21年一级建造师答疑精华7篇

2020/2019版教材P50
经营成本=总成本费用一折旧费一摊销费一利息支出或经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用

本题考查的是专项施工方案编制与论证的要求。深度超过16m的人工挖孔桩工程，需要专家论证。教材P321。

钢架安装找正的方法：用拉钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差；用经纬仪检查立柱垂直度；用水准仪检查大梁水平度；用水平仪测查炉顶水平度，同时要注意标尺正负读数与炉顶高低的偏差关系等。

2020/2019教材P162
建设工程合同是联系建设工程项目各参与方的纽带，只有在项目合同结构合理，质量标准和责任条款明确，并严格进行履约管理的条件下， 质量控制体系的运行才能成为各方的自觉行动。

本题考查的是索赔证据。书证，是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。

本题主要考察合同谈判及签订的要点。 (1)关于工程内容和范围及性质的确认。工程承包内容和范围就是合同的标的，合同会谈中如涉及有工程内容和范围在文本合同中未明确的，或者是相关的修改等内容，必须以“合同补遗”或“会议纪要”等方式作为合同附件并说明该合同附件是构成合同的一部分。对于一般的单价合同，在谈判时双方应共同确定工程量的“增减量幅度”，以明确工程量变更部分的限度。否则，承包商有权要求进行单价调整。
(2)合同价款或酬金条款的确认和价格调整条款的确认。当合同价款形式尚未确定而尚可采用浮动价格、可调价格或成本加酬金等方式时，应根据项目条件，综合自身技术和能力及项目风险性等方面因素，考虑企业利益来确认。由于矿山工程建设工期相对较长、不稳定因素多，确定价格调整条款对于承包商而言更显得重要。
(3)付款方式的确定。付款方式往往和工程进度联系在一起。主要形式有工程预付款、工程进度款、竣工结算和退还保留金等，合同应明确支付期限和要求。
(4)合同变更。矿业工程由于其特殊性，特别是地质情况的不确定性，其内容变更也会更加频繁，因此矿业工程的合同变更会显得更加重要。矿业工程合同通常都有约定的地质条件及相关环境。
(5)工程质量与验收。工程质量应满足相应国家规范、标准及相关行业规范要求。矿业工程验收一般分为月度验收和中间验收、隐蔽工程验收和竣工验收等。
(6)隐蔽工程。由于矿业工程地质环境的复杂多变，经常出现额外的工程变化。这部分工程量有时会占合同比例较高，严格说，在合同约定的地质条件之外变化超过一定的比例都属于合同变更的范畴，因此，隐蔽工程的约定通常是合同谈判的一个重要部分。由于矿业工程的隐蔽工程量大，且隐蔽工程直接牵涉到后续工序的进行，如果建设单位或者监理单位不能及时进行验收，将严重影响施工进度。因此，隐蔽工程验收的及时性是矿业工程合同的重要内容。隐蔽工程验收可以按一般规定的程序和限时要求执行，也可以双方专门约定。
(7)关于工期和维修期的确认。确定工期，包括开工日期和竣工日期。确定工期时，应充分考虑工程的实际情况，除应考虑自身准备工作必要时间外，还要注意开工的季节影响。
承包商应充分表达因发包方原因产生的工程量增减、设计变更以及其他非承包商原因或不可抗力对工期产生的不利影响，承包商有合理要求追赔工期(及工程款)的权利。

混凝土坝坝底承受的渗透压力大小与实测流量和通过渗透的图样高度（即上、下游水头差）成正比。

见《民航机场工程管理与实务》1D415051，引导标记牌和顺序闪光灯都不在机坪上。

钢丝绳是由髙碳钢丝制成
起重工程常用钢丝绳的规格6×19+FC(IWR)：钢丝直径较大,强度较高,但柔性差。
6×61+FC(IWR)：钢丝最细,柔性好,但强度低
钢丝绳的安全系数:做缆风绳，不小于3.5
做滑轮组跑绳，一般不小于5
做吊索，一般不小于8
用于载人（如电梯）,不小于12～14

2020版教材页码P47-48
防水层宜用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥；采用矿渣硅酸盐水泥时应采取减小泌水性的措施。

本题考查的是建设工程保险制度。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用； 考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com （4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。

2020教材P398 / 2019教材P399
（1）施工时所用的小砲块的产品龄期不应小于28d。

2020/2019教材P52
（6）预应力筋的制作：1）预应力筋下料长度应通过计算确定，计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具长度、千斤顶长度、焊接接头或镦头预留量，冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。

