二级建造师考试试题及答案9节 第1节
关于高度在24m以下的单、双排脚手架设置剪刀撑的说法，正确的是()。
A.在内侧立面的两端设置
B.两端各设置两道剪刀撑
C.中间剪刀撑间净距不大于20m
D.由底至顶连续设置
答案：D
解析：
2019版教材P218页
（7）高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。
正确答案：
采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。
下列属于施工安全隐患处理原则的有()。
A.冗余安全度处理原则
B.静态处理原则
C.单项隐患综合处理原则
D.重点处理原则
E.直接隐患与间接隐患分开治理原则
答案：A,C,D
解析：
2020新版教材P205页
施工安全隐患处理原则包括：冗余安全度处理原则；单项隐患综合处理原则；直接隐患与间接隐患并治原则；预防与减灾并重处理原则；重点处理原则和动态处理原则。
对材料费成本的控制是公路施工企业成本控制的重点。下列措施不是对材料的“物价”控制的是( )。
A.购人原价控制和考核
B.运杂费控制和考核
C.场外运输损耗的控制和考核
D.对试验材料试验配合比的考核
关于吊顶工程的说法，正确的是()。
A、吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B、吊顶检修口可不设附加吊杆
C、明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时.应有定位措施
D、安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对接
答案：C
解析：
2020版教材P 101
吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定。A项错误。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。B项错误。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。D项错误。@##
按照交通运输部颁发的《公路建设监督管理办法》，企业投资公路建设项目的实施，首先应进行的程序是()
A、根据规划，编制项目建议书
B、组织投资人招标工作，依法确定投资人
C、根据规划，编制工程可行性研究报告
D、投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准
答案：A
解析：
《公路建设监督管理办法》第九条规定：政府投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行：(1)根据规划，编制项目建议书；(2)根据批准的项目建议书，进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；(3)根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；(4)根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件；(5)根据批准的施工图设计文件，组织项目招标；（6）根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报施工许可；(7)根据批准的项目施工许可，组织项目实施；(8)项目完工后，编制竣工图表、工程决算和竣工财务决算，办理项目交、竣工验收和财产移交手续；（9）竣工验收合格后，组织项目后评价。@##
矿业工程注册建造师施工管理签章文件目录共包括七类51种，下列不属于注册建造师执业签章文件的是（ ）。
A.井筒施工图设计
B.施工合同管理
C.现场环保文明施工管理
D.采矿方法布置图
E.矿井施工图预算
答案：A,D,E
解析：
P296-297
矿业工程师执业签章表格是依据建设部（建市[2 0 0 8]4 2号）"关于印发《注册建造师施工管理签章文件目录（试行）的通知"文的精神，汇总矿业工程专业建造师的1 95项执业签章文件，分类编制而成。签章表格共计七类5 1种，具体是:（1）施工组织管理（第一类）表格1 3种;（2）施工进度管理（第二类）表格2（3）施工合同管理（第三类）表格1 3种;（4）质量管理（第四类）表格1 0种;（5）安全管理（第五类）表格3种;（6）现场环保文明施工管理（第六类）表格2种;（7）成本管理（第七类）表格8种。
关于填充墙砌体工程的说法，正确的有（）。
A．填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑 14d后进行砌筑
B．蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润
C．转角及交接处应同时砌筑，不得留直槎，留斜槎时，斜槎高度不宜大于 1.2m
D．厨房采用轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为200mm
E．砌块进场后应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过 2m
答案：A,B,C,E
解析：
在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台，其高度宜为 150mm。
二级建造师考试试题及答案9节 第2节
（2018年）下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是
