21年二级建造师历年真题和解答9篇 第1篇
粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下，单位体积的质量称为材料的( )。
A.表观密度
B.堆积密度
C.干表观密度
D.干堆积密度,
答案：B
解析：
2019版教材P39页
堆积密度，是指粉状，颗粒状或纤维状材料在堆积状态下，单位体积的质量。
某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。
A、附条件合同，条件成就合同解除
B、附条件合同，条件成就合同生效
C、附期限合同，期限届满合同解除
D、附期限合同，期限届满合同生效
答案：C
解析：
【考点】本题考查附条件合同与附期限合同的识别
附条件合同是指在合同中规定了一定的条件，并且把该条件的成就与否作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效；附解除条件的合同，自条件成就时失效。附期限合同是指当事人在合同中设定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。根据期限对合同效力的影响，可将所附期限分为生效期限和终止期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。附条件合同与附期限合同的区别：条件则是将来可能发生也可能不发生的，是不确定的事实；期限是将来确定要发生的事实，是可知的。本题中，“租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日”，因合同约定的工程竣工之日是确定的、可知的，可见该合同是附期限合同；而且规定了租赁期限至“竣工之日”终止。可见，C选项符合题于要求，是正确选项。
根据《劳动合同法》规定，对按职工月平均工资3倍支付经济补偿金的劳动者，支付的年限最高不超过()年。
A.3
B.5
C.10
D.12
答案：D
解析：
2019新版教材P135页
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。@##
下列说法中，符合燃气管道吹扫要求的有()
A、吹扫介质采用压缩空气
B、吹扫介质严禁采用氧气
C、吹扫出口前严禁站人
D、按主管、支管、庭院管的顺序吹扫
E、应对完工管段内各类设备都进行吹扫
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P173页
(7)吹扫介质宜采用压缩空气，严禁采用氧气和可燃性气体。(5)吹扫口应设在开阔地段并加固，吹扫时应设安全区域，吹扫出口前严禁站人。(3) 按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫。
某路段填隙碎石底基层备料时，计算该段所需的粗碎石体积数量需要的数据有()
A、底基层宽度
B、底基层厚度
C、运料车辆的车厢体积
D、松铺系数
E、粗碎石的含水量
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P47页
3.应根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及松铺系数，计算各段需要的集料数量，并应根据运料车辆的车厢体积，计算每车料的堆放距离。填隙料的用量宜为集料质量的30%-40%。
甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输，但没有约定毁损风险的承担，则乙的主要义务有（）。
A.按合同约定交付机械设备
B.转移机械设备的所有权
C.承担机械设备运输过程中毁损的风险
D.机械设备的瑕疵担保
E.为机械设备购买运输保险
答案：A,B,D
解析：
ABD正确，买卖合同中出卖人的主要义务：（1）按照合同约定交付标的物的义务；（2）转移标的物所有权的义务；（3）瑕疵担保义务。C错误，E错误，对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。
梁的支承与受力如图，A为铰支座，C为固端以座，则A支座反力为（ ）kN.
A.1
B.2
C.3
C.4
正确答案：B
如图所示：设A支座反力为X，2X=4×1，解得X=2kN
（2014年真题）下列土层中，采用高压喷射注浆法加固效果较好的有（ ）。
A．软塑黏性土
B．硬黏性土
C．腐殖土
D．砂土
E．素填土
答案：A,D,E
解析：
高压喷射注浆法对淤泥、流塑或软塑粘性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的处理效果。
建筑结构设计时，对永久荷载应采用( )作为代表值。
A.组合值
B.标准值
C.频遇值
D.准永久值
答案：B
解析：
2019版教材P12页
（五）建筑结构设计时不同荷载采用的代表值，对永久荷载应采用标准值作为代表值。
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第2篇
某采石场向高速公路二标段的承包单位甲路桥公司运送砂石。甲公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。甲公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的（ ）。
A．公权性
B．强制性
C．程序性
D．独立性
垫层的宽度应与路基宽度相同，其最小厚度为( )。
A.150mm
B.160mm
C.170mm
D.180mm
答案：A
解析：
2020版教材P6页
垫层材料应与路基宽度相同，其最小厚度为150㎜。
雨期基坑开挖，坡顶散水的宽度最小限值是( )m。
A.0.8
B.1
C.1.5
D.1.6
答案：C
解析：
2019版教材P127页
（1）基坑坡顶做1.5m宽散水，
公路工程进度计划的主要形式包括（ ）。
A.横道图
B.S曲线
C.控制图
D.斜率图
E.相关图
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P200
公路工程进度计划的主要形式：1.横道图；2.S曲线；3.斜率图；4.网络图；垂直图
无侧限抗压强度试验步骤顺序正确的是()。
A、试料准备→制作试件→养生→强度试验→试验报告
B、试料准备→养生→强度试验→制作试件→试验报告
C、试料准备→养生→制作试件→强度试验→试验报告
D、试料准备→强度试验→制作试件→养生→试验报告
