监理工程师考试题免费下载9节 第1节
企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于（）。
A.20学时
B.10学时
C.40学时
D.15学时
答案：A
解析：
企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，应接受一次安全培训，培训时间不得少于20学时
()是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。
A.建设工程进度控制
B.设计进度控制
C.监理进度控制
D.设计准备进度控制
答案：B
解析：
2020版教材P110
本题考查的是设计阶段进度控制的意义。设计阶段进度控制的意义包括：(1)设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容；(2)设计进度控制是施工进度控制的前提；(3)设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提。
某监理公司承担某公路桥梁项目的施工监理任务，监理机构按一级监理机构设置。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件：事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出变更建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的变更方案，总监理工程师随即将变更的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称，乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经检验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位的工作有影响，乙施工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位对该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同规定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实该材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事件4：乙施工单位就上述停工致使自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称，此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。事件5：对上述施工单位的索赔，建设单位称，本次停工是监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，该停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
【问题】1.指出事件1中，总监理工程师行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理？
答案：
解析：
1.总监理工程师不应直接致函设计单位。因为监理单位与设计单位无委托关系，而且监理工程师无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告或提出设计变更的建议，由建设单位向设计单位提出变更要求。
项目监理机构实施组织协调的常用方法有（ ）。
A、会议协调
B、行政协调
C、交谈协调
D、指令协调
E、书面协调
答案：A,C,E
解析：
[考点]组织协调。项目监理机构可采用以下方法进行组织协调：（1）会议协调法；（2）交谈协调法；（3）书面协调法。参见教材P156。
根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，责令改正，并对监理单位处（ ）的罚款。
A.5万元以上20万元以下
B.10万元以上30万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.50万元以上100万元以下
答案：D
解析：
工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：①与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；②将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。
可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且成本可以随设计的进展而加以调整，实际工程中应用较多的合同计价方式是（）。
A.成本加固定百分比酬金
B.成本加固定金额酬金
C.成本加奖罚
D.成本加固定最大酬金
答案：C
解析：
2020教材P146-151
成本加奖罚计价方式可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且预期成本可以随着设计的进展加以调整，所以发承包双方都不会承担太大的风险，故这种合同计价方式应用较多。
监理工程师考试题免费下载9节 第2节
对于防水处理施工质量要求，以下说法错误的是（ ）。
A.与路堤材料及与路面接触的所有公路通道结构物的外表面，均应按照设计图纸所示及有关要求做防水处理
B.混凝土按规定养生之后，须做防水处理的表面应至少晾干5d
C.用刷子或喷枪给表面彻底刷上或喷上一道底层及三道地沥青或煤沥青
D.每层均应在完全吸收后才喷刷下一层，在封层硬结前不应与水或土接触
答案：B
解析：
本题考查的是桥面系施工质量监理。选项B，混凝土按规定养生之后，须做防水处理的表面应至少晾干10d。
（ ）是我国环境保护的基本法,在环境法律体系中占有核心地位，它对环境保护的重大问题作出了全面的原则性规定,是构成其他单项环境法的依据
A.宪法
B.交通运输和环境保护等部门规章和规范性文件
C.环境保护单行法
D.《中华人民共和国环境保护法》
答案：D
解析：
《中华人民共和国环境保护法》是我国环境保护的基本法,在环境法律体系中占有核心地位，它对环境保护的重大问题作出了全面的原则性规定,是构成其他单项环境法的依据
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（ ）。
A.原约定竣工日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者
答案：C
解析：
知识点:调价公式。惩罚违约者原则，承包人违约则就低原则。2020版教材P106
监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当（ ）。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
答案：A
解析：
旁站人员的主要职责。对施工中出现的偏差及时纠正，保证施工质量。发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向专业监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达暂停令，指令施工单位整改。参见教材 P121。
事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。
A.合同法律关系产生
B.合同法律关系变更
C.合同法律关系消灭
D.合同法律关系转移
E.合同法律关系冻结
答案：A,B,C
解析：
