21年一级建造师考试题目下载7章 第1章
根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过()个月
A.6
B.7
C.10
D.12
答案：A
解析：
2020版教材P150 / 2019版教材P149
劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
未经总监理工程师签字，（ ）。
A.建设单位不拨付工程款
B.施工单位不得进行下一道工序的施工
C.建筑材料不得在工程上使用
D.建筑构配件不得在工程上安装
答案：A
解析：
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（ ）。
A．多波长计
B．传输分析仪
C．光谱分析仪
D．光功率计
答案：C
解析：
最小边模抑制比:指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比。测试主要仪表为光谱分析仪。
在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是()。
A.施工方案
? B.土建工程
? C.大型施工设备
? D.地下产生系统
答案：D
解析：
地下产生系统决定了地面生产系统的布局，同样也影响了施工设施的布局。一个矿山工程整体项目还包括有井巷工程、土建工程以及采矿、选矿设备、甚至大型施工设备的安装工程内容。
在短距离内直接在传输介质中传输模拟信号的系统称为( )。
A.基带传输系统
B.频分复用传输系统
C.时分复用传输系统
D.波分复用传输系统
21年一级建造师考试题目下载7章 第2章
根据《著作权法》，著作权是（ ）。2014
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
答案：B
解析：
本题考查的是著作权。《著作权法》第二条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。
下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（ ）。
A：投标担保
B：履约担保
C：支付担保
D：预付款担保
1．背景
某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表士段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。
A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件，工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。
经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。
工程施工中，当地突发5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元的施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。
2．问题
（1）本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。
（2）评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。
（3）建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。
（4）针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。
答案：
解析：
（1）本工程的投标保证金为60万元合理。理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2%且不超过80万元的规定。
（2）评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。招标人不应退还施工单位A的投标保证金。理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
（3）建设单位对设计变更的费用补偿不合理理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由
建设单位承担。
（4）施工单位应承担54万元。
明细如下：施工设备损坏36万元；施工人员窝工及设备闲置损失18万元。
建设单位应承担71万元。
明细如下：现场道路和施工用房损失32万元；工程材料损失23万元；现场清理及恢复施工条件损失16万元。
关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是( )。
A.行政法规的效力低于法律
B.地方性法规的效力低于地方政府规章
C.根据授权的法规与法律就同一事项的规定不一致时，由全国人大常委会裁决
D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
答案：A,C,D
解析：
《立法法》86 条规定，根据授权的法规与法律就同一事项规定不一致的，由全国人大常委会裁决适用。
施工单位 2 月 1 日向厂家询价购买一台设备，厂家 2 月 5 日报价为 10 万元／台，限7 天订货。施工单位 2 月 20 日表示同意订货。下列说法中正确的是（ ）。
A.厂家发出的要约已经失效
B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约
C.施工单位同意订货的意思表示是承诺
D.厂家的报价为要约邀请
答案：A
解析：