A.收集项目目标的实际值
B.对项目目标进行分解
C.将项目目标的实际值和计划值相比较
D.对产生的偏差采取纠偏措施
答案：B
解析：
项目目标动态控制的准备工作：将对项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。ACD属于项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制。
（2015年真题）关于城镇道路石灰工业废渣稳定砂砾基层施工的说法，正确的有（ ）。
A．摊铺的含水量为最佳含水量的±2%
B．控制虚铺厚度，确保基层厚度和高程
C．应在潮湿状态下养护，常温下养护时间不宜少于7d
D．采用喷洒沥青乳液养护时应及时在乳液面撒嵌丁料
E．养护期内可开放交通
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。养护期间宜封闭交通，需通行的机动车辆应限速，严禁履带车辆通行。
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。
A.30
B.7
C.28
D.15
答案：C
解析：
2020新版教材P240页
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
如果干扰事件对工程的影响持续时间长，则承包人应按工程师要求的合理间隔（一般为28天），提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的（ ）天内提效一份最终索赔报告。 否则将失去该事件请求补偿的索赔权利。
A．3
B．7
C．14
D．28
关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成—定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
答案：C,E
解析：
参见教材P127。试用期：（1)劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过一个月； (2)劳动合同期限1年以上不满3年的试用期不得超过2个月；（3) 3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月；（4)同一用人单位与同一劳动者只能约定—次试用期；（5)以完成 一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。
某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时，已完工作预算费用为40万元，已完工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是()。
A、费用偏差为-5万元，项目运行超出预算
B、费用偏差为5万元，项目运行节支
C、费用偏差为5万元，项目运行超出预算
D、费用偏差为-5万元，项目运行节支
答案：A
解析：
费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)，当费用偏差(CV)为负值时，即表示项目运行超出预算费用；当费用偏差(CV)为正值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用。可见，正确选项是A。
常用不开槽管道施工方法有( )等。
A.顶管法
B.盾构法
C.浅埋暗挖法
D.螺旋钻法
E.夯管法
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P136
城市管道工程不开槽施工方法的分类。原文见图2K315012，不开槽施工技术分为：顶管（含曲线）法；盾构法；浅埋暗挖法；水平定向钻法；夯管法。
下列材料中，属于高分子材料的有（ ）。
A.塑料
B.水泥
C.橡胶
D.碳素材料
E.涂料
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P6
高分子材料可分为塑料、橡胶、涂料和高分子粘结剂、高分子基复合材料、功能高分子材料和纤维等。
二级建造师考试试题及答案9节 第3节
甲施工企业于2006年8月获得GB／T19000-2000质量管理体系标准认证。该企业于2006年11月承担了某工程的施工任务。在工程施工过程中，甲按规定对进场材料进行了质量检验和试验测试，发现有部分水泥和钢筋不合格。当地质量监督站对该工程质量进行了监督检查，主要工作有：①检查设计单位的质量保证体系；②在施工过程中对问题严重的单位签发“吊销营业执照证书通知书”；③开工前审查了施工单位的施工组织设计文件及其审批手续；④因故未参加竣工验收会议，但事后听取了施工单位关于竣工验收过程的详细汇报；⑤向建设单位收取建设工程质量监督费。按国务院《建设工程质量管理条例》及建设部有关规范性文件规定，上述建设工程质量监督机构的做法正确的是（ ）。
A.①
B.②
C.③
D.④
E.⑤
答案：A,C
解析：
2020新版教材P183页
二、开工前的质量监督 三、施工过程的质量监督 @##
施工索赔同期记录的内容包括()。
A.人员设备闲置清单
B.对工期的延误
C.对工程损害程度
D.导致费用增加的项目
E.计算资料
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P220页
同期记录的内容有事件发生及过程中现场实际状况；现场人员、设备的闲置清单；对工期的延误；对工程损害程度；导致费用增加的项目及所用的工作人员，机械、材料数量、有效票据等
