2022一级建造师预测试题9篇 第1篇
68. 建设工程项目建成后,在规定的使用年限和正常的使用条件下,应保证工程项目使用安全,建筑物、构筑物和设备系统性能稳定,这是项目质量的( )要求
A.经济性
B. 功能性
C.观感性
D. 可靠性
正确答案:D
68.D【解析】①功能性质量控制的目的,是保证建设 工程项目使用功能的符合性,其内容包括项目内 部的平面空间组织,生产工艺流程组织,如满足使 用功能的建筑面积分配、宽度、高度、净空、通风、 日照等的物理指标的符合性要求;②可靠性质量 控制主要是指建设工程项目建成后,在规定的使 用年限和正常的使用条件下,保证使用安全,建筑 物、构架物及其设备系统性能稳定、可靠;③观感 性质量控制,对于建筑工程项目,主要是指建筑物 的总体格调、外部形体及内部空间观感效果,整体 环境的适应性、协调性,在于强调设计过程的多方 案比较,通过优化设计不断提高建设工程项目的性 价比。在满足项目投资目标要求的条件下,做到物 有所值,防止浪费。
一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时,对方及时地采取了减损措施,支出的费用为1万元,但仍未能终止损害,工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定,违约方应承担的赔偿额为( )万元。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
答案:D
解析:
2004年建设工程法规真题第55题
根据《中华人民共和国合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
由法条可知,对方为采取措施所支出的合理费用1万元应有违约方承担,再加上违约导致的直接损失7万元,共8万元。
综上所述,本题正确答案是D。
对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力考核的要点包括( )。
A.建立健全安全生产责任制
B.保证安全生产费的有效使用
C.消除生产安全事故隐患
D.有效进行现场安全监督检查
E.及时制止现场违章操作
答案:B,C
解析:
本题考核的是安全生产管理能力的考核要点。对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力的考核要点包括保证安全生产费的有效使用、消除生产安全事故隐患。
可供分配利润首先应( )。
A、弥补以前年度亏损
B、提取任意盈余公积金
C、提取法定盈余公积垒
D、分配优先股股利
答案:A
解析:
2020版教材P124 / 2019版教材P119
按照《公司法》,公司税后利润的分配顺序为:(1)弥补公司以前年度亏损。(2)提取法定公积金。(3)经股东会或者股东大会决议提取任意公积金。(4)向投资者分配的利润或股利。(5)未分配利润。
发电机设备安装程序中,定、转子水压试验的紧后工序是( )。
A.定子就位
B.氢冷器安装
C.穿转子
D.整体气密性试验
答案:C
解析:
教材P117
发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装-端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
施工过程中发生的计日工没有相应单价的,应如何处理( )。
A.发承包双方按合理的成本加利润重新商定综合单价
B.计日工发生时承包人提出的综合单价
C.计日工发生当月市场人工工资单价
D.计日工发生当月造价管理部门发布的人工指导价
答案:A
解析:
本题考查的是计日工。任一计日工项目实施结束后,承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量,并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算,提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由发承包双方按合理的成本加利润商定计日工单价计算。
2022一级建造师预测试题9篇 第2篇
采用无纺土工织物作重力式码头后方倒滤层材料时,其抗拉强度不宜低于( ) kN/m。
A. 3 B.5
C. 6 D. 8
(2018年真题)下列检测,不属于机电工程测量的是( )。
A.钢结构的变形监测
B.钢结构的应变测量
C.设备基础沉降观测
D.设备安装定位测量
答案:B
解析:
机电工程测量包括对设备及钢结构的变形监测、沉降观测,设备安装划线、定位、找正测量,工 程竣工测量等,以保证将设计的各类设备的位置正确地测设到地面上,作为施工的依据。
关于施工成本控制程序的说法,正确的是( )。 2016
A、管理行为控制程序是成本全过程控制的重点
B、指标控制程序是对成本进行过程控制的基础
C、管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容
