2021监理工程师历年真题6卷 第1卷
关于建设工程网络计划技术特征的说法，正确的有( )。
A.计划评审技术(PERD)、图示评审技术(GERT)、风险评审技术(VERT)、关键线路法(CPM)均属于非确定型网络计划
B.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
C.通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作
D.通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间
E.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是网络计划的特点。与横道计划相比，网络计划具有以下主要特点：
1)网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；
2)通过网络计划时间参数的计算；可以找出关键线路和关键工作；
3)通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项I作的机动时间；
4)网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。A项中决策关键线路法(DN) 才属于非确定型网络计划。
（ ）负责投保现场监理人员的意外伤害保险。
A.业主
B.监理人
C.施工方
D.设计方
答案：B
解析：
考点:建设工程监理合同履行。监理人应自行投保现场监理人员的意外伤害保险。
审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（ ）的原则。
A.开槽支撑
B.验槽合格
C.先撑后挖
D.分层开挖
E.严禁超挖
答案：A,C,D,E
解析：
考点: “施工方案审查”。审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。在质量安全方面的要点是；①基坑边坡土不应超过设计荷载以防边坡塌方，②挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施；③开挖到设计标高后，应对坑底进行保护，验槽合格后，尽快施工垫层；④严禁超挖，⑤开挖过程中，应对支护结构、周围环境进行观察、监测，发现异常及时处理等。因此，本题的正确答案为ACDE．
关于保证方式的表述中，符合《担保法》规定的是（ ）。
A.在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任
B.连带责任保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证
C.连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任
D.保证的方式有一般保证和连带责任保证
答案：D
解析：
2020版教材P13-16
本题考核的是保证方式。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定。债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。
（2017年）在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是（ ）
A.工程项目进度平衡表
B.工程项目总进度计划
C.工程项目年度计划
D.工程项目前期工作计划
答案：B
解析：
本题考核的是工程项目总进度计划。工程项目总进度计划根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排 单位工程的开工日期和竣工日期。
承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（ ）可代为办理，所需费用由（ ）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人
答案：B
解析：
考点:“保险责任”。如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险．第三者责任保险或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。因此，本题的正确答案为B。
承包单位自身管理水平对施工项目进度的影响主要表现在（ ）等。
A.施工材料不能按期运抵施工现场
B.不合理的施工方案
C.设计内容不完善
D.施工图纸供应不及时
答案：B
解析：
承包单位自身管理水平的影响。施工现场的情况千变万化，如果承包单位的施工方案不当，计划不周，管理不善，解决问题不及时等，都会影响建设工程的施工进度。
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
答案：A,C,D,E
解析：
知识点:代理关系。选项B属于法定代理终止的原因，不属于委托代理关系终止的原因。2020版教材P11。
下列各项原则中，不属于项目监理机构组织设计原则的是(）。
A、分工与协作统一
B、稳定性与适应性统一
C、权责一致
D、动态相关性
答案：D
解析：
本题考查的是组织设计。组织设计原则：集权与分权统一的原则；专业分工与协作统一的原则；管理跨度与管理层次统一的原则；权责一致的原则；才职相称的原则；经济效率原则；弹性原则。（本知识点新教材已经删除）
2021监理工程师历年真题6卷 第2卷
建设工程实施过程中采用BIM技术的目标有（ ）。
A.实现建设工程可视化展示
B.提升建设工程项目管理质量
C.加强建设工程全生产管理
D.控制建设工程造价
E.缩短建设工程施工周期
某工程双代号网络计划如图3-48所示，其关键线路有()条。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路有两条，C→D→H→J和C→E→I→J。
承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（ ）。
A.1个月
B.6个月
C.1年
D.2年
答案：B
解析：
知识点:承包人工程价款优先受偿权。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。2020版教材P114。
安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。
A.人的不安全行为
B.物的不安全状态
C.管理缺陷
D.领导失误
答案：B
解析：
本题考查的是公路工程施工安全事故管理。通过关于安全事故的致因理论的介绍，基本可以得出一个一致的结论，人的不安全行为与物的不安全状态是产生事故的直接原因。
对于施工单位提出的工程变更，（ ）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
A、建设单位负责人
B、施工单位技术负责人
C、专业监理工程师
D、总监理工程师
答案：D
解析：
本题考查的是工程变更的控制。总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
下图双代号网络图中属于B工作的紧后工作的是（ ）。
A.工作A
B.工作C
C.工作G
D.工作D
答案：B
解析：
本题考查的是网络计划技术基础知识。紧排在本工作之后的工作，称为该工作的紧后工作。
下列选项中，属于采购、加工计划编制依据的有()。
A.需求计划
B.市场供应信息
C.概算定额
D.供应方式和场地条件
E.加工能力及分布
答案：A,B,E
解析：
考点:物资供应进度控制的工作内容。采购、加工计划是指向市场采购或专门加工订货的计划。采购、加工计划的编制依据是需求计划、市场供应信息、加工能力及分布。
按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()
A、允许设计人没收定金
B、将设计费的50%支付给设计人
C、将全部设计费支付给设计人
