一级建造师考试真题精选及答案8篇 第1篇
通常，掺有缓凝剂的混凝土浇水养护期不少于（）。
A．12d
B．14d
C．20d
D．28d
答案：B
解析：
混凝土的养护是保证水泥充分水化和均匀硬化，避免干裂。一般混凝土施工，要求12h内应有覆盖和浇水，浇水养护期不少于7d；火山灰水泥、粉煤灰水泥或有抗渗要求的混凝土、掺有缓凝剂的混凝土为14d。
某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高（ ）。( 2015真题 )
A.0.16%
B.1.25%
C.4.16%
D.0.64%
答案：A
解析：
本题考查的是有效利率的计算。年有效利率=（1+r/m）m-1=（1+8%/2）2-1=8.16%，固比名义利率高8.16%-8%=0.16%。
石材幕墙工程的石材面板与金属挂件之间应采用（ ）粘结固定。
A.云石胶
B.干挂石材环氧胶粘剂
C.聚硫胶
D.硅酮结构胶
答案：B
解析：
2020教材P163 / 2019教材P166
石材与金属挂件之间的粘接应用环氧胶粘剂，不得采用“云石胶”。
大型建设工程项目的总进度纲要的主要内容包括（ ）。
A. 项目实施的总体部署
B. 总进度规划
C. 各子系统进度规划
D. 确定里程碑事件的计划进度目标
E. 项目实施的主客观条件
答案：A,B,C,D
解析：
大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件和应采取的措施等。P118
荷载的类型中，可变作用是指在设计基准期内，其值随时间变化。以下属于可变作用的有( )。
A.预加压力
B.严重腐蚀
C.吊车荷载
D.基础沉降
E.积灰荷载
答案：C,E
解析：
可变作用是指在结构使用期间，其值随时间变化，且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
城镇道路改扩建工程中，常采用土工织物铺在新旧路层接缝部位，以减少沥青路面的（ ）。
A.错位
B.壅包
C.反射裂缝
D.温度裂缝
答案：C
解析：
采用玻纤网、土工织物等土工合成材料，铺设于旧沥青路面、旧水泥混凝土路面的沥青加铺层底部或新建道路沥青面层底部，可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝，或半刚性基层对沥青面层的反射裂缝。
甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效 裁决。根据《仲裁法》的规定，甲方可以（ ）。
A.向法院申请撤销裁决
B.向人民法院起诉
C.向上级仲裁机构申诉
D.向人民法院申.请执行
答案：D
解析：
仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。
关于进度计划调整的说法,正确的是( )。
A.网络计划中某项工作进度超前,不需要进行计划的调整
B.非关键线路上的工作不需进行调整
C.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时,只需考虑总工期的限制条件
D.根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整
答案：D
解析：
2020/2019教材P145
网络计划的调整 ， 可以定期进行 ， 亦可根据计划检查的结果在必要时进行 。
分部工程质量由施工单位组织自检合格后，由总监理工程师组织对地基基础质量检验确认时（ ）应参与检验。
A.质检单位
B.勘察单位
C.施工单位
D.设计单位
E.质量监督部门
答案：B,C,D
解析：
分部工程的质量应由施工单位项目技术负责人组织检验，自检合格后报监理单位，总监理工程师应组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行检验与确认。其中，地基与基础等分部工程检验时，勘察、设计单位应参加相关项目的检验。
一级建造师考试真题精选及答案8篇 第2篇
机场目视助航设施包括（）。
A.标志
B.机场助航灯光
C.标记牌
D.标志物
E.导航台
答案：A,B,C,D
解析：
A、B、C、D
见《民航机场工程管理与实务》1D415011和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH/T 5012——2010的2. 0. 1，另外导航台所发信号是看不到的，属非目视助航设施，属于空管工程。所以E不是选项。
自动相关监视技术是基于（ ）定位的航空器运行监视技术。
A.激光
B.雷达
C.无线电
D.卫星
（2019年真题）产地储存库与使用单位之间的油气管道属于（）
A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道
答案：D
解析：
P445-449
采用等离子弧喷涂铝作为内部防腐层的容器适合盛装（ ）液体。
A.浓硝酸
B.氢硫酸
C.盐酸
D.氢氟酸
答案：A
解析：
本题考查的是设备及管道防腐蚀材料类型。铝在浓硝酸中的耐蚀性比铬镍不锈钢还高。但铝在非氧化性酸，如盐酸、氢氟酸和氢硫酸中，因为氧化铝膜会被溶解而不稳定。
某项目进行成本偏差分析，结果为：已完工程实际施工
成本—已完工程计划施工成本>0；拟完工程计划施工成本—
已完工程计划施工成本<0。则说明( )。
A．成本超支，进度提前
B．成本节约，进度提前
C．成本超支，进度拖后
D．成本节约，进度拖后
（2019年真题）下列情形中,产生合同之债的是（）。
A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失
B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书
C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙
答案：B
解析：
P22-23
施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债;材料设备买卖合同的订立,会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。A 选项属于违法行为，B选项是合同之债，C选项是侵权之债，D选项中施工企业与甲属于合同之债，与乙属于不当得利之债。
某市一综合管线加道路工程，向社会进行公开招标，因本工程属于该市重点项目，发包方在发布资格预审文件时注明：①投标单位需在近二年内取得过鲁班奖，②具有与本工程规模相仿的施工业绩，③投标单位没有重大质量、特大安全事故，无犯罪记录。A 公司通过资格预审，对招标文件与图纸分析发现，招标人所提供的招标文件与图纸有多处冲突，A 公司书面向发包人质疑，发包人在规定的时间内向 A 公司书面答疑。招标文件要求采用了程量清单报价，A 公司按照发包人提供的清单项目编码、工程量等内容进行填写。
最终 A 公司中标本工程，进场后编制实施性施工组织设计，确定各种管线的钢管焊接和柔性管道沟槽回填为本工程的重点，项目技术负责人与有经验的焊接人员通过工艺评定和破坏性试验得出焊接工艺参数，包括: 焊接电流、焊接电压、线能量、保护气体流量、后热温度和保温时间等。
柔性管道回填要求严格按照《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 的要求回填下图表为施工单位制定回填要求的一部分。
【问题】
1. 招标人在本次招投标中存在哪些问题?
