2021一级建造师经典例题7卷

2010年建设工程经济真题第69题

本题主要考查了会计要素的组成。

会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。

反映企业在某一特定日期财务状况的会计要素包括：资产、负债和所有者权益。

反映企业在一定会计期间经营成果的会计要素包括：收入、费用和利润。

综上所述，本题正确答案为BCE项。

在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施的各阶段的费用(投资或成本)控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。

2020版教材P87 / 2019版教材P89

对于堆石的级配、孔隙率大小，应分层分段取样，检查是否符合规范要求。

对防水材料的基本要求是其应有较高的抗渗性和耐水性。为满足工程或施工要求，防水材料还应有一定的强度、粘结力、柔性与延性，以及抗冻耐高温、耐腐蚀性和耐久性等特性。

【知识点】质量检查评定。【知识点】质量检验评定。建设单位根据对工程质量的检查及平时掌握的情况，对工程监理单位所做的工程质量评分及等级进行审定。

基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。

(1)支线机场。 (2)实际跑道长度大于2200m。该机场飞行区指标Ⅰ为4，指标Ⅱ为C，旅客航站区指标为2。
(3)Ⅰ类精密进近跑道。
(4)跑道入口灯和跑道入口翼排灯、跑道末端灯、跑道边灯、跑道中线灯、停止道灯、跑道人口识别灯、PAPl灯等。
(1)见《民航机场工程管理与实务》1D411012。
(2)受海拔高度和气温的影响，基准飞行场地长度应小于实际跑道长度，见《民航机场工程管理与实务》1D411022、1D411031。
(3)见《民航机场工程管理与实务》1D413011。
(4)见《民航机场工程管理与实务》1D415032。

2020版教材P191 / 2019版教材P185
施工定额是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额所组成。

2020/2019版教材P36
生产能力利用率表示的盈亏平衡点为12%，年计划产量为6万件，即生产能力为60000*12%=7200件时，盈亏平衡，根据公式1Z101032-6



7200＝360000/（100-100*10%-变动成本），解得变动成本为40元

2020 / 2019版教材P61
需要注意的是，上述各项法定条件必须同时具备，缺一不可。发证机关应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
@##

2020版教材页码P336-339
在营业线上增建桥梁，采用扣轨架设便桥及加固线路时，应对其线路进行封锁要点，限速运行。

2020版教材P214 / 2019版教材P217
在工程建设中，材料和设备无论是项目法人（建设单位）还是施工单位采购，根据《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号），建筑材料和工程设备的质量由采购单位承担相应责任。因此由发包人负责采购的工程设备，其所需费用由发包人承担。

非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

本题考核的是专项应急预案的含义，专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故)、危险源和应急保障面制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

本题考核的是压型钢板与其他相关联的工序流程。压型钢板与其他相关联的工序流程：钢结构隐蔽验收→搭设支顶架→压型钢板安装焊接→堵头板和封边板安装→压型板锁口→栓钉焊→清扫、施工批交验→设备管道、电器线路施工、钢筋绑扎→混凝土浇筑。

2020版教材页码P14-17
物联网通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。

2020版教材页码P40-42
土钉墙灌浆宜采用压力灌浆，灌浆压力一般为0.2MPa。

2020教材P361 / 2019教材P362
（一）裂缝分类大体积混凝土出现的裂缝按深度的不同,分为表面裂缝、深层裂缝及贯穿裂缝三种。

本题考查的是财务报表列报的基本要求。《企业会计准则（2006）》对编制财务报表列报的基本要求主要包括以下六个方面：1、企业应当以持续经营为基础。2、财务报表项目的列报应当在各个会计期间保持一致，不得随意变更。3、重要项目单独列报。4、报表列示项目不应相互抵消。5、当期报表列报项目与上期报表列报项目应当具有可比性。6、其他相关要求。选项E应改为在企业至少应当按年编制财务报表。

2020版教材P183 / 2019版教材P172
2.槽盒内敷线要求（1）同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。（2）同一路径无抗干扰要求的线路，可敷设于同一槽盒内；槽盒内的绝缘导线总截面（包括外护套不应超过槽盒内截面的40%，且载流导体不宜超过30根。

本题考查的是路面沥青稳定基层（底基层）施工。热拌沥青碎石配合比设计采用马歇尔试验设计方法。

单位工程设计概算构成的审查：工程量审查、采用的定额或指标的审查、材料预算价格的审查、各项费用的审查。

国家标准规定，带肋钢筋牌号后加E（例如：HRB400E.HRBF400E）的钢筋。该类钢筋应满足以下的要求：
（1）钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比（强屈比）不小于1.25；
（2）钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度标准值之比（超屈比）不大于1.30；
（3）钢筋的最大力总伸长率不小于9%。

本案例主要提供制定网络计划图的实例。通过塔吊使用的限制，变化工序间的结构关系，熟悉网络计划的制订方法，了解一些相关概念的用途。
1．经计算计划工期为100d，关键线路为A、D、G、J、K。如图2所示。

