二级建造师历年真题和解答8节 第1节
施工总承包管理模式下，施工总承包管理单位()。
A.承担主体工程施工
B.承担所有工程施工
C.一般不参与具体工程的施工
D.承担半数以上单位工程的施工
答案：C
解析：
2020新版教材P224页
“一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工”。
有关钢材的预热及层间温度说法，不正确的是（ ）。
A.20HIC材质钢焊接前均应采取预热
B.铬钼钢焊接过程中道间温度不低于预热温度
C.碳钼钢焊接过程中道间温度应不低于150℃
D.奥氏体—铁素体（双相）不锈钢层间温度控制在100℃以下
答案：C
解析：
本题考查的是焊接工艺的选择。铬钼钢和碳钼钢焊接过程中道间温度应不低于预热温度；铬镍奥氏体钢层间温度控制在150℃以下；铬镍合金、镍合金和奥氏体一铁素体（双相）不锈钢层间温度控制在100℃以下。
关于施工安全管理基本要求的说法，正确的有（ ）。
A.施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗
B.临时作业人员在接受项目部的安全教育后即可进场作业
C.必须把好安全生产的“四关”标准
D.对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求
E.特种作业人员必须经过专门培训，并取得特种作业资格
答案：A,D,E
解析：
【考点】施工安全管理实施的基本要求。【解析】安全生产要把好“七关”，即：教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关，C不完整。所有新工人（包括新招收的合同工、临时工、农民工及实习和代培人员）必须经过三级安全教育，即：施工人员进场作业前进行公司、项目部、作业班组的安全教育，B不正确。需要注意的是A是指的安全生产资格，并没有提安全生产资格证，所以是正确的。因此，正确选项是ADE。
按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为（ ）。
A.控制性进度计划
B.指示性进度计划
C.指导性进度计划
D.实施性进度计划
E.总结性进度计划
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P131页
建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划、指导性施工进度计划和实施性施工进度计划。因此，正确选项是ACD。
分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由( )。
A.分包单位承担全部责任
B.总承包单位承担全部责任
C.分包单位承担主要责任
D.总承包单位承担主要责任
答案：C
解析：
2020版教材P268页
三、总承包的责任(1)《招标投标法》第48条第3款规定，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。(2)《建筑法》第29条规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。(3)《合同法》第272条规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人一起向发包人承担连带责任。因此根据本题意，如果分包单位不服从总包单位管理产生安全生产事故，分包单位应承担主要责任，总包单位承担连带责任。
路堑爆破施工中，深孔爆破具有的优点是（ ）。
A．劳动生产率高，一次爆落的方量多，施工进度快
B．用药少，比较灵活
C．作为其他炮型服务的辅助炮型
D．采用延长药包的一种爆破方法，爆破时比较安全
E．作为其他炮型服务的先导炮
水闸的缝宽一般为（）cm。缝中填料及止水设施在施工中应按涉及要求确保质量。
A.0.5～1.0
B.1.0～1.5
C.1.0～2.5
D.1.5~2.5
答案：C
解析：
2020版教材P111
为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形，在水闸设计中均设置温度缝与沉陷缝，并常用沉陷缝代温度缝作用。缝有铅直和水平的两种，缝宽一般为1.0～2.5cm。缝中填料及止水设施，在施工中应按设计要求确保质量。
梁上增加的线荷载为（ ）kN/m。
A．20
B．10
C．8
D．1.6
二级建造师历年真题和解答8节 第2节
地下连续墙施工质量的薄弱部位是（ ）
A 、 单元槽段横向中部
B 、 单元槽段横向端部
C 、 导墙的上段
D 、 导墙的下端
答案：B
解析：
地下连续墙的缺点：.每段连续墙之间的接头质量较难控制，往往容易形成结构的薄弱点。
根据《民事诉讼法》的规定，应在立案之日起()个月内审结。
A.1
B.2
C.3
D.6
答案：D
解析：
2020版教材P320页
根据《民事诉讼法》规定：应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。
6×19的钢丝绳常用作（ ）。
A.拉索
B.缆风绳
C.滑轮组跑绳
D.吊索
E.载人
答案：A,B
解析：
本题考查的是吊具与钢丝绳。6×19的钢丝绳常用作拉索、缆风绳及在其他少弯曲、受磨损时采用。
某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m，该住宅属( )。
A.低层住宅
B.多层住宅
C.中高层住宅
D.高层住宅
答案：C
解析：
2019版教材P1页
