21年监理工程师答疑精华5辑 第1辑
关于建设工程网络计划技术特征的说法，正确的有( )。
A.计划评审技术(PERD)、图示评审技术(GERT)、风险评审技术(VERT)、关键线路法(CPM)均属于非确定型网络计划
B.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
C.通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作
D.通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间
E.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是网络计划的特点。与横道计划相比，网络计划具有以下主要特点：
1)网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；
2)通过网络计划时间参数的计算；可以找出关键线路和关键工作；
3)通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项I作的机动时间；
4)网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。A项中决策关键线路法(DN) 才属于非确定型网络计划。
下列选项中，关于招标文件与资格审查说法正确的有()。
A.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复
B.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
C.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
D.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出
E.依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布
答案：A,B,C,D
解析：
考点:《招标投标法实施条例》相关内容。依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
工程投资及支付月报表也可简称为支付月报表，是（ ）共同使用的一个工程款支付流程表。
A.监理单位.建设单位
B.监理单位.施工单位
C.施工单位.建设单位
D.施工单位.设计单位
答案：B
解析：
本题考查的是费用支付的常用表式。工程投资及支付月报表也可简称为支付月报表，是施工单位、监理单位共同使用的一个工程款支付流程表。
某工程双代号网络计划中各个节点的最早时间和最迟时间如下图所示，图中表明（ ）。
A.工作1—3为关键工作
B.工作2—4的总时差为2
C.工作2—5的总时差为1
D.工作3—6为关键工作
E.工作5—7的自由时差为4
答案：C,D,E
解析：
工作2—4的总时差为3。
监控工程施工质量监理，关于大屏幕投影系统的技术要求不符合规定的是（）
A.拼接缝：≤2mm或符合设计要求
B.亮度：≤150cd/m2(达到白平衡时的亮度）。
C.亮度不均匀度：≤20%
D.窗口缩放:可对所选择的窗口随意的缩放控制
答案：C
解析：
①拼接缝：≤2mm或符合设计要求。
②亮度：≤150cd/m2(达到白平衡时的亮度）。
③亮度不均匀度：≤10%。
④图像显示：正确显示监控中心CCTV系统监视器的切换图像及图形计算机输出
信息。
⑤窗口缩放:可对所选择的窗口随意的缩放控制。
⑥多视窗显示：同时显示多个监视断面的窗口。
某实施监理的建设项目，承包商根据施工承包合同规定，在开工前编制了该项目的施工进度计划，如图18—1所示。经项目业主确认后承包商按该计划实施。
在施工过程中，发生了下列事件。?
事件1：施工到第2个月时，业主要求增加一项工作D，工作D持续时间为4个月。
工作D安排在工作A完成之后、工作I开始之前。
事件2：由于设计变更导致工作G停工2个月。
事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D拖延1个月。
上述事件发生后，为保证不延长总工期，承包商需通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析，后续工作的费率是：工作H为2万元/月，工作1为2．5万元/月，工作J为3万元/月。
【问题】
1．该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些?计划工期是多少?
2．在该建设项目初始施工进度计划中，工作C和工作E的总时差分别是多少?
3．绘制增加工作D后的施工进度计划并计算此时的总工期。
4．工作G、D拖延对总工期的影响分别是多少?说明理由。
5．根据上述情况，提出承包商施工进度计划调整的最优方案，并说明理由。
答案：
解析：
1．该建设项目初始施工进度计划的关键工作是：A、B、G、I、J。 该计划工期：3+3+3+5+3=17(个月)。
2．(1)工作C的总时差：17-(3+2+3+5+3)=1(个月)。
(2)工作E的总时差：17-(3+3+6+3)=2(个月)。
3．增加工作D后的施工进度计划，如图18—3所示。
此时的总工期：3+3+3+5+3=17(个月)。
4．工作G、D拖延对总工期影响的判断及理由如下。
(1)工作G的拖延使总工期延长2个月。
理由：工作G位于关键线路上，它的拖延将延长总工期。
(2)工作D的拖延对总工期没有影响。
理由：工作D没在关键线路上，对总工期没有影响。
5．承包商施工进度计划调整的最优方案：各压缩I工作和J工作的持续时间1个月。
理由：调整的方案包括三种，第一种方案是压缩J工作的持续时间2个月，其增加的费用为3×2=6(万元)；第二种方案是各压缩1工作和J工作的持续时间1个月，其增加的费用为2．5×1+3×1=5．5(万元)；第三种方案是压缩I工作的持续时问2个月，同时压缩H工作的持续时间1个月，其增加的费用为2．5×2+2×1=7(万元)。
由于第二种方案增加的费用最低，因此，施工进度计划调整的最优方案是各压缩I工作和J工作的持续时间1个月。
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。
A、1
B、2
C、3
D、4
答案：B
解析：
1)用标号法；
2)当图不太复杂，也可用观察法：5条线路比较,
关键线路有2条：①-②-③-④-⑥-⑦-⑧,
①-②-③-⑤-⑧;T=25
21年监理工程师答疑精华5辑 第2辑
建设工程组织平行施工时的特点包括（ ）。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.施工现场的组织管理比较简单
C.单位时间内投入的资源量成倍增加
D.劳动力及施工机具等资源能均衡使用
E.各专业工作队能够连续施工
(2014年)监理规划中应明确的工程进度控制措施有（ ）。
A.建立多级网络计划体系
B.严格审核施工组织设计
C.建立进度控制协调制度
D.按施工合同及时支付合同款
E.监控施工单位实施作业计划