【正确答案】A【答案解析】本题考查的是无侧限抗压强度试验步骤。试验步骤：试料准备→制作试件→养生→强度试验→试验报告。
按炸药主要化学成分分类，可以将炸药分为（）。
A.矿用炸药
B.硝铵类炸药
C.硝化甘油类炸药
D.芳香族硝基化合物类炸药
E.露天爆破工程用炸药
给水排水压力管道的水压试验分为( )。
A.强度试验和严密性试验
B.预试验和主试验
C.闭水试验和闭气试验
D.满水试验和严密性试验
答案：B
解析：
2020版教材P139
给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。压力管道分为预试验和主试验阶段。
根据《水污染防治法》关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是（）。
A.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口
B.禁止向水体排放含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣
C.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水
D.禁止向水体排放生活污水
答案：D
解析：
2020版教材P179
在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。A对， 禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。B对， 禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。C对。
关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是()
A . 施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任
B . 施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方
C . 由业主选定的分包方应经施工总承包管理方的认可
D . 建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙”
答案：C
解析：
施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务执行和组织的总的责任，所以A项“施工总承包管理方”的说法错误；施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益，所以B项错误；建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，D项错误；不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任，C项正确。
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第3篇
关于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有( )。
A.面层采用的碎石其不发火性必须合格
B.砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%
C.水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
D.面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制
E.配制后由监理检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P303页
（10）不发火（防爆的）面层采用的碎石其不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15-5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%；水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时随时检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质。
下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争的行为的有（ ）。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通投标
C.招标人操纵中标
D.投标人以他人名义投标
E.投标人以高于市场定价的报价竞标
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。不正当竞争行为包括：（1）投标人相互串通投标；（2）招标人与投标人串通投标；（3）投标人以行贿手段谋取中标；（4）投标人以低于成本的报价竞标；（5）投标人以他人名义或以其他方式弄虚作假骗取中标。
按（ ）分类，建设工程定额分为人工定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额。
A.生产要素内容
B.编制程序和用途
C.编制单位和适用范围
D.投资的费用性质
答案：A
解析：
2020新版教材P58页
一、按生产要素内容分类 1.人工定额 2.材料消耗定额 3.施工机械台班使用定额。
下列水电工程建设项目费用中，属于项目建设管理费的是()。
A、 工程前期费
B、 工程设计费
C、 工程勘察费
D、 施工科研费
答案：A
解析：
【考点】项目建设管理费的概念。
项目建设管理费包括工程前期费、工程建设管理费、建设征地和移民安置管理费、工程建设监理费、咨询服务费、项目技术经济评审费、工程保险费。四个选项中，容易混淆的是施工科研费，但其不合在项目建设管理费中。故本题选A。
在正常工作情况下，燃气通过过滤器的压力损失不得超过（ ）。
A．10kPa
B．12kPa
C．15kPa
D．20kPa
一般对注浆材料的性能要求有（ ）。
A．流动性好，但又要有适当的黏性，以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流
B．良好的充填性，注入时不离析，注入后体积收缩小
C．具有均匀的高于地层土压的28d强度
D．阻水性高
E．不污染环境．
关于SMW施工工艺中H型钢的施工，说法正确的有（ ）。