2. 招标人提供的工程量清单除了项目编码和工程数量以外，还应包括哪些内容?
3. 本工程制定的焊接工艺参数还应包括哪些内容?
4. 依据《给排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008，本工程的柔性管道示意图中管道两侧应采用何种材料? 图中 A、B 的数值是多少?
5. 图中 2α+30°的α是什么?画出简图说明。
答案：
解析：
1.
招标人存在的问题：①“投标单位需在近三年内取得过鲁班奖”不对，因为发包人不能以不合理的条件限制潜在的投标人；②“发包人在规定的时间内向A公司书面答疑”不对， 对于任何投标人的质疑，发包人都应同时向全体投标人统一进行答疑。
2.
还应包括项目名称、项目特征、计量单位。
3.
本工程制订的焊接工艺参数还应包括坡口形式、焊接材料、预热温度、层间温度、焊接速度等内容。
4.
管道两侧应回填的材料是:中、粗砂、碎石屑， 最大粒径小于40mm 的砂砾或符合要求的原土；A 是95%，B是100～200mm。
5.
在槽断面图中，管道中心至沟槽底边端点的连线与管道中心垂线夹角，这个夹角为α，如图所示
甲向乙借款5万元，约定1年后还款。结果1年后甲做生意亏本，根本无力还款。这时乙了解到，甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元，到期半年多仍未交付，甲不好意思向丙催要。则下列说法正确的是（ ）。
A．乙可以甲的名义向丙要回6万元，其中5万元用于偿还自己的债务
B．丙在外地居住，乙前往丙住处的路费由丙承担
C．乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金，其中5万元用于偿还自 己的债务
D．乙可以自己名义向丙要回5万元，用于偿还自己的债务
正确答案：D
掌握代位权的行使方式：债权人应以自己的名义行使代位权，必须通过诉讼方式进行；债权人可行使债务人对第三人的请求权，使第三人直接对债务人为给付，但债权人不得请求第三人向自己履行债务。行使范围以保全债权人的债权为限度。债权人行使代位权支出的费用由债务人负担。
关于施工预算、施工图预算“两算”对比的说法，正确的是（ ）。
A. 施工预算的编制以预算定额为依据
B.“两算”对比的方法包括实物对比法
C. 施工定额的用工量一定比预算定额低
D. 施工图预算是投标报价的主要依据
E. 施工预算仅适用于施工单位，施工图预算仅适用于建设单位
一级建造师考试真题精选及答案8篇 第3篇
仪表着陆系统的功能，即向正在进行着陆过程中的飞机提供着陆引导信息，包括（）。
A.航行通报信息
B.下滑道信息
C.距离信息
D.速度信息
E.航向道信息
根据《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办理[2002]619号），投送评审机构评审的项目概算应由项目（ ）提供。 (2012)
A.建设单位
B.主管部门
C.设计单位
D.施工单位
答案：A
解析：
建设单位
.项目概算应由项目建设单位提供，项目建设单位委托其他单位编制项目概算的，由项目单位确认后报送评审机构进行评审。项目建设单位没有编制项目概算的，评审机构应督促项目建设单位尽快编制。
职业健康安全与环境管理体系文件的特点不包括（ ）。
A. 文件的编制和使用是一个动态过程
B. 独立单元的文件不需要加任何过多的其他解释
C. 文件只能用文字形式表示
D. 体现了各活动的策划、实施、检查和处置的要求
答案：C
解析：
内部的法规，写到的就应做到，具有强制性，各级人员都应执行，从而实现有法可依，有章可循；
（2）系统性——文件系统有明确层次，有明确的目的、责任、范围、逻辑关系和接口，体现各活动的策划实施检查和处置的要求；
（3）证实性——文件规定了活动的要求和记录的方法，为管理体系提供了活动和结果的证据；
（4）可操作性——作为逻辑形成独立单元的文件能清楚表明对其使用者的要求和意图，不需要有过多的其他解释；
（5）不断完善性——文件的编制和使用是一个动态过程，即在使用过程中能不断地发现策划的不足，应随各种因素的变化提出新的策划和改进的要求，将好的思想规定下来，并形成文件，以利于保持；
（6）体现方式的多样性——文件除可以用文字表示外，还可以用表格流程图和其他图形表示，随着计算机在组织中的推广应用，电子媒体的文件形式被越来越多的应用；
（7）符合性——文件应符合标准的要求和组织的实际情况。
ABD项分别属于以上（5）、（4）、（2），C项的表述错误。
本题为选非题，综上所述， C项应当选。
（2019年真题）关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。
A.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的
B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的
C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的
D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的
答案：A
解析：
P114-115
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它是逐步形成的。
按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（ ）。
A.厂矿的职能部门
B.有限责任公司
C.政府机关
D.某高等学校
答案：B
解析：
《担保法》第7条规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。第8条、9条、10条规定，国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。