D、管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约
答案:D
解析:
本题考查的是施工成本控制的步骤。成本的过程控制中,有两类控制程序,一是管理行为控制程序,二是指标控制程序。管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础,指标控制程序则是成本进行过程控制的重点。两个程序既相对独立又相互联系,既相互补充又相互制约。选项C,是项目施工成本过程控制的内容,不是结果控制。
下列计量器具的使用管理要求中,正确的说法有()。
A.企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核
B.企业、事业单位必须重视对计量标准器具的日常管理,建立日常维护管理制度
C.检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书
D.封存的计量器具重新启用时,经检定后方可使用
E.经周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度为合格
答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P445~446 / 2019版教材P433
二、计量器具的使用管理要求
( 2 )企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。
( 3 )企业、事业单位必须重视对计量标准器具的日常管理,建立日常维护管理制度。
( 3 )所选用的计量检测设备,必须满足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在量程范围内。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书。
( 5 )计量检测设备应有明显的"合格"、"禁用"、"封存"等标志标明计量器具所处的状态。
合格:经周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。
对于招标文件中工程量清单标明的工程量,下列说法正确的是( )。
A、是招标人编制招标控制价和投标人投标报价的共同基础
B、可以作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量
C、是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量
D、发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应严格按合同约定的工程量确定
E、工程竣工结算时的工程量应按合同约定应予计量且实际完成的工程量确定
答案:A,C,E
解析:
2020版教材P234 / 2019版教材P228
招标文件中的工程量清单标明的工程量是招标人编制招标控制价和投标人投标报价的共同基础,它是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量。但该工程量不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量,发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,当然该工程量的计算也应严格遵照清单工程量计算规则,以实体工程量为准。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合( )标准。
A. 工程建设强制性
B. 监理单位制定性
C. 工程建设推荐性
D. 工程建设行业
答案:A
解析:
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
综上所述,本题正确答案为A。
2022一级建造师预测试题9篇 第3篇
明挖基础中属于无护壁基坑的开挖方式的是( )。
A.放坡开挖
B.土围堰
C.喷射混凝土
D.混凝土围圈
某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项,则法院可采取的强制执行措施是( )。
A.冻结
B.查封
C.拍卖
D.提存
答案:A
解析:
被执行人不履行法律文书确定的义务,并有可能隐匿、转移财产的,执行员可以立即采取强制执行措施。执行措施主要有:(1)查封、冻结、划拨被执行人的存款;(2)扣留、提取被执行人的收入;(3)查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产;(4)对被执行人及其住所或财产隐匿地进行搜查;(5)强制被执行人交付法律文书指定的财物或票证;(6)强制枝执行人迁出房屋或退出土地;(7)强制被执行人履行法律文书指定的行为;(8)办理财产权证照转移手续;(9)强制被执行人支付迟延履行期间的债务利息及迟延履行金;(10)债权人可以随时请求人民法院执行;(11)被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况;(12)被执行人不履行法律文书确定的义务的,人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境,在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。