考点:合同法律关系的产生、变更与消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。
工程勘察工作一般分为（ ）阶段。
A.可行性研究勘察
B.初步勘察
C.初略勘察
D.详细勘察
E.细节勘察
答案：A,B,D
解析：
考点: “工程勘察阶段的划分”。工程勘察工作一般分三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。对工程地质条件复杂或有特殊施工要求的重要工程，应进行施工勘察。各勘察阶段的工作要求如下：①可行性研究勘察，又称选址勘察，其目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘。必要时，进行工程地质测绘和少量勘探工作，对拟选场址的稳定性和适宜性作出岩土工程评价，进行技术经济论证和方案比较，满足确定场地方案的要求；②初步勘察是指在可行性研究勘察的基础上，对场地内建筑地段的稳定性作出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求；③详细勘察应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。因此，本题的正确答案为ABD。
监理工程师考试题免费下载9节 第3节
背景资料：某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式，工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定：实际完成工程量超过估计工程量25％以上时允许调整单价；拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰，最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10％；若能提前竣工，每提前1天的奖金按合同总价的1‰计算。
承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图5—1所示。
施工过程中发生了以下4个事件。致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。
事件1：A、C两项工作为土方工程，工程量均为16万立方米，土方工程的合同单价为16元／m3。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同，工程量为32万立方米。N工作在B和C工作完成后开始施工，且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元／m3。承包单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖，机械租赁费为1万元／(月·台)。
事件2：F工作因设计变更等待新图纸延误1个月。
事件3：G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成，其中0．5个月的E1降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。
事件4：H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工，实际5．5个月完成。由于以上事件，承包单位提出以下索赔要求：
(1)顺延工期6．5个月。理由是：完成N工作4个月；变更设计图纸延误1个月；连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月；监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0．5个月。
(2)N工作的费用补偿=16元／m3×32万立方米=512万元。
(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工，要求补偿5个月的机械闲置费=5月×1万元／(月·台)×1台=5万元
问题：
1．请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。
2．根据总监理工程师认可的施工进度计划，应给承包单位顺延的工期是多少说明理由。
3．确定应补偿承包单位的费用，并说明理由。
4．分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任，并计算其金额。
答案：
解析：
1．(1)对于事件1，新增工作N属变更事项，为建设单位责任，应延长总工期和补偿费用。 (2)对于事件2，F工作等待变更图纸属建设单位责任。
(3)对于事件3，G工作施工过程中因降雨而停止1个月，其中0．5个月属于有经验承包单位不能合理预见的，另外0．5个月属承包单位应承担的风险。
(4)对于事件4，分包商施工应由总承包单位负责管理，因此，分包商施工质量导致的损害按合同约定属于承包单位承担责任的范围。
2．(1)由于工作N、F、G进度拖后属于可顺延工期的情况，因此，考虑事件1～3后形成的网络计划如图5—2所示：
(2)从分析结果可以看出，总工期为14个月。而合同工期应为承包单位投标书中承诺的13个月。因此，应给承包单位顺延工期1个月。
3．应补偿承包单位的费用计算如下：
工程量清单中计划土方为16+16=32(万立方米)，新增土方工程量为32万立方米；应按原单价计算的新增工程量为32×25%=8(万立方米)；
补偿土方工程款为8万立方米×16元／m3+(32-8)万立方米×14元／m3=464万元；由于是租用机械开挖，A、C两项土方工程按计划完成，N工作可另行租用机械，不存在机械闲置问题，因此，机械闲置费不予补偿。补偿承包单位的总费用为464万元。
4．承包单位应承担超过合同工期的违约责任。
拖延工期赔偿费为8000万元×0．001／天×30天=240万元，小于最高赔偿限额，最高赔偿限额8000万元×0．1=800万元。故拖延工期赔偿费为240万元。
监理工程师按照委托监理合同要求监控设计进度时，其主要工作内容有()。
A.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编制与考核
B.审查设计单位进度计划的合理性和可行性
C.核查分析设计单位填写的设计图纸进度表
D.实行设计工作技术经济责任制
E.落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P114-115
本题考查的是监理单位的进度监控。监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控。在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原进度计划进行调整或修订。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。
采用可调总价合同时，发包方承担了()风险。
A.实物工程量
B.成本
C.工期
D.通货膨胀
答案：D
解析：
合同总价是一个相对同定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀而使所用的工料成本增加，可对合同总价进行相应的调整。
与固定总价合同的不同之处在于，它对合同实施中出现的风险做了分摊，发包方承担了通货膨胀的风险，而承包方承担合同实施中实物工程量、成本和工期因素等的其他风险。
对于测量尺寸不大于6m 的钢构件变形，可用()的方法。
A.全站仪或水准仪
B.拉线、吊线坠
C.全站仪或经纬仪
D.吊线坠或全站仪
答案：B
解析：
⒊变形检测
