21年二级建造师每日一练9章

选项C，当进度偏差为负值，说明进度滞后，实际进度慢于计划进度；选项D，费用和进度偏差只能使用与同一个项目的比较。

2019版教材P10页
(5)为提高墙体抗震受剪承载力而设置的芯柱，宜在墙体内均匀布置，最大净距不宜大于2.0m.

2020版教材P194
一“发包人的义务(1)遵守法律；(2)发出开工通知；(3)提供施工场地；(4)协助承包人办理证件和批件；(5)组织设计交底；(6)支付合同价款；(7)组织法人验收；(8)专用合同条款约定的其他义务和责任。

根据《注册建造师管理规定》第15条的规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

2020版教材P8
该题主要考察的是涂料的分类原文是涂料是指涂敷于物体表面，能与基体材料很好粘结并形成完整而坚軔保护膜的物料。按其是否有颜色可分为清漆和色漆；按其涂膜的特殊功能可分为绝缘漆、防锈漆、防腐蚀漆等。

本题考查的是行政处罚。题目中的行为是行政机关对行政相对人作出的处罚，属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。

【考点】玻璃幕墙工程施工技术要求。
这是一道施工技术的题，主要考核点支承玻璃幕墙制作安装的技术要求的知识点。该知识点过于专业、比较生僻，对于有现场实践经验的考生，此题也有一定难度。根据相关规范规定，点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃或由钢化玻璃合成的夹层玻璃和中空玻璃；玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。故本题的正确项应该是“D.钢化夹层玻璃”。

2，施工环境管理的基本要求根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的有关规定，建设工程对施工环境管理的基本要求如下：(7)禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。

2019版教材P68页
拱形涵、盖板涵施工遇有地下水时，应先将地下水降至基层下500mm，方可施工。

设计进度计划主要是确定各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的出图日期。

P22。考查内容：砌体结构的特点。
砌体结构具有如下特点:（1）容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；（2）具有较好的耐久性、良好的耐火性；（3）保温隔热性能好，节能效果好；（4）施工方便，工艺简单；（5）具有承重与围护双重功能；（6）自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；（7）抗震性能差；（8）砌筑工程量繁重，生产效率低。

2020版教材P91
2）炉。由炉膛（钢架）、炉前煤斗、炉排（炉箅）、分配送风装置、燃烧器、烟道、预热器、除渣板等组成。

主要考察的是：索赔程序。FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999-0201)（此示范文本已更新）都规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核。可见，正确选项是D。

（1）（P181）
1）工作 C：FF=8-6=2 周
2）工作 F：TF=9-8=1 周
3）该网络计划的关键线路：A→D→E→H→I 该网络图的计算工期为：2+3+3+4+2=14 周。
（2）（P151）
施工单位提出 22 天工期索赔不成立。
理由：因建设单位设计变更导致的，工作 C 持续时间变为 36 天，延误 36-14=22 天，属于非承包方原因。
但 C 工作为非关键工作，总时差为 3 周（即 21 天），故施工单位只能提出 22-21=1 天的索赔。

本题主要考查"项目目标的事前控制"，项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地 进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发 生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

本题考查的是工业安装工程施工质量合格的规定。工业安装工程分项工程质量验收记录表的签字人：施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。

2020版教材P312页
《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。不能正确表达意志的人，不能作证。《最高人民法院关于诉讼证据的若干意见》还规定，与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，以及无正当理由未出庭作证的证人证言，不能单独作为认定案件事实的依据。

2020新版教材P104页
施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据。

1、地质资料不全；对施工巷道水文地质不清；项目部不重视，针对水害无防治措施，技术人员不负责任；明知煤层埋藏较浅，乱采滥挖严重，应该预见到可能有老空、古空大量存在，应认真对水文地质进行勘探，未能坚持探水作业；新工人对事故征兆不了解，自我防范、自救能力不足。

本题考查考生矿山井巷工程施工防治水的基本要求及措施。煤矿水灾主要由于矿井存在水源及涌水通道。水源：地表水、大气降水、地下水(含水层水、古空、老空积水)。在地下施工中突发水灾事故往往是除了水源还有施工中导致涌水通道与工作空间沟通。通道：地层裂隙、断裂带等自然通道，人工活动引发的通道(钻孔、采掘引发的顶板冒落、底板开裂)。工程施工前应有地质勘探针对矿井水文地质进行详细的调查。制定防治水措施。
2、接到报告后，应立即向当地政府、上级机构报告事故情况；启动应急救援预案开展救援；采取措施控制事故扩大。