移动通信是有线通信网的延伸,它由无线和有线两部分组成。无线部分提供(),利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据。
A.交换
B.用户管理
C.用户终端的接入
D.漫游
答案:C
解析:
2020版教材页码P32-36
移动通信是指通信双方或至少一方在移动中进行信息交换的通信方式。移动通信是有线通信网的延伸,它由无线和有线两部分组成,无线部分提供用户终端的接入,利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据;有线部分完成网络功能,包括交换、用户管理、漫游、鉴权等。
关于冷却塔的要求,正确的有( )。
A.冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓
B.冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰
C.多台开式冷却塔的水面高度应一致
D.冷却塔进风侧距建筑物应大于1m
E.冷却塔的高度偏差值不应大于30mm
答案:B,C,D,E
解析:
教材P187
2.冷却塔安装要求(1)基础的位置、标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm。进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。(3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀;转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活,水量应符合设计或产品技术文件的要求。
下列属于巷道施工的基本工序的是()。
A.临时支护
B.钻眼爆破
C.永久支护
D.安全检查
E.混凝土搅拌与浇筑
答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材页码P122-125
目前巷道与硐室施工主要以钻眼爆破法为主。该方法的主要施工程序包括工作面钻眼爆破、安全检查、临时支护、装渣出渣以及巷道永久支护等工作。
【背景资料】
某水利水电工程项目的原施工进度网络计划(双代号)如下图所示。
该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,C、F、J三项工作均为土方工程;土方工程量分别为7000m3、10000m3、6000m3;共计23000m3;土方单价为15元/m3。合同中规定,土方工程量增加超出原估算工程量25%时,新的土方单价可从原来的15元/m3下降到13元/m3。合同约定,机械每台闲置1天为800元,每月以30天计;C、F、J实际工作量与计划工作量相同。施工中发生如下事件:事件一:施工中,由于施工单位施工设备调度原因,C、F、J工作需使用同一台挖土机先后施工。事件二:在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施工),项目法人提出增加一项新的土方工程N,该项工作要求在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,以保证G工作在E和N工作完成后开始施工。根据施工单位提出并经监理机构审核批复,该项N工作的土方工程量约为9000m3,施工时间需要3个月。事件三:经监理机构批准,新增加的土方工程N使用与C、F、J工作同一台挖土机施工。
【问题】
1.在不改变各工作历时的情况下,发生事件一后,施工单位如何调整计划,使设备闲置时间最少且满足计划工期要求?
2.按事件二新增加一项新的土方工程N后,土方工程的总费用应为多少?
3.土方工程N完成后,施工单位提出如下索赔:(1)增加土方工程施工费用13.5万元;(2)由于增加土方工程N后,使租用的挖土机增加了闲置时间,要求补偿挖土机的闲置费用2.4万元;(3)延长工期3个月。施工单位上述索赔是否合理?说明理由。
答案:
解析:
【答案要点】
1.在C、F、J三项工作共用一台挖土机时,将网络计划图调整为下图。
计算出总工期为18个月。因E、G工作的时间为3个月,与F工作时间相等,所以安排挖土机按C→F→J顺序施工可使机械不闲置。