要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间，受要约人必须在此期间内承诺。要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；选项 A 正确。厂家 2 月 5 号的要约带有时间限制，所以厂家不能撤销要约，选项 B 错误；施工单位同意订货的意思表示是新要约，选项 C 错误。厂家的报价为要约，选项 D 错误。
21年一级建造师考试题目下载7章 第3章
《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括()。
A.拘役
B.有期徒刑
C.管制
D.剥夺政治权利
E.没收财产
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是主刑的种类。《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。
某承包商于某年承包某外资工程的施工，与业主签订的承包合同约定：工程合同
价2000 万元；若遇物价变动，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%，水泥占23%，钢材占12%，石料占8%，砂料占7%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分的工程结算款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。
【问题】
1.工程预付款和起扣点事多少？
2.当工程完成合同70%后，正好遇上国家采取积极财政政策，导致水泥、钢材涨
价，其中，水泥价格增长20%，钢材价格增长15%，试问承包商可索赔价款多少？合同实际价款为多少？
3.若工程保留金为合同预算价格的10%计算，则工程结算款应为多少？
答案：
解析：
1.（1）工程预付款：2000×20%=400 万元；
（2）起扣点：2000×60%=1200 万元；
2.(1)承包商可索赔价款：
△P=P0[A+(B1×Ft1/ F01+ B2×Ft2/ F02+ B3×Ft3/ F03+…+ Bn×Ftn/ F0n)-1]
当工程完成70 %时，P0=2000 × (1 －0. 7) = 600 万元
△ P = 6 0 0 × 【(0.15+0.35 ×1+0.23 × 1.2+0.12 × 1.15+0.08 × 1+0.07 × 1)－1】
= 38. 4 万元
可索赔价款为38. 4 万元
(2)计算合同实际价款：2000+38.4=2038.4 万元
3.（1）质量保留金=合同预算价格的10%
=2000×10%
=200 万元
（2）工程结算款=合同实际价款－质量保留金
=2038.4－200
=1838.4 万元
关于设备技术寿命的说法，正确的有（ ）。
A. 设备的技术寿命是指设备年平均维修费用最低的使用年限
B. 设备的技术寿命一般长于设备的自然寿命
C. 设备的技术寿命主要是由设备的有形磨损决定的
D. 设备的技术寿命受产品质量和精度要求的影响
E. 一般情况下，科学技术进步越快，设备的技术寿命越短
答案：D,E
解析：
2011年建设工程经济真题第73题
本题主要考查了设备寿命的概念。
设备的寿命主要考虑自然寿命、技术寿命和经济寿命。
AD项：设备的技术寿命就是指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间，也即是指设备在市场上维持其价值的时间，故又称有效寿命，这就使得原有设备虽还能继续使用，但已不能保证产品的精度、质量和技术要求而被淘汰。因此，D项正确，A项错误。
BCE项：技术寿命主要是由设备的无形磨损所决定的，它一般比自然寿命要短，而且科学技术进步越快，技术寿命越短。因此，E项正确，BC项错误。
综上所述，本题正确答案为DE项。
按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（ ）。
A. 收回国有资金
B. 重新审批该项目
C. 暂停项目执行或资金拨付
D. 撤销承包单位的资质证书
答案：C
解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。
综上所述，本题的正确答案为C。
建设项目的工程总承包方项目管理的主要任务不包括（）。
A．安全管理
B．进度控制
C．合同管理
D．投资管理
答案：D
解析：
建设项目的工程总承包方项目管理的主要任务包括：安全管理；项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制；进度控制；质量控制；合同管理；信息管理；与项目总承包方有关的组织和协调。参见教材P14.@##
21年一级建造师考试题目下载7章 第4章
《招标投标法》、《建筑法》规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等级低的单位确定其资质。这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行()的不规范行为。
A.肢解发包
B.违法分包
C.资质挂靠
D.串通投标
答案：C
解析：
2020版教材P113 / 2019版教材P111
本题考察的是共同承包的资质要求。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质 等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 这主要是为防止以联合共同承包为名而进行"资质挂靠"的不规范行为。
下列关于销售增长率的说法，有误的是( )。
A．是评价企业成长状况和发展能力的重要指标
B．是衡量企业经营状况和市场占有能力的重要标志
C．该指标越小，表明增长速度越快
D．具体评价时，要结合前三年的指标做趋势的判断
施工企业向建设单位出具质量保证书的时间是()。
A.提交工程竣验收报告时