本题考点是考查考生对事故应急处理程序，事故应急管理及发生水灾事故后应采取的措施。
《事故调查处理条例》规定事故发生后现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。
3、应编制矿山综合应急救援预案，并针对本项目特．点应制定《防止瓦斯煤尘爆炸事故专项应急预案》、《煤层自燃引发火灾事故专项应急救援预案》、《矿井水害专项应急救援预案》。
主要内容：1)重大危险源分析、评估；2)发生事故的可能性、类型、严重程度判断；3)救援机构的设置、人员分工、物资准备；4)抢险救援的方案、方法、应对措施；5)预案的实施及演练等。
本题考查考生对企业事故应急救援编制原则编制内容的基本要求。
事故调查处理条例及有关应急管理要求：一般矿山项目应根据矿山重大危险源情况分层次编制相关的矿山事故应急救援预案：综合预案。根据重大危险源相关重大危险因素可能发生的重大事故专项预案比如：火灾专项预案、水灾专项预案、煤尘与瓦斯爆炸专项预案；根据作业场所、地点、岗位重点编制相关现场处置方案。
预案相对应的主要内容包括：1)重大危险源分析、评估；2)发生事故的可能性、类型、严重程度判断；3)救援机构的设置、人员分工、物资准备；4)抢险救援的方案、方法、应对措施；5)预案的实施及演练等。
4、水害是近年煤矿施工、生产中发生事故频度较高的。从本项目中应吸取教训，加强预防，防止同类事故发生，应从以下几方面加强：1)加强地质工作、特别是水文地质工作，对老旧矿区的改造中对井田范围的采空、老空、古空积水、积气情况一定要掌握；2)坚持矿井掘进中“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的方针；3)严格进行水文类型划分，按照类型设置相应的防水设施；4)严格执行探水措施；5)加强职工培训掌握事故征兆，做好预防；6)编制可行、可操作的事故应急救援预案。

本题是考查考生有关《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》中有关矿井防治水的方法、原则措施的理解程度。
规范、规定中有关防治水的要求：1)加强地质工作、特别是水文地质工作，对老旧矿区的改造中对井田范围的采空、老空、古空积水、积气情况一定要掌握；2)坚持矿井掘进中“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的方针；3)严格进行水文类型划分，按照类型设置相应的防水设施；4)严格执行探水措施；5)加强职工培训掌握事故征兆，做好预防；6)编制可行、可操作的事故应急救援预案。

2020版教材P298页
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。

《劳动合同法》规定，集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。

2019新版教材P288页
设计单位在设计中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：(1)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量；(2)查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量，使用合格产品，保证消防施工质量；(3)建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人。

2020版教材P152页
其质量特性主要体现在由施工形成的建筑工程的适用性、安全性、耐久性、可 靠性、经济性及与环境的协调性等六个方面。

2020版教材P6

该题主要考察的是路基填料应符合的规定， 泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土，不得直接用于填筑路基。

2020版教材P15
路面常用的基层材料

2020新版教材P284页
(1)工程各参建单位填写的工程档案应以工程合同、设计文件、工程质量验收标准、施工及验收规范等为依据。

2019新版教材P207页
建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：建筑施工总承包资质序列企业：（1）特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。

2020版教材P185
(1)垃圾填埋场必须远离饮用水源，尽量少占良田，利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位置，填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于500m。(2)生活垃圾填埋场应设在当地夏季主导风向的下风向。

2020版教材P324-325
根据项目部员工现有环境管理意识和能力水平与其所处的层次和职能的需要之间的差距，确定各类人员的培训内容。主要包括以下方面: 1)环境管理意识。
2)环境管理方针与目标。
3)环境管理法规和其他要求。
4)环境管理知识和技能。
5)本项目的环境管理风险和各层次、各岗位的环境管理职责。
6)重要岗位或对环境管理重大影响岗位的特殊要求。
7)应急准备和响应方面的作用与职责。
8)新员工、转岗员工，分包(含劳务分包)方人员的必要培训。

单项隐患综合处理原则：人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑，调整匹配的方法，提高匹配的可靠性。一件单项隐患问题的整改需综合（多角度）处理。正确答案：A

2020版教材P9
传统无机非金属是否有要是指硅酸盐水泥，硅酸盐材料是以含硅的物质为原料经加热而制成的，如水泥，玻璃，陶瓷和耐火材料等。
CD属于特种（新型）的无机非金属材料。

考察委托代理、法定代理和指定代理这三种代理终止的不同情形，根据《民法通则》规定，显然，选项A、B属于法定代理终止的情形，选项C属于指定代理的终止情形，只有选项D属于委托代理的终止情形，因此，正确答案为选项D。@##

