2021一级建造师答疑精华8章 第1章
严禁租用()参与水上水下施工作业。
A.驳船
B.渔船
C.三无船舶
D.运输船舶
在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为()检测。
A.平行
B.独立
C.巡视
D.跟踪
答案：A
解析：
本题考核的是平行检测。平行检测是在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时，监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果。
SDH传送网是一种以（）和光纤技术为核心的传送网结构。
A.基带传输
B.频分复用（FDM）
C.时分复用（TDM）
D.波分复用（WDM）
答案：C
解析：
2020版教材页码P4-7
SDH传送网是一种以同步时分复用和光纤技术为核心的传送网。
根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。（2014）
A、被保证的主债权种类
B、保证人的资产状况
C、保证的期间
D、保证的方式
E、保证担保的范围
答案：A,C,D,E
解析：
保证合同应当包括以下内容：1被保证的主债权种类、数额；2债务人履行债务的期限；3保证的方式；4保证担保的范围；5保证的期间；6双方认为需要约定的其他事项。
关于监理工作方法的说法，正确的是（ ）。
A. 工程建设监理规划在收到设计文件前开始编制。
B. 工程建设监理规划由总监理工程师主持编制，监理单位技术负责人审核批准。
C. 工程建设监理实施细则在工程施工开始前编制完成，经总监理工程师批准。
D. 在建项目都需要编制工程建设监理实施细则。
E. 施工组织设计是编制监理实施细则的依据。
答案：B,C,E
解析：
选项 A：监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制；
选项 D：对中型及中型以上或专业性较强工程项目，应编制监理实施细则。
2021一级建造师答疑精华8章 第2章
紧急电话系统根据传输介质可分为()。
A.电缆型紧急电话系统和光缆型紧急电话系统
B.有线型紧急电话系统和无线型紧急电话系统
C.交通专网型紧急电话系统和电信公网型紧急电话系统
D.电缆型紧急电话系统和无线型紧急电话系统
答案：B
解析：
2020版教材P280/2019版教材P274
紧急电话系统根据传输介质分为有线型和无线型。有线型又分为电缆型和光缆型。
关于施工形象进度、产值统计、实际成本三者关系的说法，正确的是()。
A.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同
B.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值
C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的
D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工作量
答案：B
解析：
本题考核的是施工成本管理的任务。形象进度、产值统计、实际成本归集“三同步”，即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值。?
铁路环境保护工作必须贯彻的方针包括()。
A.全面规划
B.综合布局
C.预防为主
D.全面治理
E.强化管理
下列水利施工项目可不招标的是（ ）。
A.应急度汛项目
B.国家水利项目
C.地方重点水利项目
D.施工单项合同估算价高于200万元人民币的项目
答案：A
解析：
2020版教材P156 / 2019版教材P158
有下列情形之一的水利工程建设项目勘察（测）设计，经批准后可不招标：1、工程项目涉及国家安全、国家秘密的；2、抢险救灾的；3、主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；4、技术复杂或专业性强的，能满足条件的勘察设计单位少于三家的。
电缆线路在进行直流耐压试验的同时，用接在高压侧的微安表测量（ ）。
A. 短路电流
B. 空载电流
C. 试验电流
D. 泄漏电流
答案：D
解析：
P78耐压试验
（1）耐压试验用直流电压进行试验，试验电压标准应符合要求。
（2）在进行直流耐压试验的同时，用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。
直流耐压试验
【补充】微安表为什么要放在高压侧
因为被测绝缘物体一般是摆放在地上或接地的平板上，泄漏电流从被测绝缘体流入之后，部分电流直接流入大地，再经过大地到达耐压设备的接地端，未经过低压侧的连接导线，若微安表安装在低压侧，测量到只是部分泄露电流。
如果小件物体，完全腾空摆放，微安表安装在两侧均可。
2021一级建造师答疑精华8章 第3章
水泥稳定土材料质量标准主要包括（ ）。
A.普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可用于水泥稳定土
B.水泥强度等级宜采用42. 5级以上水泥
C.不应使用快硬水泥及早强水泥。宜选用初凝时间3h以上和终凝时间6h以上的水泥，如达不到要求可掺缓凝剂
D.禁止使用已受潮、变质的水泥
E.各类饮用水均可用于水泥稳定土施工，如遇可疑水源应进行试验鉴定
关于混凝土外加剂的说法，错误的是（ ）。