（1）住宅建筑按层数和高度分类：1~3层为低层住宅，4~6层为多层住宅，7~9层（高度不大于27m）为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。@##
（2018年真题）下列说法中，不属于控制性进度计划内容的是（ ）。
A.年度和季度施工计划是总进度的重要节点目标
B.总工期跨越三个年度的进度计划
C.按年度计划编制季度施工计划
D.发现进度计划执行受到干扰时应及时采取调整措施
答案：D
解析：
本题考查的是施工进度调控措施。年度和季度施工进度计划，均属控制性计划，是确定并控制项目施工总进度的重要节点目标。计划总工期跨越一个年度以上时，必须根据施工总进度计划的施工顺序，划分出不同年度的施工内容，编制年度施工进度计划。并在此基础上按照均衡施工原则，编制各季度施工进度计划。
下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（ ）。
A、工程款支付条款订立时显失公平的
B、发包人对投标文件有重大误解订立的
C、依法应当招标的项目中标无效后订立的
D、承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
答案：C
解析：
2020版教材P 120
本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
SMW挡土墙的特点主要表现在（ ）。
A．止水性好
B．构造简单
C．施工速度快
D．型钢可以部分回收
E．型钢插入深度一般等于搅拌桩深度
汽轮机本体主要由静止和转动两部分组成，其中属于静止部分的是（）。
A.主轴
B.叶轮
C.止推盘
D.喷嘴组
答案：D
解析：
2019版教材P78页
汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成。
静止部分包括汽缸、喷嘴组、隔板、隔板套、汽封、轴承及紧固件等；
转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、盘车器、止推盘、危急保安器等。
二级建造师历年真题和解答8节 第3节
现浇混凝土工程模板支撑系统顶部水平拉杆无处可顶时，应采取的措施是()。
A.水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑
B.水平拉杆端部分别沿竖向设置连续式剪刀撑
C.水平拉杆端部和中部沿水平方向设置连续式剪刀撑
D.水平拉杆端部分别沿水平方向设置连续式剪刀撑
答案：A
解析：
2020版教材P219页
(7)当层高在8~20m时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；当层高大于20m时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。
根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（）。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
答案：C
解析：
2019新版教材P207页
《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。
建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（ ）。
A.附期限解除
B.附条件解除
C.附期限终止
D.附条件终止
答案：B
解析：
本题考查的是合同的终止。首先，应当明确如何区别所附为“条件”或为“期限”。若所附为“条件”，则该“条件”可能成就也可能不成就，而若所附为“期限”，则该“期限”必然会到来。从题目上看，“…施工企业未按节点工期完成形象进度的…”，很明显，施工企业可能按节点工期完成进度，也可能未完成，故其所附为“条件”；而后续描述“建设单位可以解除合同”，故，此为附解除条件的合同。选项B正确。
【2018年真题】关于施工合同变更的说法，正确的是（ ）。
A．合同变更应当办理批准、登记手续
B．合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C．工程变更必将导致合同变更
D．合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
答案：B
解析：
本题考查合同的履行、变更、转让、撤销和终止。选项A错误，法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。选项C错误，“必将”，说法太绝对。选项D错误，合同任何条款的变更，无须当事人双方协商一致。
由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。
A.法律形式
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
答案：B
解析：
2019版教材P1页
法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。@##
为改善砂浆的和易性而加入的掺合料包括( )。
A、 石灰膏
B、 黏土膏
C、 石膏
D、 粉煤灰
E、 人工砂
答案：A,B,D
解析：
砂浆和易性指砂浆拌合物是否便于施工操作，并能保证质量均匀的综合性质，
包括流动性和保水性两个方面。石膏凝结时间短，不适合掺入砂浆中；
