2021一级建造师历年真题和解答9卷 第1卷
背景
某施工项目经理部在某航站楼综合布线系统工程施工时，发现某月的实际成本降低额比目标成本增加了，降低成本目标与实际成本对比资料以及成本降低率如下表所示。
问题
(1)试说明施工成本分析方法有哪些？说明差额分析法的基本原理。
(2)说明工程项目预算成本、成本降低率和成本降低额的差异分别是多少？
(3)根据表中资料，用“差额分析法”分析预算成本和成本降低率对成本降低额的影响程度。
答案：
解析：
分析
(1)工程成本分析方法主要有比较法、因素分析法、差额分析法和比率法。差额析法是利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。
(2)该工程项目
预算成本差异：96 - 88 = +8万元；
成本降低率差异：3% - 2% = 1%;
成本降低额差异：2.88 - 1. 76 =+1. 12万元。
(3)预算成本的增加对成本降低额的影响程度：（96- 88)X2%=0.16万元；
成本降低率提高对成本降低额的影响程度：（3% - 2%)X96 = 0. 96万元；
以上两项合计：0. 16+0. 96 = 1. 12万元。
其中，成本降低率提高是实际成本降低额比目标成本降低额增加的主要原因，所以应进一步寻找成本降低率提高的原因。
适用于变截面连续箱梁施工的方法有（）
A.顶推法
B.悬臂浇筑法
C.支架法
D.转体施工法
E.悬臂拼装法
设备采购监造时，停工待检点应包括（ ）。2018
A.重要工序节点
B.隐蔽工程
C.设备重要性能的相关检验
D.不可重复试验的验收点
E.关键试验的验收点
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程设备监造大纲与监造工作要求。停工待检（H）点设置：（1）针对设备安全或性能最重要的相关检验、试验而设置。（2）重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。（3）停工待检（H）点的检查重点之一是验证作业人员上岗条件要求的质量与符合性。
桥梁工程钢管混凝土的性能有（ ）。
A.低泡
B.低流动性
C.高强
D.延缓初凝
E.收缩补偿
基带传输在局域网中广泛使用，其优点是( )。
A．线路设备简单
B．带宽利用率高
C．适用于无线网络
D．安全性好
答案：A
解析：
基带传输的优点是线路设备简单，在局域网中广泛使用；缺点是传输媒介的带宽利用率不高，不适于在长途线路上使用。
下列各项中，不是确定目标现金持有量方法的是（ ）。
A、成本分析模式
B、存货模式
C、收益分析模式
D、随机模式
答案：C
解析：
2020版教材P160 / 2019版教材P154
常用的确定现金持有量的方法有成本分析模式、存货模式和随机模式三种。
现浇钢筋混凝土水池的防水层、水池外部防腐层施工以及池外回填土施工之前，应先做的是（ ）。
A.严密性试验
B.水池闭水试验
C.渗水试验
D.水池满水试验
答案：D
解析：
水池满水试验的前提条件：池体结构混凝土的抗压强度、抗渗强度或砖砌体水泥砂浆强度达到设计要求；现浇钢筋混凝土水池的防水层、水池外部防腐层施工以及池外回填土施工之前，装配式预应力混凝土水池施加预应力或水泥砂浆保护层喷涂之前；砖砌水池的内外防水水泥砂浆完成之后。
下列防火阀中，需设置独立吊架的是（ ）。
A.直径400mm的防火阀
B.长边尺寸400mm的防火阀
C.直径630mm的防火阀
D.长边尺寸500mm的防火阀
答案：C
解析：
教材P185
5）直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀，应设独立支、吊架。
背景资料：
某广场地下车库工程，建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了施工承包合同，合同工期140d。
工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料，合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面，要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6d罕见特大暴雨(超过了当地近15年来该季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。
施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的，提出下列索赔要求
(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万元；
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元；
(3)人员伤亡善后费用62万元；
(4)工期顺延6d。
问题：
1．事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2．事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期要求?
3．事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些?并补充完善其他常见的防治方法?
4．事件三中，指出施工单位的索赔是否成立?并分别写出理由。
答案：
解析：
1.