B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内
C.工程竣工验收合格之日
D.自工程竣工验收合格之日起30日内
答案：A
解析：
2020版教材P327 / 2019版教材P326
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
背景
某分部工程的网络计划如下图所示，计算工期为44d, A、D、I三项工作用一台机械顺序施工。
问题
(1)按照A→D→I顺序组织施工，则网络计划变为下图。
1)计算工期是多少天？
2)机械在现场的使用和闲置时间各是多少天？
(2)按照D→A→I顺序组织施工，则网络计划变为下图。
1)计算工期是多少天？
2)机械在现场的使用和闲置时间各是多少天？
(3)试比较上述两个方案的优缺点。
(4)监理工程师如批准按D→A→I顺序组织施工，施工中由于业主原因，B项工作拖延5d（网络计划见下图）。因此，承包商提出要求延长工期5d。
你认为延长几天合理，为什么？签发机械闲置（赔偿）时间几天合理，为什么？
答案：
解析：
分析
(1)按照A→D→I顺序组织施工工期应为47d。机械在现场的使用时间为20d（A10d、D5d、I5d）。机械闲置时间：D工作是A工作的紧后工作，所以闲置时间是0d。D工作的紧后工作是E工作，E完成后才能进行I工作，所以机械闲置时间为12d。
(2)按照D→A→I顺序组织施工工期应为45d。机械在现场的使用时间为20d（D5d、A10d,15d）。机械闲置时间：I工作是E工作和A工作的紧后工作，I工作的最早开始时间是max（DB+DE，DC+DD+DE, DC+DD+DA）=24, A工作的最早完成时间是DC+DD+DA=21d。所以，机械闲置时间是24 -21 = 3d。
(3)对两方案在工期、机械闲置时间等方面进行分析和比较，得到：
按照A→D→I顺序施工比按照D→A→I顺序施工工期长2d，机械闲置时间长9d。所以，按照A→D→I顺序施工优于按照D→A→I顺序施工。
(4)由于业主原因使B工作延长5d，工程总工期变为49d。目前总工期比批准的计划工期延长了49-45=4d。所以承包商要求延长5d不合理，监理工程师批准的合理的工期延长时间为4d。
机械闲置时间的计算可分为两种情况：一是认为B工作延长时，D工作在第6d已经开始施工（施工机械已到场）。所以可按D工作的最早开始时间来计算应赔偿的机械闲置时间。二是认为B工作延长时间发生较早，D工作可以利用其自由时差调整到最迟开始时间开始施工（这时再组织施工机械进场）。所以可按D工作的最迟开始时间来计算应赔偿的闲置时间。
情景1。按B工作延长5d后调整的网络计划，机械在现场的使用和闲置总共为28d（17+12-6+5=28）。其中机械的使用时间为20d，故闲置时间为8d，监理工程师应批准赔偿的限制时间应为8 - 3 = 5d
情景2。按B工作延长5d后调整的网络计划，D工作的最迟开始时间可安排在第10d（49 - 8 - 16 -10 -5 = 10）开始，机械在现场的使用和闲置总共为24d（17 + 12 + 5 -10 = 24），其中机械的使用时间为20d，故闲置时间为4d，监理工程师应批准赔偿的限制时间应为 4 -3 = 1d。
解析
本题主要考核双代号网络图关键线路和计算工期的确定，以及工期索赔的问题。关键线路是所有线路中总的持续时间之和最长的线路，关键线路上的持续时间之和就是计算工期。
钢结构安装时，普通螺栓的紧固次序应（ ）进行。
A．从两边开始对称向中间
B．从中间开始对称向两边
C．从一端开始向另一端
D．从中间开始向四周扩散
21年一级建造师考试题目下载7章 第5章
属于施工质量管理环境因素的有（ ）。
A.统一的现场施工组织系统
B.施工现场各种能源介质供应
C.施工现场的给水排水条件
D.施工单位质量管理制度
E.各参建施工单位之间的协调
答案：A,D,E
解析：
2020/2019教材P174
要根据工程承发包结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保质量保证体系处于良好的受控状态，创造良好的质量管理环境和氛围，使施工顺利进行，保证施工质量
下列天气条件中，不宜在户外采用喷涂法喷涂绝热的有（ ）。
A.冬天
B.阴天
C.四级风的晴天
D.酷暑天
E.雾天
答案：C,D,E
解析：
教材P147
在风力大于三级、酷暑、雾天或雨天环境下，不宜进行室外喷涂施工。
采用爆夯法密实基床时，布药方式可分别选用()。
A.点布
B.线布
C.面布
D.立体布
E.漂浮布
某重力坝在校核洪水位承受的静水压力属于（ ）作用荷载。
A.基本
B.永久
C.可变
D.偶然
答案：D
解析：
偶然作用荷载包括：地震作用、校核洪水位时的静水压力。永久荷载包括：建筑物结构自重、永久设备自重、地应力、围岩压力、土压力、预应力锚固荷载、淤沙压力。可变荷载包括：静水压力、外水压力、扬压力、动水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、浪压力、楼面活荷载、平台活荷载、桥机荷载、闸门启闭机荷载、温度荷载、灌浆荷载、土壤孔隙水压力、系缆力、撞击力等
负荷传感器的安装应呈（）状态，保证传感器的主轴线与加荷轴线相重合。
A.平行
B.水平
C.垂直
D.中心
答案：C
解析：
2020版教材P140 / 2019版教材P130
电阻应变式称重仪表的负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传感器的受力应均匀。
21年一级建造师考试题目下载7章 第6章
下列项目质量风险中，属于管理风险的有()。
A.工作流程组织不科学
B.社会上的种种违法行为
C.项目实施人员自身技术水平的局限
D.采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺
E.组织结构不合理