A. 掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性
B. 高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
C. 掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D. 早强剂可加速混凝土早期强度增长
下列市场行为中，不属于承诺的有( )。
A．发布招标公告
B．发布拍卖公告
C．发售招标文件
D．发出中标通知书
E．递交投标文件
正确答案：ABCE
87. ABCE【解析】承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺必须由受要约人作出；承诺须向要约人作出；承诺的内容必须与要约的内容一致；承诺应在有效期限内作出。
关于施工现场宿舍设置的说法，正确的是（ ）。 （2015）
A.室内净高2.5m B.室内通道宽度0.8m C.每间宿舍居住18人 D.使用通铺
答案：A
解析：
宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4米，通道宽度不得小于0.9米，每间宿舍居住人员不得超过16人。施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。选项A是正确的。
建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（ ）。
A.加强施工定额管理
B.制定施工方案并对其进行分析论证
C.进行工程风险分析并制定防范性对策
D.防止和处理施工索赔
答案：A
解析：
2020/2019教材P73页
组织措施的另一方面是编制施工成本控制工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本；加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗；加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失、机械利用率降低、物料积压等现象。成本控制工作只有建立在科学管理的基础之上，具备合理的管理体制，完善的规章制度，稳定的作业秩序，完整准确的信息传递，才能取得成效。组织措施是其他各类措施的前提和保障，而且一般不需要增加额外的费用，运用得当可以取得良好的效果。
2021一级建造师答疑精华8章 第4章
某水利水电工程项目的原施工进度网络计划(双代号)如图1F420151—6所示。该工程总工期为18个月。在上述网络计划中，工作C、F、J三项工作均为土方工程，土方工程量分别为7000m3、10000m3、6000m3，共计23000m3，土方单价为15元／m3。合同中规定，土方工程量增加超出原估算工程量25%时，新的土方单价可从原来的15元／m3下降到13元／m3。合同约定机械每台闲置1天为800元，每月以30天计；C、F、J实际工作量与计划工作量相同。
施工中发生如下事件：
事件1：施工中，由于施工单位施工设备调度原因，C、F、J工作需使用同一台挖土机先后施工。
事件2：在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施35)，项目法人提出增加一项新的土方工程N，该项工作要求在F工作结束以后开始，并在G工作开始前完成，以保证G工作在E和N工作完成后开始施工。根据施工单位提出并经监理机构审核批复，该项N工作的土方工程量约为9000m3，施工时间需要3个月。
事件3：经监理机构批准，新增加的土方工程N使用与C、F、J工作同一台挖土机施工。
问题-
(1)在不改变各工作历时的情况下，发生事件1后，施工单位如何调整计划，使设备闲置时间最少，且满足计划工期要求
(2)按事件2新增加一项新的土方工程N后，土方工程的总费用应为多少
(3)土方工程N完成后，施工单位提出如下索赔：
①增加土方工程施工费用13．5万元；
②由于增加土方工程N后，使租用的挖土机增加了闲置时间，要求补偿挖土机的闲置费用2．4万元；
③延长工期3个月。
施工单位上述索赔是否合理 说明理由。
答案：
解析：
(1)在C、F、J三项工作共用一台挖土机时，将网络计划图1F420151—6调整为图1F420151—10。计算出各项工作的ES、EF和总工期(18个月)。因E、G工作的时间为3个月，与F工作时间相等，所以安排挖土机按C→F→J顺序施工可使机械不闲置。
(2)增加土方工程N后，土方工程总费用计算如下：
①增加N工作后，土方工程总量为：
23000+9000=32000m3
②超出原估算土方工程量为：
③超出25%的土方量为：
32000-23000×125%：3250m3
④土方工程的总费用为：
23000×125%×15+3250×13=47．35万元
(3)逐项分析如下：
①施工单位提出增加土方工程施工费用13．5万元不合理。
因为原土方工程总费用为：23000×15=345000元=34．5万元；增加土方工程N后，土方工程的总费用为47．35万元；故土方工程施工费用可增加12．85万元。
②施工单位提出补偿挖土机的闲置费用2．4万元合理。
增加了土方工作N后的网络计划见图IF420151-11，安排挖土机按C→F→N→J顺序施工，由于N工作完成后到J工作的开始中间还需施工G工作，所以造成机械闲置1个月。应给予承包方施工机械闲置补偿费：