2.(1)计划工期T=∑K+tn=(12+18+52)+(12+13+15+14)=136d。
(2)计划工期136d小于合同工期140d，满足合同工期要求。
3.(1)出现裂缝的原因还可能有：
1)水灰比过大，2)坍落度偏大，3)和易性差，4)浇筑振捣差，5)养护不及时，6)养护差。
(2)防治方法：
1)调整合适的配合比，2)确保搅拌质量，3)浇筑振捣密实，4)初凝前进行二次抹压，5)及时养护，6)保证养护质量。
4.事件三中索赔成立情况与理由分别如下：
(1)工程清理、恢复费用18万元：索赔成立；
理由：根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元：索赔不成立；
理由：根据合同约定，不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。
(3)人员伤亡善后费用62万元：索赔不成立；
理由：根据合同约定，不可抗力导致施工单位自己人员的伤亡损失由承包人承担。
(4)工期顺延6d：索赔成立；
理由：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第2卷
关于企业净资产收益率指标的说法，正确的有( )。
A．该指标反映了企业偿付到期债务的能力
B．指标值越高，说明企业盈利能力越好
C．指标值越高，表明资产的利用效率越高
D．该指标是企业本期利润总额和净资产的比率
E．该指标反映企业全部资产运用的总成果
答案：B,C
解析：
本题考核的是盈利能力的指标。通常使用的盈利能力的指标主要有净资产收益率、总资产报酬率。净资产收益率是指企业本期净利润和净资产的比率，是反映企业盈利能力的核心指标。该指标越高，净利润越多；说明企业盈利能力越好。净资产收益率把企业一定期间的净利润与企业的净资产相比较，可以反映企业资产利用的综合效果。指标越高，表明资产的利用效率越高。总资产报酬率反映企业全部资产运用的总成果。
（2011年真题）关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（ ）。
A.风口、阀门处要设置支、吊架加固补强
B.当管线穿越风管时，要注意穿过部位的密封处理
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接
D.室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷引下线上
答案：C
解析：
本题考查的是风管系统安装的技术要求。风管系统安装的技术要求：（1）风口、阀门、检查门 及自控机构处不宜设置支、吊架；（2）风管内严禁其他管线穿越；（3）输送含有易燃、易爆气体或安装 在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地；通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置 接口；（4）风管与风机和空气处理机等设备的连接处，应采用柔性短管或按设计规定；（5）室外立管的 固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
在工程项目竣工验收阶段，项目监理机构的主要工作任务有()。
A.督促施工单位及时整理各种文件和资料，受理单位工程竣工验收报告，并提出意见
B.审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告
C.对工程主要部位.环节及技术复杂工程进行检查
D.组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收，并签署竣工验收意见
E.在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果
答案：A,B,D
解析：
2020/2019教材P68
(六）竣工验收阶段建设监理工作的主要任务( 1 )督促和检査施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见;( 2 )审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；( 3 )组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收，并签署竣工验收意见;( 4 )编制、整理工程监理归档文件并提交给业主。
建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值，下列属于工程使用增值的是（??）
A.确保工程建设安全
B.有利于环保
C.有利于成本控制
D.有利于进度控制
答案：B
解析：
建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。工程建设增值包括：确保工程建设安全、提高工程质量、有利于投资（成本)控制、有利于进度控制。工程使用(运行)增值包括：确保工程使用安全、有利于环保、有利于节能、满足最终用户的使用功能、有利于降低工程运营成本、有利于工程维护。
符合微波天线馈源安装的技术要求的有（）。
A.馈源极化方向和波导接口符合馈线走向的要求
B.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量
C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于25°
D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑
E.馈线连接的接口清洁且电接触良好
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材页码P103-108
微波天线、馈源安装技术要求：
1.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量。
2.安装加固方式应符合设备出厂说明书的技术要求，加固应稳定、牢固，天线与座架（或挂架）间不应有相对摆动。水平支撑杆安装角度应符合工程设计规定，水平面与中心轴线的夹角应小于或等于25°；垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5°，加固螺栓必须由上往下穿。