掺入人工砂也不可能改善砂浆的流动性和保水性。故选项C、E不正确。
故本题答案为“A、B、D”。
施工安全技术措施费管理原则包括（ ）。
A.企业提取
B.政府监管
C.确保需要
D.专项列账
E.规范使用
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P257
施工安全技术措施费，按企业提取，政府监督，确保需要，规范使用的原则进行监督管理。
雨期进行作业，应有防触电、（ ）、防沉陷倒塌、防台风和防洪排水等措施。
A．防爆
B．防冻
C．防雷
D．防滑
二级建造师历年真题和解答8节 第4节
某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是( )。
A.恶意投标罪
B.重大责任事故罪
C.串通投标罪
D.玩忽职守罪
答案：C
解析：
《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。故选项C正确。参见考试用书2Z201094。
下列属于桥梁工程的基本体系的是（ ）几种基本体系。
A．梁式
B．拱式
C．斜拉式
D．悬索桥
E．刚架桥
关于混凝土表面碳化的说法，正确的有( )。
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝士表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P31
混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用，生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。
单位工程施工组织设计由( )负责编制，并报上一级领导机关审批。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设备供应商
答案：C
解析：
单位工程施工组织设计一般以难度较大、施工工艺比较复杂、技术及质量要求较高的单位工程为对象，以及采用新工艺的分部或分项或专业工程为对象进行编制。单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由编制单位报上一级领导机关审批。因而，本题的选项是C。
设备安装前，要求对设备基础位置和几何尺寸进行()，其允许偏差应符合设计文件或国家现行有关规范的规定。
A.查看
B.复检
C.交接验收
D.施工记录检查
答案：B
解析：
2019版教材P42页
设备安装前按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检。
砌体结构的特点包括( )。
A.施工方便，工艺简单
B.抗震性能好
C.砌筑工程量繁重，生产效率低
D.具有较好的耐久性、良好的耐火性
E.容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P23
一、砌体结构的特点1.容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；2.具有较好的耐久性、良好的耐火性；4.施工方便，工艺简单；7.抗震性能差，8.砌筑工程量繁重，生产效率低。
沥青混凝土配合比设计采用( )方法。
A.目标配合比设计
B.生产配合比设计
C.马歇尔稳定度
D.生产配合比验证
答案：C
解析：
2019版教材P96页
3、马歇尔试验检测 2）、马歇尔稳定度试验主要是用于沥青混合料的配合比设计及沥青路面施工质量检验。
宜采用钢管或机械接口铸铁管的是（ ）燃气管道。
A．高压和中压A
B．中压B和低压
C．中、低压地下
D．任何一种
二级建造师历年真题和解答8节 第5节
（2014年） 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011），建筑施工安全检查评定的等级有（ ）。
A.优良
B.良好
C.一般
D.合格
E.不合格
答案：A,D,E
解析：
P234。考查内容：施工安全检查与评定。 （1）建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定： 1）优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 80 分及以上。 2）合格：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在 80 分以下，70 分及以上。 3）不合格：①当汇总表得分值不足 70 分时；②当有一分项检查评分表得零分时。 （2）当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），全部分包工作完成，经工程承包人认可后()日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。
A、 7
B、 14
C、 28
D、 42
答案：B
解析：
全部工作完成，经工程承包人认可后14d内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付
为保证案件的公正处理，民事诉讼法规定了回避制度。下列人员中（ ）若与审理的案件有利害关系，应当回避。
A、 法院的书记员
B、 勘验人
C、 鉴定人
D、 出庭的证人
E、 被告方的诉讼代理人
答案：A,B,C
解析：