钢结构变形检测可分为结构整体垂直度、整体平面弯曲以及构件垂直度、弯曲变形、跨中挠度等项目，可采用水准仪、经纬仪、激光垂准仪或全站仪等仪器进行测量。对于测量尺寸不大于6m 的钢构件变形，可用拉线、吊线坠的方法；跨度大于6m 的钢构件挠度,宜采用全站仪或水准仪进行进行检测，观测点应沿构件的轴线或边线布设，每一构件不得少于3 点；尺寸大于6m 的钢构件垂直度、侧向弯曲矢高以及钢结构整体垂直度与整体平面弯曲宜采用全站仪或经纬仪检测，垂直度或弯曲度可用计算测点间的相对位置差的方法计算或通过仪器引出基准线放置量尺直接读取数值的方法确定。钢构件、钢结构安装主体垂直度检测，应测量钢构件、钢结构安装主体顶部相对于底部的水平位移与高差，并分别计算垂直度及倾斜方向。
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()
A、是终局性的，对发包人具有强制约束力
B、不是终局性的，但对发包人具有强制约束力
C、是终局性的，仅对承包人具有强制约束力
D、不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力
答案：D
解析：
通常，工程师对索赔的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()
A、符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险
B、有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间
C、充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响
D、全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力
答案：B
解析：
划分采购包的原则是：有利于吸引较多投标人参加竞争以达到减低货物价格，保证供货时间和质量的目的。
监理工程师考试题免费下载9节 第4节
某桥梁工程发生支架垮塌事故,1人死亡,15人重伤。事故发生后,项目经理立即向公司经理报告了安全事故,并启动了应急救援预案。公司经理在接到项目经理的报告后,在2小时后向当地的安全生产管理部门和交通管理部门报告。当地的安全生产管理部门和交通管理部门在接到报告3小时后向上一级安全生产管理部门和交通管理部门报告,通知了当地公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院。
【问题】（3）当地的安全生产管理部门和交通管理部门上报事故是否及时?
答案：
解析：
3、不及时。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时。
下列各项中，不属于建设工程施工进度控制工作内容的是()。
A.督促承包单位整理技术资料
B.编制或审核施工进度计划
C.审核施工单位安全保证体系
D.组织现场协调会
答案：C
解析：
考点:建设工程施工进度控制工作内容。建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，工作内容主要有：(1)编制施工进度控制工作细则；(2)编制或审核施工进度计划；(3)按年、季、月编制工程综合计划；(4)下达工程开工令；(5)协助承包单位实施进度计划；(6)监督施工进度计划的实施；(7)组织现场协调会；(8)签发工程进度款支付凭证；(9)审批工程延期；(10)向业主提供进度报告；(11)督促承包单位整理技术资料；(12)签署工程竣工报验单、提交质量评估报告；(13)整理工程进度资料；(14)工程移交。
某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10d发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止 时间至少延长（ ）d。
A.5
B.10
C.15
D.20
答案：A
解析：
补充内容：招标文件的澄清与修改 1.招标文件的澄清 如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书 面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天， 相应延长投标截止时间。
公路工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（ ）。
A.流水节拍
B.流水步距
C.流水能力
D.流水节奏
答案：C
解析：
本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。单位时间完成的工程数量称为流水能力
根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（ ）。
A：就交付工程的使用功能向发包人交底
B：拆除临时工程，清理，平整复原场地
C：保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅
D：施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场
E：施工场地内残留垃圾已全部清除出场
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是竣工验收管理。承包人的清场义务，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。参见教材P102。
用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（ ）。
A、抗拉强度
B、屈服强度
C、冷弯
D、伸长率
E、抗剪强度
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。钢材进场时，主要检测项目包括拉力试验（屈服点或屈服强度、抗拉强度、伸长率）；冷弯试验；反复弯曲试验。参见教材P77。
监理工程师考试题免费下载9节 第5节
平行承发包模式的缺点之一是造价控制难度大，主要表现在（ ）。
A.总合同价较高
B.总合同价不易确定
C.需控制多项合同价格
D.施工过程中设计变更和修改较多
E.承建单位之间竞争不激烈
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2006年5月30日。该投资公司2006年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2006年6月2日提交了投标保证金。开标会于2006年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2006年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2006年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日，但乙方C项工作未受影响。事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2006年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其他费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2天。事件4：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
【问题】5.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日，施工管理费、利润等均不予补偿。在该工程中，乙方可得到合理的费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？
答案：
解析：