D、按实际完成的工作量支付设计费
答案：C
解析：
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
工程监理单位接受建设单位委托提供工程勘察设计阶段其他相关服务时，工程监理单位可协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审，对工程设计成果进行评审时最后需要做的是（ ）。
A.根据设计成果特点，确定相应的专家人选
B.事先建立评审制度和程序，并编制设计成果评审计划，列出预评审的设计成果清单
C.邀请专家参与评审，并提供专家所需评审的设计成果资料.建设单位的需求及相关部门的规定等
D.整理.分析专家评审意见，提出相关建议或解决方案，形成会议纪要或报告，作为设计优化或下一阶段设计的依据，并报建设单位或相关部门
答案：D
解析：
考核勘察设计阶段服务内容。工程监理单位应协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审。工程设计成果评审程序如下：（1）事先建立评审制度和程序，并编制设计成果评审计划，列出预评审的设计成果清单；（2）根据设计成果特点，确定相应的专家人选；（3）邀请专家参与评审，并提供专家所需评审的设计成果资料、建设单位的需求及相关部门的规定等；（4）组织相关专家对设计成果评审会议，收集各专家的评审意见；（5）整理、分析专家评审意见，提出相关建议或解决方案，形成会议纪要或报告，作为设计优化或下一阶段设计的依据，并报建设单位或相关部门。参见教材P184。
2021监理工程师历年真题6卷 第3卷
关于总时差和自由时差，下列叙述正确的有（ ）。
A.对于同一工作而言，自由时差不会超过总时差
B.工作的总时差等于本工作的紧后工作自由时差之和的最小值
C.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间
D.工作的自由时差是指在不影响总工期的前提下，本工程可以利用的机动时间
E.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
答案：A,C,E
解析：
考点: “网络计划时间参数的概念”。工作的总时差是指在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。所以，选项C的叙述是正确的。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。所以，选项D的叙述是不正确的，选项E的叙述是正确的。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。所以，选项A的叙述是正确的。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。但是，自由时差为零时，其总时差不一定为零。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。所以，选项B的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为ACE。
收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。
A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验
B.承包人将记录送交监理人后可继续施工
C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D.监理人应签字确认
E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担
答案：A,B,D
解析：
考核施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。参见教材P103。
双代号网络图中，工作是用（ ）表示的。
A.箭线及其两端节点编号
B.节点及其编号
C.箭线及其起始节点编号
D.箭线及其终点节点编号
某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600 元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-1 所示(时间单位：月)。
施工过程中发生下列事件：
事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E 的持续时间延长2 个月，吊装机械闲置30 台班。
事件2：工作G 开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1 个月，吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。
事件3：工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月，发生费用1.6 万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4：工作K 开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2 个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月，项目监理机构认为不妥。
问题：
事件2 发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。
答案：
解析：
（1）补偿费用为零（1分）；
（2）工程延期1个月（1分）；
（3）理由：①不可抗力原因，费用不补偿（1分）；工期可顺延（1分）；
②工作G为关键工作（1分），影响工期1个月（1分）。
下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违背基本建设程序的是（ ）。
A：未按有关施工规范施工
B：计算简图与实际受力情况不符
C：图纸技术交底不清
D：不经竣工验收就交付使用
答案：D
解析：
教材控制P164。
本题考查的是工程质量缺陷的成因。违背基本建设程序包括：未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。
施工图预算审查方法中，审查质量高、效果好但工作量大的是( )。
A.标准预算审查法
B.重点审查法
C.逐项审查法
D.对比审查法
答案：C
解析：
2020教材P125-128
逐项审查法又称全面审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务
答案：D
解析：
本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。参见教材P77。
合同管理是监理机构控制（ ）的重要手段。
A.质量
B.造价
C.进度
D.安全
E.信息
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是合同管理。合同管理是在市场经济体制下组织建设工程实施的基本手段，也是项目监理机构控制建设工程质量、造价、进度三大目标的重要手段。
关于内部收益率指标的说法，错误的是( )。
A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况
B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率
C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率
D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的
答案：C
解析：