审判人员有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避：（一）是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；（二）与本案有利害关系；（三）与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。前款规定，适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。本题，ABC项正确。
基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行( )。
A.观察
B.钎探
C.轻型动力触探
D.静载试验
答案：C
解析：
2020版教材P54
轻型动力触探遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探:(1)持力层明显不均匀(2)浅部有软弱下卧层(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（）负责实施。
A、 公司、项目、班组
B、 企业、工区、施工队
C、 企业、公司、工程处
D、 工区、施工队、班组
答案：A
解析：
新员工上岗前的三级安全教育，通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级。正确答案：A
屋面防水涂膜在（ ）级风以上不宜施工。
A．3
B．4
C．5
D．6
安全生产保证计划应明确安全记录控制的要求有（ ）。
A．安全记录表式
B．本项目需建立的安全记录清单
C．如何、从哪里获得安全记录
D．安全记录的填写和保管要求
E．安全记录的主管部门或岗位的职责与权限
案卷封面标注的保管期限分为永久、长期、短期三种期限，其中短期是指工程档案保存( )年以下。
A.5
B.10
C.15
D.20
答案：D
解析：
保管期限分为永久、长期、短期三种期限。永久是指工程档案需永久保存；长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命；短期是指工程档案保存20年以下。
二级建造师历年真题和解答8节 第6节
单位工程技术组织措施设计中不包括( )。
A.质量保证措施
B.安全保证措施
C.环境保护措施
D.资源供应保护措施
答案：D
解析：
2019版教材P17页
施工组织设计原则：符合施工合同或招标文件有关进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求；积极开发、使用新技术和新工艺，推广应用新材料新设备；坚持科学的施工程序和合理的施工顺序，采用流水施工和网络计划等方法，科学配置资源，合理布置现场，采取季节性施工措施，实现均衡施工，达到合理的经济指数指标；采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工；与质量、环境和职业健康安全三管理体系有效结合。
某施工单位承包了跨湖区某大桥的滩地引桥施工，该引桥全长2420m，共44孔，每孔跨径55m。上部结构为预应力混凝土连续箱梁，桥跨布置为四跨一联，采用MSS55下行式移动模架施工，每联首跨施工长度为55m+8m，第2、3跨施工长度为55m，末跨施工长度为47m。
事件一：移动模架两主梁通过牛腿支承托架支撑在桥墩墩柱或承台上，模板系统由两主梁支承（如图4－1、图4－2所示）。首跨施工主要工序为：
（1）移动模架安装就位、调试及预压；
（2）工序D；
（3）底模及支座安装；
（4）预拱度设置与模板调整；
（5）绑扎底板及腹板钢筋；
（6）预应力系统安装；
（7）内模就位；
（8）顶板钢筋绑扎；
（9）工序E；
（10）混凝土养护、内模脱模；
（11）施加预应力；
（12）工序F；
（13）落模拆底模；
（14）模架纵移。
首跨施工完成后，开始移动模架，移动程序包括：
（1）主梁（横梁）横向内移；
（2）主梁（横梁）横向外移；
（3）主梁（导梁）纵移过孔；
（4）主梁（横梁）及模板系统就位；
（5）解拆模板、降下主梁。
事件二：模板安装完毕后，施工单位在浇筑混凝土前，对其平面位置及尺寸、节点联系及纵横向稳定性进行了检查。
事件三：箱梁混凝土设计抗压强度为50MPa，施工过程中按规范与试验规程要求对混凝土取样制作边长为150mm的立方体标准试件进行强度评定，试件以同龄期者三块为一组，并以同等条件制作和养护，经试验测定，第一组三块试件强度分别为50.5MPa、51.5MPa、61.2MPa，第二组三块试件强度分别为50.5MPa、54.7MPa、57.1MPa，第三组三块试件强度分别为50.1MPa、59.3MPa、68.7MPa。
事件四：上部结构箱梁移动模架法施工中，施工单位采取了如下做法：
（1）移动模架作业平台临边护栏用钢管制作，并能承受1000N的可变荷载，上横杆高度为1.2m；
（2）模架在移动过孔时的抗倾覆系数不得小于1.5；
（3）箱梁混凝土抗压强度评定试件采取现场同条件养护；
（4）控制箱梁预应力张拉的混凝土试件采取标准养护。
事件五：根据交通运输部《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南（试行）》要求，施工单位对该桥梁施工进行了总体风险评估，总体风险评估为Ⅲ级，施工过程中对大桥施工安全风险评估实行动态管理。
【问题】
1.写出图4－1、图4－2中构件A、B、C的名称。
2.事件一中，写出箱梁施工的主要工序D、E、F的名称。写出首跨施工完成后模架移动的正确顺序（用编号表示）。
3.事件二中，对安装完毕的模板还应进行哪些检查？
