2021监理工程师每日一练9卷

考点:流水施工参数。工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。

1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。
1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。
理由：《招标投标法》规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。
理由：《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。
理由：《招标投标法》规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。
4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。
理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。
（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。
理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。
2.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。
（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。
（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。
（3）要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。
3.（1）质量事故调查组应由建设行政主管部门组织。
理由：此事故属一般质量事故（直接经济损失不满1000万元）。
（2）监理单位可以参加调查组。
理由：事故的发生若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故的调查；若监理方有责任，应予以回避，但应配合调查组工作。本案例中的事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的，监理方无责任。
4.（1）质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。
（2）技术处理方案核签后，总监理工程师应完成如下工作：
1）要求施工单位制定详细的施工方案，并审核签认；
2）对工程质量事故技术处理、施工质量进行监督、检查；
3）对技术处理结果组织检查、验收、签认；
4）要求事故单位编写事故处理报告；
5）签发工程复工令。
（3）该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
5.（1）建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。
理由：建设工程施工合同协议书与通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。因此。在合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。
（2）具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。
理由：仲裁与诉讼均是合同争议的解决方式，但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约定仲裁协议的情况下，才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时，仲裁具有一裁终局的原则，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

3、该项目监理机构组织结构如图5-4所示。

考点:工程质量形成过程与影响因素。工程材料是指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

本题考查重点是“影响工程质量的因素”。环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素-包括：①工程技术环境，例如工程地质、水文、气象等，②工程作业环境；③工程管理环境，主要指工程实施的合同结构与管理关系的确定，组织体制及管理制度等；④周边环境。因此，根据第①点可知，本题的正确答案为A。

强制确定法在选择价值工程对象、功能评价和方案评价中都可以使用。在对象选择中，通过对每个部件与其他各部件的功能重要程度进行逐一对比打分，相对重要的得1分，不重要得0分，即01法。以各部件功能得分占总分的比例确定功能评价系数，根据功能评价系数和成本系数确定价值系数。部件功能系数F_i=某部件的功能得分值/全部部件功能得分值部件成本系数C_i=该部件目前成本/全部部件成本部件价值系数V_i=部功能评价系数F_i/部件成本系数C_i当V_i＜1时，部件i作为VE对象；当V_i=1时，不作为VE对象；V_i＞1时，视情况而定。

本题考查的是变更管理。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

2020版教材P52-63
本题考查的是PFI融资方式。PFI模式最早出现在英国，在英国的实践中，通常有三种典型模式，即经济上自立的项目、向公共部门出售服务的项目与合资经营项目。

考核见证取样。选项A错误，见证取样涉及三方行为：施工方、见证方、试验方；选项B错误，计量认证分为两级实施：一级为国家级，由国家认证认可监督管理委员会组织实施；一级为省级，实施的效力均完全一致；选项D错误，检测单位均须实施密码管理制度。参见教材P148。

本题考查的是不确定性分析。概率分析一般有两种方法，即蒙特卡洛法和决策树法。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

采用装运港船上交货价(FOB)时，卖方的责任是：负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方；负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续；提供出口国政府或有关方面签发的证件；负责提供有关装运单据。
买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。

㈢其他项目清单编制
其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。其他项目清单应根据拟建工程的具体情况列项。
⑴暂列金额
暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能得到的相应金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。
⑵暂估价
暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价。一般而言，为方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价则最好只是材料、工程设备费，以方便投标人组价。对专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。
⑶计日工
计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。
计日工适用的零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。为了获得合理的计日工单价，在计日工表中一定要尽可能把项目列全，并给出一个比较贴近实际的暂定数量。
⑷总承包服务费
总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务(如分包人使用总包人的脚手架、水电接剥等)；对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理；对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。招标人应当预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。

本题考查的是建设工程监理投标工作内容。工程概述。根据建设单位提供和自己初步掌握的工程信息，对工程特征进行简要描述，主要包括：工程名称、工程内容及建设规模；工程结构或工艺特点；工程地点及自然条件概况；工程质量、造价和进度控制目标等。

