21年监理工程师考试题库精选9辑

建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”

本题考查的是施工总进度计划的编制。调整的主要方法是改变某些工程的起止时间或调整主导工程的工期。

考点:工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

进度控制的经济措施主要包括：①及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；②对应急赶工给予优厚的赶工费用；③对工期提前给予奖励；④对工程延误收取误期损失赔偿金。

当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。

2020教材P82-84

2020教材P55-59
本题考查的是单代号网络计划时间参数的计算。(1)网络计划终点节点所代表的工作的总时差应等于计划工期与计算工期之差，即：TFn=T2020教材P-Tc；(2)当计划工期等于计算工期时，该工作的总时差为零。即TFn=T2020教材P-Tc=0；(3)其他工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值，即：TFi=min{LAGi，j+TFj}。

考点:策划决策阶段的工作内容。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材P7。

4.（1）工期索赔应予以批准。因为造成停工不是施工单位的责任或原因，而且该工程又处在关键线路上。（2）费用索赔不应批准。因为造成施工单位的费用损失不是业主的责任或原因，而且施工单位在投标报价时应预见到结构工程施工时需要用电，应充分考虑到可能导致停电的情况，以及可能采取的措施，并在报价中考虑到这种情况。

[考点]建设工程风险管理。风险等级为大、很大的风险因素表示风险重要性较高，是不可接受的风险，需要给予重点关注；风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险；风险等级为小的风险因素是可接受的风险；风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险。参见教材P183。

本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标保证金可以采用现金、支票和保函等形式。

本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。动态与静态投资回收期的主要区别在于，是否将不同时间的现金流量进行折现（选项A错误）；投资回收期仅分析投资回收以前的时段，没有考虑整个寿命周期的现金流量（选项B错误）；投资回收期越短，表明项项目或方案的盈利能力越强（选项D错误）。

本题考查的是公路供配电、照明工程质量监理。公路供配电、照明设施主要由供配电设施，电力线路，防雷、接地系统，供配电监控系统，道路照明及隧道照明设施等组成。

考核索赔的主要类型。承包人提出工期索赔，通常是由于下述原因：（1）合同文件的内容出错或相互矛盾；（2）监理工程师在合理的时间内未曾发出承包人要求的图纸和指示；（3）有关放线的资料不准；（4）不利的自然条件；（5）在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物；（6）额外的样本与试验；（7）发包人和监理工程师命令暂停工程；（8）发包人未能按时提供现场；（9）发包人违约；（10）不可抗力（特别事件）。参见教材P179。

2020版教材P131-132
履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励。

在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程；而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。

（1）项目监理组织机构图

【注：①此图的第四层次专业监理小组只要在每个标段监理组下画出一个即可得相应分值：②此图可分解给分，按正确的部分得相应分值。】
（2）缺点：职能部门与指挥部门易产生矛盾（0.5分）、信息传递路线长（0.5分）。
2.
（1）安排项目监理组负责人主持编制监理规划不妥（0.5分），应由总监理工程师主持编制（0.5分）；
（2）分别编制A1和A2标段两个监理规划不妥（0.5分），同一监理项目应统一编制监理规划（0.5分）；
（3）；六个职能管理部门直接对A1、A2标段的施工单位进行管理不妥（0.5分），应作为总监理工程师的参谋（0.5分），对A1、A2标段监理组进行业务指导
【或：应由A1,A2标段监理组直接对施工单位进行管理】（0.5分）；
（4）A2标段监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改不妥（0.5分），应发给甲施工单位（0.5分）；
（5）由相应标段监理组负责人签发《工程暂停令》不妥（0.5分），应由总监理工程师签发（0.5分）；
（6）主持召开第一次工地会议不妥（0.5分），应由建设单位主持（0.5分）；
（7）监理规划在第一次工地会议以后报建设单位不妥（0.5分），应在第一次工地会议前报建设单位（0.5分）；
（8）监理规划由总监理工程师审核批准不妥（0.5分），应由监理单位技术负责人审核批准（0.5分）。
3.（共5分）
（1）投资控制组负责人签发工程款支付证书不妥（0.5分），应由总监理工程师签发（0.5分）
（2）合同管理组负责处理工程索赔不妥（0.5分），应由总监理工程师负责（0.5分）；
（3）进度控制组负责人审批工程延期不妥（0.5分），应由总监理工程师审批（0.5分）；
（4）质量控制组负责人审批项目监理实施细则不妥（0.5分），应由总监理工程师审批（0.5分）；
（5）项目监理组负责人调换不称职的监理人员不妥（0.5分），应由总监理工程师调换（0.5分）；

本题考查重点是“建设实施阶段的工作内容”。工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。初步设计不得随意改变被批准的可行性研究报告所确定的建设规模、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等控制目标。因此，本题的正确答案为C。

试验室检查应包括下列内容：试验室的资质等级及试验范围；法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；试验室管理制度；试验人员资质证书。

考点:“建设工程监理的法律地位”。《建设工程质量管理条例》第三十七条规定：“工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。”“未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。”因此，本题的正确答案为B。