2.增加土方工程N后;土方工程总费用计算如下:(1)增加N工作后;土方工程总量为:23000+9000=32000(m3)。(2)超出原估算土方工程量为:(32000-23000)/23000*100%=39.13%>25%。故土方单价应进行调整。(3)超出25%的土方量为:32000-23000*125%=3250(m3)。(4)土方工程的总费用为:23000*125%*15+3250*13=47.35(万元)。
3.逐项分析如下:(1)施工单位提出增加土方工程施工费用13.5万元不合理。因为原土方工程总费用为:23000*15=345000元=34.5(万元);增加土方工程N后,土方工程的总费用为47.35万元,故土方工程施工费用可增加12.85万元。(2)施工单位提出补偿挖土机的闲置费用2.4万元合理。增加了土方工作N后的网络计划见下图:
安排挖土机按C→F→N→J顺序施工,由于N工作完成后到J工作的开始中间还需施工G工作,所以造成机械闲置1个月。应给予承包方施工机械闲置补偿费:30*800=2.4(万元)。(3)工期延长3个月不合理。根据原计划(不增加N工作)计算的工期为18个月;增加N工作后的网络计划计算的工期为20个月。因此可知,增加N工作后,计算工期增加了2个月,因此,监理工程师应批准给予承包方延长工期2个月。
2022一级建造师预测试题9篇 第4篇
电梯安装单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况()直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。
A.电话告知
B.书面告知
C.邮件告知
D.微信告知
答案:B
解析:
2020版教材P219 / 2019版教材P206
二、电梯施工前应履行的手续。1.电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后方可施工。
下列合同实施偏差的调整措施中,属于组织措施的是()。
A.增加资金投入
B.变更技术方案
C.增加人员投入
D.变更合同条款
答案:C
解析:
2020教材P316 / 2019教材P312
组织措施 ,如增加人员投人, 调整人员安排 ,调整工作 流程和 工作计划等。
背景资料
某公司承建2个新建码头泊位,长380m,宽32m。项目开工日期为2015年7月1日,总工期为348d。码头排架间距为7m,每榀排架布置7根φ1000mmPHC基桩,包括3根直桩及2对斜桩;上部结构为现浇钢筋混凝土横梁、预制纵梁、预制面板和现浇面层。栈桥水域段长120m,宽15m,采用φ800mm PHC管桩和φ1000mm灌注桩;栈桥陆域段长80m,采用φ1000mm灌注桩;上部结构采用现浇钢筋混凝土帽梁、预制预应力空心板和现浇面层。
公司成立项目部实施该项目。项目部编制施工组织设计时依据了设计文件、招投标文件、公司贯标体系文件以及相关技术规范,规范有《港口工程桩基规范》JTJ 254—98、《港口工程预应力大直径管桩设计与施工规程》(JTJ 2482001)、《水运工程质量检验标准》(JTS 257--2008)、《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202—2011)等。在施工组织设计中,将工程划分为码头工程和栈桥工程2个单位工程。开工前,项目经理组织全体人员学习有关安全方面的标准、规范、法律、法规和文件,如《中华人民共和国安全生产法》(2002年)、《施工现场临时用电安全技术规范》J0J 46—88等,并向参加施工的工程船舶、水上作业人员、潜水员进行了水上或水下施工技术安全措施交底。
公司对项目部以上工作中存在的错误及时进行了纠正,保证了项目的正常实施。
施工中,因业主动迁拖延,沉桩施工出现中断,致使沉桩工期滞后了3个月,项目部因此向业主递交了工期延长的申请及索赔申请。
问题
1.根据背景资料,指出项目部工作的错误之处,并写出正确的说法。
2.沉桩施工控制应包含哪几方面?
3.施工单位申请工期延长是否合理?为什么?
4.写出工程索赔成立的条件。
答案:
解析:
1. (1)错误1:码头工程和栈桥工程;
正确1:根据《水运工程质量检验标准》JTS 257—2008,应该划分为1#泊位码头工程和2#泊位码头工程;
(2)错误2:2002年颁布的《中华人民共和国安全生产法》;
正确2:新安全生产法,2014年8月31日通过,2014年12月1日起施行;
(3)错误3:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88;
正确3:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005。
(4)错误4:《港口工程桩基规范》JTJ254—98,
正确4:《港口工程桩基规范》JTS 167—4—2012
(5)错误5:项目经理组织安全技术措施交底
正确5:项目技术负责人组织安全技术措施交底
【考点解析】考核对港航工程施工有关的现行法律、标准、规定的了解。
2.
偏位控制;承载力控制;桩的裂损控制。
3.
(1)合理
(2)业主原因造成工程延误
4.