3.组装式天线主反射面各分瓣应按设备出厂说明书相应顺序拼装，并使天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
4.主反射器口面的保护罩应按设备出厂说明书技术要求正确安装，各加固点应受力均匀。
5.天线馈源加固应符合设备出厂说明书的技术要求。馈源极化方向和波导接口应符合工程设计及馈线走向的要求，加固应合理，不受外加应力的影响。与馈线连接的接口面应清洁干净，电接触良好。
当路基附近的地面水和浅层地下水无法排除，影响路基稳定时，可设置（）来排除。
A.边沟
B.渗井
C.渗沟
D.截水沟
答案：B
解析：
本题考查的是路基地下水排水设置与施工要求。当路基附近的地面水或浅层地下水无法排除，影响路基稳定时，可设置渗井，将地面水或地下水经渗井通过下透水层中的钻孔流入下层透水层中排除。
以下不属于喷锚暗挖法施工安全技术管理基本要求是（ ）。
A、加强通风、照明、防尘、降温和治理有害气体工作
B、特殊工种必须专业培训，考试合格后方可操作，并持证上岗
C、安全防护装置与用品，按规定进行定期检验、日常检查
D、量测监控数值超过规定值，应立即采取措施
答案：D
解析：
2020教材P443 / 2019教材P444
（二）人员准备（1）特殊工种应经过安全培训，考试合格后方可操作，并持证上岗。（三）物资准备（2）各种电力设施、安全防护装置与用品，按规定进行检验和检查，不符合要求的严禁使用。（3）按规定安装施工现场通风、照明、防尘、降温和治理有害气体设备，保护施工人员的身心健康。
下列桩基检测方法中， 可以用以判断桩身完整性类别的试验有（）。
A.低应变法
B.静载试验
C.高应变法
D.钻芯法
E.声波透射法
答案：A,C,D,E
解析：
桩基检测方法。
（1）检测单桩承载力的方法有：单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、高应变。
（2）检测桩身完整性的方法有：钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法。桩身完整性分为四类：Ⅰ类桩（桩身完整）；Ⅱ类桩（桩身有轻微缺陷，不影响承载力正常发挥）；Ⅲ（桩身有明显缺陷，对承载力有影响）；Ⅳ类桩（桩身存在严重缺陷）。
（3）应先进行桩身完整性检测，再进行承载力检测；桩身完整性在基坑开挖后进行。3.对桩基进行检测的条件：
（1）采用应变法、声波透射法检测时，受检桩混凝土强度不应低于设计强度 70%，且不应低于15MPa；
（2）采用钻芯法检测时，受检桩混凝土龄期应达到 28d，或同条件养护试块强度达到设计要求。
航空固定业务电信网(AFTN)和国际航空通信协会通信网(SITA)使用（??）的通信方式传输业务。
A.平面电报
B.数据通信
C.话音通信
D.数据链
答案：A
解析：
目前我国航空固定通信设施中高速自动转报系统成为平面电报通信方式的重要通信设施。自动转报系统是基于航空固定业务电信网( AFTN )和国际航空电信协会通信网( SITA )的相关标准，采用计算机自动处理并以存储/转发方式传输空中交通管理电报的自动交换系统，不需要人工干预而自动将电报转至规定的一个或者多个目的地。
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第3卷
按照当事人之间的关系对索赔进行分类，可能有（ ）之间的索赔。
A. 发包人与承包人
B. 发包人与分包人
C. 承包人与分包人
D. 承包人与监理人
E. 分包人与监理人
答案：A,C
解析：
本题主要考查索赔的分类。
按索赔当事人分类分为：
（1）承包人与发包人之间索赔；
（2）承包人与分包人之间索赔；
（3）承包人与供贷人之间索赔；
（4）承包人与保险人之间索赔。
综上所述，本题正确选项是AC项。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料,提供现场测量基准点,基准线和水准点有关资料,并进行现场交验”是（ ）的责任和义务。
A．发包人
B．设计单位
C．承包人
D．监理人
根据《民用机场飞行区技术标准》MH 5001—2013规定，跑道表面应具有良好的平整度，用3m尺测量时，最大间隙不大于（）。
A.3mm
B.4mm
C.5mm
D.10mm
答案：C
解析：
2020版教材页码P24-28
《民用机场飞行区技术标准》MH 5001-2013规定，跑道表面应具有良好的平整度，用3m尺测量时，最大间隙不大于5mm。
施工图预算审查的方法中，拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用()。
A.全面审查法
B.对比审查法
C.标准预算审查法
D.分组计算审查法
答案：B
解析：
本题考核的是施工图预算审查的方法。拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。
某工程有甲乙两个实施方案可供选择。两个方案的投资分别是600万元、800万元，年运行成本分别是160万元、130万元，各方案应用环境相同。设基准收益率为10%。则下列说法正确的是（ ）。
A：差额投资收益率是16.25%
B：甲方案优于乙方案
C：乙方案优于甲方案
D：甲方案的折算费用是616万元
答案：C
解析：
用折算费用法的公式计算，甲方案：600×10%+160=220（万元）；乙方案：800X10%+130=210（万元）；甲方案的成本高于乙方案的成本，所以乙方案优于甲方案。
通常，不会影响矿井建设工期的井巷工程项目是（ ）。
A.立井井筒
B.主要运输大巷
C.井底煤仓
D.风井总回风巷
答案：C
解析：
在矿山井巷工程中，部分前后连贯的工程构成了全矿井施工需时最长的工程，这就形成了关键路线。通常这些项目是：井筒→井底车场重车线→主要石门→运输大巷→采区车场→采区上山→最后一个采区切割巷道或与风井贯通巷道等。井巷工程关键路线决定着矿井的建设工期。由于井底煤仓不是构成关键路线的工程项目，因此不会影响矿井建设工期。答案是C。
根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日之前书面通知。
A. 7
B. 15
C. 14
D. 21
答案：B