2020教材P130-133
工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

本题考查的是进度调整的系统过程。选项AB是进度监测的系统过程。进度调整的系统过程：(1)分析进度偏差产生的原因;(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响;(3)确定后续工作和总工期的限制条件;(4)采取措施调整进度计划;(5)实施调整后的进度计划。@##

1．《建设工程安全生产管理条例》中，对安全生产管理提出了14项制度。 (1)监督把关方面：建设工程开工报告审批、拆除工程备案制度；施工起重机械及自升设备使用登记制度；政府的安全监督管理制度；专项施工方案专家论证审查制度，施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员考核任职制度；特殊作业人员执证上岗制度；生产安全事故报告制度。
(2)安全生产责任方面：安全生产责任制度；施工现场消防安全责任制度。
(3)安全保证方面：意外伤害保险制度；生产安全事故应急救援处理制度；危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度；安全生产教育培训制度；设置安全作业环境和措施费用保障制度。
2．需要编制专项施工方案的分部分项工程有：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

考点:设计合同履行管理。修改单位对修改部分承担责任，原设计单位不承担责任。

本题考查的是建筑工程一切险的期限。保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受部分或全部工程之时终止，以先发生为准。

考点:设计概算编制方法。设备安装工程概算编制的基本方法有预算单价法、扩大单价法，概算指标法。参见教材P70.。

考点: “我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。投资控制是我国建设工程监理的一项主要任务，贯穿于监理工作的各个环节。根据《建设工程监理规范》GB/T 50319- 2013的规定，工程监理单位要依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件集合同，在施工阶段时建设工程进行造价控制。同时，工程监理单位还应根据建设工程监理合同的约定，在工程勘察、设计、保修等阶段为建设单位提供相关服务工作。因此，本题的正确答案为C。

设备由建设单位直接采购的，项目监理机构应协助建设单位编制设备采购方案；由总承包单位或设备安装单位采购的，项目监理机构应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。

考点:竣工结算的程序。发包人委托工程咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在28天内核对完毕。

2020版教材P 35
[考点]《合同法》主要内容。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。

本题考查的是项目监理机构组织形式。直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。这种组织形式适用于能划分为若干个相对独立的子项目的大、中型建设工程。

2020版教材P54-57
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

本题考查的是ISO质量管理体系的内涵和构成。GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语，表述质量管理体系并规定质量管理体系术语。

2.事件2中专业监理工程师的不妥之处：对违章进行吊装作业置之不理。正确做法：专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求停止吊装作业。

债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。即可以收回，也可以当预付款。

本题考查的是设计管理。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。

本题考查的是安全监理的概念、依据和目标。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

考核流水步距的确定。用错位相减取大差法计算，???3，7，11，17-）???4，7，11，18???3，3，4，?6，-18在差数列中取最大值6，则流水步距为6天。参见教材P31。

本题考查的是时间参数的计算及关键线路。工作的总时差是指在不影响任何一项紧后工作的最迟必须开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。

检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费应列入企业管理费中。

考点:“质量记录资料的监控”。质量记录资料包括以下三方面内容：①施工现场质量管理检查记录资料。主要包括承包单位现场质量管理制度，质量责任制；主要专业工种操作上岗证书，分包单位资质及总包单位对分包单位的管理制度；施工网审查核对资料（记录）．地质勘察资料；施工组织设计、施工方案及审批记录；施工技术标准；工程质量检验制度；混凝土搅拌站（级配填料拌和站）及计量设置；现场材料、设备存放与管理等；②工程材料质量记录。主要包括进场工程材料、半成品、构配件、设备的质量证明资料；各种试验检验报告（如力学性能试验、化学成分试验、材料级配试验等），各种合格证；设备进场维修记录或设备进场运行检验记垂；③施工过程作业活动质量记录资料。施工或安装过程可按分项、分部、单位工程建立相应的质量记录资料。在相应质量记录资料中应包含有关图纸的图号、设计要求，质量自检资料；监理工程师的验收资料，各工序作业的原始施工记录；检测及试验报告，材料、设备质量资料的编号、存放档案卷号；此外，质量记录资料还应包括不合格项的报告、通知以及处理及检查验收资料等。因此，本题的正确答案为BCE。