A. H型钢采用钢板在现场制作成型，当现场制作条件困难时，可到加工厂制作
B. H型钢制作必须贴角点焊，以保证力的传递
C. H型钢制作必须平整，不得发生弯曲、平面扭曲变形，以保证其顺利插拔
D.在H型钢插人前，已在H型钢上涂上一层隔离减摩材料，将H型钢的定位设 备准确地固定在导轨上，并校正设备的水平度
E.若H型钢在某施工区域确实无法依靠自重下插到位，可采用振动锤辅助到位
砖墙的转角处和交接处应同时砌筑。不能同时砌筑处，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的（ ）。
A．1/3
B．1/2
C．2/3
D．3/4
工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括()。
A、施工单位专业技术质量负责人
B、设计单位项目负责人
C、监理工程师
D、建设单位专业技术负责人
答案：B
解析：
5.分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设(监理)单位填写。……。记录表签字人为施工单位专业技术质量负责人、建设单位专业技术负责人、监理工程师。
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第4篇
按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。
A、A类、B类
B、B类、C类
C、C类、D类
D、B类、H类
答案：D
解析：
防火涂料按涂层厚度可分为B和H类。正确答案：D。@##
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，施工单位在监理单位验收前对施工质量负( )。
A.全部责任
B.间接责任
C.部分责任
D.直接责任
答案：A
解析：
2019版教材P220页
(4)施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负全部责任，在监理单位验收后，对其隐瞒或虚假部分负直接责任
人民法院接到起诉状后应当在。()日内审查立案或者裁定不予受理。原告对裁定不服的，可以提起上诉。
A.3
B.5
C.7
D.10
答案：C
解析：
2019新版教材P348页
人民法院在接到起诉状时对符合《行政诉讼法》规定的起诉条件的，应当登记立案。对当场不能判定是否符合本法规定的起诉条件的，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在7日内决定是否立案。原告对裁定不服的，可以提起上诉。
建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。
A.同时规划
B.同时设计
C.同时施工
D.同时竣工验收
E.同时投产使用
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P174页
建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。P1791:建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投人使用。P181：建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人使用。
在沥青路面施工中，应浇洒粘层沥青的有( )。
A.旧沥青路面层上加铺沥青层
B.无机结构料基层上铺筑沥青层
C.水泥混凝土路面上铺筑沥青层
D.半刚性机层上铺筑沥青层
E.有裂缝或已修补的旧沥青路面
答案：A,C
解析：
2019版教材P65页
符合下列情况，必须喷洒粘层沥青：(1)双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间。(2)水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层上加铺沥青层。(3)路缘石、雨水进水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面。
下列表述符合《招标投标法实施条例》对投标人的有关规定的有()。
A.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标
B.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标
C.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人
D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标效力待定
E.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P81页
《招标投标实施条例》规定：投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。投标人发生合并、分立、破产等重大变化的.应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。
防雷及接地系统中，等电位联结安装完毕，应进行（ ）。
A.绝缘电阻测试
B.接地电阻测试
C.导通性测试
D.交流耐压试验
答案：C
解析：
本题考查的是建筑智能化系统设备调试与测试。防雷及接地系统中，等电位联结安装完毕，应进行导通性测试。
铲运机的特点有（ ）。
A.对行驶道路要求较高
B.行驶速度快
C.生产效率高
D.操纵灵活
E.运转不方便
答案：B,C,D
解析：
P58-59
铲运机的特点是能独立完成铲土、运士、卸士、填筑、压实等工作，对行驶道路要求较低，行驶速度快，操纵灵活，运转方便，生产效率高。
施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知（）。
A.建设单位
B.建设工程质量监督机构
C.安全生产监督管理部门
D.勘察单位
E.设计单位
答案：A,B
解析：
2019新版教材P271页
隐蔽工程：是指施工过程中某一道工序所完成的工程实物，被后一工序形成的工程实物所隐蔽，而且不可逆向作业的那部分工程。由于隐蔽工程被后续工序隐蔽后，其施工质量就很难检验及认定。所以，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位除了要做好检查、检验并做好记录外，还应当及时通知建设单位（实施监理的工程为监理单位）和建设工程质量监督机构，以接受政府监督和向建设单位提供质量保证。