解析：
本题主要考查招标信息的修正。
招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前书面通知。
综上所述，正确选项为B。
根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（ ）。2017真题
A、超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B、工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C、委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D、将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
答案：D
解析：
本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项A属于资质不良；选项B属于工程质量不良；选项C属于工程安全不良。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人按照招标工程量清单填报投标价格时，必须与招标工程量的保持一致的有（ ）。
A、项目编码
B、项目名称
C、计量单位
D、工程量
E、工程内容
答案：A,B,C,D
解析：
教材P245
本题考查的是投标报价的编制原则。投标人必须按招标工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第4卷
某企业2012年度6月30日的财务报表中有资产4700万元，负债700万元，所有者权益2000万元，收入6000万元，则本期费用为（ ）万元。
A. 2000
B. 2700
C. 4000
D. 6000
答案：C
解析：
本题主要考查了会计等式的应用。
在静态会计等式和动态会计等式的基础上，还可以组合成综合会计等式，其公式为：
资产=负债+所有者权益+收入-费用
将上式变形为：费用=负债+所有者权益+收入-资产
本题中，费用=700+2000+6000-4700=4000（万元）
综上所述，本题正确答案为C项。
某施工企业当期实际营业利润2000万元，其他业务利润1000万元，投资收益200万元，营业外收入50万元，营业外支出60万元，则该企业的利润总额为（）
A.2150
B.2900
C.3190
D.3200
有关安全技术交底要求的表述，说法正确的有（ ）。
A.应优先采用新的安全技术措施
B.应将工程概况、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底
C.施工班组长必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员
D.定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底
E.技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在问题
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P229 / 2019教材P227
安全技术交底的要求包括：（1）项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员；（2）技术交底必须具体、明确，针对性强；（3）技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在问题；（4）应优先采用新的安全技术措施；（5）对于涉及“四新”项目或技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两阶段技术交底，即初步设计技术交底和实施性施工图技术设计交底；（6）应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底；（7）定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底；（8）保存书面安全技术交底签字记录。
演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性( )K，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。
A.3000
B.3500
C.3200
D.4000
答案：C
解析：
本题考核的是演播室灯光的技术要求。演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性3200K，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。
施工图预算的编制以()为主要依据。
A.预算定额
B.施工定额
C.行业定额
D.企业定额
答案：A
解析：
本题考核的是施工图预算的编制依据。施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据。
在对工程甲、乙、丙、丁进行成本评价时，它们的成本改善期望值分别为:-50、-30、30、50，,则优先改进的对象是（ ）。
A：工程甲
B：工程乙
C：工程丙
D：工程丁
答案：D
解析：
本题考查价值工程对象的改进范围。价值工程对象的改进范围：1.V 值低的功能；2.成本降低期望值（C-F）大；3.复杂的功能；4.问题多的功能。优先改进的对象是成本降低期望值大的，所以选工程丁。
建设工程项目进度控制任务包括( )。
A．业主方进度控制任务
B．设计方进度控制任务
C．施工方进度控制任务
D．协作方进度控制任务
E．上级管理机构进度控制任务
下列跑道中属于仪表跑道是（ ）。
A.非精密进近跑道
B.Ⅰ类精密进近跑道
C.Ⅱ类精密进近跑道
D.Ⅲ类精密进近跑道
E.凡装备进近灯光系统的跑道
答案：A,B,C,D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》lD41 1012民航机场的分类三。