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。工程进度控制的具体措施：（1）组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；（2）技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划；（3）经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等；（4）合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。
发包人在收到竣工结算款支付申请7天后的（ ）天内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A.56
B.28
C.14
D.7
答案：A
解析：
发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可直接申请法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
建设工程风险识别的结果是( )。A建设工程风险分解B识别建设工程风险后果C建立建设工程初始
建设工程风险识别的结果是（ ）。
Ａ建设工程风险分解Ｂ识别建设工程风险后果
Ｃ建立建设工程初始风险清单Ｄ建立建设工程风险清单
(2015年真题)某项目的建设投资为25000万元，项目资本金为15000万元，流动资金为5000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率(ROE）为( ）。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
答案：D
解析：
本题考查的是财务分析主要指标的计算。资本金净利润率（ROE）＝正常年份的净利润/资本金×100%。于是，该项目的ROE＝4500/15000×100%＝30%。
关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有（ ）。
A.平行承发包模式的优点是有利于投资控制
B.项目总承包模式的缺点是不利于投资控制
C.项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小
D.项目总承包管理模式的优点是有利于进度控制
E.平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位
答案：C,D
解析：
平行承发包模式的缺点是投资控制难度大。 所以，选项A的叙述是不正确的。
平行承发包模式的优点：
①有利于缩短工期；
②有利于质量控制；
③有利于业主选择承建单位。
所以，选项E的叙述是不正确的。
项目总承包模式的优点是有利于投资控制。
所以，选项B的叙述是不正确的。
项目总承包模式的优点：
①合同关系简单，组织协调工作量小；
②缩短建设周期；
③利于投资控制。
所以，选项C的叙述是正确的。
项目总承包管理模式的优点：合同关系简单、组织协调比较有利，进度控制也有利。
所以，选项D的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为CD。
某承包人承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：⑴建筑安装工程造价660 万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重60％；⑵工程预付款为建筑安装工程造价的20％。工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及设备费相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣工前全部扣清。则该工程的预付款起扣点是（）万元。
A.132
B.220
C.440
D.480
答案：C
解析：
工程预付款：60×20％=132（万元）；起扣点：660-132/60％=440（万元）。
21年监理工程师答疑精华5辑 第3辑
某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。
A、504.64
B、511.75
C、517.05
D、525.32
答案：D
解析：
直接费=直接工程费+措施费=400+400*5%=420（万元）；人工费=直接工程费中的人工费+措施费中的人工费=100+400*5%*50%=110（万元）；间接费=人工费*间接费税率=110*30%=33（万元）；利润=人工费*利润率=110*50%=55（万元）；合计=420+33+55=508（万元）；含税造价=508*(1+3.41%)=525.32（万元）。
根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（ ）。
A：是否列入已标价的工程量清单
B：是否在招标阶段已经确定的价格
C：是否在合同履行阶段必然发生
D：承包人是否必然获得支付
E：是否包括在签约合同价内
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是工程款支付管理。二者的区别表现为：暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。
某工程施工时，由于施工单位违反工程质量有关法律法规，造成35人重伤，直接经济损失达50万元，此事故应定为（）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
答案：C
解析：
2020版教材P190
根据题干是35人重伤，满足较大事故：3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
下列选项中，与限制民事行为能力人订立的合同属于()。
A.无效合同
B.效力待定合同
C.可变更合同
D.可撤销合同
答案：B
解析：
考点:《合同法》主要内容。效力待定合同包括限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代订的合同。
工程监理企业专业资质按照工程性质和技术特点划分为（ ）个工程类别。
A.10
B.12
C.14
D.16
答案：C
解析：
本题考查重点是“工程监理企业资质等级和业务范围”。工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质三个等级。其中，专业资质按照工程性质和技术特点又划分为14个工程类别。因此，本题的正确答案为C。
在实施建设监理的工程上,最基本的要求是( )。A减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故B
在实施建设监理的工程上，最基本的要求是（ ）。
Ａ减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故
Ｂ杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故