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第5篇
建设项目工程总承包作为项目建设的一个参与方，下列正确的选项有()
A.项目管理任务包括设计质量控制
B.建设项目工程总承包的基本出发点是实现建设生产过程的组织集成化
C.建设项目工程总承包项目管理的任务包括项目的总投资目标的控制
D.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包干或“交钥匙”
E.建设项目工程总承包的项目管理涉及项目的全寿命周期
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P5页
建设项目工程总承包方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化。建设项目工程总承包的主要意义并不是在于总价包干，也不是“交钥匙”。@##
（2013年案例四）
【背景资料】
某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢、以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》
（GF-1999-0201）签订了施工总承包合同。
施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除涉及变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。
（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止，工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格，针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。
【问题】分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。
答案：
解析：
索赔1：施工总承包单位主张的6万元排水费用的索赔不成立。
理由：该连续降雨并不属于不可抗力，也不属于反常气候，是一个有经验的承包人可以预测的，因此该排水费用作为工程清理费应当由施工总承包单位来承担。
索赔2：施工总承包单位主张的8万元检测费用的索赔成立。
理由：按照事件三的说法，该批钢筋在检查合格的基础上，建设单位再次提出要求检查，在此情况下，
作为施工总承包单位必须遵照建设单位的指示再次进行试验，若检查不合格，则责任及相关费用由施工总承包单位负责；若检查合格，相关费用由建设单位承担。因此就本题而言，发生的8万元检测费用应当由建设单位来承担。
下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。
A、不同投标人的投标文件相互混装
B、不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C、不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D、不同投标人的投标报价呈规律性差异
E、投标人之间约定中标人
答案：A,B,C,D
解析：
考点:禁止投标人相互串通投标。选项E是属于投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。参见教材P86。@##
下列选项中，可以作为施工质量事故处理的依据有()。
A.质量事故的实况资料
B.事故原因分析、论证
C.有关合同文件
D.有关的技术文件和档案
E.相关的建设法规
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P178页
施工质量事故处理的依据。施工质量事故处理的依据有：质量事故的实况资料；有关的合同文件；有关的技术文件和档案；相关的建设法规。
下列选项中，属于《建筑法》规定建设单位安全责任有（）。
A.向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料
B.向建筑施工单位提供给水、排水、供电、燃气等地下管线资料
C.房屋拆除应当由具备保证施工质量的建筑施工单位承担
D.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担
E.需要临时停水、停电、中断道路交通的，应办理申请批准手续
答案：A,D,E
解析：
2019新版教材P249页
建设单位向建筑施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料，需要临时停水、停电、中断道路交通的，应办理申请批准手续；
房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担
矿山井下工作面爆破产生拒爆现象，主要原因是( )。
A.工作面含水
B.工作面有杂散电流
C.炸药批次不同
D.雷管批号不同
答案：D
解析：
此题主要考核爆破事故处理中拒爆事故的原因分析。工作面爆破产生拒爆现象有多种原因，对于有水的工作面应当选用防水炸药；工作面的杂散电流只会产生早爆，不会产生拒爆；不同批次的炸药，可能会影响爆破效果，一般不会产生拒爆；但雷管批次不同，电阻差异较大，会产生拒爆现象。因此，本题答案应为D。
按照机械台班费用组成，属于可变费用的是（ ）。
A．折旧费
B．安装费
C．大修费
D．动力燃料费
反映钢筋塑性性能的基本指标包括()。
A、 含碳量
B、 屈服强度
C、 极限强度
D、 伸长率
E、 冷弯性能
答案：D,E
解析：
反映钢筋塑性性能的基本指标是伸长率和冷弯性能。伸长率S5或S10是钢筋试件拉断后的伸长值与原长的比值，它反映了钢筋拉断前的变形能力。伸长率大的钢筋如有物理屈服点的钢筋）在拉断前有足够的预兆，属于延性破坏。伸长率小的钢筋（如无物理屈服点的钢筋）塑性差，拉断前变形小，破坏突然，属于脆性破坏。
(2013年)关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的是（ ）。
A.项目结构图中，矩形框表示工作任务
B.组织结构图中，矩形框表示工作部门
C.项目结构图中，用双向箭线连接矩形框
D.组织结构图中，用直线连接矩形框
E.项目结构图和组织结构图都是组织工具
答案：A,B,E
解析：
