21年一级建造师考试真题9节 第1节
下列不应列入建安工程的措施项目清单中的项目有（ ）。
A．临时设施
B．劳动保护费
C．工具用具使用费
D．二次搬运
E．工程排污费
正确答案：BCE
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2003)的规定，其他项目清单内容应包括：预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费等；而工会经费、工具用具使用费应包含在企业管理费中；工程排污费应包含在规费中；所以，应选B、C、E。
建设工程项目管理的“费用目标”对业主而言指的是()。
A.成本目标
B.预算目标
C.投资目标
D.估算指标
答案：C
解析：
2020/2019教材P4
(3) “费用目标” 对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。
施工现场（ ）负责人，应向参加施工的水上作业人员进行水上或水下施工安全技术措施交底，所有人员应签到，并做好记录。
A.项目 B.技术
C.生产 D.安全
在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（ ）。
A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
B.全部工程量和通货膨胀的风险
C.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
粗直径钢筋机械连接中，可靠性最优的是（ ）。
A.套筒冷挤压连接
B.滚压直螺纹连接
C.锥螺纹连接
D.镦粗直螺纹连接
答案：B
解析：
滚压直螺纹连接是采用滚压机将钢筋两端直接滚压出螺纹，再用直蜘纹套筒使钢筋连起来的机械连接技术。滚压螺纹自动二次成型，生产效率高，螺纹牙型好，精度高，不存在虚假螺纹，连接质量可靠稳定。可靠性优于锥螺纹和吨粗直螺纹接头。
填筑高度（ ）m以上时就属高填方，除了满足土基密实度要求以外，还应满足设计沉降要求。
A.40
B.30
C.20
D.10
投资方案的盈利能力的主要分析指标（ ）。
A. 静态投资回收期
B. 财务内部收益率
C. 资产负债率
D. 资本金净利润率
E. 总投资收益率
答案：A,B,D,E
解析：
本题主要考查了经济效果的评价内容。
技术方案的盈利能力是指分析和测算拟定技术方案计算期的盈利能力和盈利水平。其主要分析指标包括方案财务内部收益率和财务净现值、资本金财务内部收益率、静态投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率等，可根据拟定技术方案的特点及经济效果分析的目的和要求等选用。
综上所述，本题正确答案为ABDE项。
DT测试过程中需要显示的信息包括( )。
A.服务小区
B.终端发射功率
C.数据服务质量
D.主要邻区间切换
E.基站发射功率
答案：A,B,C,D
解析：
DT测试过程中需要显示以下信息: (1)基站每扇区的覆盖区域;
(2)服务小区、邻小区的RSRP ，RS-SINR;
(3)终端发射功率、BLER;
(4)呼叫全过程;
(5)数据服务质量;
(6)主要邻区间切换(同系统、异系统;同频、异频)。
21年一级建造师考试真题9节 第2节
项目实施中，按照“量、价”分离原则，控制工程直接成本，主要控制的方面有（ ）。
A．人工费控制
B．材料成本控制
C．机械费控制
D．工程数量控制
E．变更设计控制
由于温度改变， 砌体结构容易在墙体上出现裂缝， 将房屋分成若干单元， 使每单元的长度限制在一定范围内， 可设置（）。
A.施工缝
B.沉降缝
C.伸缩缝
D.圈梁
关于建设工程项目进度计划系统的表述，正确的有（ ）。
A.建设工程项目进度计划系统编制完成后不可以进行调整
B.建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统
C.建设工程项目进度计划系统是项目进度控制的依据
D.项目进度计划系统是逐步形成的
E.建设工程项目进度计划系统不包括不同计划功能组成的计划系统
答案：B,C,D
解析：
2020/2019教材P114
本题考核的是建设工程项目进度计划系统的相关概述。建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它是逐步形成的。进度计划系统可由不同计划深度、不同计划功能、不同项目参与方、不同计划周期的进度计划组成。
规范规定埋地排水管的沟槽槽边（ ）以内不应堆置弃土和材料。
A．0.3m
B．0.5m
C．0.8m
D．1.0m
某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（ ）策略。( 2015真题 )
A.转移
B.规避
C.减轻
D.自留
答案：A
解析：
本题考查的是质量风险响应。转移包括分包转移、担保转移、保险转移。参见教材68。
关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是( )。
A.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不应当受理
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
答案：D
解析：
无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
斜坡式坝体的主要优点是（ ）。
A．结构简单 B．施工方便 C．节省材料
D．整体稳定性好 E．破坏后易于修复
根据《立法法》的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。
A.最高人民法院
B.制定机关
C.最高人民检察院
D.国务院
答案：B
解析：
本题考核的是法的适用。地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
下列资料中，属于编制招标工程量清单和招标控制价共同依据的有（ ）。
A.建设工程设计文件及相关资料
B.与建设项目相关的标准、规范、技术资料
C.建设工程工程量清单计价规范
D.施工现场情况和施工企业定额
E.工程造价管理机构发布的工程造价信息
答案：A,B,C
解析：
本题考查“招标工程量清单和招标控制价的编制依据”招标工程量清单编制的依据有：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；
（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；
（3）建设工程设计文件及相关材料；
（4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
（5）拟定的招标文件；
