21年监理工程师考试真题7章

本题考查的是保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。

考点:监理规划报审。设计文件、施工组织计划和施工方案等发生重大变化时，由监理单位技术负责人重新审批监理规划。

建设工程委托监理合同的专用条件第10条规定：本合同在实施过程中如与国家及本市颁布的新法规有抵触时，按国家当时颁布的新法规执行。本题中施工企业逾期至2011年4月10日提货，应按照当时的政府指导价格4500元/吨付款。

1.在招标投标过程中的不妥之处和理由如下：
　　（1）不妥之处：开标时，由招标人检查投标文件的密封情况。
　　理由：《招标投标法》规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。
　　（2）不妥之处：评标委员会由招标人确定。
　　理由：一般招标项目的评标委员会采取随机抽取方式。该项目属一般招标项目。
　　（3）不妥之处：评标委员会的组成不妥。
　　理由：根据《招标投标法》规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
　　2.B单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。
　　3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作废标处理：因为C单位投标书没有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招标投标法的要求。
　　4.投标书在下列情况下，可作废标处理：
　　①逾期送达的或者未送达指定地点的；
　　②未按招标文件要求密封的；
　　③无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的；
　　④未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
　　⑤投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；
　　⑥投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；
　　⑦未按招标文件要求提交投标保证金的；
　　⑧联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。
　　5.招标人对E单位的投标书作废标的处理是正确的。因为E单位未能在投标截止时间前送达投标文件。

保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

考点:“《建设工程安全生产管理条例》——总则”。《建设工程安全生产管理条例》第二条规定，在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。因此，本题的正确答案为ABCE。

建设工程档案是指在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称工程档案。

知识点:材料设备采购招投标报价方式。施工现场交货价=出厂价+运至施工现场的内陆运输费+保险费。2020版教材P64。

本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。选项C，工作C的总时差等于min紧后工作的总时差+本工作的自由时差，本工作的自由时差为0，min紧后工作的总时差为2。选项E，工作E的最早开始时间为第四天末，第五天初。

1.重新招标 有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3家； （2）经评标委员会评审后否决所有投标。 2.不再招标 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准 部门批准后不再进行招标。（可以采用直接发包）

由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

(3)专业监理工程师。专业监理工程师是指由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2 年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
专业监理工程师可以由具有工程类注册执业资格的人员(如：注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。
(4)监理员。监理员是指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理务培训的人员。监理员需要有中专及以上学历，并经过监理业务培训。

考点:行政法规。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复。

2020版教材P10
房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知，施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。

考点: “拟完工程计划投资”。投资偏差分析中的拟完工程计划投资，是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。即：拟完工程计划投资=拟完工程量(计划工程量)×计划单价。因此，本题的正确答案为B。

合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。

（1）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。
（2）行为还可分为合法行为和违法行为。
（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。

2020版教材P37-51
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

2020版教材P154-158
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。工程开工令是工程监理单位用表。

考点: “建设工程质量的特性”。安全性，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。建设工程产品的结构安全度、抗震、耐火及防火能力，人民防空的抗辐射、抗核污染、抗冲击波等能力是否能达到特定的要求，都是安全性的重要标志。工程交付使用之后，必须保证人身财产、工程整体都能免遭工程结构破坏及外来危害的伤害。工程组成部件，如阳台栏杆、楼梯扶手、电器产品漏电保护、电梯及各类设备等，也要保证使用者的安全。因此，本题的正确答案为D。

分部工程质量验收合格应符合下列规定：
（1）所含分项工程的质量均应验收合格。
（2）质量控制资料应完整。
（3）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样（4）检验结果应符合相应规定。
（5）观感质量应符合要求。

本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。首先找出关键工作A、D、H、M。工作C和I的总时差分别为2和1，所以它们的最迟完成时间分别为4和9。

1.（1）事件1中挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。理由：开工前，建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图，其中应包含煤气管道走向及埋深位置图，并保证资料的真实、准确、完整。（2）项目监理机构批准的工程延期为7天。理由：雨季下雨停工3天不予批准，这是施工单位应承担的风险责任。监理机构只批准因抢修煤气管道导致现场停工7天的工程延期。（3）项目监理机构批准的费用补偿为14000元。理由：费用补偿：7天×2000元/天=14000元。