水泥混凝土面层实测项目中包含( )。
A.中线平面偏位
B.弯拉强度
C.弯沉值
D.抗滑构造深度
E.抗剪强度
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P226页
水泥混凝土面层实测项目有：水泥混凝土面板的弯拉强度(△)、平整度、板厚度(△)、水泥混凝土路面的抗滑构造深度、相邻板间的高差、纵横缝顺直度、水泥混凝土路面中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横坡。对于水泥混凝土路面，“C.弯沉值”和“E.抗剪强度”是不需要检测的。
根据《中华人民共和国合同法》规定，下列可以作为保证人的是（）。
A.高等院校
B.国家机关
C.社会团体
D.公民
答案：D
解析：
2020版教材P29页
《中华人民共和国担保法》规定国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机构不可以作为保证人。(三）保证人资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人，故公民可以作为保证人。
某矿建施工单位承建了一立井井筒施工任务，该井筒净直径4．5m，深度860m，为固定总价合同。因地质资料不完备，建设单位要求施工单位收集调研附近30公里处一矿井的地质资料作参照，合同约定井筒最大涌水量为15m3／h，建设工期11个月。施工中遇到了突发性的50m3／h的涌水，经过施工单位的努力，最后强行通过，但是由于涌水大，费用增多、工期拖延。事件发生以后．建设单位要求施工单位采用增加施工设备投入和工作人员等措施加快施工进度，并承诺如果按原合同工期完成将给予奖励。6个月后，建设单位却因未办妥采矿许可证，被有关部门勒令停工。建设单位与施工单位因为没有施工许可证而同时被罚。
问题：
1．根据背景条件，本项目是否适合采用固定总价合同 说明理由。
2．井筒突发性大量涌水造成的损失施工单位应如何处理
3．建设单位的“要求”能否加快井筒的施工进度 为什么
4．施工单位和建设单位被处罚是否合理 为什么
答案：
解析：
1、本项目不适合采用固定总价合同。
因地质资料不完备，工作量难以确定，对各方所带来的潜在风险均较大。
通过本案例分析，可以了解矿山工程项目管理特点的几个内容。本工程尽管工期不长，但是由于提供的地质资料不完备，地下地质条件的变化比较大，工程量难以确定，因而，项目的风险比较大。因此一般不采用固定总价合同。否则，应提出明确的变更条款以避免风险导致的损失。
2、本工程由于建设单位提供的地质资料不完备，施工中遇到突发性涌水，造成的损失应当由建设单位承担，施工单位可以向建设单位提出工期和费用索赔。
地质条件是矿山井下施工的重要影响因素。目前地层的地质和水文条件还难以精确量化描述，地质勘察水平不能全部满足生产、施工所需的详尽的、具有足够精度的地质资料，因此矿山开发和生产会有很多可变因素。为预防地下水的不确定性影响，所以安全规程提出了“有疑必探”的原则。本案例施工单位由于地质资料不完备，施工中遇到突发性涌水，造成的损失应当由建设单位承担，可以向建设单位进行索赔。在矿山工程中，因地质条件的重大改变施工单位要求索赔的事项是频频发生的，这也是矿山工程项目的特点。在矿山施工中，不仅要对这种情况有充分的估计和应对准备，还要充分利用管理、技术、经济和法律知识与经验，充分做好预案，避免利益的损失。
3、建设单位的“要求”不能加快井筒的施工进度。
井筒直径仅为4．5m的立井，施工空间非常有限．一味采用增加人员、设备等类似于地面工程的方法，不仅不能提高进度，反而会增大投资，增加安全隐患。
对于井筒直径仅为4．5m的立井，其施工空间非常有限，一味采用增加人员、设备等类似于地面工程的方法，在井下有限的空间里是行不通的，可能不仅不会有效，反而会引起负面作用，能否实现尚要详细分析。因此建设单位要求采用(增加)大型设备施工直径4．5m的井筒是不合理的，必须制定详细的工序衔接措施，在确保施工安全的前提下，尽可能地加快工期进度。
4、施工单位和建设单位被处罚是合理的。
因为按照我国现行相关规定，施工许可证是工程开工的必要条件。
建设单位与施工单位在没有施工许可证时被罚是应该的。背景反映，没有施工许可的原因主要是建设方没有获得采矿许可。采矿许可是矿山开采的一个必要条件，因为资源属于国家，国家对资源开采有严格的审批制度，包括地点、矿产类别、规模大小以及企业性质及其为获得采矿权所必须支付的采矿使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费和资源税等费用。
根据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》，施工头辨认安全防护、文明施工措施的报价下限，是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（ ）。
A、60%
B、90%
C、70%
D、80%
答案：B
解析：
考点:施工现场安全防护和安全费用的规定。投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。参见
施工企业在建立施工安全管理体系时，应遵循的原则有（ ）。
A．要建立健全安全生产责任制和群防群治制度
B．项目部可自行制定本项目的安全管理规程
C．必须符合法律、行政法规及规程的要求
D．必须适用于工程施工全过程
E．企业可能建立统一的施工安全管理体系
某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有（）。