2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。
A、2014年2月10日
B、2014年4月20日
C、2014年5月1日
D、2014年5月10日
答案：B
解析：
教材P42
本题考查的是建筑工程一切险的基本规定。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
城镇道路路基施工质量检验与验收的主控项目有（ ）。
A.压实度
B.弯沉值
C.路基宽度
D.路基允许偏差
E.平整度
答案：A,B
解析：
本题考核的是城镇道路路基施工质量检验与验收。检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0．01MM)；一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，招标人编制发程量清单时，其中有一项分部分项工程是采用最新材料的，而原规范中没有该项目，编制人对该项目作了补充。则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（ ）。
A、该项目编码应由对应《计量规范》的代码和三位阿拉伯数字组成
B、该项目按《计量规范》中相近或相似的清单项目编码
C、清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码
D、清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案
答案：D
解析：
2020版教材P237 / 2019版教材P231
“编制工程量清单时如果出现《计量规范》附录中未包括的项目，编制人应做补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案。”
注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续教育。
A.30
B.60
C.90
D.120
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P80
注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时。
一级建造师考试真题精选及答案8篇 第4篇
下列影响建设工程项目实施的风险因素中，属于技术风险的是( )。（2013）
A.工程勘察资料
B.气象条件
C.公用防火设施的数量
D.人身安全控制计划
答案：A
解析：
技术风险，如 ：
( 1 ) 工程勘测资料和有关文件；
( 2 ) 工程设计文件；
( 3 ) 工程施工方案；
( 4 ) 工程物资；
( 5 ) 工程机械等。
工程施工实施阶段监理工作的基本内容有（ ）。
A.开工条件的控制
B.工程质量控制
C.工程成本控制
D.工程进度控制
E.施工安全与环境保护
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P329 / 2019版教材P328
根据有关规范和规定，水利工程建设项目施工监理实施阶段监理工作的基本内容有：1.开工条件的控制2.工程质量控制3.工程进度控制4.工程资金控制5.施工安全监理。6.文明施工监理。7.合同管理的其他工作包括工程变更；索管理；违约管理；工程保险；工程分包、争议的解决等。8.信息管理。9.工程质量评定与验收。
在矿区厂房基础结构中，当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量，宜采用()的基础形式进行施工。
A.柱下条形基础
B.柱下单独基础
C.墙下条形基础
D.墙下独立基础
答案：D
解析：
本题考核的是墙下独立基础。当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量可采用墙下独立基础的基础形式。
营业增长率反映的是企业（ ）的增长情况。
A.经营性成本
B.营业收入
C.经营成本
D.营业利润
答案：B
解析：
营业增长率表示与上期相比，营业收入的增减变化情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。
在现金流量表的正表和补充资料中，都有共同名称的项目“现金及等价物净增加额”，这两者之间的关系是（ ）。
A. 不存在关系
B. 存在勾稽关系，金额相等
C. 存在勾稽关系，金额不相等
D. 正表中的数字是流入与流出的差额
E. 补充资料中数字是期末数与期初数的差额
答案：B,D,E
解析：
本题主要考查了现金流量表的结构。
在现金流量表正表和补充资料中的现金及等价物净增加额，存在勾稽关系，即金额应当一致，正表中的数字是流入与流出的差额，补充资料中的数字是期末数与期初数的差额，计算依据不同，但结果应当一致，两者应当核对相符。
综上所述，本题正确答案为BDE项。
风险管理是为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程，其采取的方法应符合（ ）、环境保护以及有关法规的要求。
A.国家标准.行业规范
B.预防预控.成本节约
C.社会公德.企业目标
D.公众利益.人身安全
答案：D
解析：
2020/2019教材P64
风险管理是为了达到一个组织的既定目标，而对组织所承担的各种风险进行管理的系统过程，其采取的方法应符合公众利益、人身安全、环境保护以及有关法规的要求。
背景
某施工单位经过法定的招标投标程序，承接了某航站楼闭路电视监控系统工程。
问题
(1)施工现场准备主要包括哪几项内容？