（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案
（7）其他相关资料。
招标控制价的计价依据有：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
（3）建设工程设计文件及相关资料；
（4）拟定的招标文件及招标工程量清单；
（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；
（8）其他的相关资料。
21年一级建造师考试真题9节 第3节
下列关于质量体系程序文件的说明，正确的是（ ）。
A. 是企业各职能部门为落实质量手册的要求而规定的细则
B. 企业为落实质量管理工作而建立的各项规章制度都属于程序文件的范畴
C. 各企业程序文件的内容可自行制定
D. 是质量手册的补充
E. 一般包括六个方面的通用性管理程序
答案：A,B,C,E
解析：
本题主要考查质量体系程序文件。
ABCE项：质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，是企业各职能部门为落实质量手册要求而规定的细则，企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度都属程序文件范畴。各企业程序文件的内容及详略可视企业情况而定。一般有以下六个方面的程序为通用性管理程序各类企业都应在程序文件中制订下列程序: 文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。所以ABCE项正确。
D项：质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，而非补充。所以D项错误。
综上所述，本题正确选项为ABCE项。
项目部提出变更申请,经现场设计、建设(监理)单位代表签字同意后生效的是()。
A.小型设计变更
B.一般设计变更
C.重大设计变更
D.特大设计变更
答案：A
解析：
教材P292
(1)小型设计变更。由项目部提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审核，由现场设计、建设(监理)单位代表签字同意后生效。
下列是根据管道内物质性能而标注的基本识别色，正确的有（）。
A.水是艳绿色
B.空气是淡灰色
C.气体是黄色
D.水蒸气是红色
E.氧是淡蓝色
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P93 / 2019版教材P82
1.基本识别色
根据管道所输送介质一般性能，基本识别色分为八类。例如：水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色，气体是中黄色，酸或碱是紫色，可燃气体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。
关于保温结构的说法，正确的是（ ）。
A、保冷结构与保温结构相同
B、保温结构任何条件下都不需要防潮
C、保冷管道和保温管道各层的功能不同
D、保温结构与保冷结构的热量流动方向相反
答案：D
解析：
教材P142
本题考查的是设备及管道绝热结构组成。选项A错误，保温结构的组成与保冷结构不同，保温结构通常只有防腐层、保温层及保护层三层组成；选项B错误，保温结构在潮湿环境或埋地状况下才需增设防潮层；选项C错误，保温结构各层的功能与保冷结构各层的功能相同。
下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是（ ）。
A. 投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标
B. 招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标
C. 通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标
D. 通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任
E. 投标人的成本价可能低于市场平均成本价
答案：A,B,E
解析：
ABC项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列行为均属招标人与投标人串通投标：（一）招标人在开标前开启招标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；（二）招标人向投标人泄露标底；（三）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（四）招标人预先内定中标人；（五）其他串通投标行为。下列行为均属投标人串通投标报价：（一）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（二）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（三）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；（四）投标人之间其他串通投标报价的行为。
A项属于投标人之间串通投标报价的（一），B项属于招标人与投标人串通投标的（四），C项不属于上述规定。
E项：根据《招标投标法》的规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。但是投标价格低于成本的除外。因此，依据该规定，存在投标人的成本价低于市场平均价的情况。因此，E项正确。
D项：根据《招标投标法》的规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，D项错误。
综上所述，本题的正确答案为ABE。
施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（ ）。2014
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权
答案：C
解析：
本题考查的是有关留置权的内容。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
承包商可以向业主索赔利润的情况有（ ）。
A．工程范围变更
B．文件有缺陷
C．分部工程延期施工
D．文件技术性错误
E．业主未能提供现场
浮运架设钢梁的方法有()。
A.浮拖法
B.横移浮运
C.纵移浮运
D.半浮运、半横移
E.半浮运、半纵移
下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是( )条款。
A.工程范围
B.工程质量
C.拨款与结算
D.竣工验收
答案：B
解析：
2020版教材P119 / 2019版教材P128
工程质量条款是明确施工人施工要求，确定施工人责任的依据。