Ｃ减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故
Ｄ杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故
代理法律制度中的委托代理，代理人因（ ）应承担全部责任。7
A.委托授权不明完成代理任务对委托人造成的损害
B.无权代理行为未委托人追认
C.与第三人恶意患通损害委托人利益
D.在授权范围内代理人以胁迫手段签订损害第三人利益合同
E.不履行职责
21年监理工程师答疑精华5辑 第4辑
采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（ ）。
A、不宜将交货期作为评标内容
B、宜将报价最低者作为中标人
C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D、宜采用综合评估法
答案：C
解析：
[考点]材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。
如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()
A、索赔意向通知
B、索赔报告
C、施工现场的记录
D、索赔依据
答案：B
解析：
承包人递交索赔报告：索赔意向通知后的28天内，或在工程师可能同意的其他合理时间，承包人递送正式的索赔报告；如果索赔事件影响持续存在，但承包人按一个合理的时间间隔，定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求，在该事件的影响结束后28天内，报出最终详细报告；工程师在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔；如果承包人未能按时间规定提出索赔意向和索赔报告，则失去了就该项事件请求补偿的索赔权力。
建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。
A.动态控制设计进度
B.调节计划进度与实际进度的改变
C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益
D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合
答案：C
解析：
考核建筑工程管理方法。建筑工程管理CM的基本指导思想是缩短工程项目的建设周期，它采用快速路径的生产组织方式，特别适用于那些实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂建设工程。参见教材P115。
根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（ ）个的，应当重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
有下列情形之一的，应当重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行（ ）招标，由中标的设计单位承担该任务。
A.勘察
B.施工图设计
C.技术设计
D.初步设计
答案：D
解析：
考点:“工程设计招标概述”。为了保证设计指导思想连续地贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。因此，本题的正确答案为D。
以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是（ ）。
A.承包方对工程进度不能实施有效的控制
B.发包方对工程总价不能实施有效的控制
C.监理方对工程质量不能实施有效的控制
D.承包方对降低成本不太感兴趣
E.发包方对降低成本不太感兴趣
答案：B,D
解析：
考点:合同价格分类。以成本加酬金计价方式签订的工程承包合同，有两个明显缺点：一是发包方对工程总价不能实施有效的控制；二是承包方对降低成本也不太感兴趣。因此，采用这种合同计价方式．其条款必须非常严格。
关于留置的说法，正确的是（）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.留置的动产应当与债权属于同一法律关系
D.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制
E.当事人不得约定不得留置的动产
答案：C,D
解析：
留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使条件（1）债务人不履行到期债务；（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。
21年监理工程师答疑精华5辑 第5辑
施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以（）的项目特征为准。
A.原设计图纸所示
B.清单描述
C.变更图纸所示
D.标准图集描述
答案：C
解析：
⑵承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同，若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
某跨河渡槽槽身为矩形单槽混凝土结构型式，槽身段全长102.79m，槽身断面尺寸为1.3m×1.0m（宽×高）。渡槽由桩基、排架、承台、槽身段等组成。槽架基础为C25混凝土灌注桩，桩径1.0m桩长20m的混凝土灌注桩2根，排架及承台为C30钢筋混凝土，排架柱高10.34m，柱断面尺寸为0.5m×0.4m，渡槽身为C50钢筋混凝土。连接段基础换填15%水泥土。
槽身混凝土采用现浇法施工，下部搭设满堂脚手架作为支撑体系，计算校核后采用Φ48mm钢管，间排距为1.0m×0.8m，为确保其整体稳定性，内设剪刀撑加固支撑。槽身混凝土模板采用组合钢模板，入仓采用25t汽车吊吊1m3混凝土吊罐入仓。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件：
事件1：搭设满堂脚手架基础为压实填土地基，立杆下部设置垫板，搭设脚手架人员具有架子工作业证书；搭设人员首先将钢管进行穿孔，然后用扣件扣上。搭设完成后，将缆风绳系于架体上。
事件2：浇筑完成后，施工单位擅自组织闲散工人拆除了满堂脚手架，拆除时，上下层同时拆除，上层拆除的材料抛至划定固定范围。
事件3：施工钢模板安装时，将模板支撑在了脚手架上。
事件4：渡槽槽身混凝土结构的承重模板，应在混凝土达到下列强度要求后才能开始拆除：①跨度小于等于2m，50%；②跨度2～8m，70%；③跨度大于8m，100%。
事件5：在拆除脚手架的过程中，由于先拆除了连墙杆，解开了缆风绳，导致脚手架倾翻，造成3人死亡，7人重伤，造成800万元直接经济损失。事故发生时间为中午12：30，事故发生后：时间12：50，事故现场人员以电话形式向事故责任单位负责人报告了事故情况；时间15：20，事故责任单位向县级安全监督机构报了事故发生情况；时间16：10，县级安全监督机构向市级安全监督部门报告了事故情况。市级安全监督部门接到报告后未再上报。