5.乙方可得到合理的费用索赔有：事件1、事件3、事件4，依次为：（1）事件1：增加用工人工费=8×30元=240元，窝工费=6×18元=108元，合计为348元。（2）事件3：增加用工人工费=14×30元=420元，其他费用为15000元，合计为15420元。（3）事件4：增加用工人工费=6×30元=180元，其他费用为1000元，窝工费=24x18元432元，合计为1612元。索赔费用合计为：（348+15420+1612）元=17380元。
某公路工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。工程施工到第4周末时进行进度检查，发生以下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的工程量为840m2，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。事件3：C工作为检验、检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验、检测配合工作费用5000元。事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】4.事件3中C工作发生的费用如何结算？
答案：
解析：
4.不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。
根据《担保法》，不能作为质押担保的是（ ）。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
答案：A
解析：
本题考查的是担保方式。选项A适用于抵押。参见教材P12。
下列选项中，专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是()。
A.房屋建筑专业
B.水利水电专业
C.市政公用专业
D.机电安装专业
答案：D
解析：
考点:工程监理企业资质管理。专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。
投资收益率是指项目达到设计生产能力后一个正常生产年份的( )的比率。
A.年销售收入与固定资产投资
B.年销售收入与总投资
C.年净收益总额与投资总额
D.年净收益总额与固定资产投资
答案：C
解析：
本题考核的是投资收益率的概念。投资收益率是指项目达到设计生产能力后一个正常生产年份的年净收益总额与投资总额的比率。
监理工程师考试题免费下载9节 第6节
（ ）又称散布图，在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。
A.排列图
B.直方图
C.控制图
D.相关图
答案：D
解析：
本题考查的是工程质量统计分析方法。相关图又称散布图，在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。
某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为（ ）。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
答案：B
解析：
本题考查的是违约责任。不能供货时，施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失也应由违约金得到补偿。体现了违约金的补偿性，使实际受到的损失得到合理补偿。
评标专家应满足的条件有（）
A.评标专家应从事相关专业领域工作满六年
B.具有高级职称或者同等专业水平
C.熟悉有关招标投标的法律法规
D.具有可招标项目相关的实践经验
E.认真、公正、诚实廉洁地履行职责
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P40-49
评标专家应从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有可招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实廉洁地履行职责。
(2014年)根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是（ ）
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
答案：B
解析：
监理实施细则编写依据：已批准的建设工程监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；施工组织设计、（专项）施工方案。
施工图审查的主要内容包括（ ）。
A.消防安全性
B.地基基础和主体结构的安全性
C.是否符合民用建筑节能强制性标准
D.勘察设计企业及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字
E.是否符合经济合理性要求
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工图设计质量管理。审查机构应当对施工图审查下列内容：（1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性；（4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；（7）其他内容。
某分部工程双代号网络图如图3-68所示，图中错误有()。
A.多个起点节点
B.多个终点节点
C.工作代号重复
D.存在循环回路
E.节点编号有误
答案：B,E
解析：
2020教材P37-43
本题考查的是双代号网络图的绘制。该双代号网络计划中存在1个起点节点；存在7和9两个终点节点；节点7和节点8的编号有误。
监理工程师考试题免费下载9节 第7节
根据《建设工程质量管理条例》，施工单位质量责任和义务有()。
A.报审施工图设计文件
B.及时通知设计单位修改设计文件和图纸的差错
C.不得使用未经检验或检验不合格的建筑材料
D.做好隐蔽工程的质量检查和记录
E.建立健全职工教育培训制度
答案：C,D,E
解析：
第三十一条施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
第三十二条施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
第三十三条施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。
A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
(2017年真题)工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ ）阶段。
A.项目决策
B.工程设计
C.工程施工
D.工程竣工验收
答案：C
解析：
在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。
某一大型公路基础设施项目,除土建工程、设备安装工程外,尚有一段挖方边坡需设置护坡桩加固边坡。业主委托监理单位组织施工招标及承担施工阶段监理任务。业主采纳了监理单位的建议,确定土建、安装、护坡桩三个合同分别招标,土建施工采用公开招标,设备安装和护坡桩工程在报主管部门批准后,选择另外招标方式。通过招标分别选定了三个承包单位。其中,顺通基础工程公司承包护坡桩工程。护坡桩工程开工前,总监理工程师批准了该基础工程公司上报的施工组织设计。开工后,在第一次工地会议上,总监理工程师特别强调了质量控制的主要手段。护坡桩的混凝土设计强度为C30。在混凝土护坡桩开始浇筑后,基础工程公司按规定预留了40组混凝土试块,根据其抗压强度试验结果绘制出频数分布表（表6-4）和频数直方图（图6-6）如下。
【问题】1、监理单位为何建议本项目分别招标?应按什么划分范围分别招标?