C 选项：项目结构图中，矩形框表示工作任务，矩形框之间的连接用连线表示。D 选项：在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向 箭线表示。
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第6篇
根据本工程的吊装条件，进行起重量复核时，（ ）载荷可以不考虑。
A．不均衡
B．动载
C．计算
D．吊索具
关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是()。
A.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决
B.-方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行
C.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖
D.请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算
答案：B
解析：
2019新版教材P336页
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。申请仲裁裁决强制执行的2年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。
泡沫塑料在工程中常被用作()。
A.砌筑材料
B.防水材料
C.防腐材料
D.绝热材料
答案：D
解析：
2019版教材P6页
在机电安装工程中，常用的绝热材料种类有很多，通常有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等。
施工许可证的法定批准条件要求已经确定施工企业，但是，某些情形所确定的施工企业无效。这些情形包括()。
A.应当招标的工程没有招标
B.技术资料不齐全
C.应当公开招标的工程没有公开招标
D.肢解发包工程
E.将工程发包给不具备相应资质条件的企业
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P47页
在建设工程开工前，建设单位必须依法通过招标或直接发包的方式确定承包该建设工程的施工企业，并签订建设工程承包合同，明确双方的责任、权利和义务。否则，建设工程的施工将无法进行。但是，按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。
下列预应力张拉要求中，错误的有()
A、有几套张拉设备时，可根据现场情况随机组合使用
B、进行张拉作业前，必须对千斤顶进行标定
C、当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度时，方可进行张拉
D、预应力张拉以实际伸长量控制为主
E、预应力钢筋张拉时，应先调整到初应力再开始张拉和量测伸长值
答案：A,D
解析：
预应力的张拉：(1)在进行张拉作业前，必须对千斤顶、油泵进行配套标定，并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时，要进行编组，不同组号的设备不得混合。(2)当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度时，方可进行张拉。(3)预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核。预应力筋张拉时，应先调整到初应力，再开始张拉和量测伸长值。(4)张拉的程序按技术规范的要求进行。(5)张拉过程中的断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定。
（2017年）关于用时间一成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。
A.可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出
B.全部工作必须按照最早开始时间安排
C.全部工作必须按照最迟开始时间安排
D.可缩短关键工作的持续时间以降低成本
答案：A
解析：
每一条S形曲线都对应某一特定的工程进度计划。因为在进度计划的非关键路线中存在许多有时差的工序或工作，因而S形曲线必然包络在由全部工作都按最早开始时间开始和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的"香蕉图"内。项目经理可根据编制的成本支出计划来合理安排资金，同时项目经理也可以根据筹措的资金来调整S形曲线，即通过调整非关键路线上的工序项目的最早或最迟开工时间，力争将实际的成本支出控制在计划的范围内。正确答案：A
《安全生产法》规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（ ）的权利。
A.请求赔偿
B.拒绝违章指挥和强令冒险作业
C.紧急避险
D.批评和检举、控告
答案：A
解析：
2020版教材P211页
《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。
根据《小型水电站建设工程验收规程》SL 168—2012，工程验收资料制备的组织单位是( )。
A.项目法人
B.监理
C.施工
D.设计
答案：A
解析：
验收资料制备由项目法人统一组织，有关单位应按要求及时完成并提交。项目法人应对提交的验收资料进行完整性、规范性检查。故本题选A。
验槽应重点观察( )部位。
A.柱基
B.墙角
C.承重墙
D.受力较大部位
E.受力较小部位
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P54
(1)槽壁、槽底的土质情况，验证基槽开挖深度，初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符，观察槽底土质结构是否受到人为破坏；验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第7篇
关于建筑机具的安全操作，正确的说法是（ ）。
A．建筑机具只能由经过专业培训、考核合格取得特种作业操作证的专业人员使用
B．机械设备发生故障，必须切断电源后，操作人员才能进行维修
C．现场的建筑机具必须在安装完毕并经相关单位、人员验收合格后方可使用
D．建筑机具设备的管理实行“三定”制度，即定人员、定机械、定制度
E．建筑机具的安全装置必须齐全、灵敏、可靠