本题考查的是沥青面层施工质量监理。沥青混合料按其结构组成通常分为：悬浮密实结构；骨架空隙结构；骨架密实结构。

2020版教材P26-28
有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;(2) 主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;

教材控制P121-122。
本题考查的是见证取样与平行检验。选项A，试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量、试验主管部门认证；选项B，负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书；选项C，项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的专业监理工程师在该质量监督机构备案；选项D，施工单位应按照规定制定检测试验计划；选项E，施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的专业监理工程师。

2020版教材P26-28
有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;(2) 主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;

考点:接受投标书阶段的工作。对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。开标时间应该满足《招标投标法》规定的时间，应该后延。

1.事件1中总监理工程师的行为有下列不妥之处：
（1）总监理工程师直接致函设计单位不妥。正确做法：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出更改要求。
（2）总监理工程师在取得设计变更前签发变更指令不妥。
正确做法：取得设计变更文件后，总监理工程师应结合实际情况对变更费用和工期进行评估，并就评估情况和建设单位、施工单位协调后签发变更指令。
（3）总监理工程师进行设计变更不妥。
正确做法：总监理工程师应组织专业监理工程师对变更要求进行审查、通过后报建设单位转交设计单位，当变更涉及安全、环保等内容时，应经有关部门审定。
2.（1）甲施工单位组织工程竣工预验收不妥。工程竣工预验收应由项目监理机构组织。
（2）项目监理机构组织工程竣工验收不妥。工程竣工验收应由建设单位组织。
（3）项目监理机构在工程竣工验收后向建设单位提交工程质量评估报告不妥。项目监理机构应在工程竣工验收前向建设单位提交工程质量评估报告。

2020版教材P27
本题考查的是间歇时间和提前插入时间。所谓间歇时间，是指相邻两个施工过程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间，包括工艺间歇时间（Gj，j+1）和组织间歇时间（Zj+1）。对于有间歇时间的固定节拍流水施工，其流水施工工期会延长。所谓提前插入时间，是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以缩短流水施工工期。

本题考查的是抽样检验方法。第一类风险，弃真错误。将合格批判为不合格批。

投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围，一般情况下承包人不参与此项试车。如果发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人在试车时予以配合，应征得承包人同意，另行签订补充协议。试车组织和试车工作由发包人负责。

本题考查的是路面工程概述。通常在较热的气候区、较繁重的交通情况下，细粒式或砂粒式的混合料则应采用黏度较高的沥青；反之,采用黏度较低的沥青。在其他配料条件相同的情况下，较黏稠的沥青配置的混合料具有较高的力学强度和稳定性，但如果黏度过高，则沥青混合料的低温变形能力较差，沥青路面容易产生裂缝。选项DE错误，通常面层的上层采用较稠的沥青，面层下层或黏结层采用较稀的沥青。

A属于水利工程概算中的建设征地移民补偿；C、D也属于独立费用，但是和建设管理费并列的费用。

BEP（产量）=年固定总成本/（单位产品销售价格-单位产品可变成本-单位产品销售税金及附加-单位产品增值税）；50000=年固定总成本/(500-300)；年固定总成本=10000000元；BEP(%)=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税）*100%=10000000/(100000*500-100000*340)*100%=62.5%。

二、见证取样与平行检验
㈠见证取样
见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
⒈见证取样的工作程序
⑴工程项目施工前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师要进行实地考察。
⑵项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的专业监理工程师在该质量监督机构备案。
⒉实施见证取样的要求
⑴试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。
⑵负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书。
⑶施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任。