A.出租人
B.公证人
C.出卖人
D.所有人
E.承租人
答案：A,C,E
解析：
2019新版教材P164页
融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体。
二级建造师考试试题及答案9节 第4节
施工项目合同变更、转让、终止和解除，应依（）规定进行。
A.招标投标法
B.建筑法
C.合同法
D.劳动法
答案：C
解析：
P213-214
合同管理主要内容： (1)遵守合同法规定的各项原则，组织施工合同的全面执行；合同管理包括相关的分包合同、买卖合同、租赁合同、借款合同等。
(2)必须以书面形式订立合同、洽商变更和记录，并应签字确认。
(3)发生不可抗力使合同不能履行或不能完全履行时，应依法及时处理。
(4)依《合同法》规定进行合同变更、转让、终止和解除工作。
多专业注册的注册建造师，其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业和以其他专业执业的，应及时办理()。
A.变更注册
B.延续注册
C.增项注册
D.重新注册
答案：B
解析：
2020版教材P64页
明确提到多专业注册的注册建造师，其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业和以其他专业执业的，应当及时办理续期注册。
下列关于安全带检查试验周期的说法正确的是( )。
A.每次使用前均应检查
B.新带使用半年后抽样试验
C.新带使用一年后抽样试验
D.旧带每隔3个月抽查试验一次
E.旧带每隔6个月抽查试验一次
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P129
安全带检查试验周期1，每次使用前均应检查2，新带使用一年后抽样试验3，旧带每隔6个月抽查试验一次。
本项目中，关于现场工人生活居住区问题，正确的说法有（ ）。 A.生活区的选址应当符合安全性要求 B.现场的生活区可以与作业区合并设置 C.工人宿舍可以设置在尚未竣工但已通过中间验收的建筑物内 D.现场的生活区和办公区必须分开设置 E.现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（ ）。
A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B.将专业工程分包给不具备资质的承包人
C.分包单位将其承包的工程分包
D.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
下列机械设备，属于施工机械设备的有（）。
A.辅助配套的电视、泵机
B.测量仪器
C.计量器具
D.空调设备
E.操作工具
答案：B,C,E
解析：
2020新版教材P154页
施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。
6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（ ）。
A、 买卖合同是主合同，定金合同是从合同
B、 买卖合同自6月10日成立
C、 定金合同自6月1日生效
D、 若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
E、 若卖方不能交付货物，应返还50万元
答案：A,D
解析：
给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返；还定金收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金数额不得超过买卖合同总额100万元的20%即20万元，D对。A教材中没介绍。但旧教材上有。所以选AD@##
场景（八） 某高层综合楼外墙幕墙工程，主楼采用铝合金隐框玻璃幕墙，玻璃为61ow-E+12A+6中空玻璃，裙楼为12 mm厚单片全玻幕墙，在现场打注硅酮结构胶。入口大厅的点支承玻璃幕墙采用钢管焊接结构，主体结构施工中已埋设了预埋件，幕墙施工时，发现部分预埋件漏埋。经设计单位同意，采用后置埋件替代。在施工中，监理工程师检查发现：
（1）中空玻璃密封胶品种不符合要求；
（2）点支承玻璃幕墙支承结构焊缝有裂缝；
（3）防雷连接不符合规范要求。
根据场景（八），回答下列问题。
第36题：本工程隐框玻璃幕墙用的中空玻璃第一道和第二道密封胶应分别采用（ ）。
A．丁基热熔密封胶，聚硫密封胶
B．丁基热熔密封胶，硅酮结构密封胶
C．聚硫密封胶，硅酮耐厚密封胶
D．聚硫密封胶，定级热熔密封胶
二级建造师考试试题及答案9节 第5节
施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，办公、生活区的选址应当符合（ ）。
A．安全性要求
B．强制性标准
C．建设单位要求
D．安全标准
正确答案：A
《建设工程安全生产管理条例》第29条规定．施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。
自动扶梯的梯级踏板上空，垂直净高度严禁小于()。
A.2.3m
B.2.6m
C.2.8m
D.3.0m
答案：A
解析：
2019版教材P167页
2、土建交接检查（1）自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于2.3m。
水利水电工程注册建造师施工管理签章文件的文件类别共有()类。
A、3
B、5
C、7
D、9
答案：C
解析：
签章文件与现行规范使用的表式文件基本对应.