吊顶工程中龙骨不外露，饰面板表面呈整体，一般考试上人的吊顶形式是（ ）
A.明龙骨吊顶
B.活动式吊顶
C.暗龙骨吊顶
D.直接式顶棚
【2018年真题】关于代理的说法，正确的是（ ）。
A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任
B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止
D．表见代理是有权代理
答案：C
解析：
本题考查代理的相关规定。选项A，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任，表述为代理人不再承担责任不正确。选项B，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。选项D，表见代理是无权代理，但是有效代理。
某工程项目施工合同约定竣工时间为2016 年12 月30 日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2 个月；2017 年1 月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20 万元。关于增加的20 万元税金责任承担的说法，正确的是（）。
A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
答案：C
解析：
因承包人原因导致工期延误，在合同工程原定竣工时间之后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
保护地下管线要做好监测工作。管线监测点布置应优先考虑（ ）。
A．天然气管
B．雨水管
C．煤气管
D．污水管
E．大口径上水管
某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理应追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑( )。
A、1 年以上3 年以下B、5 年以下
C、3 年以上5 年以下D、5 年以上
答案：B
解析：
《刑法》第 137 条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。故选项 B 正确。
公路工程常用的流水参数中，属于时间参数的是( )。
A.流水强度
B.工作面
C.技术间歇
D.施工段
答案：C
解析：
2019版教材P202页
时间参数有：流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇、搭接时间。流水强度属于工艺参数；工作面、施工段属于空间参数误。
防止水泥稳定碎石基层出现裂缝病害的正确措施是()。
A、 适当增加水泥稳定碎石混合料的水泥用量
B、 碎石级配应接近要求级配范围的高值
C、 养护结束后不能急于铺筑下封层
D、 混合料碾压成型后应及时洒水养护
答案：D
解析：
预防措施：①控制水泥质量，在保证强度的情况下，应适当降低水泥稳定碎石混合料的水泥用量；②碎石级配应接近要求级配范围的中值；③应严格控制集料中粘土含量；④应严格控制加水量；⑤混合料碾压成型后及时洒水养护，保持碾压成型混合料表面的湿润；⑥养护结束后应及时铺筑下封层；⑦宜在春季末和气温较高的季节组织施工，工期的最低温度在5℃以上，并在第一次冰冻到来之前一个月内完成，基层表面在冬期上冻前应做好覆盖层（下封层或摊铺下面层或覆盖土）。选项A增加水泥用量应为降低水泥用量，选项B接近要求级配范围的高值应为接近要求级配范围的中值，选项C养护结束后不能急于铺筑下封层应为养护结束后应及时铺筑下封层。本题的正确项只能是“D.混合料碾压成型后应及时洒水养护”。
装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有()
A、幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m
B、中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C、多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D、当护栏一侧距楼地面高度为10m及以上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
E、幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m
答案：A,B,E
解析：
居住建筑扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m。承受水平荷载栏板玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃；当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时，不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第8篇
下列（ ）都是脚手架定期检查的主要内容之一。
A．扣件、杆件是否有锈蚀现象
B．扣件螺栓是否松动
C．立杆是否采用对接接头
D．架体安全防护措施是否符合要求
E．连墙件、支撑是否符合要求
城市道路施工准备的内容包括（ ）。
A．组织准备
B．技术准备
C．物资准备
D．动、拆迁工作
E．现场准备
跨度大于8m的混凝土现浇梁，当混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ ）时，方可拆除底模及其支架。
A.50％
B.70％
C.80％
D.100％
答案：D
解析：
根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666—2011第4．5．2条规定：
当混凝土强度达到设计要求时，方可拆除底模及支架；当设计无要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合下表的规定。
底模拆除时的混凝土强度要求
高处作业的基本安全要求包括()。
A.高处作业，上下应设联系信号或通信装置，并指定专人负责联络
B.从事高处作业的人员不得攀爬脚手架或栏杆上下，所使用的工具、材料等严禁投掷
C.在五级强风的气候条件下，不得进行露天高处作业
D.高处作业危险部位应悬挂安全警示标志牌