2020版教材P102-106
专业监理工程师应履行下列职责：
(1)参与编制监理规划，负责编制监理实施细则;
(2) 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告;
(3) 参与审核分包单位资格;
(4) 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;
(5) 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;
(6) 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程;
(7) 处置发现的质量问题和安全事故隐患;
(8) 进行工程计量;
(9) 参与工程变更的审查和处理;
(10) 组织编写监理日志，参与编写监理月报;
(11)收集、汇总、参与整理监理文件资料;
(12) 参与工程竣工预验收和竣工验收。

考点:工程建设程序。政府投资工程一般都要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证，特别重大的工程还应实行专家评议制度。

本题考查的是向生产厂家订购设备质量控制。初选的内容（七项）：（1）供货厂商的资质。（2）设备供货能力。（3）近几年供应、生产、制造类似设备的情况；正在生产的设备情况、生产制造设备情况、产品质量状况。（4）过去几年的资金平衡表和资产负债表。（5）要另行分包采购的原材料、配套零部件及元器件的情况。（6）各种检验检测手段及试验室资质。（7）企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。

2020版教材P102
本题考查的是列表比较法。选项D正确的说法是，如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（三）合同附件格式
　　标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括 ①合同协议书、②履约担保和③预付款担保三个文件。
1.合同协议书
　　除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括：
①发包人和承包人的名称
②施工的工程或标段
③签约合同价
④合同工期
⑤质量标准
⑥项目经理人选

2020版教材P103
（五）对承包人施工设备的控制承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。

考点:接受投标书阶段的工作。投标保证金可以采用现金、支票和保函等形式。

2020版教材P162
NEC 系列合同条件主要包括:
(1)工程施工合同， 用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。
(2) 工程施工分包合同，用于总承包商与分包商之间的合同。
(3) 专业服务合同，用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
(4) 裁决人合同，用于业主和承包商共同与裁决人订立的合同，也可用于分包和专业服务合同。

本题考查的是建设工程监理合同订立。合同文件解释顺序：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

2020版教材P7-10
在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
(1) 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3) 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
(4) 电气管线、给水排水管道、设备安装为2年；
(5) 装修工程为2年。

本题考核的是质量管理原则。质量管理原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。

如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响，此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法。

抽样检验风险。
(1)第一类风险：弃真错误。即：合格批被判定为不合格批。
(2)第二类风险：存伪错误。即：不合格批被判定为合格批。
参见教材 P61。

考核按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。按造价形成划分的建筑安装工程费，其他项目费包括暂列金额、计日工、总承包服务费。参见教材P18。

本题考查的是路基工程概述。通过试验路段工作，以确定土方工程压实机械的使用最佳配合、压实系数、压实遍数、行走速度、松铺厚度及压实含水率等参数。

标准资格预审文件的组成、申请人须知的主要内容

2020版教材P51-52
工程招标资格预审公告适用于公开招标，具有代替招标公告的功能。

2020版教材P126-127
本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担 。

考点:质量管理体系的实施。所谓全面贯彻就是讲究系统性、整体性，全面贯彻8项管理原则，全面使用适宜的管理科技和管理技巧，要素全部按照PDCA循环展开，不可偏废，取得整体成效。

2020版教材P52-53
基本要求是各条目最核心的概念和最基本的主题，共23 条。

非保险转移又称为合同转移。建设工程风险最常见的非保险转移情况有：①业主将合同责任和风险转移给对方当事人；②承包商进行合同转让或工程分包；③第三方担保等。B、C项属于保险转移的内容。

知识点:设计合同的合同附件格式。注意施工合同的合同附件格式有三项，包括预付款担保格式，但设计合同只有两项。2020版教材P76。

（5）工程结算总造价为：660万元+660万元×0.6×10％=699.6万元；甲方应付工程结算款：699.6-484-（699.6×3％）-132=62.612万元

考点:建设工程风险管理。流程图法是按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图，针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在的风险威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响。

2020教材P22-26
本题考查的是流水施工方式。垂直图的横坐标表示流水施工的持续时间；纵坐标表示流水施工所处的空间位置，即施工段的编号。n条斜向线段表示n个施工过程或专业工作队的施工进度。横道图的横坐标表示流水施工的持续时间；垂直图编制实际工程进度计划不如横道图方便。