本题考核的是内部收益率指标的优点和不足。内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况；能够直接衡量项目未回收投资的收益率；黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com不需要事先确定一个基准收益率，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。但不足的是内部收益率计算需要大量的与投资项目有关的数据，计算比较麻烦；对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。
2021监理工程师历年真题6卷 第4卷
见证取样的实验报告中发生试样不合格情况，应在()小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。
A.12
B.24
C.36
D.72
答案：B
解析：
考点:见证取样。见证取样的试验报告发生试样不合格情况，应在24小时内上报质监站，并建立不合格项目台账。
在建设工程设计阶段，关于设计人的违约责任说法正确的有（ ）。
A.对设计资料中出现的遗漏负责补充
B.由设计人员错误造成工程损失，设计人只需负责采取补救措施
C.合同生效后，设计人要求解除合同要返还定金
D.由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解决
E.设计人的赔偿责任应按工程实际损失的百分比计算
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是设计合同履行管理。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（ ）
A.地下埋藏文物的处理
B.设计合同的计价方式
C.设计各专业之间的协调配合程度
D.施工承发包模式的选择
答案：C
解析：
影响设计进度的因素主要有：①建设意图及要求改变的影响；②设计审批时间的影响；③设计各专业之间协调配合的影响；④工程变更的影响；⑤材料代用、设备选用失误的影响。
在下图某混凝土工程双代号网络计划中，关键线路为（ ）。
A. ①→②→③→⑤→⑥
B.①→②→③→④→⑤→⑥
C.①→②→④→⑤→⑥
D.①→②→④→⑥
答案：C
解析：
本题考核的是双代号网络计划中关键线路的确定。从起点节点到终点节点的通路，通路上各项工作的持续时间总和最大的就是关键线路。本题中的关键线路为①→②→④→⑤→⑥。
下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是()。
A.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长
B.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
C.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
D.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零
答案：C
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。关键线路是指从起点节点到终点节点的线路上各项工作持续时间总和最大的通路。因而，关键工作两端的节点必为关键节点。
下列选项中，风险的分析与评价应采用()相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。
A.定性
B.定量
C.定时
D.定质
E.定期
答案：A,B
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险的分析与评价往往采用定性与定量相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。
根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（ ）。
A：就交付工程的使用功能向发包人交底
B：拆除临时工程，清理，平整复原场地
C：保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅
D：施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场
E：施工场地内残留垃圾已全部清除出场
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是竣工验收管理。承包人的清场义务，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。参见教材P102。
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，监理规划应在召开第一次工地会议前由（ ）报送建设单位。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.监理单位技术负责人
D.建设行政主管部门
答案：A
解析：
考核监理规划报审。依据《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前由总监理工程师报送建设单位。
施工单位年度产值估计为17000万，需要（ ）专职安全管理人员。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：C
解析：
本题考查的是施工准备阶段安全监理。按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备；2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。
2021监理工程师历年真题6卷 第5卷
下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工管理不到位的是( )。
A.超常低价中标
B.内力分析有误
C.图纸未经会审
D.盲目套用图纸
答案：C
解析：
本题考核的是导致工程质量缺陷的因素。常见的因素主要有十方面，其中，施工与管理不到位因素主要体现在：不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计。例如，将铰接做成刚接，将简支梁做成连续梁，导致结构破坏；挡土墙不按图设滤水层、排水孔，导致压力增大、墙体破坏或倾覆；不按有关的施工规范和操作规程施工，浇筑混凝土时振捣不良，造成薄弱部位；砖砌体砌筑上下通缝，灰浆不饱满等均能导致砖墙破坏。施工组织管理紊乱，不熟悉图纸，盲目施工；施工方案考虑不周，施工顺序颠倒；图纸未经会审，仓促施工；技术交底不清，违章作业；疏于检查、验收等。
下列关于业务流程图和数据流程图的说法中，错误的是（ ）。
A.业务流程图以图示形式表示业务处理过程
B.通过业务流程图可以发现业务流程的问题程或不完善之处
C.数据流程图的绘制应自下而上地层层细化
D.数据流程图是根据业务流程图，将数据流程以图示形式表示出来
答案：C
解析：
考核信息管理。选项C错误，数据流程图的绘制应自上而下地层层细化。
当委托人更换其代表时，应提前()天通知监理人。
A.7
B.14
C.20
D.30
答案：B
解析：
2020版教材P84-87
本题考查的是建设工程监理合同履行。
委托人更换委托人代表的，应提前14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。
根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），属于各方主体通用表的有（ ）。
A.工作联系单
B.工程变更单
C.索赔意向通知书
D.监理通知单
E.监理通知回复单
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。通用表包括：（1）工作联系单；（2）工程变更单；（3）索赔意向通知书。
堤防工程按（ ）划分单位工程。
A.招标标段
B.工程结构
C.加固内容
D.工程量
E.长度
答案：A,B
解析：
本题考查的是工程质量评定。堤防工程按招标标段或工程结构划分单位工程。