E.施工单位应为从事高处作业的人员提供合格的安全帽、安全带、防滑鞋等必备的个人安全防护用具、用品
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P221页
（1）施工单位应为从事高处作业的人员提供合格的安全帽、安全带、防滑鞋等必备的个人安全防护用具、用品。从事高处作业的人员应按规定正确佩戴和使用。
（2）在进行高处作业前，应认真检查所使用的安全设施是否安全可靠，脚手架、平台、梯子、防护栏杆、挡脚板、安全网等设置应符合安全技术标准要求。
（3）高处作业危险部位应悬挂安全警示标牌。夜间施工时，应保证足够的照明并在危险部位设红灯示警。
（4）从事高处作业的人员不得攀爬脚手架或栏杆上下，所使用的工具、材料等严禁投掷。
（5）因作业需要，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施；作业后应立即恢复。
（6）高处作业，上下应设联系信号或通信装置，并指定专人负责联络。
（7）在雨雪天从事高处作业，应采取防滑措施。在六级及六级以上强风和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下，不得进行露天高处作业。
关于室内防水立管外设置套管的说法，正确的是( )。
A.高出铺装层地面10—30mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
B.高出铺装层地面10～30mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏
C.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
D.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏
答案：C
解析：
2019版教材P206页
穿楼板管道应设置止水套管或其他止水措施，套管直径应比管道大1~2级标准；套管高度应高出装饰地面20~50mm。套管与管道间用阻燃密封材料填实，上口应留10~20mm凹槽嵌人高分子弹性密封材料。
混凝土基础施工时，设备基础浇筑时，一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度为( )mm。
A.100～300
B.300～400
C.300～500
D.400～500
答案：C
解析：
2019版教材P56页
一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度为300～500mm。
生产经营单位发生重大生产安全事故时，()应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。
A.单位生产管理人员
B.单位的主要负责人
C.事故现场有关人员
D.安全生产监督人员
答案：B
解析：
2019新版教材P247页
内容：生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分；对逃匿的处15日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
根据功能的不同，电子招标投标系统可分为（）。
A.交易平台
B.公共服务平台
C.市场监督平台
D.行政监督平台
E.公众监督平台
答案：A,B,D
解析：
电子招标投标系统根据功能的不同，分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。
事件二中，出现严重偏斜的桩应采用（）处理。
A.控制钻进速度
B.调整护壁泥浆比重
C.在偏斜处吊住外头反复扫孔
D.回填砂黏土到偏僻处，待回填物密实后重钻
21年二级建造师历年真题和解答9篇 第9篇
甲公司中标成为某市一商务中心工程的施工总承包人，该中心由一幢28层酒店式公寓和一幢16层写字楼组成。在签订总包合同后，甲公司将16层写字楼工程主体结构的施工分包给一家三级资质房屋建筑工程公司乙，业主提出异议，认为未经事先认可，且乙公司不具备相应资质等级。根据建筑法的规定，甲公司的行为属于违法分包，建设行政主管部门给甲公司的最低处罚应是（ ）。
A．责令改正，交由业主办理
B．吊销资质证书
C．没收违法所得，并处罚款
D．责令停业整顿，降低资质等级
当桥梁总体风险评估等级达到（）级及以上时，需将其中高风险的施工作业流动做专项风险评估。
A. Ⅱ
B. Ⅲ
C. Ⅳ
D. Ⅴ
答案：B
解析：
2020版教材P347
专项风险评估：当桥梁或隧道工程总体风险评估等级达到Ⅲ级(高度风险)及以上时，将其中高风险的施工作业活动(或施工区段)作为评估对象，根据其作业风险特点以及类似工程事故情况，进行风险源普查，并针对其中的重大风险源进行量化估测，提出相应的风险控制措施。
支架设计时，应考虑的荷载有（ ）。
A.结构自重
B.施工荷载
C.温度影响力
D.风力
E.雪荷载
答案：A,B,D,E
解析：
支架的布置根据梁截面的大小并通过计算确定以确保强度、刚度、稳定性满足要求，计算时应考虑梁体混凝土重量、模板及支架重量、施工荷载（人、料、机等）、风力、雪荷载、保证设备荷载等。
下列不属于《工程建设项刚召标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是（ ）。
A．邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目
B．供水、供电、供气、供热等市政工程项目
C．商品住宅，包括经济适用住房
D．科技、教育、文化等项目
在国际工程招投标中，开标和评标的程序通常包括以下内容（ ）。
A．提交标书
B．接受标书
C．开标
D．评标
E．授予合同
钢结构井架中，构成井架直立的那一部分空间结构，用来固定地面以上的罐道、 卸载曲轨等，并承受头部下传的荷载的部分是（）。
A.头部
B.立架
C.斜架
D.井口支撑梁
砌体基础必须采用（ ）砂浆砌筑
A.防水
B.水泥混合
C.水泥
D.石灰
当石门遇到有煤与沼气突出危险的煤层时，其施工应注意（）。
A.对有煤与沼气突出危险的煤层，必须卸压后，才能进行掘进
B.沼气压力必须降至1MPa以下，才能进行掘进
C.工作面应采用风镐掘进
D.施工过程中，通风机必须连续运转
E.爆破作业时，雷管的总延期时间必须少于160ms
通过成本分析，可从账簿、报表反映的成本现象看清成本的实质，从而增强项目成本的透明度和可控性，为加强成本控制，实现（ ）创造条件。
A．项目成本控制
B．项目成本管理
C．项目成本分析
D．项目成本目标