(1)与合同对照,事件已造成了承包人实际的额外费用增加或工期损失
(2)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任,也不属于承包人应承担的风险责任
(3)承包人按照合同规定的时间和程序提交了索赔意向通知和索赔报告上述三个条件应同时具备索赔才能成立。
【考点解析】考核对索赔的理解和应用。
在预制构件的质量验收中,同一类型的预制构件不超过( )个为一批。
A.200
B.500
C.1000
D.800
答案:C
解析:
在装配式混凝土建筑的施工质量验收中,预制构件的质量验收中的检验数量为:同一类型的预制构件不超过1000个为一批,每批随机抽取1 个构件进行构件性能检验。
关于雨期开挖路堑的说法,正确的是()。
A.挖方边坡宜一次挖到设计标高
B.炮眼应尽量水平布置
C.边坡应按设计坡度自下而上层层刷坡
D.土质路堑挖至离设计标高20cm时应停止开挖
光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法,该方法在精确测量接头损耗的同时,还能测试( )指标。
A.光纤通道总衰减
B.光纤单位长度损耗
C.光纤长度
D.光纤偏振模色散
E.光缆对地绝缘
答案:B,C
解析:
在实际工程中,光纤连接损耗的现场监测普遍采用Otdr监测 法。该方法在精确测量接头损耗的同时,还能测试光纤单位长度的损 耗和光纤的长度,观测被接光纤是否出现损伤和断纤。
ADE的干扰项是光缆中继段测试所包括的内容。光缆中继段测试内 容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通逍总衰减、光纤 后向散射信号曲线、偏振模色散(PMD)和光缆对地绝缘。
2022一级建造师预测试题9篇 第5篇
下列施工机械起重机中,()能在比较狭窄的场地使用,制作简单,但灵活性较差、移动较困难,适用于安装比较集中的工程。
A.桅杆式起重机
B.塔式起重机
C.轮胎式起重机
D.汽车式起重机
答案:A
解析:
本题考核的是桅杆式起重机的特点。桅杆式起重机的特点是能在比较狭窄的场地使用,制作简单、装拆方便,起重量大,可达1000kN以上,可在其他起重机械不能安装的特殊工程或重大结构吊装时使用。但这类起重机的灵活性较差,移动较困难,起重半径小,且需要有较多的缆风绳,因而它适用于安装比较集中的工程。
在某工程双代号时标网络计划中,除以终点节点为完成节点的工作外,工作箭线的波形线表示( )。
A.工作的总时差
B.工作与其紧前工作之间的时间间隔
C.工作的持续时间
D.工作与其紧后工作之间的时间间隔
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第四十条规定施工单位应当建立健全安全生产技术分级交底制度,明确安全技术分级交底的()。
A.方法
B.确认手续
C.人员
D.内容
E.原则
普通气候环境中的普通混凝土应优先选用( )水泥。 2011年
A、矿渣
B、普通
C、火山灰
D、复合
下列各项中,属于施工企业成本核算基础工作的是( )。
A.加强费用开支的审核
B.严格遵守国家规定的成本开支范围
C.建立健全原始记录制度
D.划清各种费用界线
下列施工现场环境保护措施中,属于空气污染防治措施的有()。(2014)
A.制定专人定期清扫施工现场道路
B.工地茶炉采用电热水器
C.化学药品库内存放
D.使用封闭是容器处理高空废弃物
E.施工现场不得无故甩打模板
2022一级建造师预测试题9篇 第6篇
采用周转信贷协议向银行借款时,企业()。
A.在有效期和最高限额内,可在任何时候借款
B.必须按规定的周期和固定的金额借款
C.可以周转使用信贷资金,不必偿还本金
D.可以周转使用信贷资金,贷款额度不受限制
答案:A
解析:
本题考核的是周转信贷协定的相关内容。周转信贷协定是银行具有法律义务地承诺提供不超过某一最高限额的贷款协定。在协定的有效期内,只要企业的借款总额未超过最高限额,银行必须满足企业任何时候提出的借款要求。企业享用周转信贷协定,通常要就贷款限额的未使用部分付给银行一笔承诺费。
施工机械设备类型按动力装置形式可分为()。
A.电动式
B.内燃式
C.气动式
D.液压式
E.数字式
通常用( )的多少作为衡量资金时间价值的绝对尺度,用( )作为衡量资金时间价值的相对尺度.