【问题】
1.请指出事件1～事件3的不妥之处，并说明理由。
事件1：搭设满堂脚手架基础为压实填土地基，立杆下部设置垫板，搭设脚手架人员具有架子工作业证书；搭设人员首先将钢管进行穿孔，然后用扣件扣上。搭设完成后，将缆风绳系于架体上。
事件2：浇筑完成后，施工单位擅自组织闲散工人拆除了满堂脚手架，拆除时，上下层同时拆除，上层拆除的材料抛至划定固定范围。
事件3：施工钢模板安装时，将模板支撑在了脚手架上。
2.根据事件4计算该渡槽底板允许拆模的混凝土强度。
槽身断面尺寸为1.3m×1.0m（宽×高），渡槽身为C50钢筋混凝土。
事件4：渡槽槽身混凝土结构的承重模板，应在混凝土达到下列强度要求后才能开始拆除：①跨度小于等于2m，50%；②跨度2～8m，70%；③跨度大于8m，100%。
3.根据事件5，判断生产安全事故等级，指出不妥之处，并说明理由。
事件5：在拆除脚手架的过程中，由于先拆除了连墙杆，解开了缆风绳，导致脚手架倾翻，造成3人死亡，7人重伤，造成800万元直接经济损失。事故发生时间为中午12：30，事故发生后：时间12：50，事故现场人员以电话形式向事故责任单位负责人报告了事故情况；时间15：20，事故责任单位向县级安全监督机构报了事故发生情况；时间16：10，县级安全监督机构向市级安全监督部门报告了事故情况。市级安全监督部门接到报告后未再上报。
答案：
解析：
问题1：
不妥之处：
事件1中，将钢管进行穿孔不妥；将缆风绳系于架体上不妥。理由：钢管上严禁打孔。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
事件2中，施工单位擅自组织闲散工人拆除了满堂脚手架不妥；上下层同时拆除不妥；上层拆除的材料抛至划定固定范围不妥。理由：拆除人员必须是经考核合格的架子工；严禁上下层同时拆除；拆下的材料，严禁往下抛掷，应用绳索捆牢，用滑车卷扬等方法慢慢放下，集中堆放在指定地点。
事件3中，将模板支撑在了脚手架上不妥。理由：不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。
问题2：
槽身宽度为1.3m，小于2m，因此拆除混凝土强度达到设计强度（C50）的50%即可拆除，即渡槽底板允许拆模的混凝土强度为25MPa。
问题3：
属于较大安全事故。
不妥之处：事故责任单位向县级安全监督机构报告属于迟报；市级安全监督机构还应报告至省级安全监督机构。原因：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（ ），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.施工文件
B.采购文件
C.分包文件
D.设计文件
答案：D
解析：
考点:“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。因此，本题的正确答案为D。
下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。
A.企业法人的分支机构
B.企业的职能部门
C.国家机关
D.企业法人
答案：D
解析：
考点:担保方式。企业法人的分支机构、职能部门，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能够作为保证人。但是企业法人的分支机构有法人的书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A、监理单位
B、分公司
C、建设单位
D、施工企业
答案：D
解析：
法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括：法人的分支机构，不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。这些组织应当是合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。其他组织与法人相比，其复杂性在于民事责任的承担较为复杂。按照本题的题干说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的分支机构，是不具备法人资格的组织，不能独立地承担民事责任。
某工程项目合同工期为1 8个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图5-22所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。
【问题】
1．请画出调整后的网络进度计划图。
2．如果各项工作均按最早开始时间安排，起重机械在现场闲置多长时间？为减少机械闲置，工作C应如何安排？
3．该计划执行3个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D，安排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：①施工机械停滞费；②机上操作人员人工费；③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理，为什么？
4．工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图0.5个月。如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少万元（已知工作I赶工费每月12.5万元）?为什么？
答案：
解析：
本题主要考查了确定关键线路并计算出工期，再结合背景材料的事件进行工期索赔的分析与计算。
1．调整后的网络进度计划如图5-38所示。
2．(1)工作C与工作H之间机械闲置2个月，工作H与工作J间机械不闲置，故机械共闲置2个月。(2)如果工作C最早开始时间推迟2个月，则机械无闲置。(1)施工机械停滞费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位损失，业主应承担费用的补偿。(2)机上操作人员人工费补偿要求不合理。因为机上操作人员人工费已含在相应的机械停滞费用中。(3)某些工种的人工窝工费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。
4．业主不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同工期完工（或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内）。
招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过的金额是()。
A.80万
B.100万
C.招标项目合同价的2％
D.招标项目估算价的2％
答案：D
解析：
考点:《招标投标法实施条例》相关内容。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％。
