶板裂隙增大、顶板掉渣或局部漏顶
下列关于建设工程合同的说法，正确的是（ ）。
A．建设工程设计合同、建设工程施工合同、建设工程监理合同均属于建设工程合同
B．建设工程合同可以采用书面形式
C．当事人在合同中特别约定的条款，构成合同的次要条款
D．价款和报酬、履行期限、违约责任、当事人名称均是建设工程合同的主要条款
路基施工的测量方法中，中线测量的方法有（ ）。
A.导线法
B.切线支距法
C.闭合法
D.偏角法
E.坐标法
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P40
此题主要考察路基施工测量方法。道路中线测量是把图纸上设计好的道路中心线在地面上标定出来，供设计和施工之用。中线测量的方法有切线支距法、偏角法、坐标法。
关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是（ ）。
A.对分包单位的质量控制主要由施工总承包管理单位进行
B.支付给分包单位的款项由业主直接支付，不经过总承包管理单位
C.业主对分包单位的选择没有控制权
D.总承包管理单位除了收取管理费以外，还可赚总包与分包之间的差价
答案：A
解析：
2020版教材P224
选项B错误，一般情况下由业主支付，特殊情况下由施工总承包管理单位支付。选项C错误，业主对分包单位的选择具有控制权。选项D错误，总承包管理单位不赚总包与分包之间的差价，只收取管理费。
二级焊缝不得有( )等缺陷。
A.表面气孔
B.焊瘤
C.电弧擦伤
D.咬边
E.未焊满
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P293页
（4）焊缝表面不得有裂纹，焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔，夹渣，弧坑裂纹，电弧擦伤等缺陷。
消防验收中，公安机关消防机构依照()和国家工程建设消防技术标准强制性要求，完成图纸检查，或者按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查，制作检查记录。
A.消防设计
B.竣工验收备案材料
C.消防法规
D.建设工程质量管理条例
答案：C
解析：
2019版教材P161页
消防机构收到消防设计、竣工验收备案材料之日起20日内，依照消防法规和国家工程建设消防技术标准完成图纸检查，或者按照建设工程消防验收评定编制完成工程检查，制作检查记录。@##
钢结构的耐火性差，当温度达到（）℃的时候，钢结构的材质将会发生较大变化；当温度达到（）℃的时候，结构会瞬间崩溃，完全丧失承载能力。
A.240,480
B.300,600
C.250,500
D.250,400
答案：C
解析：
本题考查的是钢结构的特点。钢结构的耐火性差，当温度达到250℃的时候，钢结构的材质将会发生较大变化；当温度达到500℃的时候，结构会瞬间崩溃，完全丧失承载能力。
大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（ ）。
A.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施
B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性
C.编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性
D.分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件
关于热力管网中补偿器作用的说法，不正确的是（ ）。
A.释放温度变形
B.便于设备及管件的拆装维护
C.消除温度应力
D.确保管网运行安全
答案：B
解析：
本题考查的是供热管网附件及安装。为了避免管道出现由于温度变化而引起的应力破坏，保证管道在热状态下的稳定和安全，必须在管道上设置各种补偿器，以释放管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。
2021二级建造师考试题目下载9卷 第9卷
施工过程中，下列选项中()情况之一发生时，施工组织设计应进行修改或补充。
A.工程设计有重大修改
B.有关标准规范修订和废止
C.原审批人员发生变更
D.主要施工资源配置有重大调整
E.施工环境有重大改变
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P158页
项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：
(1)工程设计有重大修改；
(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止，
(3)主要施工方法有重大调整；
(4)主要施工资源配置有重大调整；
(5)施工环境有重大改变。经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。
后张法预应力钢筋混凝土施工工艺有（ ）。
A．台座准备
B．安装夹具
C．埋管制孔
D．安装锚具
E．孔道灌浆
（2017年）
【背景资料】
某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积 18600m2，基坑开挖深度 5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）的规定进行修整。
【问题】较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序？
答案：
解析：
（P68）
（1）将蜂窝孔洞周围松散混凝土和软弱浮浆层凿除（清除）；
（2）蜂窝处凿毛，用水冲洗；
（3）重新支设模板，洒水充分湿润后用强度等级高一级的细石混凝土浇灌捣实；或采用微膨胀混凝土振捣密实；
（4）加强养护
当事人委托鸿泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏权注明“全权代理”，则张律师有权代为（）。
A.陈述事实，参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
答案：A
解析：
2020版教材P311页
针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。
推拉门窗在门窗框安装固定后，推拉扇开关力应不大于（ ）N。
A.40
B.60
C.100
D.50
答案：D
解析：
2020版教材P112
“推拉门窗与门窗框安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安如框内滑槽，调整好与扇的缝隙，扇与框的搭接量应符合设计要求，推拉扇开关力应不大于50N”。
属于资源配置计划范围的是（）。
A.施工进度计划
B.分包使用计划
C.材料供应计划
D.设备供应计划
E.施工图提供计划
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P159页
6.资源配置计划：（2）根据施工总体部署和施工进度计划要求，做出分包计划、劳动力使用计划、材料供应计划和机械设备供应计划。
如果由于委托代理的授权不明确而给第三人造成损失的，则（ ）。
A．被代理人要向第三人承担责任，代理人不承担责任
B．代理人要向第三人承担责任，被代理人不承担责任
C．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任
D．代理人要向第三人承担责任，被代理人承担连带责任
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，其各工序之间的逻辑关系如下表（时间单位：月）。各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工作C 开始后，施工单位发现设计存在问题，依据有关要求履行了设计变更程序。
事件2：施工中遭遇不可抗力，导致工作G 停工2 个月、工作H 停工1 个月，并造成施工单位20 万元的窝工损失，应建设单位要求，为确保工程按原计划时间完成，产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请，要求费用补偿35 万元，工程延期3 个月。
【问题】
1.指出该施工总进度计划的总工期及关键工作，工作G 的总时差为多少个月？
2.针对事件1，写出施工单位发起设计变更的一般程序。
3.事件2 中，项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少？说明理由。
4.施工进度计划调整的原则有哪些？
答案：
解析：
1.根据工作之间的逻辑关系绘出双代号网络图如下：（不要求画到答题纸上）总工期25 个月，关键工作：A、E、H、J、L、N 和C、F、H、J、L、N 工作G 的总时差为3个月。
2.施工单位发现需要设计变更时，应由项目部专业工程师提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审签后，送交建设（监理）单位审核。经设计单位同意后，由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位（监理）会签后生效。
3.应批准的费用补偿为 15 万元，工期不予索赔。
理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发生不可抗力事件，承包人的施工机械损坏及停工损失，应由承包人承担；发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担。所以施工单位20 万元的窝工损失不能索赔，而应建设单位要求的赶工费 15 万元可以补偿。
H 工作为关键工作，停工 1 个月后在建设单位要求下通过赶工使 H 工作按原计划完成，所以不影响总工期。而工作 G 有 3 个月总时差，停工 2 个月不影响总工期，所以工期不予延期索赔。
4.施工进度计划调整的原则
（1）当出现进度偏差影响到后续工作或总工期，需要采取进度调整时，首先应确定可调整施工进度的范围，主要是指关键工作、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。
（2）调整的对象必须是关键工作，并且该工作有压缩的潜力，同时与其他可压缩的工作相比赶工费是最低的
投标人对评标结果有异议的，依法应当先向（ ）提出异议。
A．招标人
B．评标委员会
C．建设行政主管部门
D．招投标的行政监督部门