A、利息利率
B、利率利息
C、利润利息
D、利息利润
答案:A
解析:
2020/2019版教材P2
考点:利息与利率的概念,对于资金时间价值的换算方法与采用复利计算利息的方法完全相同。因为利息就是资金时间价值的一种重要表现形式。而且通常用利息额的多少作为衡量资金时间价值的绝对尺度,用利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。
建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、取水、排水等工程设施,应当符合( )。
A.防洪标准
B.岸线规划
C.航运要求
D.渔业要求
E.其他技术要求
答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P373 / 2019版教材P372
《防洪法》第二十七条规定:“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施,应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求,不得危害堤防安全,影响河势稳定、妨碍行洪畅通;其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的,建设单位不得开工建设。
矿井的定向测量包括两种方法,它们是()。
A.一井导入和两井导入
B.几何定向和物理定向
C.平硐定向和斜井定向
D.立井导入和斜井导入
答案:B
解析:
2020版教材页码P3-6
矿井定向可分为两大类,一类是从几何原理出发的几何定向;另一类则是以物理特性为基础的物理定向。几何定向有通过平硐或斜井的几何定向、通过一个立井的几何定向(一井定向)或通过两个立井的几何定向(两井定向);物理定向是指采用精密磁性仪器或陀螺经纬仪等利用其物理特性的定向。
关于组织结构模式、组织分工和工作流程组织的说法,正确的有( )。(2015)
A.组织结构模式反映指令关系
B.工作流程组织反映工作间逻辑关系
C.组织分工是指工作任务分工
D.组织分工和工作流程组织都是动态组织关系
E.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
答案:A,B,E
解析:
用上一题的图理解更简单
选项C应改为组织分工是指工作任务分工和管理职能分工;选项D组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。而工作流程组织则反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系,是一种动态关系。
2022一级建造师预测试题9篇 第7篇
不适用于路堑的挡土墙类型是( )。
A.锚杆挡土墙
B.重力式挡土墙
C.加筋土挡土墙
D.凸折式挡土墙
答案:C
解析:
本题考查的是常用路基挡土墙工程施工技术。加筋土挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜使用。参见教材P35。
关于设备采购合同价款的支付,下列表述不正确的是( )。
A. 设备制造前,采购方支付设备价格的10%作为预付款
B. 供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点,采购方支付该批设备价的80%
C. 剩余的10%作为设备保证金,待保证期满,采购方签发最终验收证书后支付
D. 履约证书交付后,设备保证金全部返还
答案:D
解析:
本题主要考查物资采购合同。
D项:采购方留10%作为设备保证金,待保证期满,采购方签发最终验收证书后支付。所以D项错误,D项当选。
ABC项:设备采购合同通常采用固定总价合同,在合同交货期内价格不进行调整。应该明确合同价格所包括的设备名称、套数,以及是否包括附件、配件、工具和损耗品的费用,是否包括调试、保修服务的费用等。合同价内应该包括设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的其他费用。
合同价款的支付一般分三次:
(1)设备制造前,采购方支付设备价格的10%作为预付款;
(2)供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点,采购方支付该批设备价的80%;
(3)剩余的10%作为设备保证金,待保证期满,采购方签发最终验收证书后支付。
所以ABC项正确,ABC项不当选。
本题为选非题,综上所述,本题正确答案为D。
砌体结构的主要受力的特点是( )。
A.抗压强度远大于抗拉强度
B.抗拉强度远大于抗压强度
C.抗折强度远大于抗剪强度
D.抗剪强度远大于抗拉强度
答案:A
解析:
砌体结构的特点是其抗压强度远大于抗拉、抗剪强度,特别适合于以受压为主构件的应用。砌体结构的抗拉、抗弯和抗剪强度较低,抗震性能差,使它的应用受到限制。
关于环境保护设施竣工验收的说法,正确的是( )。2014
A.环境保护设施未经竣工验收,主体工程投入使用的,由环境保护行政主管部门责令停止使用
B.需要进行试生产的建设项目,环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当同时验收
D.建设项目投入试生产超过3个月,建设单位未申请环境保护设施竣工验收的,应当处10万元以下的罚款
答案:A