(2)闭路电视监控系统主要包括哪些设备、装置的安装？
(3)安装云台前，施工单位应完成哪些与航站楼土建工程相关联的工序？
答案：
解析：
分析
(1)施工现场准备主要包括施工机械设备和施工临时设施的准备。
(2)闭路电视监控系统的安装主要包括摄像机与云台的安装、线路敷设、监控室内控制与监视设备的安装、电源与接地保护装置的安装等方面。
(3)安装云台前，施工单位应完成：预埋管线支架、安装设备支吊架、安装控制台监视器台架、安装电缆桥架金属线槽等与航站楼土建工程相关联的工序。
下列情形符合翻模施工要求的是()。
A.浇筑混凝土要分层对称进行一般每层厚不超过15cm
B.高度超过40m的桥墩支撑顶杆可分段分批抽换倒用
C.每次浇筑混凝土面距模板顶面不应少于5cm
D.混凝土浇筑后强度达到2．5MPa以上方可拆模翻倒
根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。2018真题
A、要求被检查单位提供工程质量保证金
B、进入被检查单位的施工现场进行检查
C、发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿
D、调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
答案：B
解析：
本题考查的是政府主管部门工程质量监督管理的相关规定。县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进人被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。
一级建造师考试真题精选及答案8篇 第5篇
小规模或精度高的独立施工项目，可直接布设建筑物的（ ）。
A.施工控制网
B.细部控制网
C.主轴线控制网
D.副轴线控制网
答案：A
解析：
2020/2019版教材P75
平面控制测量必须遵循 “由整体到局部”的组织实施原则，以避免放样误差的积累。 大中型的施工项目， 应先建立场区控制网，再分别建立建筑物施工控制网， 以建筑物平面 控制网的控制点为基础，测设建筑物的主轴线，根据主轴线再进行建筑物的细部放样； 规 模小或精度高的独立项目或单位工程，可通过市政水准测控控制点直接布设建筑物施工控 制网。
背景资料
某疏浚工程采用抓斗式挖泥船，挖泥工程量120 万m3，原泥面标高-5.5m，设计标高-11.0m。
工期125d，抓斗斗容8m3，安排3 班作业，配备500m3 的泥驳，无备用泥驳，土质为淤泥，土的搅松系数为1.2，抓斗充泥系数为1.2，48 斗/h，时间利用率为55％，泥驳实际装载量为
450m3，重载航行到抛泥区的时间为1.5h，空载返航时间为1.1h，卸载及靠离船时间合计1.2h。
问题：
该抓斗式挖泥船的小时生产率是多少？
答案：
解析：
该抓斗式挖泥船的小时生产率为： W=ncfm/B=(48×8×1.2)/1.2=384m / h
某跨海大桥建设项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()
A.甲未通过资格预审递交投标文件
B.乙的投标文件逾期送达
C.丙的投标文件未按要求密封
D.丁的投标文件有大幅度修改
答案：D
解析：
《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。
水利工程建设项目审计按建设过程分为（ ）审计。
A.前期工作
B.开工
C.建设期间
D.竣工决算
E.竣工后
答案：B,C,D
解析：
水利工程建设项目审计按建设过程分为开工审计、建设期间审计、竣工决算审计。
均布荷载条件下，多跨连续梁的配筋特点是()。
A.支座处配负筋
B.支座处配正筋
C.梁跨中配负筋
D.边支座不配筋
答案：A
解析：
2020/2019版教材P25
连续梁、板的受力特点是，跨中有正弯矩， 支座有负弯矩。因此，跨中按最大正弯矩计算正筋，支座按最大负弯矩计算负筋。 钢筋的截断位置按规范要求截断。
2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（ ）。
A. 同时履行抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 撤销权
答案：C
解析：
C项：不安抗辩权，是指应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，可以中止履行。中止履行的，应当及时通知对方。本题中，发包人资不抵债支付能力严重不足，承包人可以暂停施工，是行使不安抗辩权。因此，C项正确。
A项：同时履行抗辩权，是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。故A项错误。
B项：先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。故B项错误。
D项：撤销权，是指下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。故D项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
某施工企业投资200万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来6年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为（ ）万元。
A、200×（A/P，10%，6）
B、200×（F/P，10%，6）
C、200×（A/P，10%，7）
D、200×（A/F，10%，7）
答案：A
解析：
