2021监理工程师考试题目下载5辑 第1辑
监理工程师审查施工单位施工组织设计时，应审查的基本内容包括（ ）。
A.编审程序应符合相关规定
B.资金、劳动力等资源供应计划应满足工程施工需要
C.施工总平面布置应科学合理
D.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系
E.安全技术措施应符合工程建设强制性标准
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是施工组织设计及施工方案的审查。
拟建工程与在建工程采用同一施工图编制预算，但两者的基础部分和现场施工条件部分存在不同。对于相同部分的施工图预算审查，应优先采用的审查方法是( )。
A.标准预算审查法
B.分组计算审查法
C.对比审查法
D.“筛选”审查法
答案：C
解析：
2020教材P125-128
拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。
(2012年)关于风险评定的说法，正确的是（ ）
A.风险等级为小的风险因素是可忽略的风险
B.风险等级为中等的风险因素可接受的风险
C.风险等级为大的风险因素是不可接受的风险
D.风险等级为很大的风险因素是不希望有的风险
答案：C
解析：
风险等级为大、很大的风险因素是不可接受的风险；风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险；风险等级为小的风险因素是可接受的风险；风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险。
为了建立建设工程实际值与计划值之间的对应关系，在建设工程实施的不同阶段，目标分解应满足的要求是()。
A、分解深度、细度相同，且分解原则、方法也相同
B、分解深度、细度不同，但分解原则、方法相同
C、分解深度、细度相同，但分解原则、方法不同
D、分解深度、细度不同，且分解原则、方法也不同
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程目标控制流程的基本环节。为了保证能够切实地进行目标实际值与计划值的比较，并通过比较发现问题，必须建立目标实际值与计划值之间的对应关系。这就要求目标的分解深度、细度可以不同，但分解的原则、方法必须相同，从而可以在较粗的层次上进行目标实际值与计划值的比较。（本知识点新教材已经删除）
下列事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。
A.承包人雇佣的施工人员的工伤事故
B.分包人人员的工伤事故
C.发包人造成的分包人人员的工伤事故
D.由于承包人原因在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失
E.工程对土地的占用所造成的第三者财产损失
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：D
解析：
T=20。4 条关键线路：①②⑤⑦⑧；①③⑤⑦⑧；①②⑤⑥⑧；①③⑤⑥⑧。
关于编制招标控制价的说法，正确的是（ ）。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用
D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价
答案：D
解析：
暂估价中的材料、工程设备单价、控制价应按招标工程量清单列出的单价计入综合单价。暂估价中专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。
A.分公司不能成为合同法律关系的主体，所以采购合同无效
B.分公司能够成为合同法律关系的主体，所以采购合同有效
C.供应商应以施工企业为被告向人民法院起诉，要求支付材料款
D.供应商应以分公司为被告向人民法院起诉，要求支付材料款
答案：B,C
解析：
其他组织
（1）这些组织应当是合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。
（2）主要包括：法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。
监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（ ）的安全生产继续教育
A.8学时
B.15学时
C.20学时
D.30学时
答案：A
解析：
监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少于8学时的安全生产继续教育
2021监理工程师考试题目下载5辑 第2辑
材料采购招标中，投标保证金的上限是（ ）。
A.10万元
B.80万元
C.材料招标项目估算价的2%
D.材料招标项目估算价的10%
答案：B
解析：
本题考查的是材料采购招标文件的编制。材料招标项目的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。
建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（ ）。
A：投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标
B：投标人在投标截止日前撤回其投标
C：投标保证金的有效期短于投标有效期
D：未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金
答案：A
解析：
2020版教材P 34
本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
下列选项中，属于缔约过失责任的有()。
A.有违背诚实信用原则的行为
B.提供虚假情况
C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D.假借订立合同，恶意进行磋商
E.无权代理人代订的合同
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P20-37
当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任:
①假借订立合同，恶意进行磋商;
②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;
③有其他违背诚实信用原则的行为。
工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（ ）。
A.全程控制
B.事后控制
C.事中控制
D.事前控制
答案：D
解析：
工程质量缺陷原因分析是对一堆模糊不清的事物和现象客观属性和联系的反映，它的准确性和管理人员的能力学识、经验和态度有极大关系，其结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，其推理可用于工程质量的事前控制。
某公路工程原施工网络计划如图6—8所示,该工程总工期为一年,在工程按计划进行14周后（已完成A、B两项工程施工）,业主方向承包方提出增加一项新的土方工程项目N,该项工作要求在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,以保证G工作在E和N工作完成后开始施工,根据承包商提出并经监理工程师审核认可,该项N工作的施工时间需9周。
【问题】1、在原计划中,增加一项新工作N（即在图6-8中增加一项新工作⑥—⑦,施工持续时间为9周）后,监理工程师应否给予承包方工期延长?延长多少?