解析:
本题考查的是建设工程竣工环保验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的,由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用,可以处10万元以下的罚款。
(2012年真题)某台分馏塔共分为三段,采用由下至上逐段组对安装的方法,其第三段(上段)吊装、找正的紧前工序 是( )
A.第一、二段段间环焊缝组对焊接
B.第二段找正
C.第二、三段段间环焊缝组对焊接
D.紧固地脚螺栓
答案:A
解析:
本题考查的是塔器设备的安装技术。在基础由下至上逐段组对安装程序:基础验收、设置垫铁→ 塔器的最下段(带裙座段)吊装就位、找正→吊装第二段(由下至上排序)、找正→组焊段间环焊缝、无 损检测→逐段吊装直至吊装最上段(带顶封头段)、找正→组焊段间环焊缝、无损检测→整体找正、紧固 地脚螺栓、垫铁点固及二次灌浆
继电器的性能不包括( )。
A.自动调节
B.安全保护
C.限制电流
D.转换电路
答案:C
解析:
继电器具有根据电流、电压温度、压力等输入信号的变化进行自动调节、安全保护、转换电路等性能。
2022一级建造师预测试题9篇 第8篇
某工程是被列入城建档案馆(室)接收范围的工程,该工程的档案应当()向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
A.监理单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.各参与单位
答案:C
解析:
2020版教材P317 / 2019版教材P316
建设单位应当在竣工验收后3个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
综合通信大楼的接地方式,应按( )的原理设计。
A.单点接地 B.多点接地 C.重复接地 D.复合接地
某办公楼工程,建筑面积98000 ㎡,劲性钢混凝土框筒结构。地下3 层,地上46 层,建筑高度为203m。
基础深度15m,桩基为人工挖孔桩,桩长18m。首层大堂高度为12m,跨度为24m, 外墙为玻璃幕墙。吊装施工垂直运输采用内爬式起重机,单个构件吊装最大重量为12t 合同履行过程中,发生了下列事件:
事件1:施工总承包单位编制了附着式整体提升脚手架等分项工程安全专项施工方案,经专家论证,施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。
事件2:监理工程师对钢柱进行施工质量检查中,发现对接焊缝存在夹渣.形状缺陷等质量问题,向施工总承包单位提出了整改要求。
事件3.施工总承包单位在浇筑首层大堂顶板混凝土时,发生了模板支撑系统坍塌事故,造成5 人死亡,7人受伤。事故发生后,施工总承包单位现场有关人员于2h 后向本单位负责人进行了报告,施工总承包单位负责人接到报告后1h 后向当地政府行政主管部门进行了报告。
事件4.由于工期较紧,施工总承包单位于晚上11 点后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现:施工总承包单位未办理夜间施工许可证;检测夜间施工场界噪声值达到60dB。
【问题】
1.依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案还有哪几项?
2.事件2 中,焊缝夹渣的原因可能有哪些?其处理方法是什么?
3.事件3 中,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,此次事故属于哪个等级?纠正事件3 施工总承包单位报告事故的错误做法。报告事故时应报告哪些内容?
4.事件4 中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法,并说明施工现场避免或减少光污染的防护措施。
答案:
解析:
1.答:需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案还有深基坑工程、模板工程、起重吊装工程、建筑幕墙安装工程和人工挖孔桩工程。
2.答:事件2 中,焊缝夹渣的原因可能有焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等。其处理方法是铲除夹渣处的焊缝金属,然后焊补。
3.答:事件3 中,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,此次事故属于较大事故。纠正事件
3 施工总承包单位报告事故的错误做法:事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1h 内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
报告事故时应报告的内容有:
(1)事故发生单位概况。
(2) 事故发生的时间、地点以及事故现场情况。
(3) 事故的简要经过。
(4) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接
经济损失。
(5) 已经采取的措施。
(6) 其他应当报告的情况。
4.答:事件4 中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法:
(1)施工总承包单位在施工期间应遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》制订降噪措施。确需夜间施工的,应办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。
(2)钢结构构件进场和焊接作业的夜间施工场界噪声值控制在55dB 内。施工现场避免或减少光污染的防护措施:夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
决定分包范围的主要因素是施工项目的( )。
A.投资主体
B.专业性
C.项目规模
D.施工地点
E.经济性
根据《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,关于民用建筑装饰装修防火设计的表述,错误的是( )。
A.防火墙内应设置排气道
B.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵
C.电梯井内严禁敷设可燃气体管道
D.住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.5h
答案:A
解析:
本题考核的是民用建筑装饰装修防火设计的规定。防火墙内不应设置排气道。因此A选项错误。
某建设单位为方便施工现场运输,借用项目相邻单位道路通行,双方约定建设单位每月支付20000元费用,据此,建设单位享有的权利是( )。
A. 建设用地使用权
B. 地役权
C. 相邻权
D. 宅基地使用权
答案:B
解析:
2012年建设工程法规真题第3题
本题主要考查地役权。
地役权指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同。
B项:本题中建设单位与相邻单位约定借用其单位道路通行,并支付一定的费用,属于地役权。所以B正确。
A项:建设用地使用权是指因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。本题中某建设单位并非是建造建筑物或者构筑物,而只是为了通行的方便借用相邻单位,不属于建设用地使用权。所以A错误。
C项:相邻权指不动产的所有人或使用人在处理相邻关系时所享有的权利。具体来说,在相互毗邻的不动产的所有人或者使用人之间,任何一方为了合理行使其所有权或使用权,享有要求其他相邻方提供便利或是接受一定限制的权利。相邻权实质上是对所有权的限制和延伸。相邻权与地役权的主要区别是:(1)相邻权是法定的,地役权则需要当事人之间约定;(2)相邻权是无偿的,地役权则是有偿的。相邻权主要是对排水、用水、铺设管线等提供必要的便利。所以C错误。
D项:宅基地使用权是指宅基地使用人依法对集体所有的土地享有占有和使用的权利,有权依法利用该土地建造住宅及其附属设施。所以D错误。
综上所述,本题正确答案为B。
2022一级建造师预测试题9篇 第9篇
施工承包单位对工程质量问题的责任不能因( )而减轻责任。
A. 设计图纸错误
B. 勘察资料失实
C. 监理机构验收失误
D. 试桩检测有误
答案:C
解析:
本题主要考查施工承包单位对工程质量问题的责任。
施工承包单位对工程质量问题承担的责任如下:
(1)工程质量问题是因为勘察或设计的原因造成的,施工承包方无责;
(2)工程质量问题是因为建设单位违法强制要求不按有关质量标准执行造成的,建设单位要承担一定的责任,但施工承包方明知违反质量标准未能坚持拒绝施工的,仍然要承担罚款、处罚以及返工、返修等责任。
C项:施工承包单位应对工程质量负责,监理机构只起到监督管理的职能,即使监理机构验收失误,施工承包单位仍应保证工程质量,所以施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。所以C项正确。
ABD项:ABD项都是勘察设计的原因造成质量问题,施工承包单位可减轻或免除责任。所以ABD项错误。
综上所述,本题正确选项是C项。
标后预算总费用中,不属于现场管理费的是( )。
A:保险费
B:指挥车辆使用费
C:临时设施费
D:工资附加费
桩基施工时,打桩的顺序应()。
A.先深后浅
B.先浅后深
C.先大后小
D.先小后大
E.先长后短
答案:A,C,E
解析:
选择打桩顺序是否合理,直接影响打桩进度和施工质量。当桩基的设计标高不同时时,打桩顺序宜先深后浅;当桩的规格不同时,
打桩顺序宜先大后小,先长后短;当桩距大于或等于4倍桩径时,则与打桩顺序无关。故选ACE。
根据《注册建造师执业工程规模标准》(试行),某水库大坝工程级别为5级,其注册建造师执业工程规模为( )。
A、大型
B、中型
C、小型
D、小(1)型
答案:B
解析:
【知识点】一级建造师水利水电工程注册执业工程规模标准。工程级别为5级,其注册建造师执业工程规模为中型。
建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部,其中的项目管理层应( )。
A.体现效益中心的管理职能
B.确定施工成本管理目标
C.对生产成本进行管理
D.达到责任成本目标
根据《建设工程施工合同(示范文本)(GT—2013—0201)》施工合同签订后,承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括( )。
A.劳动合同
B.缴纳社保
C.身份证
D.职称证书
E.注册执业证书