答案：A,E
解析：
本题考核的是项目实施过程中常见的质量风险。管理风险，即工程项目的建设、设计、施工、监理等工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷，组织结构不合理，工作流程组织不科学，任务分工和职能划分不恰当，管理制度不健全，或者各级管理者的管理能力不足和责任心不强等。选项C、D属于技术风险。选项B属于环境风险。
高桩码头工程施工组织设计编制中，高桩码头施工工序主要有()、现浇混凝土和岸坡施工等。
A.沉桩
B.测量
C.施工挖泥
D.构件安装
E.系船柱安装
某工程施工过程中发现图纸设计错误，因修改设计而发生新的工程量清单项目，其作为 结算依据的综合单价应（ ）。
A.由发包人提出，经工程师确认 B.由工程师提出，经发包人确认
C.由承包商提出，经发包人确认 D.由发包人提出，经承包商确认
答案：C
解析：
工程量清单漏项或设计变更引起的新工程量清单，其相应综合单价由承包人 提出，.经发包人确认后作为结算的依据。
某建设工程项目第2年初款本息累计为5000万元，第2年当年借款额为600万元，借款利率为6%。则该年应计的建设期利息为（ ）万元。
A、264
B、282
C、318
D、336
答案：C
解析：
2020版教材P190 / 2019版教材P184
各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率；故本题：第二年利息=（5000+600/2）x6%=318
根据水利水电工程施工安全有关规定，施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合下列（ ）要求。
A.用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m
B.用火作业区距生活区不小于25m
C.仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20m
D.易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20m
E.易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P137 / 2019版教材P139
3.施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离，应遵守下列规定：
（1）用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m。
（2）仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不小于20m。
（3）易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m。
21年一级建造师考试题目下载7章 第7章
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，
影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。
3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。
问题
1．分别分析几次事件中的索赔。
2．试述承包人的索赔程序。
答案：
解析：
1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。
事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。
2．承包人的索赔程序是：
1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
2) 业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
以下有关施工预算的说法不正确的是（ ）。
A.施工预算是编制竞争性成本计划的主要依据
B.施工预算是以建筑安装单位工程为对象编制的
C.施工预算是施工企业的内部文件
D.施工预算是施工企业进行劳动调配依据
答案：A
解析：
施工预算是编制实施性成本计划的主要依据，是施工单位为了加强企业内部的经济核算，在施工图预算的控制下，依据企业内部的施工定额，以建筑安装单位工程为对象，根据施工图纸、施工定额、施工及验收规范、标准图集、施工组织设计（或施工方案）编制的单位工程（或分部分项工程）施工所需的人工、材料和施工机械台班用量的技术经济文件。它是施工企业的内部文件，同时也是施工企业进行劳动调配，物资技术供应，控制成本开支，进行成本分析和班组经济核算的依据。
建设某五星级酒店大楼，合同工期一年六个月，合同价款三亿元人民币，原则上资金应到位（ ）方能领取施工许可证。
A．一亿元人民币
B．两亿元人民币
C．一亿五千万元人民币
D．九千万元人民币
根据有关法规的规定，施工投标保证金的数额一般（ ）。
A．不得超过投标总价的 1％，最高不超过 50 万元人民币
B．不得超过投标总价的 1％，最高不超过 80 万元人民币
C．不得超过投标总价的 2％，最高不超过 50 万元人民币
D．。不得超过投标总价的 2％，最高不超过 80 万元人民币
建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（ ）。
A.建设行政主管部门 B.设计单位
C.业主委托的工程顾问公司 D.施工单位
答案：C
解析：
对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言.它自然就是项目信息门户的主持者，当然，它也可以委托代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的主持者。