按照规定，王程新开工时间是指建设工程设文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。不需开槽的工程，从正式打桩作为正式研工日期。铁道、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程作为正式开工日期。工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑或设施等一的施工不算正式开工。

总监理工程师（建设单位项目负责人）组织对地基与基础分部工程验收时，必须有以下人员参加：
　　总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理、质量监督机构人员等。
　　验收核查的内容还包括：
　　质量控制资料是否完整；
　　观感质量验收是否符合要求。

2020版教材P62-63
标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。

标准履约担保格式中。担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付”。

考核ISO质量管理体系的内涵和构成。ISO9004是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。参见教材P18。

考点:合同法律关系的构成。选项A，合同法律关系必须具备主体、客体和内容三个要素。选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果；选项D，能够引起合同法律关系消灭的法律事实包括行为和事件。

本题考查的是CM模式。非代理型CM模式，由于CM单位介入工程时间较早，一般在设计阶段介入，且不承担设计任务。

招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。

发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。

本题考核投资项目决策管理制度。

考点:监理工程师资格考试和注册。初始注册需要提交下列材料：(1)申请人的注册申请表；(2)申请人的资格证书和身份证复印件；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件；(4)所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料；(5)逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。

2020教材P43-44
本题考查的是单代号网络图的绘制。绘制单代号网络图比绘制双代号网络图容易得多。

2020版教材P13
本题考查的是用横道图表示的建设工程进度计划包括的基本部分。

本题考查的是经济评价指标的计算与分析。根据有关指标的经济含义发现，投资收益率包括总投资收益率和资本金净利润率两个具体应用（A有误）；寿命期相同互斥方案的比选时，通常采用净现值、净年值以及增量投资收益率、增量投资回收期、增量投资内部收益率等指标，故净现值不同于净年值，其需要不同（互斥）方案的寿命期相等，再行比较（D有误）。

本题考查的是变更价款的确定。工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

考核质量管理体系的建立。质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

考点: “施工阶段投资控制的技术措施”。施工阶段投资控制的技术措施包括：①对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性；③审核承包人编制的施工组织设计，对王要施工方案进行技术经济分析。因此，根据第③点可知，本题的正确答案为C。

本题考查的是《招标投标法》主要内容。共同投标协议应当与投标文件一同提交；两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。参见教材P19～20。

本题考查的是网络图的绘制。①和⑥节点均为开始节点。

考点:行政法规。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

成本加酬金合同，也称为成本补偿合同或成本加成合同。采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资控制。通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。

1．(1)采用公开招标不能只邀请五家投标人参加；(2)5月1 0日前都交送了标书，5月1 5日组织开标，开标时间与截止时间应是同一时间；(3)“由市建设局主持”，开标应该是由招标人主持；(4)公证处代表对各份标书审查后，应该是招标人审查；(5)评标由“业主指定的评标委员会进行”，一般从评标专家库中选取；(6)评标委员会成员共6人，应该是5人以上单数，业主方代表不应超过1/3 。

2．资格预审的主要内容有：(1)投标单位组织机构和企业概况；(2)近3年完成工程的情况；(3)目前正在履行的合同情况；(4)资源方面情况（财务、管理人员、劳动力、机械设备等）；(5)其他奖惩情况。

3．(1)招标文件修改在投标截止日期前1 5天，或者延后投标截止日；(2)投标保证金一般不超过投标报价的2%；(3)正确，截止之日的时间为5个工作日；(4)发出中标通知到签订合同，时间为30天。合同谈判不能改变实质性内容。

4．(1)A单位在投标有效期内撤销了标书：没收投标保证金；(2)B单位提交了标书之后，于投标截止日期前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误，多报了300万元，希望在评标进行调整：在评标进行不调整，投标书在投标截止日期前，可以修改，但采用书面形式；(3)C的投标书上只有投标人的公章：作无效投标文件处理；(4)D单位没有参加标前会议：不处理，标前会议纪要给D单位。

4.结合背景，根据有关规定，施工单位应编制路基土石方开挖、挡墙基坑开挖、桥梁基础施工、上边坡防护工程等的施工安全生产专项施工方案。

依题意可得，工作H的总时差为1周，工作D的总时差为1+2=3(周)。工作D的自由时差为该工作箭线中波形线的水平投影长度，即为2周。

考点:“建设工程监理文件资料编制要求”。工程质量评估报告的主要内容：①工程概况；②工程参建单位；③工程质量验收境况；④工程质量事故及其处理情况；⑤竣工资料审查情况；⑥工程质量评估结论。因此，本题的正确答案为D。

2020版教材P7-10
在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
(1) 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(4) 电气管线、给水排水管道、设备安装为2年；
(5) 装修工程为2年。

2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。非保险转移的优点主要体现在：一是可以转移某些不可保的潜在损失，如物价上涨、法规变化、设计变更等引起的投资增加；二是被转移者往往能较好地进行损失控制，如施工单位相对于建设单位能更好地把握施工技术风险，专业分包单位相对于总承包单位能更好地完成专业性强的工程内容。