【知识点】资金时间价值的计算及应用。已知现值（200万元）、6年、折现率10%并等额回收投资，求算其等额年金（净收益），于是答案A正确。而且，提请有关人员注意，如果每年年初获得收益的情况， （式1012的逆运算）或P64（式1062-4）。
划拨土地使用权只能由（ ）人民政府依法批准。
A.中央 B.省级以上 C.镇级以上 D.县级以上
答案：D
解析：
本题考核的是划拨土地使用权的管辖。划拨土地使用权是指土地使用者经县级以上人民政府依法批准，在缴纳补偿、安置等费用后原始取得或者无偿原始取得的，并没有使用期限的国有土地使用权。
下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（）。
A.环境调查不深入
B.政府工作人员干预
C.投标策略错误
D.汇率调整
E.合同条款不严密
答案：A,C,E
解析：
2020教材P303 / 2019教材P299
管理风险 (1)对环境调查和预测的风险。 (2)合同条款不严密、错误、二义性，工程范围和标准存在不确定性。 (3)承包商投标策略错误，错误地理解业主意图和招标文件，导致实施方案错误、 报价失误等。 (4)承包商的技术设计、施工方案、施工计划和组织措施存在缺陷和漏洞，计划不周。 (5)实施控制过程中的风险。
一级建造师考试真题精选及答案8篇 第6篇
甲用人单位自用工之日至今6 个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000 元。则用人单位应当向劳动者每月支付（ ）元的工资。
A.6000
B.8000
C.10000
D.12000
答案：B
解析：
用人单位自用工之日起超过1 个月不满1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应 当向劳动者每月支付2 倍的工资。
高炉内衬砌筑时，（ ）砌体的标高应以出铁口中心为基准。
A.炉底
B.炉缸
C.炉腰
D.炉身
E.炉喉
导爆管雷管的性能参数包括（）
A.抗震性能
B.起爆能力
C.抗水性能
D.抗拉性能
E.抗冻性能
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P78-83
导爆管雷管的性能参数包括:抗震性能，起爆能力，抗水性能，抗拉性能和抗油性能。
常用混凝土外加剂的种类中，（ ）可加速混凝土硬化和早期强度发展，缩短养护周期，加快施工进度，提高模板周转率，多用于冬期施工或紧急抢修工程。
A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.防冻剂
答案：B
解析：
2020/2019版教材P47
（2） 早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展，缩短养护周期，加快施工进度，提高模板周转率，多用于冬期施工或紧急抢修工程。
在松软含水地层，施工条件困难地段修建隧道，且地面构筑物不允许拆迁，宜先考 虑（ ）。 .
A.明挖法 B.盾构法
C.浅埋暗挖法 D.新奥法
答案：B
解析：
( 2 ) 盾构法施工隧道具有以下优点：1) 除工作井施工外，施工作业均在地下进行，既不影响地面交通，又可减少对附近居民的噪声和振动影响。2) 盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行，施工易于管理，施工人员也较少。3) 在一定覆土范围内，隧道的施工费用不受覆土量影响，适宜于建造覆土较深的隧道。4) 施工不受风雨等气候条件影响。5) 当隧道穿过河底或其他建筑物时，不影响航运通行和建（构）筑物的正常使用。6) 土方及衬砌施工安全、掘进速度快。7 ) 在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性。
在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划 应与（ ）编制的进度计划相互协调。
A.监理方 B.政府行政主管部门
C.投资方 D.采购和供货方
答案：D
解析：
业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划应与采购和供货方编制的进度计划相互协调。
钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（ ）倍。
A.1．10
B.1．15
C.1．20
D.1．25
答案：B
解析：
本题考核的是钢结构安装工艺技术与要求。钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1．15倍。
施工单位将补测结果补绘于原竣工水深图中的做法是否正确？说明理由。
正确答案：
此做法是正确的（1分）。《疏浚工程质量检验评定标准》中规定允许对局部补挖后补绘竣工图。本工程的补绘面积占图幅中测区总面积的比值在规定允许的25％之内，因此可以将补测部分补绘于原竣工图（3分）。
符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（ ）。
A.短段掘砌混合作业的眼深应为3．5～5．0m
B.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药
C.浅眼多循环作业的眼深应为1．2～2．0m
D.周边眼药卷直径不小于45mm
E.光面爆破周边眼的眼距应控制在0．4～0．6m
答案：A,C,E
解析：
立井井筒基岩爆破作业应符合下列规定： (1)炮眼的深度与布置应根据岩性、作业方式等加以确定，通常情况下，短段掘砌}昆合作业的眼深应为3．5～5．0m；单行作业或平行作业的眼深可为2．0～4．5m或更深；浅眼多循环作业的眼深应为1．2～2．0m。