按人民币计算，某进口设备的离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5%，则该设备的银行财务费为（ ）万元。
A. 5.00
B. 5.25
C. 5.33
D. 5.78
答案：A
解析：
2007年建设工程经济真题第25题
本题主要考查了设备购置费的组成和计算。
银行财务费，一般指银行手续费。计算公式为：
银行财务费=离岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率
本题银行财务费=离岸价×银行财务费率=1000×0.5%=5（万元）
综上所述，本题正确答案为A项。
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第5卷
某建筑安装工程营业税的税额为营业额的3％，城市维护建设税为营业税的5%，教育费附加为营业税的3%，则该工程的税率（综合计税系数）为（ ）。
A. 3.22%
B. 3.24%
C. 3.35%
D. 3.41%
答案：C
解析：
2006年建设工程经济真题第47题
本题考查的是税率的计算。
税率( 计税系数 ) = {1 / [ 1 - 营业税税率 × ( 1 + 城市维护建设税税率 + 教育费附加费率 ) ] - 1 } × 100%
本题税率 = { 1 / [ 1 - 3% × ( 1 + 5% + 3% ) ] - 1 } × 100% = 3.35%
故本题正确答案为C项。
氧舱是静置设备中的（ ）。
A.反应设备
B.分离设备
C.换热设备
D.容器类设备
答案：D
解析：
教材P18
容器，（1）容器，按特种设备目录可分为，固定压力容器，移动式压力容器，气瓶和氧舱；（2）反应器：釜式反应器，管式反应器，固定床反应器，流化床反应器。根据石油化工生产产品不同，可以分为：加氢反应器、裂化反应器、重整反应器、歧化反应器、异构化反应器和合成塔等。
关于材料成本控制，下列措施属于材料用量控制的有（ ）。
A.实行限额领料
B.控制进货批量
C.认真计量验收
D.坚持余料回收
E.合理组织运输
答案：A,C,D
解析：
材料成本控制包括材料用量控制和材料价格控制两方面。
材料用量控制的措施有：实行限额领料制度，各班组只能在规定限额内分期分批领用；改进施工技术，推广使用降低料耗的各种新技术、新工艺、新材料；进行功能分析，力求用价格低的材料代替价格高的材料；认真计量验收、坚持余料回收，降低料耗水平；加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。
材料价格控制：买价控制，通过市场行情的调查研究，在保质保量的前提下，货比三家，择优购料；运费控制，合理组织运输，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本；考虑资金、时间价值，减少资金占用，合理确定进货批量和批次，尽可能降低材料储备。
根据以上内容可以判定选项“ACD”属于数量控制措施，是正确选项；选项“BE”属于价格控制措施，为干扰项。
下列单代号网络图的总工期为（）。
A.22
B.32
C.42
D.52
反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系的组织工具是()。
A.组织结构图
B.项目结构图
C.管理职能分工表
D.工作任务分工表
答案：A
解析：
2020/2019教材P17
本题考核的是组织结构图的相关概述。组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。
（2017年）根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。
A.社会影响评价
B.环境影响评价
C.财务评价
D.运行管理评价
E.建设实施评价
答案：D,E
解析：
过程评价--前期工作、建设实施、运行管理等。
下列关于管道线路工程的说法，正确的是()。
A.光缆在人孔内子管外的部分，应使用波纹塑料软管保护
B.对于密封性较高的塑料管道，可采用牵引绳加转环、钢丝刷、抹布清刷管孔
C.子管在人孔内伸出的长度一般500±20mm
D.接头盒在人孔内应放在管道进口处的上方
答案：A
解析：
本题考核的是管道线路工程。对于密封性较高的塑料管道，可采用自动减压式洗管技术，利用气洗方式清刷管孔。故选项B错误。子管在人(手)孔内伸出的长度一般为200～400mm。故选项C错误。光缆接头盒在人(手)孔内，宜安装在常年积水的水位线以上的位置，并采用保护托架或按设计方法承托。故选项D错误。
对于抛石基床应预留沉降量，夯实的基床，可按（ ）预留。
A.地基沉降量
B.地基沉降量和基床沉降量之和
C.基床本身的沉降量
D.地基沉降量和基床沉降量各50％
下述行为中应由建设单位承担相应行政责任的有()。
A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量
B.任意压缩合理工期
C.迫使承包方低于成本价竞标
D.施工图未经报审而就用于工程施工
E.未对钢筋和商品混凝土进行检验
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P306 / 2019版教材P305
本题考察的是：建设单位相关的质量责任和义务。 应由建设单位承担相应行政责任的有：迫使承包方低于成本价竞标；任意压缩合理工期； 暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；施工图未经报审而就用于工程施工。E选项为施工单位责任
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第6卷
十字板剪切强度值可用于( )。
A.测定地基土的灵敏度
B.地基土的渗透稳定分析
C.地基土的稳定分析
D.划分地基土层
E.检验软基加固效果
答案：A,C,E
解析：
本题考核的是港口工程地质勘查十字板剪切试验。十字板剪切试验系指用十字板剪切仪在原位直接测定饱和软黏土的不排水抗剪强度和灵敏度的试验。十字板剪切强度值，可用于地基土的稳定分析、检验软基加固效果、测定软弱地基破坏后滑动面位置和残余强度值以及地基土的灵敏度。
港口工程施工控制网测定后，在施工中应定期复测，复测间隔时间不应超过 ()个月。
A. 3 B. 1
C. 6 D. 12