2020版教材P278页
八、依法进行装修工程《建筑工程质量管理条例》规定，及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

2020版教材P48
无机结合料稳定基层（底基层）也称半刚性基层〔底基层〉。（1）水泥稳定土 （2）石灰稳定土 （3）石灰工业废渣稳定土

本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。设备安装前按照规范允许偏差对设备基础位置、标高和几何尺寸进行复检。

2020版教材P90
换填材料加固处理法，以提高地基承载力为主，适用于较浅基坑，方法简单操作方便。

《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。

（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。

软土地基处理的适用方法有开挖、桩基础、置换法、排水法、挤实法、高压喷射灌浆等。

起诉状是当事人向法院请求对民事纠纷进行审判的法律文书，必须写明原告和被告的基本情况，打官司的目的，即向法院提出的诉讼请求，提出请求的事实依据和法律依据，以及有关证据和证人姓名及联系地址。

2020版教材P50
（4）无支护土方工程采用放坡挖土，有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。

2019版教材P53页
遇到下列情况之一事，应在基底进行轻型动力触探:（1）持力层明显不均匀（2）浅部有软弱下卧层（3）有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时（4）勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

2020版教材P266页
《建设工程质量管理条例》规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：(1)勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；(2)设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；(3)设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；(4)设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。有以上所列行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

2020新版教材P64页
《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。该定义并不是真正意义上的全费用综合单价，而是一种狭义的综合单价，规费和税金等不可竞争的费用并不包括在项目单价中。

本题考查的是施工招标投标管理要求。联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格；联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

本题考查的是施工现场固体废物污染环境防治违法行为应承担的法律责任。造成固体废弃物污染环境事故的，由县级以上人民政府环境保护行政部门处2万以上20万以下的罚款。@##

根据《合同法》第68条的规定．应当先履行债务的当事人．有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

1．应进行强度、刚度、稳定性验算；施工时应对支架的变形、位移、节点和卸架设备的压缩及支架基础的沉降等进行观测。
2．(1)第一次浇筑底板和腹板；(2)第二次浇筑顶板和翼板。
3．应将接触面上第一次浇筑的混凝土凿毛，清除浮浆。
4．在箱梁混凝土达到75％设计强度以后，拆除内外模板支架体系。
5．符合规定。因为施工单位B具有相应资格条件，桥面系属于桥梁的附属设施，不属于关键工程。

2019新版教材P232页
《工伤保险条例》第33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。因此A、B、D选项符合该条例规定，C、E选项不符合该条例规定。

【考点】本题考查产品或者包装上的标识要求【解析】《产品质量法》第15条规定，产品或者其包装上的标识应符合下列要求：（1）有产品质量检验合格证明；（2）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；（4）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；（5）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。据此，则A选项正确；B选项另行要求英文标识，与（2）项规定不符，不正确；C项与（4）项规定不符，并非所有的产品均有限期使用的要求，不正确；D选项与（5）规定不符，存在语言问题，不正确。

按照《担保法》、《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。因为该财产只能为债务人的，可见不可为第三人的，可见D符合题意

2020版教材P83
施工技术 （一）防止离析现象的发生 1、集料的堆放：堆料采用小料堆，避免大料堆放时大颗粒流到外侧，集料产生离析。 2、填料的含量：填料的含量应严格控制，减少混合料中小于0．075mm颗粒的含量。 3、拌合时间：沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要，通常的干拌时间不少于10s，对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13～15s。混合料的湿拌时间一般在35s左右。 4、混合料的运输：卡车装料应分三个不同位置往车中装料，第一次装料靠近车厢的前部，第二次装料靠近后部车厢门，第三次装料在中间，这样可以消除装料时的离析现象。卸料，当卡车将料卸人摊铺机受料斗时，要尽量使混合料整体卸落，而不是逐渐将混合料卸入受料斗。 5、摊铺；在每辆卡车卸料之间，不要完全用受料斗中的混合料，留少量部分混合料在受料斗内；尽可能减少将两侧板翻起的次数，仅在需要受料斗中的混合料弄平时，才将受料斗的两块侧板翻起；尽可能宽地打开受料斗的后门，以保证分料室中的料的饱满，并使分料器连续运转；尽可能连续摊铺混合料，只有在必要时才可停顿和重新启动；调整摊铺机的速度，使摊铺机的产量与拌和机的产量相匹配等。

2019版教材P29页
褶皱是指组成地壳的岩层受水平构造力作用，使原始为水平产状的岩层产生塑性变形，形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造，基本形态有背斜和向斜两种。