首先用试算法确定IRR，可推知IRR一定在13％和15％之间，再用内插法可求得IRR=13％+(15％-13％)×150÷(150+100)=14．2％。

社会保险费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。劳动保险费属于企业管理费。

工程施工是指按照设计图纸和相关文件的要求，在建设场地上将设计意图付诸实现的测量、作业、检验，形成工程实体建成最终产品的活动。任何优秀的设计成果，只有通过施工才能变为现实。工程施工活动决定了设计意图能再体现，直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外表观感能否体现建筑设计的艺术水平。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。

考点:建设工程合同的种类。选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。

膨胀岩土地质隧道施工应符合下列规定：

①施工前应查明膨胀岩土岩性、规模、各向异性程度、吸水性、围岩强度比、水文地质、膨胀机理等情况，选择合适的施工方法和预控措施。

②除常规监测项目外，尚应加强监测围岩净空位移、围岩压力，并应根据监测结果及时调整预留变形量和支护参数。

③应控制开挖循环进尺,逐次开挖断面各分部，分部开挖不得超前独进。

④隧道开挖断面轮廓应圆顺。

⑤隧道开挖后应尽快初喷混凝土封闭岩面,并应控制施工用水,加强施工用水管理，岩面不得受水浸泡。

考点:“对投标人的资格审查”。对投标人的资格审查主要包括：①资质审查；②能力和经验审查。因此，本题的正确答案为ABD。

本题考查的是沥青面层施工质量监理。沥青贯入式路面施工顺序：（1）施工准备；（2）撒料；（3）碾压；（4）浇洒第一层沥青；（5）撒布第一层嵌缝料；（6）再碾压；（7）浇洒第二层沥青→撒布第二层嵌缝料→碾压→浇洒第三层沥青→撒布封层料→最后碾压（宜采用6～8t压路机碾压2～4遍）；（8）交通控制及初期养护

本题考查的是目标控制措施中的技术措施内容。

考核ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。循证决策的基本内容包括：（1）收集与目标有关的数据和信息；（2）数据和信息的准确可信，建立信息管理系统；（3）分析数据和信息，使用有效的方法，运用统计技术；（4）了解组织的现状和发展趋势；（5）权衡决策。选项B建立组织的发展前景属于领导作用的基本内容；选项C过程策划为过程方法的基本内容。参见教材P24。

考点:“建设工程监理实施原则”。总监理工程师是工程监理全部工作的负责人。要建立和健全总监理工程师负责制，就要明确权、责、利关系，健全项目监理机构，具有科学的运行制度、现代化的管理手段，形成以总监理工程师为首的高效能的决策指挥体系。总监理工程师负责制的内涵包括：①总监理工程师是工程监理的责任主体。责任是总监理工程师负责制的核心，它构成了对总监理工程师的工作压力与动力，也是确定总监理工程师权力和利益的依据。所以总监理工程师应是向业主和监理单位所负责任的承担者；②总监理工程师是工程监理的权力主体。根据总监理工程师承担责任的要求，总监理工程师全面领导建设工程的监理工作，包括组建项目监理机构，主持编制建设工程监理规划，组织实施监理活动，对监理工作总结、监督、评价。因此，本题的正确答案为A。

本题考查的是合同价款调整（工程量偏差）。首先，计算该项目实际完成与清单工程量的偏差＝[（1200-1500）/1500]×100%＝－20%＞15%；其次，根据公式，投标报价的单价P0＝420＞P2×（1－L）×（1－0.15）＝400×95%×0.85＝323，P0＝420＜P2×（1＋0.15）＝400×1.15＝460，故其单价不予调整；最后，计算其应结算的工程价款＝1200×420＝504000（元）。当然，如果试题给出了新单价，应当采用之。

⑥组织管理因素
如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等

2020教材P138-146
招标文件的内容一般包括：(1)投标须知；(2)招标物清单和技术要求及图纸；(3)主要合同条款；(4)规定的投标书格式；(5)包装及运输方面的要求。

本题考查的是合同价款约定内容。如果施工中出现施工索赔与现场签证，通常由承包人在索赔事件发生后的28天内提出索赔金额，发包人现场代表或授权的监理工程师在收到索赔报告后7天或10天以内对其进行核对。