详见表2F333003-2，根据该表可得一共分为7类，可见C选项正确
根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》(水建管[2018 ] 102 号)，涉及建设项目质量问题处理主要考核的内容不包括（ ）。
A.质量事故调查处理
B.质量事故责任追究
C.工程质量核备
D.质量举报投诉受理
答案：C
解析：
根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》(水建管[2018 ] 102号)，涉及建设项目质量问题处理主要考核以下内容：
（1）质量事故调查处理和责任追究。
（2）质量举报投诉受理。
选项C属于质量监督管理的考核内容。
建设单位因监理单位未履行监理合同义务而遭受重大损失，欲提起诉讼，则必须满足起诉的条件有()。
A.有充分的证据
B.没有超过诉讼时效时间
C.有具体的诉讼请求
D.属于法院受理民事诉讼的范围
E.属于受诉法院管辖
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P320页
《民事诉讼法》第一百零八条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
根据下述背景。回答 81～85题 背景材料：
南通某建筑工程公司是某项目的施工总承包方，项目经理刘某在施工管理中应用了动态的控制方法。某日突发暴雨。冲毁部分基坑，导致部分施工机械受损，项目经理和监理工程师及时对事故做处理。
第81题：施工总承包方的主要管理任务有（ ）。
A．负责整个工程的施工安全、进度、质量控制
B．控制施工的成本
C．委托监理单位监理
D．组织和管理分包单位施工
E．组织和委托设计单位设计
给水排水开槽管道施工，安管采用( )接口时，两端管的环向焊缝处应齐平，错口的允许偏差应为0.2倍壁厚，内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%，且不得大于2㎜。
A.焊接
B.胶圈
C.法兰
D.热熔连接
答案：A
解析：
2020版教材P135
给水管道接口的几种做法要求如下：3)采用焊接接口时，两端管的环向焊缝处齐平，错口的允许偏差应为0.2倍壁厚，内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%且不得大于2㎜。
在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本
二级建造师考试试题及答案9节 第6节
采暖管道安装应符合设计及规范的规定，坡度应为3‰，不得小于2‰的是()
A、汽、水同向流动的热水采暖管道
B、汽、水同向流动的蒸汽管道
C、汽、水逆向流动的蒸汽管道
D、凝结水管道
E、散热器支管
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P 132
采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如：汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰。@##
水泥混凝土路面施工后遇特殊情况，混凝土达到设计强度（ ）以上时即可开放交通。
A．50%
B．80%
C．70%
D．60%
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（ ）。
A、单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告
B、单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C、事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D、情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告
答案：C
解析：
2020版教材P 243
本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。选项A和选项B，正确的表述应为“单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”；选项D，正确的表述应为“情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。
围堰出现管涌险情时， 宜采用（ ） 抢护
A.塞堵法
B.盖堵法
C.砂石反滤围井法
D.戗堤法
项目目标动态控制的纠偏措施，不包括()。
A.组织措施
B.合同措施
C.经济措施
D.预防措施
答案：D
解析：
2020新版教材P100页
为了取得施工成本管理的理想效果，应当从多方面采取措施实施管理，通常可以将这些措施归纳为组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。
李某与某施工单位签一份3年期劳动合同，并于2009年1月10日正式上班，但自2010年3月1日起，施工单位即开始拖欠李某工资，2010年6月3日李某辞职。根据《劳动争议调解与仲裁法》规定，李某就该劳动争议于（）前向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请。
A.2010年5月1日
B.2011年3月1日
C.2011年6月3日
D.2012年3月1日
答案：C
解析：
2020版教材P149
劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是()
A、反滤围井
B、反滤层压
C、塞堵
D、筑子堤
答案：C
解析：
2020版教材P67页
(三）漏洞险情的抢护方法1.塞堵法塞堵漏洞进口是最有效最常用的方法。一般可用软性材料塞堵.如针刺无纺布、棉被、棉絮、草包、编织袋包、网包、棉衣及?草把等，也可用预先准备的一些软楔（见图2F312014-2)草捆塞堵。在有效控制漏洞险情的发展后，还需用黏性土封堵闭气，或用大块土工膜、篷布盖堵，然后再压土袋或土枕，直到完全断流为止。2.盖堵法
“对于某政府机关办公楼项目的业主方项目管理而言，其进度目标是该项目的( )”。
A.立项时间目标
B.投产时间目标
C.启用时间目标
D.运营时间目标
答案：C
解析：
2020新版教材P2页
业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标，进度目标和质量目标。对于政府机关办公楼的项目业主而言，其进度目标指的是办公楼可以启用的时间目标，而非项目的立项时间目标，而投产时间目标和运营目标则分别和工业生产性和商业性的建设项目有关，@##
二级建造师考试试题及答案9节 第7节