21年一级建造师考试真题9节 第4节
在施工过程中油浸变压器突然出现火苗，现场施工人员不应采用（ ）灭火器。
A.高压水
B.干粉
C.泡沫
D.气体
E.雨喷淋
答案：A,C,E
解析：
教材P218
1.干粉灭火系统是由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上，通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。该系统主要用于扑救易燃、可燃液体、可燃气体和电气设备的火灾。泡沫、雨喷淋、高压水这些都是有水的。
根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014，接缝灌浆应在（ ）的条件下进行。
A.库水位高于灌区底部高程
B.库水位低于灌区底部高程
C.施工期设计水位
D.水库最低蓄水位
答案：B
解析：
2020版教材P397 / 2019版教材P396
8.1.1接缝灌浆应在库水位低于灌区底部高程的条件下进行。蓄水前应完成蓄水初期最低库水位以下各灌区的接缝灌浆及其验收工作。
分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前（ ）将申请开工的书面通知报送监理人。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
答案：D
解析：
分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48h将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48h内予以书面答复，否则视为同意。
当事人对合同质量约定不明确的又不能达成补充协议，且依照合同有关条款或交易习惯无法确定的（ ）。
A．有国家标准的，按国家标准执行
B．没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行
C．没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标准执行
D．没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行
E．国家鼓励企业采用国际质量标准
全国重点文物保护单位的建设控制地带，需经()批准。
A.县级以上地方人民政府
B.社区的市级人民政府
C.省、自治区、直辖市人民政府
D.国务院
答案：C
解析：
本题考核的是文物保护单位的建设控制地带的批准与公布。全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
某施工单位承接了某运营商的设备割接工程。工程涉及到新旧设备替换，主设备和相关线缆材料由建设单位提供。
设备测试阶段，出现部分指标不合格现象，经检查，发现不合格项目统计：
施工完毕后，施工单位按照建设要求提交了竣工资料，其中竣工文件部分包括：工程说明、建筑安装工程量总表、设计变更和洽商记录、隐蔽工程/随工验收签证、开工报告、交（完）工报告、验收证书、交接书；竣工图纸部分按照要求加盖了竣工图章，监理单位审核过程中发现施工单位竣工文件资料缺失，予以退回重新提交。
问题：
1、设备割接的注意事项有哪些？
2、绘制本工程质量不合格的排列表和排列图。
3、对排列图中存在的问题进行分析。
4、监理单位的做法是否正确？为什么？
5、竣工图章的基本内容有哪些？
答案：
解析：
1.设备割接的注意事项如下：
①新安装的设备应进行测试，保证其满足入网要求。②布放好新旧设备之间的连接线。③编写割接报告，报建设单位批准。④由建设单位负责组织，施工单位协助，按计划剖接。⑤新设备割接入网后，及时做好测试工作。
2.本工程质量不合格的排列表如下：
本工程质量不合格的排列图如下：
3.通过排列图法分析可以看出，本工程的主要问题是线序有误和端头假焊虚焊，这两项出现不合格占全部不合格项的76.25%，因此这两道工序应作为质量改进的主要对象。
4.监理单位的做法是正确的。
施工单位应补充的竣工资料为：已安装设备明细表、停（复）工报告、重大工程质量事故报告。
5.竣工图章的基本内容包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、总监理工程师、监理工程师。
实施项目信息门户是有重大价值的，传统建设工程中（ ）的问题都与信息交流有关。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
答案：C
解析：
2020教材P353 / 2019教材P347
据有关国际资料的统计：（1）传统建设工程中三分之二的问题都与信息交流有关；
关于施工成本控制程序的说法,正确的是( )。
A.管理行为控制程序是对成本全过程控制的重点
B.指标控制程序是成本进行过程控制的基础
C.能否达到预期的成本目标是施工成本控制是否成功的关键
D.施工成本控制程序是对项目施工成本进行结果控制的主要内容
答案：C
解析：
2020/2019教材P87
二、成本控制的程序要做好成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序。成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序。管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的重点。两个程序既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约。
多普勒全向信标场地及其环境要求：径向进入全向信标台内的电源线和电话线应从（ ）m外埋入地下。
A. 100
B. 60
C. 50
D. 30
答案：A
解析：
多普勒全向信标场地及其环境要求：以天线为中心，半径100m以内不应有架空金属线缆。
21年一级建造师考试真题9节 第5节
关于洞门和明洞施工说法正确的有（）。
A.洞门端墙的砌筑与回填应两侧对称进行，不得对衬砌产生偏压
B.洞口边坡、仰坡的开挖可采用大爆破
C.明洞墙背回填应两侧对称进行
D.明洞后背为土质地层，应将墙背坡面开凿成台阶状，用干砌片石分层码砌，缝隙用碎石填塞紧密，不得任意抛填土石
E.明洞后背石质地层中墙背与岩壁空隙不大时，可采用与墙身同级混凝土回填
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是公路隧道洞口、明洞施工。洞口边坡、仰坡的开挖应减少对岩土体的扰动，严禁采用大爆破。
关于公路工程工程量清单，错误的是（ ）。
A.工程量清单是业主编制标底或参考价的依据
B.工程量清单中给出的某工程细目的数量与图纸计算出的实际数量不符时，投标时按实际工程数量报价
C.标价后的工程量清单是合同的组成部分
D.工程量清单反映全部工程内容以及实现这些内容而进行的其他工作
答案：B
解析：