4.分别计算或评定事件三中三组试件的混凝土强度测定值。
5.逐条判断事件四中施工单位做法是否正确，并改正错误的做法。
6.事件五中，是否需要对移动模架箱梁施工进行专项风险评估？为进行安全风险评估动态管理，当哪些因素发生重大变化时，需要重新进行风险评估？
答案：
解析：
1.A是主梁（或主桁梁）、B是导梁（或鼻梁）、C是牛腿支承托架（或牛腿横梁）。
2.工序D是侧模安装就位，E是箱梁混凝土浇筑，F是预应力管道压浆及封锚。
模架移动的正确顺序为：（5）、（2）、（3）、（1）、（4）。
3.还应检查顶部标高（或：顶部高程）、预拱度。
4.第一组试件强度测定值为：51.5MPa，第二组试件强度测定值为：（50.5+54.7+57.1）/3=54.1MPa，第三组试件数据无效，不能用于强度测定。
5.（1）正确；
（2）正确；
（3）错误，更正为“箱梁混凝土抗压强度评定试件应采取试验室标准养护”；
（4）错误，更正为“控制箱梁预应力张拉的混凝土试件应采取现场同条件养护”。
6.需要进行专项风险评估。当工程设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险评估。
混凝土悬臂构件底模拆除时，混凝土强度至少不得低于设计强度的()%。
A、50
B、75
C、90
D、100
答案：D
解析：
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第4.3.1条规定：本题中，针对混凝土悬臂构件底模拆除，即其底模拆除时的混凝土强度要求应达到设计混凝土立方体抗压强度标准值的100%。故本题的正确项应为“D.100”。
锅炉受热面安装记录项目有汽包安装记录、（ ）记录、省煤器安装记录等。
A．水冷壁冷拉
B．引风机安装
C．供水泵安装
D．除氧器安装
按变形破坏发生时间由长到短的是（）。
A.蠕动变形、松弛胀裂、滑坡、崩塌
B.蠕动变形、滑坡、松弛胀裂、崩塌
C.滑坡、蠕动变形、松弛胀裂、崩塌
D.松弛胀裂、蠕动变形、滑坡、崩塌
答案：A
解析：
2020版教材P31页
松弛张裂是指边坡形成工程中，由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖，是边坡岩（土）体失去约束，应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形级产生近平行于边坡的张拉裂隙现象；蠕动变形是指边坡岩（土）体主要在重力作用下向临空面方向发生长期缓慢的塑性变形的现象；崩塌是指高陡的边坡岩（土）体在重力作用下突然脱离母岩发生倾倒崩落；滑坡是指边坡岩（土）体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象。
某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m2,现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了施工合同和监理合同合同履行过程中。监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有进度计划和工程建设概况。监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。
某单位工程的施工进度计划网络图如下图所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F 需要工作B 和工作C 完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。
施工过程中发生索赔事件如下：
1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C 中途出现停歇，持续时间比原计划超出2 个月，造成施工人员窝工损失13.6 万元/月×2 月=27.2 万元；
2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E 停工、清理恢复施工共闲时3 个月，造成施工设备损失费用8.2 万元、清理和修复工程费用24.5 万元。
针对上述(1)、(2)事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2 个月、3 个月的工期索赔，27.2 万元、32.7 万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。
某单体工程会议室主梁跨度为10.5m，截面尺寸(b×h)为450m×900mm。填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上5 层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
问题：
1.施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容？
2.绘制调整后的施工进度计划网络图(双代号)，指出其关键线路(用工作表示)，并计算其总工期(单位：月)。
3.分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。
4.该工程会议室梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇筑高度分别是多少(单位：mm)？对有裂缝的砌体应如何进行验收?针对本案例中裂缝，应如何处理?