由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务
B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务
C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应
D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应
答案：A
解析：
2020版教材P90
由干简明施工合同适用于工期在 12 个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。
下列选项中，建设工程监理规划的审核应侧重于()是否与工程监理合同要求和建设意图一致。
A.监理目标
B.项目监理机构结构
C.投资、进度、质量目标控制方法和措施
D.监理工作制度
答案：A
解析：
考点:监理规划报审。建设工程监理规划的审核应依据监理招标文件和工程监理合同，审核是否理解建设单位的工程建设意图，监理范围、监理工作内容是否已包括全部委托的工作任务，监理目标是否与工程监理合同要求和建设意图相一致。
(2016年真题)关于施工许可证有效期的说法，正确的有（ ）。
A.自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的，应当申请延期
B.施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月
C.施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月
D.因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告
E.中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验
答案：A,C,D
解析：
B错，施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月；E错，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有（ ）。
A、试验室的资质等级
B、试验室的试验范围
C、试验室的性质和规模
D、试验室的管理制度
E、试验人员的资格证书
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是现场施工准备质量控制。试验室的检查应包括下列内容：试验室的资质等级及试验范围；法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；试验室管理制度；试验人员资格证书。参见教材P111。
2021监理工程师考试题目下载5辑 第3辑
项目监理机构控制建设工程施工质量的任务有()。
A.检查施工单位现场质量管理体系
B.处理工程质量事故
C.控制施工工艺过程质量
D.处置工程质量问题和质量缺陷
E.组织单位工程质量验收
答案：A,C,D
解析：
选项B的正确说法是，协助处理工程质量事故；选项E的正确说法是，组织工程预验收。
英国NEC合同文本中规定，（ ）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。
A.项目经理和分包商
B.项目经理和承包商
C.承包商和公用事业部门
D.分包商和地方行政机关代表
答案：B
解析：
2020版教材P163-164
项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。
某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢了施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()
A、不安抗辩权
B、先履行抗辩权
C、同时履行抗辩权
D、后履行抗辩权
答案：C
解析：
同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。同时履行抗辩权的适用条件是：①由同一双务合同产生互负的对价给付债务；②合同中未约定履行的顺序；③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；④对方的对价给付是可能履行的义务。所谓对价给付是指一方履行的义务和对方履行的义务之间具有互为条件、互为牵连的关系并且在价格上基本相等。
招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有()
A、保证投标人具备完成招标工作的能力
B、简化招标程序
C、减少评标工作量
D、降低招标费用
E、确保招标人满意的投标人中标
答案：A,C,E
解析：
公开招标时设置资格预审程序，一是保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求；二是通过评审优选出综合实力较强的一批申请投标人，再请他们参加投标竞争，以减小评标的工作量。
根据《招投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。
A.2
B.3
C.5
D.10
答案：D
解析：
资格预审文件、招标文件的质疑。潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
网络计划时间优化的基本方法是（ ），缩短工期的着眼点是关键线路，因此必须从关键线路入手。
A.循环优化法
B.作动优化法
C.遗传优化法
D.网络优化法
答案：A
解析：
本题考查的是网络计划的时间优化。网络计划时间优化的基本方法是循环优化法。缩短工期的着眼点是关键线路，因此必须从关键线路入手。
下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是()。
A、缩短工期，可能增加工程投资
B、减少投资，可能要降低功能和质量要求
C、提高功能和质量要求，可能延长工期