答案：
解析：
1、因为本项目中安装工程和护坡桩工程专业性强,相对独立,适合于分别招标；按专业工程（或按土建、安装、护坡桩三个工程）范围分别招标。
合同管理是监理机构控制（ ）的重要手段。
A.质量
B.造价
C.进度
D.安全
E.信息
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是合同管理。合同管理是在市场经济体制下组织建设工程实施的基本手段，也是项目监理机构控制建设工程质量、造价、进度三大目标的重要手段。
某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实施过程中发生下列事件：
事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：
投资控制：①组织协调设计方案优化；②处理费用索赔；③审查工程概算；④处理工程价款变更；⑤进行工程计量。
进度控制：①审查施工进度计划；②主持召开进度协调会；③跟踪检查施工进度；④检查工程投入物的质量；⑤审批工程延期。
质量控制：①审查分包单位资质；②原材料见证取样；③确定设计质量标准；④审查施工组织设计；⑤审核工程结算书。
事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：①主持编制项目监理规划；②审批项目监理实施细则；③审查和处理工程变更；④调解合同争议；⑤调换不称职监理人员。
事件3：该项目监理规划内容包括：①工程项目概况；②监理工作范围；③监理单位的经营目标；④监理工作依据；⑤项目监理机构人员岗位职责；⑥监理单位的权利和义务；⑦工程质量控制；⑧监理工作制度；⑨工程造价控制；⑩工程项目实施的组织；?监理工作设施；?施工单位需配合监理工作的事宜。
事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位。会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。
事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。
<1> 、指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。
<2> 、指出事件2中的不妥之处，说明理由。
<3> 、指出事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。根据《建设工程监理规范》，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。
<4> 、指出事件4中的不妥之处，说明理由。
<5> 、写出项目监理机构处理事件5的程序。
答案：
解析：
1.事件1所列监理目标控制工作不妥之处：
（1）投资控制：
1） “组织协调设计方案优化”不妥，因属于设计阶段投资控制工作；
2）“审查工程概算”不妥，因属于设计阶段投资控制工作。
（2）进度控制：
“检查工程投入物的质量”不妥，因属于施工阶段质量控制工作。
（3）质量控制：
1） “确定设计质量标准”不妥，因属于设计阶段质量控制工作；
2） “审核工程结算书”不妥，因属于施工阶段投资控制工作。
2.事件2中，总监理工程师不应将下列工作委托给总监理工程师代表：
（1）主持编制项目监理规划；
（2）审批项目监理实施细则；
（3）调解合同争议；
（4）调换不称职监理人员。
3.事件3中项目监理规划内容不妥之处：
不应有：③监理单位经营目标；⑥监理单位权利和义务；⑩工程项目实施的组织；施工单位需配合监理工作的事宜。
根据《建设工程监理规范》该项目监理规划还应包括内容：
（1）监理工作的内容、目标；（2）监理组织形式；（3）人员配备及进退场计划；（4）工程进度控制；（5）安全生产管理的监理工作；（6）合同与信息管理；（7）组织协调。
4.事件4不妥之处：
（1）监理规划报送时间不对，不应该在“第一次工地会议上”，而是在第一次工地会议之前完成内容审核并报送建设单位。
（2）监理规划没有经监理单位技术负责人审核批准。
（3）修改后项目监理规划不应直接报送建设单位，应先由监理单位技术负责人审核，按程序报建设单位。
5.项目监理机构处理事件5的程序如下：（1）报告建设单位；（2）签发工程暂停令；（3）就工期、费用补偿问题使建设单位和施工单位达成一致意见；（4）督促文物保护措施方案的落实；（5）文物保护措施落实后，签发复工令。
监理工程师考试题免费下载9节 第8节
某分部工程双代号网络计划如图3-61所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明()。
A.所有节点均为关键节点
B.所有工作均为关键工作
C.计算工期为15天且关键线路有两条
D.工作1—3与工作1—4的总时差相等
E.工作2—7的总时差和自由时差相等
答案：A,C,E
解析：