教材P209
【知识点】建筑节能的规定。选项A，已经建成的，不得投入生产、使用。选项B，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统选项C,在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。选项D，经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。

本题考核的是仲裁调解书与裁决书的效力。仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力。

2020教材P308 / 2019教材P304
投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效，其目的是给招标人在需要索取保证金时，有足够的时间采取行动。

原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理 

2020教材P299 / 2019教材P301
分部分项工程量清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

＜1> 、事件一中，招标文件中规定的不妥之处及理由：
（1）合格投标人为本省企业不妥。理由：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。
（2）自招标文件发出之日起15天后投标截止不妥。理由：自招标文件发出之日至投标截止的时间至少20天。
（3）招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥。理由：对于投标人提出的疑问，招标人应该以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。
＜2> 、预付备料款的起扣点＝14250-2800/55%＝9159.09（万元）
＜3> 、事件三中，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元，工期和费用索赔不成立。理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到的风险，应该由承包商承担。
罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元，工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延，窝工损失由承包商自己承担。
＜4> 、（1）事件四，监理工程师不批准变更价款是合理的。理由：工程变更发生追加合同价款的，应该在施工结束后的14天内提出，若没有在规定的时间内提出，视为该变更不涉及工期和合同价款的变化。（本题从题面应该理解为超过了14天）
（2）合同中未约定变更价款的情况下，变更合同价款的原则：
①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
＜5> 、事件五，建设单位对隐蔽工程有异议，要求复验，施工单位不予同意，施工单位的做法不正确。理由：建设单位对隐蔽工程有异议的，有权要求复验。
经现场复验后检验质量满足要求，施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝，建设单位的做法不正确。理由：经现场复验后检验质量满足要求，复验增加的费用由建设单位承担，如果造成工期损失的工期应该予以顺延。
＜6> 、事件六，调值后的实际结算价款＝14250×（0.2＋0.15×1.12/0.99＋0.30×1.16/1.01＋0.12×0.85/0.99＋0.15×0.80/0.96＋0.08×1.05/0.78）＝14962.13（万元）

直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。其中，人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，具体包括：①基本工资；②工资性补贴；③生产工人辅助工资；④职工福利费；⑤生产工人劳动保护费。

教材P117
发电机定子较重，300MW型发电机定子重约180～210t，一般由平板车运输进厂，行车经改造后抬吊卸车。600MW型发电机定子重约300t，1000MW发电机定子重量可达400t以上，卸车方式主要采用液压提升装置卸车或液压顸升平移方法卸车。

2020教材P315 / 2019教材P311
合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件；其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。

钢筋与钢板的T 形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。P47。

2020版教材页码P53-54
阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极多15％，当电池充电时，正极已充足，负极尚未到容量的90％，因此，在正常情况下，正极会产生氧气，而负极不会产生难以复合的氢气。

(1)总造价：(1600+75+150+95)(1+3．4％)=1985．28万元。 (2)工程的预付款是：1985．28×25％=496．32万元。
(3)预付款的起扣点是：1985．28—496．3／60％=1985．28—827．2=1158．08万元。
(4)某月的费用偏差是205—198=7万元；费用绩效指数是205÷198=1．035；费用节约7万元，节约3．5％。
(5)某月的进度偏差是205—180=25万元；进度绩效指数是205÷180=1．139；进度提前25万元，提前13．9％。
本题主要考核建筑安装工程总造价的计算，预付款的相关计算以及挣值法的计算，其中，挣值法的计算是一个难点，重点要求掌握相应的计算公式：
(1)计划完成工作预算费用BCWS：
BCWS=计划工程量×预算单价
(2)已完成工作预算费用BCWP(赢得值或挣值)：
BCWP=已完成工程量×预算单价
(3)已完成工作实际费用ACWP：
ACWP=已完成工程量×实际单价
(4)费用偏差=已完工作预算费用一已完工作实际费用；
(5)进度偏差=已完工作预算费用一计划工作预算费用；
(6)进度绩效指数=已完工作预算费用／计划工作预算费用；
(7)费用绩效指数=已完工作预算费用／已完工作实际费用。

本题主要考查的是工程建设监理实施细则。工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。

2020教材P214 / 2019教材P212
公司级评价每年进行一次，制定计划后由管理者代表组织企业相关部门和项目组，对公司应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行合规性评价。

2020/2019教材P177
（一）施工作业质量自控的意义施工方不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除其质量责任。