D、提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程三大目标之间的统一关系。统一关系：在通常情况下，适当增加投资数量，为采取加快进度的措施提供经济条件，即可加快工程建设进度，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回，建设工程全寿命期经济效益得到提高；适当提高建设工程功能要求和质量标准，虽然会造成一次性投资的增加和建设工期的延长，但能够节约工程项目动用后的运行费和维修费，从而获得更好的投资效益；如果建设工程进度计划制定得既科学又合理，使工程进展具有连续性和均衡性，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价。
下列选项中，网络计划工期优化的前提是()。
A.计划工期不满足计算工期
B.不改变各项工作之间的逻辑关系
C.计算工期不满足要求工期
D.将关键工作压缩成非关键工作
答案：C
解析：
考点:工期优化。工期优化是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。
工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程垫支保证
2021监理工程师考试题目下载5辑 第4辑
项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（ ）。
A、设备制造单位质量管理检查资料
B、设备订货合同
C、设备制造依据及工艺资料
D、设备制造原材料、构配件的质量记录
E、制造过程的检查验收记录
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是设备制造的质量控制内容。质量记录资料是设备制造过程质量状况的记录，它不但是设备出厂验收的内容，对今后的设备使用及维修也有意义。质量记录资料包括质量管理资料，设备制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料、构配件的质量资料等。参见教材P138。
下列工作内容中，属于项目监理组织结构设计的有（ ）。
A.确定项目监理机构目标
B.选择组织结构形式
C.确定管理层次与跨度
D.划分项目监理机构部门
E.制定监理工作和信息流程
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是项目监理机构的设立。项目监理机构组织结构设计包括：（1）选择组织结构形式；（2）确定管理层次与管理跨度；（3）设置项目监理机构部门；（4）制定岗位职责及考核标准；（5）选派监理人员。
下列关于单代号网络图的说法错误的是()。
A.当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚拟的工作S
B.当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚拟的工作F
C.单代号网络图中，有必要时需要增加虚拟起点节点和终点节点
D.绘制单代号网络图比绘制双代号网络图困难得多
答案：D
解析：
2020教材P43-44
本题考查的是单代号网络图的绘制。绘制单代号网络图比绘制双代号网络图容易得多。
建筑工程一切险中的除外责任包括（ ）
A.地震
B.洪水
C.设计错误引起的损失
D.自然磨损
E.维修保养费用
答案：C,D,E
解析：
保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿： ①设计错误引起的损失或费用。
②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。
③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。
④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。
⑤维修保养或正常检修的费用。
⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。
⑦盘点时发现的短缺。
⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。
⑨除非别有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失。
⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。
风险管理的首要步骤是（ ）。
A.风险识别
B.风险分析与评价
C.风险对策的决策
D.风险对策的实施
答案：A
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险管理是对建设工程风险进行管理的一个系统、循环过程，风险识别是风险管理的首要步骤。
设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（ ）阶段按比例进行分解支付。
A.订立采购合同
B.设备制造完成
C.进场验收合格
D.安装就位
E.工程竣工
答案：A,C,D,E
解析：
知识点:工程款支付管理。设备制造完成不作为支付节点。2020版教材P130。
向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（ ）审核设计变更文件，处理相关事宜。
A.原设计负责人
B.建设单位代表
C.总监理工程师
D.采购方负责人
答案：C
解析：
考点:设备制造的质量控制内容。在设备制造过程中，需要对设备的设计提出修改时，应由原设计单位出具书面设计变更通知或变更图，并由总监理工程师审核设计变更及因变更引起的费用增减和制造工期的变化。
某公路工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划。该项目的初步设计文件已经编制完成，但尚未获得主管部门批准，征地工作也未全部完成。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。招标人于2008年8月5日向具备承包该项目资格条件的A、B、C、D、E五家承包人发出资格预审合格通知，其中说明，8月10日至8月17日在招标人总工程师室领取招标文件，9月5日14时为投标截止时间。这五家承包人均领取了招标文件。8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一做出了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9月5日这五家承包人均按规定的时间提交了投标文件。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包人A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E四家承包人投标，并宣读这四家承包人的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，技术专家3人，经济专家2人。按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的顺序依次为B、C、D、E，故评标委员会确定承包人B为中标人。由于承包人B为外地企业，招标人于9月8日将中标通知书寄出，承包人B于9月18日收到中标通知书。最终双方于10月13日签订了书面合同。