(2)宜采用高威力、防水性能好的水胶炸药、乳化炸药，实行光面爆破。
(3)应编制施工作业规程，爆破图表应根据岩性变化适时调整。
(4)光面爆破参数的选择应符合下列规定：周边眼的眼距应控制在0．4～0．6m；有条件的井筒，周边眼应采用小炮眼、小药卷，药卷直径宜小于35mm。
一级建造师考试真题精选及答案8篇 第7篇
承包商提出的工程变更，应该交与（ ）审查并批准。
A.业主方
B.工程师
C.发包人
D.政府主管部门
答案：B
解析：
2020教材P317 / 2019教材P313
2.工程变更的批准承包商提出的工程变更，应该交予工程师审查并批准；由设计方提出的工程变更应该与业主协商或经业主审查并批准；
配制水下混凝土时，粗集料宜优先用（ ）。
A．碎石
B．砂砾
C．卵石
D．中砂
某单位合理选择了井筒施工的普通设备机械化作业线，相关设备和参数合理的是（ ）。
A.多台手持钻机
B.炮眼深度4～5m
C.抓岩机斗容1．0m
D.扬程800m水泵
答案：A
解析：
本题考核的内容有两项，很明显的一项是要确定井筒施工普通设备机械化作业线的内容和相关要求；二是从题意看，该井筒普通设备机械化作业线的选用是合理的，这样，考核的内容就包含了普通机械化设备选用的适用性，该项适用性也隐含了题目的背景。根据普通作业线一般的适用条件可以判断，此作业线通常是用于规模(井深、井筒大小)较小的浅井条件。同时，普通设备机械化作业线的标志常常是多台手持钻机和长绳悬吊抓岩机。采用手持钻机施工与炮眼深度4～5m就不匹配，该参数难以实现；抓岩机斗容采用1．0m3不仅与小规模井筒不匹配，且在狭小井筒中操作也会有困难。对于浅井而言，也没有必要采用800m高扬程的水泵。因此本题的A。
常用波高统计特征值有（ ）。
A.H1／10
B.H1／3
C.Hmax
D.H1／2
E.
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P1-P3
常用波高特征值有:
1. 平均波高一一海面上所有的波浪波高的平均值，记为
2. 最大波高一一某次观测中实际出现的最大的一个波，有时根据统计规律推算出在某种条件下出现的最大波高，记为Hmax。
3. 累积频率为F（%） 的波高（ HF）一一统计波列中超过此波高的累积频率为F（% ）。
4. 1/p大波波高（H1/p） 一一海浪连续记录中波高总个数的1/p个大波的波高平均值;其对应周期的平均值为1/p大波周期（ T1/p）。
5. 有效波高（Hs）一一海浪连续记录中波高总个数的1/3个大波的波高平均值;其对应周期的平均值为有效波周期（Ts） 。习惯上，可把Hs记写为H1/3，Hs的波高，其大小和海面上定期出现的显著大波的平均波高相近，因而也称其为显著波高。
在建设工程项目进度控制工作中，分析和论证进度目标的目的是分析和论证( ）。
A．进度目标的合理性及实现的可能性
B．进度目标实现措施的经济性和可操作性
C．进度目标与成本目标、质量目标的匹配性
D．进度目标与成本目标、质量目标的一致性
《国家广播电影电视总局建设项目管理办法》中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，须有专业技术职称的在职人员不少于( )人。
A.20
B.15
C.10
D.8
施工单位非强制性检定的计量器检定时，（ ）检定。
A.应送部门管辖的检定机构
B.应送工程所在地地市级以上检定机构
C.应送单位所在地地市级以上检定机构
D.可送工程所在地具有相应资质的检定机构
答案：D
解析：
教材P435
（2）非强制检定的特性；施工单位的计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则，计量器具可送交工程所在地具有相应资质的计量检定机构检定。
根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有 ( ) 。
A.土地所有权 B.农村集体宅基地土地使用权C.学校游泳馆产权 D.荒地承包经营权
E.被扣押的房屋
答案：A,B,E
解析：
根据《担保法》第37条的规定，下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地，宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但本法第34条第（5）项、第36条第3款规定的除外；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。C项不属于教学设施，故不属于不得抵押的财产范围。D项的荒地承包经营权依法可以进行抵押。故应选ABE项。
（四）
背景材料：某火力发电厂工程由A施工单位承包施工，B监理单位承包工程施工监理工作。经建设单位同意，A施工单位将该电厂烟囱工程的施工分包给C施工单位施工。
为了保证烟囱工程的施工的顺利进行，在施工准备阶段，C施工单位制订了烟囱工程施工的安全工作规定，其包括：
（1）参加施工的人员应经体格检查合格，并取得高处作业证，在烟囱施工中必须持证上岗；
（2）烟囱入口通道的上方必须搭设防护隔离层，施工人员必须经由通道出入；
（3）施工中所使用的卷扬机、混凝土搅拌机、水泵等设备，应设有可靠的防雷接地措施；
（4）高30m以上的筒身顶部应设航空指示灯；
（5）施工平台上的多余钢筋、模板必须隔日清理干净；
（6）砖砌烟囱施工时，在必要的情况下允许施工人员在筒身上行走，但应设监护人。
在该烟囱工程施工过程中，发生了下列事件：
事件1：某日上午10时左右，由于施工人员操作不慎，一把灰铲从工作平台上滑落，将一名在筒身附近搬运材料的工作砸成重伤。事件发生后，施工单位立即按规定向有关单位作了报告，并对事故作了处理。
事件2：部分机械设备系由A施工单位提供给C施工单位使用，在对这部分机械设备办理保险的问题上，以及为C施工单位从事危险作业的职工办理意外伤害保险的责任问题上，A施工单位与C施工单位发生了纠纷。