30×800=24000元=2.4万元
③工期延长3个月不合理。
根据原计划(不增加N工作)计算的工期为18个月(图1F420151—10)，增加N工作后的网络计划计算的工期为20个月(图1F420151一11)。因此可知，增加N工作后，计算工期增加了2个月，因此，监理工程师应批准给予承包方延长工期2个月。
速动资产较为准确的计算公式是（ ）。
A、货币资金+短期投资
B、货币资金+短期投资+应收票据
C、货币资金+短期投资+应收票据+应收账款
D、货币资金+短期投资+应收票据+应收账款+其他应收款
答案：D
解析：
2020版教材P144 / 2019版教材P138
速动资产是指能够迅速变现称为货币资金的各类流动资产，通常有两种计算方法1、速动资产=流动资产-存货2、速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款。
施工企业的库存材料包括（ ）。
A．结构件
B．模板
C．安全网
D．架料
应用项目管理信息系统的主要意义之一是实现项目管理数据的（ ）。
A.海量存储
B.快速存储
C.分布存储
D.集中存储
答案：D
解析：
2020教材P356 / 2019教材P351
三、工程项目管理信息系统的意义（1）实现项目管理数据的集中存储；（2）有利于项目管理数据的检索和查询；（3）提高项目管理数据处理的效率；（4）确保项目管理数据处理的准确性；（5）可方便地形成各种项目管理需要的报表。
施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）
A．在施工现场附近的河流中清洗油桶
B．将施工垃圾处理后倒入附近河流
C．转运施工废弃物时未对其进行掩盖
D．居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障
E．工程抢修工作一直持续到22点
2021一级建造师答疑精华8章 第5章
所有4E飞行区所对应的飞机起降运行区除跑道外，都必须设置（ ）。
A.道肩
B.防吹坪
C.升降带
D.跑道端安全地区
E.停止道
在评标过程中，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。
A．2
B．3
C．1～3
D．1～4
某施工单位承担一矿山工程项目，合同工期10个月。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。
问题
1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?
2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?
3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?
答案：
解析：
1．根据计算，20÷(0．3-o．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应200m。
2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月，施工队乙施工D巷道，工期8．75个月，施工队丙施工巷道B，工期6．6个月，施工队丁施工巷道A，工期6．2月。
最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=38万元
3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．23个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．23个月之内完成就可以了。 最大效益成为(0．3-O．2)×(400+460+800+700)-8．23×20=71．4万元
下列纠纷中，受《仲裁法》调整的是（ ）。
A．离婚中的财产分割纠纷
B．财产继承纠纷
C．劳动争议
D．脚手架租赁合同纠纷
设备安装偏差方向的控制要求包括（ ）。
A.有利于抵消设备附属件安装后重量的影响
B.有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响
C.有利于抵消设备运转时产生的振动的影响
D.有利于抵消零部件磨损的影响
E.有利于抵消摩擦面间油膜的影响
答案：A,B,D,E
解析：
①有利于抵消设备附属件安装后重量的影响； ②有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响； ③有利于抵消零部件磨损的影响； ④有利于抵消摩擦面间油膜的影响。
2021一级建造师答疑精华8章 第6章
电缆、电线和光缆敷设的安装要求包括（ ）。
A.光缆的静态弯曲半径不应大于光缆外径的15倍
B.电缆电线敷设前,应进行绝缘电阻测试
C.同轴电缆和高频电缆的连接可采用普通接头
D.补偿导线应穿电缆导管,可直接埋地敷设
E.敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15℃
答案：B,E
解析：
教材P121，
电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。B正确。
同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头；C错。