考点:双代号网络计划时间参数的计算。选项A，因“关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等”所以均为关键节点；选项B，工作1—4：0+4≠5，所以不对；选项C，计算工期为15天，其关键线路为：①→②→③→④→⑤→⑥→⑧；①→②→③→④→⑤→⑦→⑧；选项D，工作1—3的总时差为5-3-0=2；工作1—4总时差为5-0-4=1，所以不相等；选项E，工作2—7的总时差和自由时差均为11-5-5=1。
下列选项中，不属于工程监理单位应遵循的基本原则是()。
A.权责一致的原则
B.职责分工的严密性
C.综合效益的原则
D.总监理工程师负责制的原则
答案：B
解析：
考点:建设工程监理实施程序和原则。工程监理单位受建设单位委托实施工程监理时，应遵循以下基本原则：(1)公平、独立、诚信、科学的原则；(2)权责一致的原则；(3)总监理工程师负责制的原则；(4)严格监理，热情服务的原则；(5)综合效益的原则；(6)实事求是的原则。
根据《建设工程文件归档整理规范》，由建设单位和监理单位长期保存的监理文件资料是()。
A.监理规划
B.工程暂停令
C.工程施工决算审核意见书
D.供货单位资质材料
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程监理文件资料的管理要求。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列建设工程中，不属于必须实行监理的是（ ）。
A.总投资在3000万元以上的市政工程项目
B.使用国际组织援助资金总投资额为400万美元的项目
C.建筑面积在50000m2以上的住宅建设工程
D.建筑面积小于50000m2的住宅项目
答案：D
解析：
考点:“建设工程监理范围和规模标准规定——建设工程监理的工程范围”。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》的规定，必须实行监理的建设工程有以下几类：①国家重点建设工程：依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目；②大中型公用事业工程：项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：a．供水、供电、供气、供热等市政工程项目；b．科技、教育、文化等项目；c．体育、旅游、商业等项目；d．卫生、社会福利等项目；e．其他公用事业项目；③成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在50000m2以上的住宅建设工程必须实行监理；50000m2以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程：a．使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；b．使用国外政府及其机构贷款资金的项目；c．使用国际组织或者国外政府援助资金的项目；⑤国家规定必须实行监理的其他工程：a．项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：工煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目；Ⅱ铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目；Ⅲ邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目；Ⅳ防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目；Ⅴ道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目；Ⅵ生态环境保护项目；Ⅶ其他基础设施项目；b．学校、影剧院、体育场馆项目。根据第③点可知，选项D不属于必须实行监理的工程。因此，本题的正确答案为D。
工程网络计划的资源优化是指通过改变（ ），使资源按照时间的分布符合优化目标。
A.工作的持续时间
B.工作的开始时间
C.工作之间的逻辑关系
D.工作的完成时间
E.工作的资源强度
答案：B,D
解析：
本题考查的是资源优化。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。
详细评审中，下列不属于施工组织设计评审重点的是（ ）。
A.内容完整性和编制水平
B.其他主要人员的配备是否合理
C.资源配备计划的合理性
D.施工方案的合理性
答案：B
解析：
考点:综合评估法。选项B属于项目管理机构评审重点。
监理工程师考试题免费下载9节 第9节
某土方工程中,承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度慢,使得部分施工任务拖到雨季进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。
【问题】（2）在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪两方面?