问题：
1．请分别指出C施工单位制订的烟囱工程各条施工安全工作规定是否正确。如果存在不正确之处，请说明应如何改正。
2．为了避免事件1安全事故再一次发生，C施工单位在烟囱施工中应采取哪些安全措施？电力施工单位在发生人身死亡事故和重伤事故后，应立即向哪些单位报告？
3．在事件2中，A施工单位提供给C施工单位使用的机械设备应由谁来办理保险？费用应由谁承担？应由谁为C施工单位从事危险作业的职工办理意外伤害保险？
正确答案：
1．（本小题12分）
第（1）条、第（2）条、第（3）条正确，（3分）第（4）条、第（5）条、第（6）条不正确。（3分）第（4）条应改为高100m以上的筒身顶部应装设航空指示灯；（2分）第（5）条改为施工平台上多余的钢筋、模板等杂物必须在交接班前清理干净；（2分）第（6）条改为砖砌烟囱施工时，严禁人员在筒身上站立或行走。（2分）
2．（本小题12分）
为了避免类似事故再次发生，C施工单位应采取下列安全措施：（1）在烟囱施工时，工作平台下面应设兜底安全网；（2分）（2）烟囱施工时筒身周围应划定危险区，并设置围栏，悬挂警告牌；（2分）危险区进出口处应设专人值班；（2分）（3）材料应堆放在危险区外。（2分）
电力施工单位发生人身残废和重伤事故后，应立即向上级主管部门、（1分）企业所在地方政府安全生产监督管理部门、（1分）公安部门（1分）工会报告。（1分）
3．（本小题6分）
在事件2中，A施工单位提供给C施工单位使用的机械设备，应由A施工单位办理保险，（2分）并支付相应费用；（2分）应由C施工单位为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。（2分）
一级建造师考试真题精选及答案8篇 第8篇
（2016 年真题）施工成本管理的原则包括（ ）。
A.成本最低化
B.全面成本管理
C.成本责任制
D.成本管理有效性
E.成本行政指标考核
答案：A,B,C,D
解析：
教材原文“施工成本管理基本原则：①成本最低化原则；②全面成本管理原则；③成本责任制原则；黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com④成本管理有效化原则；⑤成本管理科学化原则”。
采用定额单价法编制施工图预算的最后一步是填写编制说明，编制说明应写明预算所包括的工程内容范围、依据和图纸编号，以及（ ）。
A、承包方式
B、套用单价需补充说明的问题
C、预算总造价和单方造价
D、采用的取费费率
E、有关部门现行的调价文件号
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P227 / 2019版教材P221
编制说明主要应写明预算所包括的工程内容范围、依据的图纸编号、承包方式、有关部门现行的调价文件号、套用单价需要补充说明的问题及其他需说明的问题等。
叙述疏浚工程施工组织设计的编制和报审的主要程序及其与港口工程施工组织设计不同的主要特点和内容。
答案：
解析：
1)疏浚工程施工组织设计的主要编制程序：
①施工组织设计应在宣布中标之后，在项目经理的领导下，由项目总工程师组织经理部的人员分工协作进行编写，由项目总工程师统一汇总、协调，以保证各项内容的正确性及其相互关系的协调性。
②施工组织设计经项目经理审査后，应报企业审定，在工程开工之前，将经企业法人代表签发批准的施工组织设计报送业主和工程监理单位。
③所报送的施工且织设计，经监理工程师审核确认后才能正式批准开工。
2)疏浚工程施工组织设计的主要内容有：
①疏浚吹填区位置、设计尺度、吹填标高、预留沉降量和施工允许偏差。
②疏浚土处理区的位置、面积、水深、容泥量；取土区的位置、水深、土质、取土 面积、深度和土源储量。
③施工条件：包括现场自然条件(水文、气象、工程地质概况等)和施工组织条件(交通、补给、修船、燃料备配件供应等）。水文资料中应明确特征潮位及与工程基准面的关 系；气象资料中应明确影响船舶施工的大风风级次数或频率等；地质概况中应根据钻探报 告将疏浚土进行分类等。
④工程量计算：应按现行行业标准《疏浚工程土石方计量标准》、《疏浚工程技术规范》规定的方法和要求，计算实际的疏浚工程量(应考虑超深、超宽）和吹填工程量(应考虑沉降量、流失量、泥土固结及预留超高量）。
⑤施工船舶选择与配套：应根据合同要求和现场施工条件，结合本单位施工船舶性能，选择经济合理和技术可行的挖泥船及配套船舶。
⑥施工方法：应根据不同船型，结合本工程特点，确定疏浚的分条、分层、分段以及吹填的分区、分层、管线的布置，合理选择挖泥船工作参数。
⑦泥土处理：应按设计要求制定施工措施。
⑧附属工程设计：如吹填区围堰、泄水口、水陆排泥管线、水位站等。
⑨施工进度计划：确定挖泥船的生产率和时间利用率等指标。
⑩各项资源需求、供应计划：工程所需的燃油种类、数量和单耗、易磨、易损备 (配)件用量和附属工程的主要材料用量计划。
~施工总平面布置图：应标明挖泥船施工区、抛泥区、吹填区等
~附阁表：A.挖泥区、吹填区设计图和土方计算表；
B.吹填临时设施结构设计图；
C.挖泥区、吹填区钻孔平面图、柱状图、地质剖面图和有关土质资料；
D.主要燃、材料和备配件计划表。
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面釆用地面砖镶 贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铭塑 复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：