一般建筑物的爆破振动安全判据采用建筑物基础的（ ）。
A.质点峰值振动速度
B.质点主振频率
C.质点峰值振动加速度和主振频率
D.质点峰值振动速度和主振频率
答案：D
解析：
除核电站及受地震惯性力控制的精密仪器、仪表等特殊保护对象外，建筑物的爆破振动安全判据采用建筑物基础的质点峰值振动速度和主振频率。因此，答案为D。
关于建设工程质量控制系统,以下说法正确的是（ ）。
A.是用于建筑企业的质量管理体系
B.涉及建设工程项目实施中所有的质量责任主体
C.其控制目标是建筑企业的质量管理目标
D.其作用时间是永久性的
答案：B
解析：
2020/2019教材P161
项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是针对某一个企业或组织机构，其服务的范围不同。@##
下列说法正确的是()。
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P2
行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民的和及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。
省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。
国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规范性文件称部门规章。
省、自治区、直辖市和设区的市、自治州的人民政府，可以根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规，制定地方政府规章。
【背景资料】
某机场道面结构层设计为：底基层采用10％的石灰土，厚度18cm。
1．施工技术要求如下：
(1)石灰土混合料必须是集中搅拌；
(2)石灰必须达到Ⅲ级及以上标准；
(3)必须采用摊铺机摊铺，压路机碾压；
(4)压实度要求达到重型击实法的98％；
(5)平整度要求控制在+2cm～-3cm范围之内。
2．试验室提供的石灰土重型击实试验曲线如图3所示。
3．施工单位先做了3000m2的试验段，其质量检测结果如下：
(1)个别区域平整度不合格；
(2)厚度平均值为15cm；
(3)石灰剂量为8.5％；
(4)压实度平均值98.1％。
【问题】
1．计算施工必须达到的干密度，写出含水量控制范围。
2．厚度平均值未达到设计要求，是由于哪个指标确定的不对造成的
3．个别区域平整度不合格，分析其可能的原因。
4．石灰剂量测定值不合格，分析其可能的原因。
答案：
解析：
1．根据石灰土击实试验曲线显示(如图4所示)，其最大干密度ρdmax=1.89g/cm3，施工必须达到的干密度为1.89×0.98=1.85g/cm3。 在击实试验曲线(如图4所示)上所对应的含水量范围为14.1％(在14％～14.5％之间均对)～18.2％(在18％～18.5％之间均对)。
2．厚度平均值未达到设计要求，是由于虚铺系数确定的不对造成的。
3．个别区域平整度不合格可能的原因：(1)初压用了重型压路机；(2)压路机行走不均匀；(3)个别区域土基高低不平；(4)压路机在碾压过程中有急刹车现象。
4．石灰剂量测定值只有8.5％，不合格可能的原因：(1)石灰剂量测定不及时；(2)石灰质量未达到Ⅲ级及以上标准；(3)拌合不均匀且测量点缺乏代表性；(4)拌合计量不准且存在系统负误差。
可敷设在对无卤低烟且耐火有要求且温度较高的室内、隧道及管道中的电缆是（ ）。
A.WDZA-YJY
B.WDZA-YJFE
C.WDNA-YJY
D.WDNA-YJFE
答案：D
解析：
WDNA-YJFE可敷设在对无卤低烟且耐火有要求且温度较高的室内、隧道及管道中
沥青混合料的结构类型可分为两类，即按（ ）原则构成和按密实级配原则构成的结构。
A、填充
B、粘结
C、嵌挤
D、空隙
答案：C
解析：
2020/2019教材P8
（三）结构类型可分为按嵌挤原则构成和按密实级配原则构成的两大结构类型。
下列关于安全生产管理预警体系的描述错误的是（ ）。
A.预警系统建立的目的是实现必要的未来预测和预警
B.Ⅱ级预警表示受到事故的严重威胁，用蓝色表示
C.预警体系功能的实现主要依赖于预警分析和预控对策两大子系统作用的发挥
D.预控对策一般包括组织准备、日常监控和事故危机管理三个活动阶段
答案：B
解析：
2020教材P225 / 2019教材P223
预测系统建立的目的实现必要的未来预测和预警。Ⅰ级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段。用黄色表示。Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第7卷
下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是()。
A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式
B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章
C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规
D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规章
答案：C
解析：
本题考核的是法的效力层级。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决，这种解决纠纷的方式叫作（ ）。
A．调解
B．和解
C．诉讼
D．仲裁
由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。
A. 台班费
B. 台班折旧费
C. 折算租金
D. 折算租金乘以规定的降效系数
答案：B
解析：
本题主要考查工程索赔的范围。
施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任功效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