教材P122
敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃，敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15°C。E正确。
补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设，不得直接埋地敷设。D错误；
光缆的静态弯曲半径不应小于光缆外径的15倍。
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。
A、建设单位
B、建设行政主管部门
C、工程质量监督站
D、施工企业
答案：A
解析：
教材P315
本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
关于杜邦财务分析体系的说法，错误的有（ ）。
A、杜邦分析以净投资收益率为核心指标
B、杜邦分析能研究各项资产的比重变化情况，揭示企业的获利能力
C、杜邦财务分析体系是一个多层次的财务比率分解体系
D、通过杜邦分析能发现企业资本金的变动趋势
E、杜邦分析将若干财务指标形成一个完整的指标体系
答案：A,D
解析：
2020版教材P148 / 2019版教材P141
杜邦财务分析体系，简称杜邦分析，是利用各主要财务比率指标之间的内在联系对企业财务状况和经营成果进行综合系统评价的方法。该体系是以净资产收益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。杜邦财务分析体系是一个多层次的财务比率分解体系。各项财务比率可以在每个层次上与本企业历史或同行业财务比率比较，比较之后向下一级分解。逐层向下分解，逐步覆盖企业经营活动的每个环节，以实现系统、全面评价企业经营成果和财务状况的目的。
关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。
A.各类进度计划的编制程序，审批程序属于组织措施的范畴
B.管理措施涉及管理的思想和方法、承发包模式、合同管理等
C.风险管理属于进度控制经济措施的范畴
D.在工程进度受阻时，应首先对有无设计变更的可能性进行分析
E.应用信息技术属于进度控制管理措施的范畴
答案：A,B,E
解析：
2020/2019教材P146
项目进度控制的组织措施：( 2 )各类进度计划的编制程序、审批程序和计划调整程序等；A项正确建设工程项目进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发包模式、合同管理和风险管理等；B正确，C错误
在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的可能性；在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性；未提及先后，D项错误
信息技术对进度控制而言只是一种管理手段；E正确。
关于参加燃气管道焊接工作的焊工中，以下不属于该焊工应该具备条件的是（ ）。
A.承担燃气钢质管道、设备焊接的人员，必须具有锅炉压力容器、压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作
B.焊接工作中断 6 个月以上的焊工应重新参加焊工考试
C.有当地劳动局颁发的焊工合格证
D.当使用的安装设备发生变化时，应针对该设备操作要求进行专门培训
答案：C
解析：
参加燃气管道焊接工作的焊工，应该具备条件的是：（1）承担燃气钢质管道、设备焊接的人员，必须具有锅炉压力容器、压力管道特种设备操作人员资格证(焊接)焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。（2）焊接工作中断 6 个月以上的焊工应重新参加焊工考试。（3）当使用的安装设备发生变化时，应针对该设备操作要求进行专门培训。
2021一级建造师答疑精华8章 第7章
背景资料：
A机电安装公司承接某花园小区的住宅楼和室外工程的机电安装项目。为尽快完成任务，A机电安装公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B管网建设工程公司，其管材和阀门由A机电安装公司采购。其中B管网建设工程公司承建的热力管网安装工作于第2年10月完成后，向业主提出竣工验收，得到业主独家的顺利通过。A机电安装公司承建的总体工程也于第3年1月竣工验收合格。但在使用过程中发生了以下两个事件：
事件一：第4年冬季供暖时，热力管网阀门漏水严重，业主要求A机电安装公司对热力管网阀门进行修理，但A机电安装公司以业主直接验收管网工程为由，拒绝维修。
问题：
1．该花园小区工程在竣工验收上存在哪些问题
2．该工程宜采用什么性质的回访回访计划宜安排在什么时间合适
3．该采暖工程的保修期限到什么时候结束
4．事件一中A机电安装公司的做法是否合适说明理由。
答案：
解析：
1．该花园小区工程在竣工验收上存在的问题有： (1)管网工程应与总体工程同时进行竣工验收，不应该单独进行；
(2)仅有业主独家对管网进行竣工验收是不够的；
(3)B管网建设工程公司是A机电安装公司的分包商，应先向A机电安装公司提出验收，由A机电安装公司向业主申请，由业主组织设计、监理、A机电安装公司验收，并向其负责。
2．(1)由于该工程是采暖工程，所以宜采用季节性回访。
(2)回访计划宜安排在第4年的12月进行，因为冬季是采暖季节。
