一级建造师模拟试题7节

静态破碎法：将膨胀剂放入炮孔内，利用产生的膨胀力，缓慢地作用于孔壁，经过数小时至24小时达到300～500MPa的压力，使介质裂开。该法适用于在设备附近、高压线下以及开挖与浇筑过渡段等特定条件下的开挖。优点是安全可靠，没有爆破产生的公害。缺点是破碎效率低，开裂时间长。

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。

【知识点】民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”

2006年建设工程经济真题第61题

本题考查的是经营成本的概念。

经营成本作为技术方案现金流量表中运营期现金流出的主体部分，是从技术方案本身考察的，在一定期间内由于生产和销售产品及提供服务而实际发生的现金支出。若以总成本费用为基础计算经营成本，其计算公式为：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出。

综上所述，本题应选ADE。

起重机械报检时，必须提供保养合同、有效的作业人员证件。特种设备换证，特种设备检验合格后，携带使用证、检验合格标志、检验报告、保养合同、保养单位的保养资质到有关主管部门办理年审换证手续。

以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用根出让台同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让台同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
4

1.答 ： B 为：清刷管孔 ； E 为：光缆配盘 ； F 为：敷设光缆 ；
2.答：未被批准的原计划工期为：5+9+21+24+4+2=65 天
分析：



3.答：优化后的双代号网络图为：



4.答：优化后的关键工作：A、B1、C1、F1、F2、F3、G、H
优化后的工期：5+3+7+8+8+8+4+2=45 天
5.答：事件一：E 延迟 9 天，大于其总时差 8 天，所以对工期影响 1 天；
事件二：仓库问题影响发货 2 天，会使 F1 的最早进场时间延迟 2 天，F1 在关键路径上，所以影响工期 2天。
6.答：项目监理常用的方法：旁站、巡视和平行检验。

由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它是逐步形成的。P116

建设单位应组织制定本建设项目的安全事故综合应急救援预案，综合应急救援预案应包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

分析
(1)工程成本分析方法主要有比较法、因素分析法、差额分析法和比率法。差额析法是利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。
(2)该工程项目
预算成本差异：96 - 88 = +8万元；
成本降低率差异：3% - 2% = 1%;
成本降低额差异：2.88 - 1. 76 =+1. 12万元。
(3)预算成本的增加对成本降低额的影响程度：（96- 88)X2%=0.16万元；
成本降低率提高对成本降低额的影响程度：（3% - 2%)X96 = 0. 96万元；
以上两项合计：0. 16+0. 96 = 1. 12万元。
其中，成本降低率提高是实际成本降低额比目标成本降低额增加的主要原因，所以应进一步寻找成本降低率提高的原因。

合同变更，是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商， 对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。

伴热管及夹套管安装应符合下列规定：　　1）伴热管与主管平行安装，并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时，伴热管之间的相对位置应固定。　　2）不得将伴热管直接点焊在主管上；对不允许与主管直接接触的伴热管，在伴热管与主管间应设置隔离垫；伴热管经过主管法兰、阀门时，应设置可拆卸的连接管。　

2020/2019教材P185
通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。

工程概况:（1）工程名称、工程位置、工程规模、范围和工程量。
（2）工程技术规格和质量要求，包括疏浚、吹填区位置、设计尺度、吹填标高、预留沉降量和施工允许偏差，以及平面控制的坐标系统和高程基准。
（3）疏浚土的处理区的位置、面积、水深、容泥量;取土区的位置、水深、土质、取土面积、深度和土源储量。
（4）合同的主要规定:包括工期要求、双方责任和义务、工程变更、工程验收方法和标准、合同总价及单价、费用支付方法、违约罚款、奖惩制度等。
（5）施工条件:包括现场自然条件（水文、气象、工程地质概况等）和施工组织条件（交通、补给、修船、燃料备配件供应等）。

钢绞线：按极限强度主要有1570MPa和1860MPa两种。

2009年建设工程经济真题第52题

本题主要考查了工程成本的核算。

A项：合同成本不包括应当计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用，因订立合同而发生的有关费用，应当直接计入当期损益。因此，A项不应计入工程成本，当选。

BCD项：工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同相关的直接费用和间接费用。BC项属于直接费用、D项属于间接费用，均应计入工程成本，不当选。

本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A项。

1．主要依据是井壁半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50mm。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。??2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有采取专门措施。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。
?3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。
?4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇筑混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不致进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。

