21年二级建造师预测试题6卷
21年二级建造师预测试题6卷 第1卷
事件1:为防止投标人围标、串标或提供虚假资料,保证工程招标顺利进行,招标人在招标文件中规定:投标人需缴纳80万元投标保证金和120万元信用保证金,以现金或支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出,一旦发现投标人出现违法、违规行为,一律没收所有保证金。
事件2:投标人甲的总报价为6800.022万元,其中第200章部分报价单见表4。在评标过程中,评标委员会发现,清单中细目209-3-c的单价与数量的乘积与合价不一致,细目210-3-b中,招标人给定了锚杆的工程量是256m,投标人甲没有填写单价和合价。锚杆的市场综合单价为55.06元/m。其他部分的计算均正确。评标委员会按照偏差修正的有关原则对偏差进行了修正,并征得投标人甲的同意。最终投标人甲以修正后的报价中标并签订合同。
事件3:工程开工后,为协调当地关系,在业主的推荐下,甲公司项目部同驻地所在村委会签订了劳务分包合同,但合同价格已超出甲公司与业主合同中该部分的人工费,甲公司项目部向业主提出了调整人工费的申请。
<1>、事件1中,根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》(2016版),招标人的规定有何不妥?说明理由。
<2>、事件2中,针对细目209-3-c和210-3-b分别应该如何处理?说明理由。
<3>、事件2中按照《中华人民共和国招标投标法实施案例》,计算招标人可以收取投标人甲的最高履约保证金。(保留小数点后一位)
<4>、事件3中,甲公司项目部与驻地所在村委会签订劳务分包合同的做法是否正确?甲公司项目部的调价申请能否获得支持?分别说明理由。
理由:投标人只需缴纳投标保证金,而不需缴纳信用保证金。
不妥之二:一旦发现投标人出现违法、违规行为,一律没收所有保证金。
理由:只有在开标后出现投标人撤回及其他违反约定的行为时,才能没收该投标人的投标保证金。否则招标人不得随意没收保证金。
<2>、(1)出现209-3-c中合价明显错误的情况,应当以单价为准,调整合价为530×86=45580元。
(2)出现210-3-b中对于投标报价中已经列出的工程量清单,只是没有填写价格的,表明此部分工程量投标人已经考虑到,因为其未填写价格,可以视为其价格已经包含在其他项目中。
<3>、 按照《中华人民共和国招标投标法实施案例》规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。修正后的总报价为6800.022-(45.58-4.558)=6759万元因此本项目投标保证金最高为6759×10%=675.9万元。
<4>、(1)甲公司项目部与驻地所在村委会签订劳务分包合同的做法不正确。
理由:由于村委会不具有劳务资质,违反了下列规定。施工总承包、专业承包企业可以将劳务作业分包给具有施工劳务资质的企业;还可以将部分临时性、辅助性或者替代性的工作使用劳务派遣人员完成作业。
(2)甲公司项目部的调价申请不能获得支持。
理由:因为人工费的调整应按照当地造价部门公布的信息价为调价基础。施工单位的劳务分包是自身行为,不涉及价格调整。
B.只要对方存在过错,不管是否造成损失,索赔都能成立
C.只要索赔事件的事实存在,在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立
D.不按照合同规定的程序提交索赔报告,索赔不能成立
索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。因此,正确选项是D。
B.试组合
C.检查垂直结合面
D.隔板调整
全段围堰导流按其导流泄水建筑物的类型可分为( )。
A.明渠导流
B.束窄河床导流
C.隧洞导流
D.涵管导流
E.通过建筑物导流
A. 塞堵法B. 盖堵法
C. 戗堤法D. 平堵法
E. 立堵法
B.防晃支架的强度,应满足管道.配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏
C.DN50的配水干管的防晃支架的间距为18m
D.管道拐弯时,应增设1个防晃支架。
B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的,应当拒绝使用
C.建设单位招标采购建筑材料的,可以指定三个以上品牌
D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格,使用后被证实属于不合格材料的,应由施工企业承担责任
A.建筑材料可以由建设单位采购,也可以由施工单位采购,可以在合同中约定。
C.建设单位不得指定品牌和生产厂家
D.谁采购、谁负责,应当建设单位承担责任
B.功率
C.容积
D.效率
21年二级建造师预测试题6卷 第2卷
在原料粉磨车间试运行时,一切按照试运转方案中组织指挥系统、运行程序、操作要求、进度安排、资源配置进行。然而因消音设备未开启造成车间外噪声超标;少数调试人员未穿工装随意在运行的设备之间跨越和走动;球磨机运行不到一小时,因油压过低被迫中断,运行重新调整后再次启动,运转三小时后,又因突然停电险些造成烧坏轴瓦的事故。
烧成系统无负荷联动试运行时,由A公司负责组织指挥,建设单位、监理单位、设计单位、供货商参加。因主要设备回转窑已砌好耐火砖,业主认为回转窑已经过单机无负荷试运转,可解除连锁,不参与该系统联动。遭设计单位否定。
带负荷试运行时,因方案是A公司编制,监理公司提议建设单位岗位工上岗操作,由A公司负责组织指挥,为此各方产生分歧。最后同意按国家规定办。带负荷试运转进行得比较顺利,生产出了合格产品。
问题:
1.分别说明由A公司编制单机、联动、带负荷三类试运转方案是否合理。
2.根据原料粉磨系统单机无负荷试运转中所发生的事情,补充A公司单机试运转方案编制中所缺失的内容。
3.依本案例的实际情况,请你拿出处理回转窑系统联动试运转的最佳方案。
4.带负荷试运转的目的是什么?应由哪个单位负责组织协调和指挥?