工程量清单中给出的某工程细目的数量与图纸计算出的实际数量不符时，投标时按清单工程量报价。
施工企业销售自行加工的商品混凝土的收入属于（）。 (2013)
A．产品销售
B．施工合同
C．材料销售
D．提供劳务
答案：A
解析：
建筑业企业销售商品主荽包括产品销售和材料销售两大类。产品销售主要有自行加工的碎石、商品混凝土、各种门窗制品等；材料销售主要有原材料、低值易耗品、周转材料、包装物等。
某二级公路桥梁施工发生质量事故，经抢修施工，造成直接经济损失达900万元，该工程质量事故属于（ ）。
A.特别重大质量事故
B.较大质量事故
C.一般质量事故
D.重大质量事故
答案：C
解析：
一般质量事故，是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下，或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌．或者小型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。
材料采购合同的履行环节包括（ ）、产品的质量检验等。
A.产品的交付
B.交货检验的依据
C.产品数量的验收
D.采购合同的变更
E.货物运距、运输方法
答案：A,B,C,D
解析：
采购合同的履行环节包括：产品的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购合同的变更等。
下列不属于影响机械设备安装精度因素的是（ ）
A.试运行
B.地脚螺栓
C.垫铁和一、二次灌浆
D.设备制造
答案：A
解析：
影响机械设备安装精度的因素有 7 点：设备基础；垫铁、设备灌浆；地脚螺栓；设备制造；测量；环境因素；操作。
对基坑侧壁安全等级为一级的深基坑工程，宜采取的支护形式为（ ）。
A．水泥土墙
B．地下连续墙
C．土钉墙
D．逆作拱墙
某建设工程， 施工单位编制如下网络计划， 经监理批准后实施（单位： 月）。
假设各项工程匀速实施并按最早开始时间作业， 箭线下方的数字表示该工作每月计划完成的投资额（单位： 万元）。 11 月底的施工进度计划监测结果如上图实际进度前锋线所示。
问题：
1.施工进度计划监测方法还有哪些？ 根据 11 月底的实际进度前锋线分析工程实际进展情况。
2.运用赢得值法分析 11 月底的进度偏差及进度情况。
答案：
解析：
1.（1） 施工进度计划实施监测方法还有： 横道图比较法； 图洛计划法； S 形曲线法； 香蕉型曲线比较法。
（2） 工作 E 实际进度滞后 1 个月， 其为关键工作， 使总工期延长 1 个月；
工作 K 实际进度与计划进度一致；
工作 M 实际进度滞后三个月， 其有 2 个月的总时差， 使总工期延长 1 个月；
所以该项目总工期延长一个月。
2.已完工作预算费用=112 万元； 计划工作预算费用=129 万元。
进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用=112-129=-17 万元＜0。
所以进度滞后 17 万元。
3.12 月初至工程结束的网络图如下：
建设工程履约担保的有效期始于( )之日。
A.合同签订
B.合同生效
C.承包人收到工程预付款
D.工程开工
21年一级建造师考试真题9节 第6节
（2013年真题）有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（ ）。
A.每根导线在一个档距内可以有一个接头
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的 90%
D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的 1.2 倍
E.不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
答案：A,C,D,E
解析：
每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和 通信线等处，导线和避雷线均不得有接头；接头处的机械强度不低于导线自身强度的 90%。电阻不超过同 长度导线电阻的 1.2 倍。不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接，只能在杆上跳线内连接
建筑电气工程中，接闪带的安装要求不正确的是（ ）。
A.接闪带的固定支架高度不宜小于150mm
B.每个固定支架应能承受49N 的垂直拉力
C.接闪带在变形缝处的跨接应有补偿措施
D.接闪带与防雷引下线必须采用焊接连接
井筒掘进施工采用抓岩机出渣时，不符合安全要求的内容是（ ）。
A.抓岩机应并设置专用保险绳
B.抓取超过抓取能力的大块岩石
C.爆破后，工作面必须经过通风，处理浮石
D.抓岩机卸岩时，应有人站在吊桶附近指挥
答案：B
解析：
采用抓岩机出渣时，必须遵守下列规定：
(1)作业前，要详细检查抓岩机各部件和悬吊的钢丝绳；
(2)爆破后，工作面必须经过通风，处理浮石，清扫井圈，处理好残盲炮，然后才能进行抓岩作业；
(3)不许抓取超过抓取能力的大块岩石；
(4)抓岩机卸岩时，不许有人站在吊桶附近；
(5)禁止用手从抓岩机叶片下取岩块；
(6)升降抓岩机时，必须有专人指挥。
根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定缴纳的工程排污费属于（ ）。
A．建筑安装工程措施费
B．建筑安装工程直接工程费
C．建筑安装工程间接费
D．建设单位管理费
帷幕灌浆施工中，采用自下而上分段灌浆法时，先导孔应（ ）进行压水试验。
A.自下而上分段
B.自下而上全段
C.自上而下分段
D.自上而下全段
答案：C
解析：
2020/2019教材P64
帷幕灌浆先导孔、质量检査孔应自上而下分段进行压水试验，压水试验宜采用单点法。
环境保护行政主管部门应当自收到（ ）之日起30日内，完成验收。
A.竣工结论
B.环境保护设施竣工验收申请
C.竣工验收申请
D.建设项目竣工验收合格证书
下列网络中,不属于“三网融合”对象的有()。
A.卫星通信网
B.铁路通信网
C.有线电视网
D.计算机通信网
E.电力通信网
答案：A,B,E
解析：
三网融合:为电话通信网.计算机通信网和有线电视网的融合发展
西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。
问题
(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?
(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。
(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?
(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?