关于投标人在投标过程的说法，正确的有()。
A.研究并决策是否参加工程项目投标
B.研究招标文件
C.向招标单位或招标代理机构进行投标的咨询工作
D.必须由3个以上法人或者其他组织组成联合体投标
E.投标文件中上报中标后的施工合同条款
答案：A,B
解析：
2019版教材P136页
(2)施工单位投标主要程序如下：1)研究并决策是否参加工程项目投标；2)报名参加投标；3)按照要求填报资格预审书；4)领取招标文件；5)研究招标文件；6)调查投标环境；7)按照招标文件要求编制投标文件；8)投送招标文件；9)参加开标会议；10)订立施工合同。
下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有( )。
A．对该办公楼的施工质量负责
B．建立、健全施工质量管理制度
C．做好隐蔽工程的质量检查和记录
D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检
E．审查乙公司的质量管理体系
电气装置可以通电检查的步骤有（ ）。
A.建筑物全部装修完成
B.受电系统二次回路试验合格
C.保护整定值按实际要求整定完毕
D.受电系统的设备和电缆等绝缘良好
E.安全警示标志和消防设施已布置到位
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P60
受电系统的二次回路试验合格，其保护定值已按实际要求整定完毕。受电系统的设备和电缆等绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。
工程进度款支付一般按月进行结算，但规定了每月工程量最低支付限额的百分数；竣工时进行竣工结算。这种结算方式是( )。
A.按月结算
B.按工程量结算
C.竣工后一次结算
D.双方约定的其他结算方式
答案：D
解析：
2019版教材P288页
工程价款的结算方法主要有：按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算以及双方约定的其他结算方式。
关于从事危险化学品特种作业人员条件的说法，正确的有（）。
A.应当具备初中及以上文化程度
B.技能熟练后操作证可以不复审
C.取得操作证后准许独立作业
D.年满18 周岁，且不超过国家法定退休年龄
E.经社区或县级以上医疗机构体检健康合格
答案：D,E
解析：
特种作业人员应具备的条件是：①年满18 周岁，且不超过国家法定退休年龄；②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；③具有高中及以上文化程度；④具备必要的安全技术知识与技能；⑤相应特种作业规定的其他条件。危险化学品特种作业人员除符合前款第①项、第②项、第④项和第⑤项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。@##
小导管注浆，浆液宜采用( )。
A.石灰砂浆
B.混合砂浆
C.环氧砂浆
D.水泥浆或水泥砂浆
给水管道水压试验在进行实际渗水量测定时，宜采用（ ）进行。
A. 渗水法
B. 注浆法
C. 搅拌法
D. 注水法
答案：D
解析：
给水管道的水压试验分为预试验和主试验两个阶段，主试验阶段有允许压力降值和允许渗水量值两种判据。采用允许渗水量值判据时，宜采用注水法进行。
以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法称为( )。
A.固结灌浆
B.帷幕灌浆
C.接触灌浆
D.化学灌浆
答案：D
解析：
2020版教材P80页
化学灌浆是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。
二级建造师考试试题及答案9节 第8节
下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。
A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑配件和设备的
B.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
C.未对工程施工可能造成伤害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取专项防护措施的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测的
答案：C
解析：
施工单位的不良行为记录认定标准分为如下5大类、41条，本题中，ABD三项都属于质量不良行为认定标准，只有C属于安全不良行为认定标准。质量不良行为认定标准仅包括5条，（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2）未按照节能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
根据 SL399-2007《水利水电工程土建施工安全技术规程》，钢筋冷拉时，沿线两侧各（ ）ｍ范围为特别危险区，人员和车辆不应进入。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案：A
解析：
【6.3.1】钢筋加工应遵守下列规定：
（8）冷拉时，沿线两侧各 2ｍ范围为特别危险区，人员和车辆不应进入。
管道与设备连接前，应在自由状下检验法兰的（ ）偏差应符合规定要求。
A．同心度
B．同轴度
C．平行度
D．垂直度
E．倾斜度
根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213--2010，硐室基岩掘进属于()。
A.单位工程
B.子单位工程
C.分部工程
D.分项工程
答案：D
解析：
本题考查矿业工程项目各组成部分的划分。矿业工程项目可划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213--2010，单位(或子单位)工程的划分应按下列原则确定：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为一个单位工程；对于跨年度施工的井筒、巷道等单位工程，可按年度施工的工程段划分为子单位工程。分部工程按工程的主要部位划分，它们是单位工程的组成部分；分部、分项工程不能独立发挥生产能力，没有独立施工条件；但可以独立进行工程价款的结算。井巷工程的分项工程主要按施工工序、工种、材料、施工工艺等划分，是分部工程的组成部分。分项工程没有独立发挥生产能力和独立施工的条件；可以独立进行工程验收和价款的结算；一般常根据施工的规格形状、材料或施工方法不同，分为若干个可用同一计量单位统计工作量和计价的不同分项工程。根据概念，硐室基岩掘进应当属于分项工程，本题应选择D选项。