答案：
解析：
1.施工总进度计划还需补充：工程建设概况、工程施工情况、分阶段进度计划、单位工程准备工作计划，劳动力需用量计划、主要材料设备及加工计划、主要施工机械和机具需要量计划、主要施工方案、各项经济技术指标要求等。
2.调整后的施工进度计划网络图：
网络图中关键线路有两条，分别是 A→B→F→H→I 和 A→D→G→H→I。
总工期为 T=5+7+5+4+4=25 个月或 T=5+8+4+4+4=25 个月。
3.(1)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 C 工作总时差为 1 个月，工期延误 2 个月，对总工期影响只有 1 个月，C 工作的工期索赔 2 个月不成立。
费用索赔：索赔成立。
理由：该事件是由于项目功能调整变更设计所致，造成施工人员窝工损失 27.2 万元属于非承包商责任风险范围，且施工单位在有效时限内提出。
(2)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 E 总时差为 4 个月，偏差时间 3 个月，不影响总工期，所以工期索赔不成立。
费用索赔：索赔不成立。
理由：理由：该事件是由于当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流所致，属于不可抗力，施工设备损失 8.2 万是承包商承担范围，故施工单位提出 32.7 万费用索赔不合理。
4.该梁跨中底模的最小起拱高度 10.5mm。
跨中混凝土的浇筑高度为 900mm。
对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收：
(1)对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；
(2)对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。
针对本案例中砌体裂缝问题，因本工程为框架结构，砌体仅为填充墙，故为不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，但对影响使用功能和观感质量的部分，应进行处理。
关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是（ ）。
A. 混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好
B. 可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分
C. 架设后能立即承载
D. 在 V， VI 级较软弱破碎围岩中使用较多
为预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，安装防护装置、保险装置、信号装置属于安全措施计划制度的( )。
A.安全技术措施
B.职业卫生措施
C.辅助用房间及设施
D.安全宣传教育措施
答案：A
解析：
安全措施计划制度包括安全技术措施、职业卫生措施、辅助用房间及设施、安全宣传教育措施。安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，包括防护装置、保险装置、信号装置和防爆炸装置等。
二级建造师历年真题和解答8节 第7节
注册建造师卫某2012年1月办理了延续注册，2013年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在（）年内有效。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：A
解析：
2019版教材P64页
因工作调动或其他原因办理了变更注册，变更后的注册证书和执业印章在2年内有效。 @##
热力管道球阀焊接要求中，符合规范要求的是（ ）。
A.焊接过程中要进行冷却
B.安装焊接时，球阀应关闭
C.焊接完立即投入使用
D.用阀门手轮作为吊装承重点
答案：A
解析：
本题考查的是供热管网附件及安装。球阀安装焊接时球阀应打开；阀门焊接完应降温后才能投入使用。新版教材将该知识点已做修改。
（2018年案例二）
【背景资料】
某写字楼工程，建筑面积8640m2，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m，地上11层，钢筋混凝土框架结构。
施工单位中标后组建了项目部，并与项目部签订了项目目标管理责任书。
【问题】施工单位应根据哪些因素组建项目部？
答案：
解析：
项目管理组织机构形式应根据施工项目的规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定。
公共建筑对外围护结构进行节能改造时，应复核、验算原结构的( )。
A.安全性
B.经济性
C.耐久性
D.适用性
答案：A