3．由于采暖工程的保修期至少为2个采暖期，所以该采暖工程的保修期限到第5年春季的供暖期结束。
4．(1)事件一中A机电安装公司的做法不合适。
(2)理由：
①A机电安装公司与B管网建设工程公司是总包与分包关系，总包单位对分包单位的施工质量负有连带责任；
②阀门是A机电安装公司采购的，不能排除其产品质量问题。
所以A机电安装公司应对热力管网阀门进行修理。
关于施工质量控制，下列说法中正确的是（ ）。
A.现场安装的危险性比较大的起重设备，安装完毕使用前必须经监理单位验收合格后才能投入使用
B.要消除环境对于施工质量的不利影响，主要采取动态跟踪的控制方法
C.施工单位有缺陷的施工组织设计报送监理单位审查时，由于监理工程师的疏漏没有发现错误，施工中出现了质量问题，由施工单位承担责任
D.建筑物满足要求的建筑面积分配以及宽度、高度、净空等物理指标和节能环保等符合性要求体现了可靠性质量
甲向乙定做一套家具，双方未约定履行期。乙做好家具后，甲要求乙将家具送至家中。此时乙可以主张（ ）。
A．同时履行抗辩权
B．不安抗辩权
C．先履行抗辩权
D．撤销权
SDH数字微波通信系统中，（ ）不上、下话路，不具备波道倒换功能。
A.端站
B.枢纽站
C.分路站
D.中继站
答案：D
解析：
瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
下列关于放电测试的说法，正确的有( )。
A.应在电池初充电完毕，静置1h后进行
B.以3小时率放电，单体电池的终了电压为1．83V
C.当采用电池内阻衡量电池质量时，以3小时率放电10小时电池内阻应合格
D.10小时率放电至电池终了电压时，初充电后放电容量应不小于电池额定容量的70％
E.核对性放电试验，放出额定容量的30％～40％时应及时补充电
答案：A,D,E
解析：
当采用放电量实测电池容量时，以10小时率放电至出现单体电压为1.83V时，初充电后放电容量应大于或等于额定容量的70% 。故B错。初放电电流应符合电池出厂技术说明书的规定。无规定时，铅酸蓄电池以10小时率放电，放电3h后，即可用电压降法测试电池内阻，内阻值应满足要求。故C错。
2021一级建造师答疑精华8章 第8章
冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为（ ）。
A.混流式
B.水斗式
C.斜流式
D.斜击式
E.双击式
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P134 / 2019版教材P136
冲击式水轮机包含的种类.冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为水斗式、斜击式和双击式三种。
某按工程量清单计价的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件 ‘和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是（ ）。
A.自行调整清单数量，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标
B.根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择
C.以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标
D.不予理会，按照招标文件提供的清单数量进行投标
答案：C
解析：
有的招标文件中提供了工程量清单，尽管如此， 投标者还是需要进行复核，因为这直接影响到投标报价以及中标的机会。对于单价合同， 尽管是以实测工程量结算工程款，但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清。
HDPE膜不得在（ ）施工。
A．春季
B．夏季
C．秋季
D．冬季
影响固定资产折旧，从而影响折旧额的因素不包括（ ）。
A. 固定资产减值准备
B. 计提折旧的方法
C. 预计净残值
D. 固定资产的使用寿命
答案：B
解析：
本题主要考查了成本费用的计量。
应计折旧额是固定资产的原价扣除其预计净残值，已经计提减值准备的固定资产，还应当扣除已经计提的固定资产减值准备的累计金额，则影响固定资产折旧额的因素包括：固定资产原价、预计净残值和固定资产使用寿命。因此，影响折旧额的因素不包括计提折旧的方法。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B项。
某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）
A 应当受理，确认合同有效后驳回起诉；
B 不予受理
C 应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D 应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
正确答案：B
64.B【解析】依照法律规定，双方当事人对合同纠纷 自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，不 得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请 仲裁。有效的仲裁协议可以排除法院的管辖。