(1)单机试运转方案由A公司编制无可争议,国家有关规定安装工程是截至单机无负荷试运转结束,A公司编制是合理的。
(2)联动试运转方案按规定应由建设单位编制,但本案例合同规定无负荷联动试运转包括在A公司工程范围,故由A公司编制是合理的。
(3)负荷联动试运转方案应由建设单位组织、生产部门、设计单位、A公司共同编制,仅由A公司编制是不合理的。
2.从单机试运转方案的编制内容及本案例发生的事例分析,本案例中的单机试运转方案还应补充:
(1)环境保护设施投运安排;
(2)安全与职业健康要求;
(3)运行中预计的技术难点、突发事件及其应对、应急措施。
3.从联动试运转考核的重点分析,本案例中,因回转窑砌筑前已经通过单机试运行考核,点火前窑简体不宜再转动。但本系统联动试运行,主要考核本系统各部位之间的电气及自动化元件质量、控制质量、连锁效果,主机设备回转窑解除连锁显然是不可以的。
最佳方案是:暂时拆除连接减速机与回转窑的联轴节螺栓或销钉,使减速机与回转窑脱离,让回转窑传动及辅助设备参与连锁,就等于回转窑参与了连锁。
4.从负荷试运转的内容、目的及操作指挥分析。带负荷试运转的目的是:检验生产线整个装置除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。带负荷试运转应由建设单位(业主)负责组织协调和指挥。
B.按照施工合同的约定,接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作
C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕
D.及时将施工档案资料移交建设单位
E.竣工预验收以后,及时将档案资料移交城建档案部门
施工单位在建设工程档案管理中的职责。【解析】施工单位在建设工程档案管理中的职责:(1)实行技术负责人负责制,逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制。配备专职档案管理员,负责施工资料的管理工作。工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集和整理。(2)建设工程实行施工总承包的,由施工总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件,并应及时向建设单位移交,各承包单位应保证归档文件的完整、准确、系统,能够全面反映工程建设活动的全过程。(3)可以按照施工合同的约定,接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作。(4)按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕,再移交建设单位进行工程竣工验收。(5)负责编制的施工文件的套数不得少于地方城建档案管理部门要求,但应有完整的施工文件移交建设单位及自行保存,保存期可根据工程性质以及地方城建档案管理部门有关要求确定。如建设单位对施工文件的编制套数有特殊要求的,可另行约定。因此,正确选项是ABCD。
B.材料
C.机械
D.方法
在施工质量管理中,人的因素起决定性作用
B.一般情况下合同自成立时生效
C.未办理登记合同无效
D.未办理登记不影响合同效力
E.合同生效当然发生物权效力
刃脚下应满铺垫木。一般常使用长短两种垫木相间布置,在刃脚的直线段和圆弧部分应分别( )。
A.垂直铺设,径向铺设
B.径向铺设,垂直铺设
C.交叉铺设,径向铺设
D.径向铺设,交叉铺设
B.12
C.24
D.48
施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。
B.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少
C.违约金和解除合同不可以同时使用
D.违约金的数额通常都是预先确定的
一般来说,赔偿损失 主要形式是法定赔偿损失,而约定赔偿损失是为了弥补法定赔偿损失的不足。在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失。作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。@##
B.项目法人
C.项目主管部门
D.施工单位
(1)工程建设实施过程中的工程质量由项目法人负总责。
21年二级建造师预测试题6卷 第3卷
B.每半年至少组织一次现场处置方案演练
C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
B.因工程变更造成的时间、费用损失
C.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加
D.发包人延误支付期限造成承包人的损失
E.贷款利率上调造成贷款利息增加
“承包商可以提起索赔的时间有:
(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;
(2)因工程变更造成的时间、费用损失;
(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;
(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;
(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;
(6)合同规定以外的项目进行检验,且验收合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;
(7)非承包人的原因导致工程暂时停工;
(8)物价上涨,法规变化及其他”。
A.预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的
B.投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准
C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的
D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额
E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的
B.氨
C.氯
D.苯
E.甲醛
B、 常温施工时,集料温缩系数小时应设置胀缝
C、 邻近构造物或与其他道路相交处应设置胀缝
D、 常温施工时,年温差较小时应设置胀缝
B.生活垃圾填埋场
C.工业固体废物集中贮存、处置的设施
D.工业固体废物集中贮存、处置的场所
E.建筑垃圾临时堆放的场所
《水污染防治法》规定,在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内,禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
B.转包人
C.违法分包人
D.发包人
E.建设行政主管部门
实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。
B.掺合物
C.水
D.砂
21年二级建造师预测试题6卷 第4卷
B.三级,1.1
C.四级,1.0
D.五级,0.9