《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

本题中，甲乙公司对于管辖的约定符合法律的规定，因此由甲市A区人民法院管辖。

综上所述，本题正确答案为A。@##

项目的盈利能力越强，财务净现值越大。偿债备付率是偿债能力分析指标。盈亏平衡分析是不确定性分析。项目的盈利能力越强，则动态投资回收期越短。

采用伞钻打眼时，为将伞钻置于井筒中心固定，吊盘上应留有宽100mm提升伞钻钢丝绳的移位孔。故C正确。

2020版教材P81 / 2019版教材P70
3.检查所有分接的电压比。（1）电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。（2）其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%。（3）其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值（％）的1/10以内，且允许偏差应为±1%。

2020教材P303 / 2019教材P305
二、按造价形成划分建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。

本题考查的是建设工程安全事故的处理。选项A，正确的说法应为“各个行业的建设施工中出现了安全事故，都应当向建设行政主管部门报告”；选项C，正确的说法应为“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”；选项D，正确的说法应为“情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”。

项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
.

直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。选项C属于施工机具使用费。其他几个属于企业管理费。
@##

2020 / 2019版教材P51
选项D，代收款项应区别征收：凡使用代收单位（受托方）票据收取款项，应视为代收单位价外费用，购买者支付的价费款，应并入计税价格中一并征税；凡使用委托方票据收取，受托方只履行代收义务收取手续费的款项，不并入计税价格中征收车辆购置税。

2020教材P256 / 2019教材P253
资格预审文件应由业主自行或委托咨询公司进行编制。

2012年建设工程经济真题第9题

本题主要考查投资方案现金流量表的计算基础。

D项：投资现金流量表是以技术方案的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。因此，D项符合题意。

A项：资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以技术方案资本金作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据。故A项不符合题意。

B项：投资各方现金流量表是分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算基础，用以计算技术方案投资各方财务内部收益率。故B项不符合题意。

C项：财务计划现金流量表反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用以计算累计盈余资金，分析技术方案的财务生存能力。故C项不符合题意。

综上所述，本题正确答案为D项

本题考查的是燃气管道吹扫及强度试验。选项A，在试压前进行气体吹扫；选项B，吹扫管道长度不宜超过500m。教材P241。

板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。

本题考查的是公路项目施工索赔管理。不利于承包商原则是指在交叉时段内，只要出现了承包商的责任或风险，不管其出现次序，亦不论干扰事件的性质，该时段的责任全部由承包商承担。所以当不可补偿延误与可补偿延误同时存在时，承包人可获得工期延长，但不能要求经济补偿。

检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm)。

2020版教材P167 / 2019版教材P169
稽查抽查的以下几个方面实施情況：（1）对前期工作与设计的稽察，（2）对计划下达与执行的稽察，（3）对建设管理的稽察（4）对资金使用与管理的稽察（5）对工程质量与安全的稽察。

(1)1)正确。 2)错。不是总进度计划，应改为“施工进度计划”。
3)错。不能只是机械设备配置，应改为“生产要素配置”。
(2)遗漏了如下重要内容：
1)安排施工进度计划，计算各施工分段所需工期并安排各分段开工、完工日期。
2)编制劳动力、施工机械、机具和材料的供应计划。
3)编制施工组织设计说明书。

本题主要考查项目管理职能分工表的内容。

施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的管理职能分工。管理职能包括提出问题、筹划、决策、执行和检查等工作环节。

综上所述，本题正确答案是ABC项。

一般都是根据设备的重量、规格尺寸、结构特点及现场环境要求等条件来选择平衡梁的形式。

1．斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。
2．防跑车装置的设置不合理。
理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。

3．斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：
(1)一级排水站：工作面排水。
(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有10％的富余量。
(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多，二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。
确定水泵流量：根据《煤矿安全规程》规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70％。工作和备用水泵的总能力，应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。
检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25％。
水泵流量：V=24÷20×25=30m3／h。故井下水泵流量为V≥30m3／h。

4．本案例中发生的安全事故属于一般事故。
划分依据是根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
本案例中造成直接经济损失450万元，2人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。

5．施工单位的负责人做法不合理。
理由：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2020版教材P138 / 2019版教材P131
因此，通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、I商业本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。

本题考核的是项目管理任务分工表的编制。为了编制项目管理任务分工表，首先应对项目实施的各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解，在项目管理任务分解的基础上明确项目经理和费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等主管工作部门或主管人员的工作任务。