答案：
解析：
1．矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。
对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。
2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。
3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；3)减小断面大小；4)另行选择压力小的路径；5)采用卸压技术等。
4．说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位；2)项目对资源的依赖性；3)项目对地质条件的依赖性；4)风险性；5)工程项目条件的困难性等。
采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期3年，其合同计价方式一般采用（）。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.变动总价合同
答案：D
解析：
2020教材P296 / 2019教材P292
变动总价合同又称为可调总价合同，合同价格是以图纸及规定、规范为础，按照时价进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。它是一种相对固定的价格 ，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。
但是对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因素引起的价格变化问题：
(1)劳务工资以及材料费用的上涨。
(2)其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化。
(3)外汇汇率的不稳定。
(4)国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。
21年一级建造师考试真题9节 第7节
工业安装工程质量验收的程序应按（ ）的顺序依次进行。
A.分部工程→分项工程→单位工程
B.单位工程→分部工程→分项工程
C.分项工程→分部工程→单位工程
D.单位工程→分项工程→分部工程
答案：C
解析：
教材P460
1.工业安装工程质量验收项目划分的程序是:分项工程→分部工程→单位工程。
背景材料：某施工单位承接了某二级公路的施工，工程合同总价为6758 万元。其工程划分见下表：
本项目中的桥梁工程为一座3×25m 简支梁桥，梁板采用预制构件。
根据施工组织安排，排水工程（B）开始施工20d 后才能开始路基土石方工程（A）施工，涵洞（C）完成后20d 后才能开始路基土石方工程（A）施工，而砌筑防护工程（D）与涵洞（C）、排水工程（B）同时开始施工，在路基工程全部完成后才能进行路面工程（E）施工。
在本项目施工组织设计中，项目机构组成人员中的主要领导包括：项目经理1 名，项目副经理1 名，总工1 名，党支部书记1 名，财务主管1 名，技术主管1 名。为搞好廉政建设，在项目管理文件中还写明了廉政建设的具体措施。
问题：
1．绘制分部工程中A～E 工程的单代号网络计划图。
2．写出F 代表的分部工程名称。
3．根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，指出表中已列出的分项工程中需要编制安全生产专项施工方案的工程。（如列出错误分项工程，要倒扣分，直到本小题得分扣完为止）
4．根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，本项目哪些人员应该持有交通运输部颁发的安全生产三类管理人员上岗证书？最少有几人？
5．为保证廉政建设措施的落实，一般情况下，按照招标文件要求，施工单位应与哪个单位签订什么文件？
答案：
解析：
1．单代号网络计划图如下：
2．F 代表上部构造预制和安装。
3．石方爆破路堑、桩基。
4．应持有三类管理人员上岗证书的有：项目经理、项目副经理、项目总工、现场专职安全生产管理人员。最少有5 人。
5．与建设（业主）单位签订廉政合同。
下列各项，属于会计报表主表的是（ ）。
A．利润分配表
B．资产减值准备明细表
C．现金流量表
D．股东权益增减变动表
工程承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任的说法,正确的有()。
A.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,发包人签证后施工,如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负
C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,不是施工单位的责任,施工单位没有义务进行修复或返修
E.程质量保证金应在保修期满后返还
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P323 / 2019版教材P322
发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（1）双方协商确定；(2)按合同条款约定的办法提请调解；（3）向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修。缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
民用机场飞行区指标Ⅰ是按（ ）确定的。
A.跑道长度
B.基准飞行场地长度
C.跑道长度加上净空道与停止道二者中的最长度
D.跑道长度加上净空道长度与停止道长度二者之和的长度
（）主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分。
A.编码器
B.解码器
C.调制器
D.解调器
答案：C
解析：
调制器主要用于音视频编码和数字与预校正，是电视发射机的核心部分；对于数字电视发射机 来说，性能优良的中频非线性预校正电路将极大地改善采用 AB 类功放的发射机性能，目前大多采用 前馈校正.折线校正.自适应校正技术。
在沟通过程中作为沟通的出发点和落脚点的沟通要素是（ ）。
A.沟通主体
B.沟通介体
C.沟通客体
D.沟通渠道
答案：C
解析：