基坑支护结构安全等级及重要性系数表2A312026-2,基坑侧壁的安全等级分为三级,其中安全等级为一级的重要性系数为1.10。
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
B.月施工作业计划
C.季度施工作业计划
D.旬施工作业计划
针对一个项目的旬施工作业计划应反映在这旬中,每一个施工作业(或称其为施工工 序)的名称、实物工程量、工种、每天的出勤人数、工作班次、工效、工作持续时间、所 需的施工机械名称、施工机械的数量、机械的台班产量等。旬施工作业计划还反映各施工 作业相应的日历天的安排,以及各施工作业的施工顺序。 @##
B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供
C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等
D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意
企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等情况。
B.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
C.在约定期限内支付工程款的
D.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
E.不履行合同约定的协助义务的
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。
B、喷头应保持垂直于工作面
C、喷射顺序由上而下
D、应在前一层混凝土终凝后喷射下一层混凝土
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》,下列属于施工单位职责的是( )。
A.按规定负责进行施工质量监督与控制
B.建立健全权责相称的质量管理机构
C.制定保证质量的技术措施
D.检查现场地质是否符合设计假定
E.按本办法有关规定组织或参加工程质量检查工作
B、装卸
C、运输
D、使用
21年二级建造师预测试题6卷 第5卷
B.概算,定额
C.施工定额
D.预算定额
罚款属于( )。
A.经济责任
B.行政处分
C.行政处罚
D.刑事责任的附加刑
B.拌合均匀
C.控制含水量及压实度
D.掺加膨润土的拌合土层
泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术.
B.评估风险
C.减轻风险
D.自留风险
E.转移风险
(三)风险应对
常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。
B.不动产物权变动未经登记,不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力
C.依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记
D.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理
E.不动产物权自合同成立时设立
B.担任施工项目技术负责人的注册建造师
C.担任施工项目质量负责人的注册建造师
D.负责施工项目专业工程的注册建造师
(5)建设工程合同包含多个专业工程时,担任施工项目负责人的注册建造师,负责该工程施工管理文件签章。
B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的,可不受强制性标准的限制
C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未坐规定的,可不受强制性标准的限制
安全技术交底的主要内容包括( )。
A.本工程项目的施工作业特点和危险点
B.针对危险点的具体预防措施
c.应注意的安全事项
D.相应的安全操作规程和标准
E.预先设置的安全处理方法
21年二级建造师预测试题6卷 第6卷
B.HRBF335
C.RRB400
D.HRBF400
E.RRB500
@##
B.顶管工程
C.水下作业工程
D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程
E.沉井工程
关于机械设备闲置时间说法中,准确的是( )。
A.按照原进度计划安排,土方机械闲置时间为0
B.按照现在的进度计划,土方机械闲置时间为0
C.按照原进度计划安排,土方机械闲置时间为2个月
D.按照现在的进度计划,土方机械闲置时间为1个月
E.按照现在的进度计划,土方机械闲置时间为2个月
B.木榫的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配
C.引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配
D.质量为15kg的灯具应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验
E.开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m
B.必须由建设、施工、监理、设计单位共同进行消防验收合格方可投入使用
C.必须和主体工程竣工验收同时进行消防验收
D.必须经公安消防机构进行消防验收合格方可投入使用
按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。
B.乙砖厂
C.甲或乙均可
D.甲或乙均不可
在权利转让的情况下,债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。@##
【背景资料】
根据下列材料,请回答:
某新建办公楼,地下一层,筏板基础,地上十二层,框架剪力墙结构。筏板基础混凝土强度等级C30,抗渗等级P6,总方量1980m3,由某商品混凝土搅拌站供应,一次性连续浇筑。在施工现场内设置了钢筋加工区。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件四:在工程竣工验收合格并交付使用一年后,屋面出现多处渗漏,建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维修通知24小时后,以已通过竣工验收为由不到现场,并拒绝免费维修。经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托其他单位进行修理。
【问题】事件四中,施工单位做法是否正确?说明理由。建设单位另行委托其他单位进行修理是否正确?说明理由。修理费用应如何承担?
理由:屋面防水工程的最低保修期限为5年。房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。
(2)正确。
理由:施工单位不按工程质量保修书约定保修的,建设单位可以另行委托其他单位保修,由原施工单位承担相应责任。
(3)修理费用由原施工单位承担。
理由:经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
:(6)旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改。
上一篇:21年二级建造师考试试题题库6卷