B项：由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算。所以B项正确。
A项：不能按照台班费计算，因为台班费中包括了设备使用费，而机械并没有使用，所以A项错误。
CD项：如果机械设备是通过租赁获得，索赔费用一般按实际租金和调进调出的分摊费计算，本题的机械设备是承包商自有，所以不能用折算租金或者折算租金乘以规定的降效系数计算。所以CD项错误。
综上所述，本题正确答案为B项。
施工企业中的应收票据主要是指( )。
A．商业汇票 B．信用证
C．银行支票 D．银行本票
正线轨道有条件时，特大桥、大桥及长度大于1000m的隧道内，宜采用（ ）。
A.碎石道床
B.有砟道床
C.无砟道床
D.一级碎石道砟道床
答案：C
解析：
2020版教材页码P121-123
正线轨道有条件时，特大桥、大桥及长度大于1000m的隧道内，宜采用无砟道床。
供电企业在新装、换装及现场检验后应对用电计量装置（）。
A.送电
B.启封
C.计量
D.加封
答案：D
解析：
2020版教材P452 / 2019版教材P440
供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封，并请用户在工作凭证上签章。
粗、细骨料一个抽样批的最大数量是（ ）。
A.100m3
B.200m3
C.300m3
D.400m3
答案：D
解析：
2020版教材页码P106-P108
粗、细骨料以同一产地、同一规格，最多400m3或600t为一批。
砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有( )的内容。
A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围
B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围
C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸
D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围
答案：A
解析：
砌筑式井壁的厚度质量要求，受砌筑块体及实际井筒掘进断面与设计净断面大小的影响。按规定，砌筑式井壁的厚度不得小于设计厚度的50mm，且此偏差还有范围的限制，就是在周长方向上，这种偏差不得有超过1／10，在沿井筒纵向方向，此偏差不得超过1．5m。因此，按题意，B答案要求的是周长的尺寸偏差，C答案要求的是井筒纵向高度尺寸，D答案没有尺寸要求。A，它指出厚度限制的尺寸，此限制的范围在井筒周长方向和井筒纵向方向的限制大小。因此A答案为正确。
关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（ ）。（2012 年真题）
A．制定施工单位安全生产责任制度
B．对建设工程项目的安全施工负责
C．落实安全生产规章制度
D．确保安全生产费用的有效使用
E．及时如实报告生产安全事故
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第8卷
担保人只能是债务人的担保方式有（ ）。
A．保证
B．抵押
C．质押
D．留置
E．定金
使用铲运机进行土方开挖作业时，挖填方高差为1.8m，常用（ ）形开行。
A.环
B.直线
C.椭圆
D.“8”字
答案：D
解析：
使用铲运机进行土方开挖作业时，挖填方高差大于1.5m，常用“8”字形开行。
当需要使用非渗水土时，其含水量应（ ）。
A.低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄20％～25％
B.低于液限，其分层填筑铺土厚度应减薄20％～25％
C.低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄10％～20％
D.低于液限，其分层填筑铺土厚度应减薄10％～20％
答案：A
解析：
当需要使用非渗水土时，其含水量应低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄20%~25%。
过街雨水支管沟槽及检查井周围应用()或石灰粉煤灰砂砾填实。
A、石灰土
B、卵石土
C、黏性土
D、碎石土
答案：A
解析：
2020/2019教材P17
（二）（6）过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。
下列建筑密封材料中，属于定型密封材料的是（ ）。
A.密封膏 B.密封条 C.密封胶 D.密封剂
答案：B
解析：
建筑密封材料分为定型和非定型密封材料两大类型。定型密封材料是具有一定形状和 尺寸的密封材料，包括各种止水带、止水条、密封条等；非定型密封材料是指密封膏、密封胶、 密封剂等黏稠状的密封材料。
以下种类的合同中，业主方风险最小的是（ ）。
A．固定总价合同
B．变动总价合同
C．成本加酬金合同
D．单价合同
关于直方图观察分析的说法，正确的有（）。
A.形状观察分析是指将直方图的形状与正态分布的形状进行比较分析
B.形状观察分析一看形状是否相似，二看分布区间的宽窄
C.双峰型直方图为正常直方图
D.位置观察分析是指将直方图的分布位置与控制标准的上下限范围进行比较分析
E.数据分布超出质量标准的上下界限，说明生产过程存在质量不合格
答案：A,B,D,E
解析：
2020/2019教材P199
三、直方图的观察分析 1. 通过分布形状观察分析 (1) 所谓形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，一看形状是否相似，二看分布区间的宽窄。 直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。 (2) 正常直方图呈正态分布， 其形状特征是中间高、两边低、 成对称，如图lZ204064-2 (a) 所示。正常直方图反映生产过程质量处于正常、稳定状态。 2. 通过分布位置观察分析 (1) 所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较分析 (6)数据分布均已出现超出质量标准上下限的上下界限，这些数据说明生产过程存在质量不合格，需要分析原因， 采取措施进行纠偏.