沟通客体即沟通对象，包括个体沟通对象和团体沟通对象，是沟通过程的出发点和落脚点，在沟通过程中具有积极的能动作用。
.企业下列活动中，属于经营活动产生的现金流量有（ ）。
A.承包工程收到的现金
B:处置固定资产收回的现金
C.投资支付的现金
D.收到的税费返还
E.发包工程支付的现金
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是经营活动产生的现金流量。经营涪动流入的现金主要包 括：承包工程、销售商品、提供劳务收细的现金.（扣除因销货退回支付的现金)；收到 的税费返还;收到的其他与经营活动有关的现金。经营活动流出的现金主要包括：发 包工程、购买商品、接受劳务支付的现余；支付给职工以及为职工支付的现金；支付 的各项税费；支付的其他与经营活动有关的现金。
下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（）。
A、项目实施期管理总体方案
B、生产运营期设施管理总体方案
C、生产运营期经营管理总体方案
D、项目风险管理与工程保险方案
答案：D
解析：
本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。选项A、B、C，属于项目决策阶段管理策划的内容。
21年一级建造师考试真题9节 第8节
1．背景
某新建民用机场，飞行区指标为4D，甲施工单位中标停机坪建设工程。建设单位在招标文件中明确绿色施工要求，甲施工单位按照要求设定绿色施工目标，建立绿色施工组织保障体系，编制绿色施工专项方案。经审核，监理单位要求甲施工单位绿色施工专项方案中完善关于扬尘污染、废气排放、噪声污染的措施。
2．问题
(1)控制施工场地扬尘污染及扩散措施有哪些
(2)说明采取哪些措施控制废气排放
(3)简述控制噪声污染措施。
答案：
解析：
(1)控制施工场地扬尘污染及扩散措施包括： 1)应根据用途对场内施工道路进行适宜的硬化处理，并定期洒水、清扫；
2)对裸露场地和集中堆放的土石方应采取覆盖、绿化或固化等措施；
3)对易产生扬尘的材料和作业应采取遮挡、苫盖、洒水等降尘措施；
4)对易产生扬尘的施工车辆应采取封闭措施，并在出口处设置车辆清洗设施；
5)露天作业时，应根据天气预报及时调整作业计划；因天气原因易造成施工扬尘时
应暂停施工作业；
6)宜采取技术手段对工地扬尘进行监控。
(2)控制废气排放措施包括：
1)场内的施工车辆、机械设备、油机等应符合国家、行业的排放要求；
2)场内不应焚烧各类废弃物；
3)有限空间内进行焊接作业应严格控制有害气体浓度；
4)不应使用释放量超标的阻燃剂和混凝土外加剂；
5)室内装修应使用环保材料，并按规定检测室内有害气体或废气的浓度。
(3)控制噪声污染措施包括：
1)合理安排施工时间；
2)使用低噪声、低振动的机械设备；
3)既有机场改(扩)建应进行噪声动态监测；
4)对产生噪声污染的作业，应采取减噪、隔声、吸声等措施。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（ ）。
A. 事故发生地点
B. 人员伤亡数量
C. 直接经济损失数额
D. 事故发生时间
E. 社会影响程度
答案：B,C,E
解析：
2012年建设工程法规真题第82题
本题主要考查事故等级划分的要素。
《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的事故要素有3个，可以单独适用。
要素是：（一）人员伤亡的数量；（二）直接经济损失的数额；（三）社会影响。
综上所述，本题正确答案为BCE。
周转性材料消耗一般与（ ）因素有关。
A、第一次制造时的材料消耗
B、周转费用
C、每周转使用一次材料的损耗
D、周转使用次数
E、周转材料的最终回收及其回收折价
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P197 / 2019版教材P191
周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；（4）周转材料的最终回收及其回收折价。
《企业会计准则第15号——建造合同》中推行的确认合同收入和结转成本费用的方法是（ ）。( 2015真题 )
A.完工百分比法
B.竣工结算法
C.分段结算法
D.按月结算法
答案：A
解析：
本题考查的是工程成本核算的程序。根据《企业会计准则———建造合同》，推行“完工百分比法”确认工程收入和结转成本费用。
在应当履行债务的当事人一方 , 有确切证据证明对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情况下可以（ ）其债务。
A．中止履行
B．终止履行
C．消灭
D．继续
企业提取的安全费用的使用方式为()。
A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管
答案：A
解析：
2020版教材P250 / 2019版教材P249
企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律法规另有规定的除外。
采用单斗挖掘机的剥采作业，其优点有( )。
A.效率高
B.对运输物料的要求低
C.生产成本低
D.配套方便
答案：D
解析：
采用单斗挖掘机施工属于间隙式作业，其效率不会很高而要较连续作业的效率低一些。正因为低，所以容易和多种后续作业的设备配套。如采用铁路配套、和运输机配套，甚至中间另加筛分设备等。由于这些配套设备不同，所以它们的优缺点也各不相同。如，和胶带运输机连接，运输的物料就有限制，不能块度过大，如果短距离运输采用和铁路连接，则运输生产成本则并不低；而也是它能和多种后续设备连接，就集成了各种不同的优点，从而可以根据条件、要求选择。这就是配套方便的优点。故其D。
为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置( )。
A．隔声罩 B．隔声闯 C．隔声屏 D．隔声幕
施工项目合同管理工作中，依《合同法》规定进行（ ）工作。
A、工程洽商
B、变更
C、转让
D、终止
E、解除
答案：B,C,D,E
解析：
2020教材P293 / 2019教材P294
（四）（4）依《合同法》规定进行合同变更、转让、终止和解除工作。
21年一级建造师考试真题9节 第9节
基坑回填应由场地最低部分开始，自下而上分层铺填，分层夯实，采用人工填土时，每层虚铺的厚度可以为（）cm。
A．20
B．40
C．60
D．80
答案：A
解析：