其中E工序的最早开工时间ESE=25，最迟开工时间LSE=55，总时差TFE=30；
G工序的ESG=40，LSG：40，TFG=0。
采取先E后G的塔吊工作顺序，塔吊正常进场时间应为第26日晨，但E工作完成后等待G工作开始塔吊闲置5d，因此塔吊自第31个工作日进人现场工作后恰好与G工作开始日期衔接。塔吊进入现场的合理时间为第30日晚或第31日晨。
2．先G后E使用塔吊的工作关系图如图3所示。

3．B工作延误lod时，经计算总工期为105d，NN2,期相比延误5d，如图4所示。此种情况下关键线路为：B、E、G、J、K。

4．B工作延误lod，塔吊工作顺序为先E后G时，J工作位于关键路线上，将其工作时间由35d压缩为30d，总工期仍为100d，所以此措施可行。
对于施工单位赶工费的要求，业主认为：l)压缩工期5d后的整个工期与原计划100d相比无变化；2)施工单位没有具体列出赶工多支的费用，可以认为J工作压缩工期是属于对施工单位施工组织设计的一项合理性要求的实施；3)因B工作延误付给的45000元属于综合损失，包含了施工单位的部分赶工要求；综上理由，决定赶工费不予补偿。在B工作延误的条件下，塔吊采取先E后G工作顺序时，因为不影响E、G之间的关系，故塔吊闲置时间为B、E总时间与A、D总时间的差：(25+10+10)一(15+25)一5d，因此需要补偿塔吊闲置费用600元／d×5=3000元。由于B工作延误的损失费45000元应予补偿。总计应补偿费用45000+3000—48000元。

2020版教材P332 / 2019版教材P331
常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。

2020版教材P160 / 2019版教材P149
酸性耐火材料。如硅砖、错英砂砖等。其特性是能耐酸性渣的侵蚀。

【知识点】桥梁混凝土施工工艺。选项B应为钢筋混凝土结构的混凝土不得掺用含氯盐外加剂。选项E应是泵送混凝土试配时要求的坍落度为：入泵时的坍落度加从拌和站至入泵前的预计经时损失值。

本题考核的是索赔的成立条件。索赔事件成立必须满足三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间时限内提出。

本题考查的是我国法的效力层级。《立法法》规定,同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,新的规定与旧的规定不一致的,适用新的规定。

业主方的进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。业主的投资目标是项目的总投资目标。安全控制是项目管理中最重要的任务。业主方的管理任务包含了信息管理。

2020/2019教材P196
：二、分层法的实际应用（3）按产品材料分，如产地、厂商、规格、品种；

答1：双代号网络计划图



关键性线路为A—E—L—N。工期为80d。
答2：
情况1，业主不能及时供应设备，是业主的责任，因为只有E工作在关键线路上，B、H不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差，所以可以补偿工期2d。
情况2，因机械发生故障检修是施工单位责任，不能索赔。
情况3，因土建设备基础部分重捣，是业主的责任，但C工作不在关键线路上，且延误3天没有超过总时差，因此不能提出工期补偿要求。
情况4，因总厂全部停电是业主应承担的风险责任，且N工作在关键线路上，所以可以补偿工期1d。
情况5，采取加快施工的技术措施是施工单位的责任(因为保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励)，不能索赔。
共补偿工期：2+1=3d。
答3：关键线路因F增加2d、M增加1d、L减少4d而改变为A—D—F—M。
实际工期为：22+16+(19+2)+(22+1)=82d。
安装单位能得到的提前奖：(80+3-82)×10000=10000元。
答4：影响进度计划的因素主要有：
(1)设备到货时间；
(2)上道工序的完成时间与质量；
(3)不可控的施工条件变化因素；
(4)资源分配及协调能力。

2020版教材P334 / 2019版教材P333
本题考察的是：仲裁独立性原则。《仲裁法》规定，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。在仲裁过程中，仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，也不受其他仲裁机构的干涉，具有独立性。

2005年建设工程法规真题第65题

C项：《工程建设标准强制性条文》对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规。
A项：《工程建设标准强制性条文》对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容。

B项：《工程建设标准强制性条文》对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。

D项：《工程建设标准强制性条文》是《建设工程质量管理条例》的配套文件，它是工程建设强制性标准实施监督的依据。

综上所述，本题正确答案是C。

本题考查的是大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求。一台储罐施工宜用2 层至3 层脚手架，1 个或2 个楼梯间，脚手架从下至上交替使用。

2020教材P195 / 2019教材P197
(1)土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%，预留沉陷量应比常温施工时增加。

2020版教材P113 / 2019版教材P102
罐壁强度及严密性试验：充水到设计最高液位并保持48h后。合格标准：罐壁无渗漏、无异常变形为合格。

机械设备安装的一般程序：开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→设备装配→润滑与设备加油→试运转。

P145-146
本题考查的是违约责任及违约责任的免除。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。选项B属于采取补救措施。