选项A，缺陷责任期内发包人需要对已接受使用的工程日常维护工作；选项C，缺陷责任期内工程缺陷的修复和查验费用由责任方承担。

2020版教材P16-18
本题考核的是投标保证金有效期。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。参见教材P13。@##

【正确答案】 因果分析图如图所示：

【正确答案】 工程质量统计分析方法还有：调查表法、分层法、排列图法、直方图法、控制图法、相关图法。
【正确答案】 建设工程竣工验收应当具备的条件包括：
（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
（2）有完整的技术档案资料和施工管理资料；
（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
（5）有施工单位签署的工程保修书。

考点:索赔费用的计算。实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法。该种方法是按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各个项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。

本题考查的是评标方法概述。有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。参见教材P40。

考点:建设工程监理的法律地位和责任。5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。

本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P76。

2020版教材P169-171
本题考查的是2020版教材PMBOK总体框架。多项目管理，即：项目群管理和组合项目管理。

考核建设工程监理招标方式和程序。选项A错误，招标人按照招标文件规定的时间组织投标预备会。招标人按照招标文件规定的时间组织投标预备会，澄清、解答潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘后提出的疑问。所有澄清、解答都按照招标文件中约定的形式予以确认，并发给所有购买招标文件的潜在投标人。招标文件的书面澄清、解答属于招标文件的组成部分。招标人同时可以利用投标预备会对招标文件中有关重点、难点内容主动做出说明。参见教材P67。

本题考查的是进度管理。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(1)发包人责任原因：变更；未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；因发包人原因导致的暂停施工；未按合同约定及时支付预付款、进度款；发包人提供的基准资料错误；发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；发包人造成工期延误的其他原因。(2)政府管理部门的原因。

考点:建设期利息。根据建设期利息的计算公式，该项目贷款第一年应计利息=(0+400×1／2)×6％=12(万元)，第二年应计利息=(400+12+600×1／2)×6％=42．72(万元)。因此，建设期利息=12+42．72=54．72(万元)。

考点:建设工程监理委托方式。选项B，正确的表述应为“下级人员受多头指挥，如果这些指令相互矛盾，会使下级在监理工作中无所适从”。

考点:信息管理。在建设工程施工阶段，项目监理机构应从下列方面收集信息：(1)建设工程施工现场的地质、水文等数据；地上、地下管线等；(2)施工机构组成及进场人员资格等；(3)进场设备的规格型号、保修记录等；(4)施工项目管理机构管理程序等；(5)施工中需要执行的国家、行业或地方工程建设标准等；(6)施工过程中发生的工程数据，如：地基验槽及处理记录等；(7)工程材料、构配件、设备质量证明资料及现场测试报告；(8)设备安装试运行及测试信息，如：电气接地电阻等；(9)工程索赔相关信息，如：索赔处理程序等。

考点:见证取样。见证取样的试验报告发生试样不合格情况，应在24小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。

本题考查的是建设工程风险管理。选项B错误，风险自留绝不可能单独运用，而应与其他风险对策结合使用。

本题考查的是路面工程概述。高速公路的下面层、沥青稳定碎石基层、一级和二级公路沥青质量应符合A级或B级沥青技术要求，C级沥青宜用于三级及三级以下的公路

本题考查的是工程质量事故及其分类。较大质量事故指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故。

考点:工程建设程序。初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计．目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程所作出的基本技术经济规定，编制工程总概算。

本题考查的是评标方法概述。选项C，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；选项D，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

本题考查的是常见水利工程质量检验实例。D错误，坚固性是进场检验项目。

2020版教材P52-63
采用BOT方式，投资者先要投入资金建设，并要设计合理的信用保证结构，花费时间很长，承担风险大；采用TOT方式，投资者购买的是正在运营的资产和对资产的经营权，资产收益具有确定性，也不需要太复杂的信用保证结构。

本题考查的是物价变化。308＋（327-310×1.05）＝309.5元/m3

1.在路基高边坡施工中，施工单位的做法不妥及理由：（1）不妥之处：未按已批准的施工技术方案施工。理由：施工单位应执行已批准的施工技术方案；若采用新技术时，相应的施工技术方案应经项目监理机构审批。（2）不妥之处：总监理工程师下达工程暂停令后施工单位继续施工。理由：施工单位应当执行总监理工程师下达的工程暂停令。

2020版教材P56-64
抽样检验是建立在数理统计基础上的，从数理统计的观点看，抽样检验必然存在着两类风险。
(1)第一类风险：弃真错误。即：合格批被判定为不合格批，其概率记为α。此类错误对生产方或供货方不利，故称为生产方风险或供货方风险。
(2)第二类风险：存伪错误。即：不合格批被判定为合格批，其概率记为β。此类错误对用户不利，故称为用户风险。

本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。选项A和E均属于企业管理费的组成部分。参见教材P13。

本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，监理人不得修改设计文件；选项B错误，施工单位若发现设计图纸错误，应通过发包人，请设计人修改；选项D错误，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。参见教材P72。

本题考查重点是“拟完工程计划投资”。投资偏差分析中的拟完工程计划投资，是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。即：拟完工程计划投资=拟完工程量(计划工程量)×计划单价。因此，本题的正确答案为B。