人工填土每层虚铺厚度约20∽30cm，机械填土可为30∽50cm。故选A。
如果先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，在根据时间参数确定节点位置。这样的双代号时标网络计划编制方法称为（）。
A.直接绘制法
B.间接绘制法
C.分段绘制法
D.连续绘制法
答案：B
解析：
2020/2019教材P123
间接法绘制：先绘制出时标网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最 早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成，某些工作箭线长度不足以到达该工作的完成节点时，用波形线补足。
下列有关基准收益率确定和选用要求的表述中，正确的有（ ）。
A. 基准收益率应由国家统一规定，投资者不得擅自确定
B. 从不同角度编制的现金流量表应选用不同的基准收益率
C. 资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础
D. 选用的基准收益率不应考虑通货膨胀的影响
E. 选用的基准收益率应考虑投资风险的影响
答案：B,C,E
解析：
2006年建设工程经济真题第64题
本题考查的是基准收益率的概念。
AB项：基准收益率是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的技术方案最低标准的收益水平。而根据本同角度编制的现金流量表，计算所需的基准收益率应有所不同。故A错误，B正确。
CDE项：在企业各类技术方案的经济效果中参考选用的行业财务基准收益率，应在分析一定时期内国家和行业发展战略、发展规划、产业政策、资源供给、市场需求、资金时间价值、技术方案目标等情况的基础上，结合行业特点、行业资本构成情况等因素综合测定。另外，基准收益率还受到资金成本、机会成本、投资风险、通货膨胀等因素的影响。故C、E正确，D错误。
综上所述，B、C、E为本题正确答案。
干旱地区移植胸径300mm的落叶乔木，其后期管理措施中，错误的是 （ ）
A.用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶部
B.把保水剂和回填土均匀填人树坑
C.用三根直径50mm竹竿固定树干
D.连续浇3次水，不干不浇，浇则浇透
E. —个月后施农家肥
答案：C,E
解析：
树木的后期管理：（1)支撑树干。一 般采用三柱支撑固定法来确保大树的稳固，一般 一年后，大树根系恢复好方可撤除。（2)平衡林 势。对移植木地面上的枝叶进行相应修剪，保证 植林根冠比，维持必要的平衡关系。（3)包裒树 干。用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶 部，保持树干的湿度，减少树皮水分蒸发。（4)合 理使用营养液，补充养分和增加树木的抗性。其 中，在大树移栽方面，保水剂多用于干旱严重或浇 水较为困难的区域（如高速公路、荒山绿化等），在 种植前拌种或大树移栽时和回填土掺勻填入树 坑，以抗干旱。（5)水肥管理。大树移植后应当连 续浇3次水，浇水要掌握"不干不浇，浇则浇透”的 原则。由于损伤大，在第一年不能施肥，第二年根 据生长情况施农家肥。
发生5人死亡事故，应由（ ）负责调查
A．发生事故的施工单位所在地市级人民政府
B．发生事故的施工单位所在省级人民政府
C．事故发生地市级人民政府
D．事故发生地的省级人民政府
答案：C
解析：
答案：C
解析：P232，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，根据事故等级不同，事故调查分别由事故所在地所相应的省．市．县级人民政府负责，并直接组织调查组进行调查，也可以授权或委托有关部门组织事故调查组进行调查。
此题已专设一道习题，对不同事故等级处理的级别进行了明确和讲解。对认真听课件的学员此题难度不大。
某公路工程施工单位承包了一座5×30m后张法预应力混凝土T梁桥，施工单位虽然按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工，并作了主要检验内容。由于施工现场管理人员质量安全意识淡薄，T梁平移中出现死亡6人，伤2人，经济损失重大的事故。交通主管部门调查人员询问施工单位项目经理时，该项目经理认为事故不可避免，对公路工程质量事故分类分级标准、质量事故分级管理规定等一问三不知。
问题：
(1)公路工程质量事故分为几类
(2)公路工程质量事故分级标准有哪些
(3)公路工程质量事故分级管理是如何规定的
答案：
解析：
(1)公路工程质量事故分为质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。
第一类：质量问题。质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。
第二类：一般质量事故。质量低劣或达不到合格标准,需加固补强,直接经济损失
（包括修复费用）在20万～300万元之间的事故。
第三类：一级建造师考前 内 部 资 料 + QQ 5 9 9 9 1 8 6 6 8 赵 老 师
重大质量事故。由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大
经济损失的事故。
(2)一般质量事故分三个等级。
一级一般质量事故：直接经济损失在150万～300万元之间。
二级一般质量事故：直接经济损失在50万～150万元之间。
三级一般质量事故：直接经济损失在20万～50万元之间。
重大质量事故分为三个等级：
具备下列条件之一者为一级重大质量事故：
1)死亡30人以上；
2)直接经济损失1000万元以上；
3)特大型桥梁主体结构垮塌。
具备下列条件之一者为二级重大质量事故：
1)死亡10人以上,29人以下；
2)直接经济损失500万元以上,不满1000万元；
3)大型桥梁主体结构垮塌。
具备下列条件之一者为三级重大质量事故：
1)死亡1人以上,9人以下；
2)直接经济损失300万元以上,不满500万元；
3)中小型桥梁主体结构垮塌。
(3)国务院交通主管部门归口管理全国公路工程质量事故,省级交通主管部门归口管理本辖区内的公路工程质量事故。质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则。重大质量事故由国务院交通主管部门会同省级交通主管部门负责调查处理；一般质量事故由省级交通主管部门负责调查处理；质量问题原则上由建设单位或企业负责调查处理。