答案：
解析：
（2）本事件使承包人由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外工程费用,因此,应包括费用索赔和工期索赔。
下列原则中，属于实施建设工程监理应遵循的原则有()。
A.权责一致
B.综合效益
C.严格把关
D.利益最大
E.热情服务
答案：A,B,E
解析：
㈡建设工程监理实施原则
建设工程监理单位受建设单位委托实施建设工程监理时，应遵循以下基本原则：
⒈公平、独立、诚信、科学原则
⒉权责一致原则
工程监理单位实施监理是受建设单位的委托授权并根据有关建设工程监理法律法规而进行的。这种权力的授予，除体现在建设单位与工程监理单位签订的建设工程监理合同之中外，还应体现在建设单位与施工单位签订的建设工程施工合同中。工程监理单位履行监理职责、承担监理责任，需要建设单位授予相应的权力。同样，由于总监理工程师是工程监理单位履行建设工程监理合同的全权代表，由总监理工程师代表工程监理单位履行建设工程监理职责、承担建设工程监理责任，因此，工程监理单位应给予总监理工程师充分授权，体现权责一致原则。
⒊总监理工程师负责制原则：责任主体、权力主体、利益主体。
责任是总监理工程师负责制的核心，也是确定总监理工程师权力和利益的依据。
⒋严格监理，热情服务原则
对施工单位进行严格监理；为建设单位提供热情服务。“应运用合理的技能，谨慎而勤奋地工作”
⒌综合效益原则
建设工程监理活动既要考虑建设单位的经济利益，也必须考虑与社会效益和环境效益的有机统一。
⒍预防为主原则
在编制监理规划和监理实施细则以及实施监理过程中，要分析和预测可能发生的问题，制定相应对策和预控措施予以防范。
⒎实事求是原则
在监理工作中，监理工程师应尊重事实。监理工程师的任何指令、判断应以事实为依据，有证明、检验、试验资料等。
采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人
答案：A
解析：
考点:工程建设涉及的主要险种。我国《合同示范文本》规定建筑工程一切险由发包人来投保。
项目监理机构内部组织关系的协调包括（ ）。
A.在目标分解的基础上设置组织机构
B.明确规定每个部门的目标、职责和权限
C.事先约定各个部门在工作中的相互关系
D.实事求是地进行绩效评价
E.建立信息沟通制度
材料采购合同采购的是建筑材料，包括（ ）。
A.木材
B.玻璃
C.电线
D.水管
E.发电机
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。材料采购合同采购的是建筑材料，是指用于建筑和土木工程领域的各种材料的总称，如钢、木材、玻璃、水泥、涂料等，也包括用于建筑设备的材料，如电线、水管等。因此，本题的正确答案为ABCD。
某公路工程，建设单位通过招标方式选择施工单位和监理单位。在施工招标和施工过程中发生以下事件：事件1：招标人在组织评审A、B、C、D、E五家施工单位的投标文件时发现，A单位施工方案工艺落后，报价明显高于其他投标单位报价；B单位投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；C单位投标文件符合招标文件要求；D单位的报价总额有误；E单位投标文件中某分部工程的报价有个别漏项。事件2：为确保深基坑开挖工程的施工安全，施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。为赶工期，施工单位在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖。事件3：施工单位对某分项工程的混凝土试块进行试验，试验数据表明混凝土质量不合格。于是委托经监理单位认可的具有相应资质的检测单位对该分项工程混凝土实体进行检测，检测结果表明，混凝土强度达不到设计要求，须加固补强。事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位采购进场的一批钢材准备用于工程，但尚未报验。
【问题】2.指出事件2中施工单位做法的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
2.事件2中施工单位做法的不妥之处与正确做法如下：（1）“施工项目经理兼任施工现场安全生产管理员”不妥。正确做法：施工现场应配备专职的安全生产管理员。（2）“在报审深基坑开挖工程专项施工方案的同时即开始该基坑开挖”不妥。正确做法：深基坑开挖工程专项施工方案应经专家论证、审查，并经施工单位技术负责人和总监理工程师审查同意签字后开挖。