【问题】4.资格预审文件包括什么？它们各自的内容包括什么？
答案：
解析：
4.资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分。资格预审须知内容包括招标工程概况和工作范围介绍，对投标人的基本要求和招标投标人填写资格预审文件的有关说明。资格预审表列出对潜在投标人的资质条件、实施能力、技术水平、商业信誉等方面需要了解的内容，以应答形式给出调查文件。
在网络计划的工期优化中，当出现多条关键线路时，必须（ ）。
A.将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值
B.压缩所需资源总量最少的一条关键线路
C.压缩其中一条关键线路的总持续时间
D.分别将各条关键线路的总持续时间压缩
E.各条关键线路上均应有工序被压缩
答案：A,E
解析：
考点: “网络计划的优化—工期优化”。在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值；否则，不能有效地缩短工期。另外，要求各条关键线路上均应有工序被压缩。因此，本题的正确答案为AE。
2021监理工程师考试题目下载5辑 第5辑
某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为（ ）天。
A.17
B.20
C.23
D.24
答案：C
解析：
本题考查的是流水工期的确定。先用“累加数列错位相减取大差法”求流水歩距：
计算流水工期T=（6+4+2）+（4+4+3）=23天。
监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（ ）
A.建设全过程
B.施工阶段
C.设计阶段
D.决策阶段
答案：A
解析：
投资控制是我国建设工程监理的一项主要任务，贯穿于监理工作的各个环节，包括工程勘察、设计、施工、保修等阶段，亦即项目建设的全进程。
采用FIDIC《施工合同条件》，关于计量方法，说法正确的是（）。
A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定
B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和承包商协商确定
C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算，不考虑膨胀.收缩或浪费
D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，考虑膨胀.收缩或浪费
答案：A
解析：
考核《施工合同条件》典型条款分析。无论当地有何惯例，在计量上：（1）永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定；（2）对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。参见教材P154。
在进行高应变动测时，必须同时量测每次锤击下桩的（ ）。
A.最初贯入度
B.过程贯入度
C.最终贯入度
D.每次贯入度
答案：C
解析：
考点:地基基础工程施工试验与检测。在进行高应变动测时，必须同时量测每次锤击下桩的最终贯入度。
资源优化的前提条件有（）。
A.优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系
B.优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间
C.网络计划中各项工作单位时间所需资源数量为变数
D.工作必须保持连续性，不能中断工作
E.着重分析超过资源限量的时段
答案：A,B
解析：
考核资源优化。资源优化的前提条件是：（1）在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系；（2）在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间；（3）网络计划中各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）为常数，而且是合理的；（4）除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性。参见教材P76。
委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是()的内容。
A.专用条件
B.通用条件
C.附录A
D.附录B
答案：D
解析：
考点:建设工程监理合同订立。附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
下列单位不属于建设工程系统外单位的是( )。A社会团体B工程毗邻单位 C建设资金提供单位D
下列单位不属于建设工程系统外单位的是（ ）。
Ａ社会团体Ｂ工程毗邻单位
Ｃ建设资金提供单位Ｄ政府建设行政主管部门
在工程网络计划中， 工作 M 的持续时间为 4 天， 工作 M 的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第 21 天、第 18 天和第 15 天， 则工作 M 的最迟开始时间是第（） 天。
A.11
B.14
C.15
D.17
设备购置费的构成包括（ ）
A.进口设备抵岸价、附属工器具购置费
B.设备原价、设备运输费
C.进口设备抵岸价、设备运杂费
D.设备原价、附属工器具购置费
答案：C
解析：
设备购置费由设备原价和设备运杂费构成。即：设备购置费=设备原价或进口设备抵岸价+设备运杂费。