某新建大（2）型水利枢纽工程由面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统等主要建筑物组成。承包人甲中标承担该水库工程的施工任务，施工过程中发生如下事件：
事件1：施工过程中，由于发电站引水隧洞防渗工程涉及某厂商堵漏专利，承包人根据发包人推荐，将隧洞防渗堵漏工程分包给专业生产厂商施工。为满足发包人节点工期要求，该分包人在防渗堵漏材料未达到龄期即试水运行，导致部分防渗堵漏工程损坏，发包人向承包人提出索赔，承包人认为发包人应直接向分包人提出 索赔。
事件2：由于异常恶劣天气原因，工程开工时间比原计划推迟，综合考虑汛前形势和承包人甲的施工能力，项目法人直接指定围堰工程由分包人乙实施。承包人甲同时提出将混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施的要求，经双方协商，项目法人同意了承包人甲提出的要求，并签订协议，协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。
事件3：大坝施工中，施工单位在围堰施工完毕后，立即进行基坑初期排水，基坑初期水深为5.0m。开始排水的当天下午，基坑水位下降了3.0m，此时围堰顶部在基坑侧局部出现纵向裂缝，边坡出现坍塌现象。施工单位及时采取措施进行处理，处理完成并经监理单位同意后继续进行后续工作。
事件4：上级有关主管部门为加强质量管理，在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位等有关人员组成的工程质量监督项目站。
事件5：溢洪道闸底板施工过程中，底板出现裂缝。现场认定该裂缝属表面裂缝，按质量缺陷处理。裂缝处理工作程序如下：
（1）承包人拟定处理方案并自行组织实施；
（2）裂缝处理完毕，经现场检查验收合格后，由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，备案表由监理人签字确认；
（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。
（4）工程质量缺陷备案表填写内容包括质量缺陷产生的部位、原因等。
事件6：单位工程完工后，施工单位向项目法人申请进行单位工程验收，项目法人拟委托监单位主持单位工程验收工作，监理单位提出，单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。
问题：
1. 事件1 中，施工单位在分包管理方面应履行哪些主要职责？对于发包人提出的索赔，承包人的意见是否合理？说明理由。
2. 根据《水利建设工程施工分包管理规定》（水建管[2005]304 号），指出事件2 中项目法人行为的不妥之处，并说明理由。
3. 事件3 中，基坑围堰出现险情后，施工单位应采取哪些技术措施？
4. 指出事件4 中工地现场工程质量监督项目站组成形式的不妥之处，并简要说明理由。
5. 指出事件5 中质量缺陷备案做法的不妥之处，并加以改正；工程质量缺陷备案表除给出的填写内容外，还应填写哪些内容？
6. 指出并改正事件6 中的不妥之处。
7. 根据《注册建造师执业工程规模标准》，注册建造师执业工程规模标准以及该项目负责人应具有的注册建造师级别。
答案：
解析：
1.
施工单位在分包管理方面应履行的主要职责：
（1）工程分包应经发包人书面认可或应在施工承包合同中约定；
（2）签订工程分包合同，并送发包人备案；
（3）对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任；
对于发包人提出的索赔，承包人的意见不合理。发包人推荐分包人，若承包人接受，则对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。
2.
不妥1：对围堰工程的分包，项目法人直接指定分包人。
理由：对于指定分包，必须经项目的上级主管部门同意方可指定分包人。
不妥2：项目法人同意承包人甲提出的要求（或同意混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施）。
理由：混凝土面板作为主要建筑物的主体结构，不得进行工程分包。
不妥3：协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。
理由：指定分包人乙直接对项目法人负责；混凝土面板浇筑为违法分包。
3.
减缓边坡坡度、设置边坡护面、减小降水速度等。
4.
成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位等有关人员组成的工程质量监督项目站不妥。
理由：设计、监理等参建单位不能担任兼职质量监督员。
5.
（1）承包人拟定处理方案并自行组织实施不妥；
理由：承包人拟定处理方案报送监理单位审批。
（2）由承包人填写《施工质量缺陷备案表》，备案表由监理人签字确认不妥；
理由：现场检查验收合格后，由监理单位填写《施工质量缺陷备案表》，设计、监理及施工等参建单位签字确认；
（3）《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案不妥；
理由：《施工质量缺陷备案表》报工程质量监督机构备案。
（4）除了上述内容外，还应填写：质量缺陷是否处理、如何处理以及对建筑物使用的影响。
6.
不妥1：项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作不妥。
理由：单位工程验收应由项目法人主持；
不妥2：单位工程质量评定工作应在单位工程验收后，将依据单位工程验收的结论进行评定。
理由：单位工程验收应在单位工程施工质量检验与评定的基础上进行，即先进行单位工程质量评定工作。
7.
大型；一级建造师。
项目部在制定施工方案时，应主要考虑哪四个方面的内容?
正确答案：
（1）施工方法的确定（1分）
（2）施工机具的选择（1分）
（3）施工顺序的安排（1分）
（4）流水施工的组织（1分）
关于施工现场消防管理的说法，正确的有()。2015年
A、动火证当日有效
B、施工现场严禁吸烟
C、应配备义务消防人员
D、易燃材料仓库应设在上风方向
E、油漆料库内应设置调料间
答案：A,B,C
解析：
动火证当日有效并按规定开具，动火地点变换，要重新办理动火证手续；施工现场严禁吸烟；项目部应根据工程规模、施工人数，建立相应的消防组织，配备足够的义务消防员。选项D，易燃材料仓库应该设置在下风向；选项E，油漆料库与调料间应分开设置。