(2018年真题)某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为( ）万元。
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
答案：B
解析：
本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=580-600=-20（万元）。
下列选项中，属于公开招标缺点的是()。
A.招标时间短
B.招标费用较高
C.不需要发布招标公告
D.不需进行资格预审
答案：B
解析：
考点:建设工程监理招标方式和程序。公开招标的缺点是，准备招标、资格预审和评标的工作量大，因此，招标时间长、招标费用较高。
汇总形成建设工程项目投资，需计算出（ ）。
A.分部分项工程投资
B.单一工程投资
C.独立工程投资
D.单位工程投资
E.单项工程投资
答案：A,D,E
解析：
考点: “建设工程项目投资的特点”。凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为一个建设工程项目。在建设工程项目中凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程为单项工程，也可将它理解为具有独立存在意义的完整的工程项日。各单项工程又可分解为各个能独立施工的单位工程。考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为分部工程。然后还可按照不同的施工方法、构造及规格，把分部工程更细致地分解为分项工程。此外，需分别计算分部分项工程投资、单位工程投资、单项工程投资，最后才能汇总形成建设工程项目投资。可见建设工程项目投资的确定层次繁多。因此，本题的正确答案为ADE。
进口设备装运港交货价包括（ ）。
A.离岸价
B.到岸价
C.船边交货价
D.运费在内价
E.完税后交货价
答案：A,B,D
解析：
考点:“进口设备装运港交货价”。装运港交货类即卖方在出口同装运港完成交货任务。主要有装运港船上交货价(FOB)，习惯称为离岸价；运费在内价(CFR)，运费、保险费在内价(CIF)，习惯称为到岸价。因此，本题的正确答案为ABD。
2021监理工程师历年真题6卷 第6卷
实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式是( )。
A.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用
B.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用-流动资金占用的增加
C.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销-流动资金占用的增加
D.经营净现金流量=净利润+折旧+财务费用-流动资金占用的增加
答案：B
解析：
2020版教材P40-46
实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式如下：
经营净现金流量=经营净收益-流动资金占用的增加
经营净收益=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用
经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用-流动资金占用的增加
根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
答案：B,C,E
解析：
考核工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定数额，作为结算价款的基数。参见教材P104。
设计方案评价时，评价指标和方法的选取，应当围绕着（）展开。
A.技术可行性
B.经济可行性
C.社会环境影响
D.可持续发展
E.风险可控
答案：A,B,C
解析：
2020教材P98-100
不论是对设计方案"安全、适用、经济、美观"某一方面进行评价还是进行综合评价，评价指标和方法的选取均应围绕技术可行性、经济可行性、社会环境影响等展开。
下列选项中，指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件是()。
A.监理规划
B.监理大纲
C.监理实施细则
D.监理工作总结
答案：A
解析：
2020教材P107-109
监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件，其内容应具有很强的针对性、指导性和可操作性。
工程监理单位应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的（ ）。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
答案：B
解析：
考点:建设工程监理涵义及性质。应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的科学性。
某土方工程月计划完成工程量累计曲线（单位：万m3）如下图所示，该工程1～4月份每月实际工程量分别为18、22、27和15万m3，则通过比较获得的正确结论是（ ）。
A.第1月实际工程量比计划工程量拖后4万m3
B.第2月实际进度比计划进度超前
C.第3月实际工程量比计划工程量超额5万m3
D.第4月底实际工程量比计划工程量超额5万m3
答案：B
解析：
考核S曲线比较法。选项A第1月实际工程量比计划工程量超前4万m3；选项C第3月实际工程量比计划工程量拖后5万m3；选项D第4月底实际工程量比计划工程量拖后5万m3。
施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()
A、申请仲裁的意思表示
B、仲裁事项
C、选定的仲裁委员会名称
D、适用的仲裁规则
答案：C
解析：
仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它包括以下内容；①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。在以上3项内容中，选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议，同时，合同范围内的争议就是仲裁事项。
关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（ ）。
A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同
B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同
C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同
D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致
E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同
答案：A,E
解析：
考点:标准设计施工总承包合同。设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，与标准施工合同内容相同的条款在用词上也完全一致。设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构基本一致。
根据现行规定，在以下进口设备抵岸价格的构成要素中，仅以到岸价(CIF价)为计算基数的有（）。
A.外贸手续费
B.进口关税
C.增值税
D.消费税
E.银行财务费
答案：A,B
解析：
2020版教材P27-31
选项C错误，增值税的计算基数包括到岸价和进口关税、消费税；选项D错误，消费税的计算基数包括到岸价和关税；选项E错误，银行财务费的计算基数为离岸价。