解析：
2020版教材P319页
对外围护结构进行节能改造时，应对原结构的安全性进行复验、验算；
工程勘察、设计、施工单位组成联合体以EPC方式共同承包工程时，其承包工程范围以（）资质等级划定。
A.勘察单位
B.设计单位
C.施工单位
D.三者中资质等级低的单位
答案：D
解析：
2020版教材P97
共同承包的资质要求《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
冬期开挖路堑的开挖顺序应该是（ ）。
A．从中往外开挖
B．从下向上开挖
C．从上向下开挖
D．上下同时开挖
可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用的灌浆方法是( )。
A.固结灌浆
B.帷幕灌浆
C.接触灌浆
D.化学灌浆
答案：D
解析：
2019版教材P82页
4)化学灌浆是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。这种浆材呈溶液状态，能灌入0.10mm以下的微细裂缝，浆液经过一定时间起化学作用，可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用。
室内地面的水泥混凝土垫层，纵向缩缝间距不得大于（ ）。
A.2m
B.4m
C.6m
D.8m
答案：C
解析：
2020版教材P108
该题主要考察的是：室内地面的水泥混凝土垫层，纵向缩缝间距要求，室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝不得大于6m。
二级建造师历年真题和解答8节 第8节
根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任职的岗位是（ ）。
A、 施工企业的总经理
B、 施工项目负责人
C、 施工企业的技术负责人
D、 施工企业的董事
答案：D
解析：
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。
装修材料燃烧性能分级， 正确的是（ ） 。
A． A 级： 不燃性
B． B 级： 阻燃性
C． C 级： 可燃性
D． D 级： 易燃性
答案：A
解析：
参考教材 P298。 装修材料按其燃烧性能应划分为四级： A 级： 不燃性； B1 级： 难燃性； B2 级：可燃性； B3 级： 易燃性。 不是 A、 B、 C、 D 级。
我国推行建设工程监理制度的目的是()。
A.确保工程建设质量
B.提高工程建设水平
C.与国际惯例接轨
D.充分发挥投资效益
E.积极培育建筑市场
答案：A,B,D
解析：
2020新版教材P40页
我国推行工程监理制度的目的是：
1.确保工程的建设质量，
2.提高工程的建设水平，
3.充分发挥投资效益。
钢筋混凝土梁纵向受力钢筋通常布置在梁的( )区。
A.受压
B.受拉
C.受剪
D.受扭
答案：B
解析：
2019版教材P20页
（二）1.纵向受力钢筋布置在梁的受拉区。
工程项目正式竣工验收完成后，由()在《竣工验收鉴定证书》中做出验收结论。
A . 验收委员会
B . 建设单位
C . 施工单位
D . 监理单位
答案：A
解析：
正式验收完成后，验收委员会应形成《竣工验收鉴定证书》，对验收做出结论，并确定交工日期及办理承发包双方工程价款的结算手续等。
根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）内 没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A. 1年
B. 2年
C. 4 年
D. 20 年
答案：A
解析：
《合同法》第75条规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债 务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
判决书应当写明的内容有（ ）。
A．案由、诉讼请求、争议的事实和理由
B．判决认定的事实、理由和适用的法律依据
C．判决结果和诉讼费的负担
D．合议过程中所有法官的意见
E．上诉期间和上诉的法院
根据《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（ ）
A.交通运输工具
B.建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在建造的船舶
E.建设用地使用权
答案：B,E
解析：
本题考查的是抵押权的设立：
不动产抵押权自登记时设立
抵押权自登记时设立的有（1）建筑物和其他土地附着物（2）建设用地使用权（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权（4）正在建造的建筑物
动产抵押权自抵押合同生效时设立