事件一：因木龙骨为曱提供的材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程 上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内瑜转的啄水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品 质量证明文件。 -,
事件二：在送样待检时,为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面 砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板 件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
事件一中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什 么技术处理？
事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？. 铝塑复合板应进行什么项目的复验？
答案：
解析：
事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试；不需要进行 内墙砖吸水率复试。铝塑复合板应进行剥离强度项目的复验。
某水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道和输水隧洞等主要建筑物组成，水库总库容0.9 亿m3。
混凝土面板堆石坝最大坝高68m，大坝上下游坡比均为1:1.5，大坝材料分区包括：石渣压重（1B）区、黏土铺盖（1A）区，混凝土趾板、混凝土面板及下游块石护坡等，混凝土面板堆石坝材料分区示意图见图：
问题：分别指出图1 中2A、3A、3B、3C 所代表的坝体材料分区名称。
答案：
解析：
2A：垫层；3A：过渡区；3B：主堆石区；3C：次堆石去。
根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（ ）。
A. 同时招标
B. 同时设计
C. 同时竣工
D. 同时施工
E. 同时投产使用
答案：B,D,E
解析：
2010年建设工程法规真题第90题
本题主要考查建设项目固体废物污染环境的防治。
根据《环境保护法》的规定，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
综上所述，本题正确答案为BDE。
土的抗剪强度是评价（ ）的重要指标。
A．地基承载力
B．边破稳定性
C．土压力
D．压缩性
E．可松性
答案：A,B,C
解析：
土的抗剪强度是评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标。故 ABC正确。
（2018年真题）某施工单位中标某大型商业广场（地下3层为车座，1～6层为商业用房，7～28层为办公用房），中标价2.2亿，工期300天。工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备包括冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品，施工单位采购，其余设备，材料由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后，编制了施工组织设计和各专项方案，因设备布置在主楼三层设备间，采用了设备先垂直提升到三楼，再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时，使用混凝土结构柱做牵引受力点，并绘制了设备水平运输示意图（如下图所示），报监理及建设单位后被否定。
施工现场临时用电计量的电能表，经地级市授权的计量检定机构检定合格，供电部门检查后，提出电能表不准使用，要求重新检定。
在设备制造合同签订后，项目部根据监造大纲，编制了设备监造周报和月报，安排了专业技术人员驻厂监造，并设置了监督点。设备制造完成后，因运输问题导致设备延期5天运达施工现场。
施工期间，当地发生地震，造成工期延误20天，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢险费用50万元。外用工因待遇低而怠工，造成工期延误3天；在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成冷水机组的冷凝器损坏，回厂修复，直接经济损失20万元，工期延误40天。
项目部在给水系统试压后，仍用试压用水（氯离子含量为30ppm）对不锈钢管道进行冲洗；在系统试运行正常后，工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部门阀门漏水，施工单位以阀门是建设单位制定的产品为由拒绝维修，但被建设单位否定，施工单位派出人员对阀门进行了维修。
【问题】 4.说明建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由。
答案：
解析：
建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由：阀门虽为建设单位指定产品，但阀门合同的签订及采 购是施工单位（质量责任主体）。工程还处于质保期内，施工单位应该无条件维修
目视助航系统质量检查内容中，属于目测检查的有（）。
A．灯具表面清洁
B．灯具发光颜色
C．有效发光范围
D．顺序闪灯的闪光顺序
E．灯光回路绝缘电阻
答案：A,B,C,D
解析：
2018版课本P347-348。
【试题详解】对于本题来讲，比较有争议的是C选项要不要选。对于系统质量检查只包括两种类型，即目测和实测。目测是用眼睛能看出来的，而实测是需要仪器进行测量的。对于“有效发光范围”，显然是可能通过目测而不用实测的，所以本题的正确选项包括C。