按《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应按统一的（） 进行编制。
A. 项目编码
B. 项目名称
C. 项目特征
D. 计量单位
E. 工程量计算规则
答案：A,B,D
解析：
本题的考点是分部分项工程量清单的编制。分部分项工程量清单应根据《计价规范》附录中规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则进行编制。不同的分部分项工程的项目特征有所区别，并不统一，且工程量计算规则也根据具体分部分项工程的项目来规定。综上所述，本题的正确答案为ABD。@##
当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时，应采用的水处理工艺（）。2018真题
A、原水→筛网隔滤或消毒
B、原水→接触过滤→消毒
C、原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒
D、原水→调蓄预沉→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒
答案：B
解析：
本题考查的是给水处理。
2021一级建造师历年真题和解答9卷 第9卷
建设工程施工招标的程序中，初步评审主要是进行（ ）审查。
A.实质性
B.符合性
C.综合性
D.完整性
答案：B
解析：
2020教材P258 / 2019教材P255
初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。
填筑排水砂垫层施工前施工单位应做压实工艺性试验，确定主要工艺参数，并报()确认。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工方项目经理的管理权限包括( )等。
A.主持项目的投标工作
B.组建工程项目经理部
C.制订项目经理部内部计酬办法
D.选择具有相应资质的分包人
关于工期索赔的说法，正确的是( )。
A.单一延误是可索赔延误
B.共同延误是可索赔延误
C.交叉延误可能是可索赔延误
D.非关键线路延误是不可索赔延误
答案：C
解析：
2020教材P333 / 2019教材P329
如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误；D项错误 共同延误：可索赔延误与不可索赔延误同时发生时，可索赔延误就将变成不可索赔延误，这是工程索赔的惯例之一；B项错误 当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。C项正确 单一延误是指在某一延误事件从发生到终止的时间间隔内，没有其他延误事件的发 生，该延误事件引起的延误称为单一延误。A项错误
锅炉受热面施工程序中，组件地面验收的紧前工序是（ ）。
A.设备及其部件清点检查
B.通球试验与清理
C.管子就位对口焊接
D.联箱找正划线
答案：C
解析：
锅炉受热面的施工程序：设备及其部件清点检查→合金设备(部件)光谱复查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正。所以组件地面验收的紧前工序为C选项内容。
某工程是施工总承包商甲承揽了2000万元的建筑施工舍同。经业主同意，甲将其中200 万元的工程分包给承包商乙，营业税率为3%,则甲应缴纳的营业税为（ ）万元。
A. 6 B. 54 C. 60 D. 66
答案：B
解析：
本题考核的是营业税的计算。甲应缴纳的营业税=(2000—200)万元X3%= 54万元。
如果原告发现（ ）与北方建筑公司有利害关系，不可以申请回避。
A．审判人员
B．书记员
C．翻译人员
D．原告的辩护律师
采购管理分为准备阶段、实施阶段和收尾阶段。以下属于实施阶段的有（ ）。
A.接收请购文件
B.编制采购计划
C.确定采购策略
D.确定合格供货商
E.货物交接
答案：A,D
解析：
本题考查了设备采购工作的阶段划分。准备阶段的主要工作：建立组织、执行设备采购程序；需求分析、市场调查；确定采购方式和策略；编制采购计划。
实施阶段的主要工作：接收请购文件、确定合格供应商、招标或询价、报价评审或评标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等。
收尾阶段的主要工作：货物交接、材料处理、资料归档和采购总结等。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（ ）。
A.事故发生地点 B.人员伤亡数量
C.事故发生时间 D.社会影响程度
E.直接经济损失数额
答案：B,D,E
解析：
《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的事故分级要素有3个：人员伤亡的数量（人身要素）；直接经济损失的数额（经济要素）；社会影响（社会要素）。故选BDE。