造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。A
造成经济损失（ ）万元以上或重伤３人以上或死亡２人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
B．10
C．15
D．20
当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起（）日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。
A.5
B.10
C.15
D.30
答案：C
解析：
2020版教材P328页
执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。
建设工程项目总承包在多数条件下采用（）。
A.变动总价合同
B.固定单价合同
C.固定总价合同
D.变动单价合同
答案：A
解析：
2020新版教材P7页
建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用变动总价合同。
当下山巷道施工工作面遇到积水需要排出时，宜采用()排水。
A.潜水泵
B.风泵
C.喷射泵
D.卧泵和临时水仓
E.潜水泵配吊桶
答案：A,B,C,D
解析：
下山施工时，由于巷道内顶板淋水、底板出水及施工用水等形成的积水全部流到工作面，所以排水工作是施工中的关键，必须及时排出工作面积水。排水时，可使用潜水泵、风泵排水，卧泵和临时水仓结合排水以及喷射泵排水等。故本题正确选项应为ABCD。
二级建造师考试试题及答案9节 第9节
建筑安装工程分部工程划分的原则是()。
A.按主要工种、材料来确定
B.按设备类别来确定
C.按专业性质、工程部位来确定
D.按施工工艺来确定
答案：C
解析：
分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类，施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程。
根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）等有关规定，下列关于水利水电工程施工企业资质标准中对建造师数量要求的说法中，正确的是（ ）。
A、特级企业注册一级建造师60人以上
B、一级企业水利水电工程专业注册建造师30人以上
C、二级企业水利水电工程专业注册建造师15人以上
D、三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人
答案：D
解析：
2020版教材P181页
本题考查的是施工招标投标管理要求。根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号），水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级，资质标准中关于建造师数量的要求是：（1）特级企业注册一级建造师50人以上；（2）三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人；（3）其他等级企业没有数量要求。
消防工程应严格按照经（ ）审核批准的设计图纸进行施工。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理公司
D.消防部门
答案：D
解析：
2020版教材P168
（1）技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工，应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图，施工详图，系统图，设计说明及设备随机文件，并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工，不得随意更改。
餐厅墙面采用的难燃墙布，其()不应大于0.12mg/m3。
A、苯含量
B、VOCs含量
C、二甲苯含量
D、游离甲醛释放量
答案：D
解析：
可知餐厅为Ⅱ类民用建筑，表2A332051-11可知答案应为D游离甲醛释放量
热拌沥青混合料碾压时，为防止碾轮粘沥青，严禁涂刷( )。
A.柴油
B.洗衣液
C.水
D.隔离剂
答案：A
解析：
2020版教材P21页
(7)为防止沥青混合料粘轮，对压路机钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂，严禁涂刷柴油。
设备灌浆可使用的灌浆料很多，下列材料中，不可作为设备二次灌浆使用的是()。
A.中石混凝土
B.无收缩混凝土
C.微膨胀混凝土
D.CGM高效无收缩灌浆料
答案：A
解析：
2019版教材P46页
设备灌浆可使用的灌浆料很多，例如：细石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土和其他灌浆料(如CGM高效无收缩灌浆料、RG早强微胀灌浆料)等，其配制、性能和养护应符合国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119—2003和《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011的有关规定。@##
甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由()。
A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任，甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙按照合同比例承担责任
答案：C
解析：
2020版教材P97页
共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。
(2016年)建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①进行项目结构分析；②调查研究和收集资料； ③编制各层进度计划；④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划；⑤确定项目的工作编码，其正确的 工作步骤是（ ）。
A.①→④→②→⑤→③
B.②→①→⑤→③→④
C.②→③→①→④→⑤
D.①→③→④→②→⑤
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程项目总进度目标论证。其论证的工作步骤如下：调查研究和搜集资料；进 行项目结构分析；进行进度计划系统的结构分析；确定项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进 度计划的关系和编制总进度计划。
