21年一级建造师每日一练6章 第1章
施工现场室外消火栓间距不大于（ ）。
A.120m
B.140m
C.160m
D.180m
答案：A
解析：
室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置，消火栓之间的距离不应大于120m；消防箱内消防水管长度不小于25m。
混凝土的砂率是指（ ）。
A.砂体积与水泥体积之比
B.砂体积与混凝土体积比
C.砂体积与砂石质量之比
D.砂体积与石子质量之比
关于建造师和项目经理的说法，正确的有（ ）。
A.大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
B.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定
C.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
D.项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人．并取得发包人的书面同意
E.承包人需要更换项目经理的，应提前28天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意
答案：A,B,D
解析：
建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称。故选项C错误。承包人需要更换项目经理的，应提前14天，而不是28天。故选项E错误。
根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，发包人的义务是（）。
A.负责办理项目备案手续
B.组织竣工验收
C.提交临时占地资料
D.提供设计审查所需的资料
答案：A
解析：
2020教材P285 / 2019教材P282
(1)负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定和合同约定的开工条件，并提供立项文件。
(2)履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
(3)有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性标准和规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
(4)有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。
(5)发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加，由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工曰期相应顺延。
当深部矿井巷道围岩压力较大、变形严重时，宜采用的永久支护形式有( )。
A.可缩性金属支架支护
B.砌碹支护
C.锚喷支护
D.管棚支护
E.联合支护
答案：A,C,E
解析：
巷道支护的形式有许多种，大致可以分为支架、砌碹、锚喷三种。管棚支护多半是用于对付渗漏水严重或者围岩稳定性极差的条件，很少独立作为永久性支护。金属支架在隧道等工程中只能作为临时支护，但是在矿井中是也可以作为永久支护形式；锚喷可以作为临时支护也可以是永久支护。联合支护一般以锚喷为基础，有锚喷支护的相同性质；砌碹一般都是永久支护，所以永久支护有A、B、C、E四种。这其中的砌碹支护的承载能力高，可以适应于围岩压力大的条件，但其变形的适应能力小，属于刚性支护，不能满足题目给出的巷道变形大的条件，故其属于不宜采用的永久支护。于是，以上A、B、C、E的4种支护中，虽都满足有较大的承载能力的要求，但是唯有砌碹属于刚性支护。
配电柜应装设的配备器具有()。
A.电源隔离开关
B.静电保护器
C.电源漏电保护器
D.电源保护器
E.电源过载保护器
答案：A,C,E
解析：
2020教材P174 / 2019教材P176
配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时，应有明显可见的分断点。
承包人对工作范围的分析，主要着眼于分析（ ）。
A．施工方案和进度要求
B．工程量清单、图纸、工程说明和技术规范
C．施工条件和发包人的责任
D．工期、质量、成本
按评价方法的性质不同，经济效果评价分为（ ）。
A.定量分析
B.静态分析
C.定性分析
D.动态分析
E.融资前分析
答案：A,C
解析：
本题考核的是经济效果评价方法。按评价方法的性质不同，经济效果评价分为定量分析和定性分析。对定量分析，按其是否考虑时间因素又可分为静态分析和动态分析。按评价是否考虑融资分类，经济效果分析可分为融资前分析和融资后分析。按技术方案评价的时间可分为事前评价、事中评价和事后评价。
浅滩疏浚弃土处理应充分利用于（ ）。
A.筑坝 B.填塞深潭
C.填塞支汊 D.调整河床形态 E.降低水流速度
21年一级建造师每日一练6章 第2章
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（ ）
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
高压管道安装前，所用管子，管件及阀门等应具有的质量证明文件（ ）。
A、材料证明
B、配件合格证
C、焊接试样试验结果
D、焊接登记表
E、安装试验报告
答案：A,B,C,D
解析：
【知识点】工业管道安装技术要求。所用的管道元件具有合格证等证明文件。所有的管子、管件、阀门及紧固件等，必须附有材料证明、焊接登记表、焊接试样试验结果、焊缝透视结果、配件合格证及其他验收合格证等证明文件。
通信建筑安装工程中涉及到土建项目时，按（ ）颁发的工程概算、预算定额和费用定额编制工程概算、预算。
A.信息产业部
B.国家发改委
C.各省、自治区、直辖市通信管理局
D.各省、自治区、直辖市建设行政管理部门
通信电源交流供电系统包括( )等部分。
A.整流设备
B.燃油发电机组
C.低压交流配电屏
D.逆变器
E.直流变换器(DC／DC)
答案：B,C,D
解析：
整流设备和直流变换器(DC／DC)是通信电源直流系统的组成部分。
项目信息门户的主持者可以是（ ）。
A. 业主
B. 总承包商
C. 设计方
D. 代表业主利益的工程顾问公司
E. 施工方
答案：A,D
解析：
本题主要考查项目信息门户的特点。
对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然就是项目信息门户的主持者，当然，它也可以委托代表其利益的工程顾问公司作为项目信息门户的主持者。
综上所述，本题正确选项为AD项。
下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。
A.收集准备索赔资料
B.编写法律诉讼文件
C.防止对方提出索赔
D.发出最终索赔通知
答案：C
解析：
反索赔的工作内容包括两个方面：防止对方提出索赔和反击或反驳对方的索赔要求。
20·建设工程项目估算的内容，从构成来讲应包括该项目( )所需的全部费用。
A．筹建阶段 B．设计阶段
c．施工阶段 D．竣工阶段
E．对建成项目作综合评估阶段
井点降水方法中属于非真空抽水的是( )。
A.轻型井点和喷射井点
B.轻型井点和管井井点
C.喷射井点和管井井点
D.管井井点和深井井点
答案：D
解析：
井点降水方法一般分为两类：一类为真空抽水，有真空井点(单层或多层轻型井点)以及喷射井点；另一类为非真空抽水，有管井井点(包括深井井点)等。
施工单位在施工中发现施工图纸与现场实际情况不符时，应（ ）。
A．经监理同意修改设计 B．经监理同意继续施工建 设工程教育网提供 C．书面通知监理、设计和建设单位 D．书面通知监理和设计单位
21年一级建造师每日一练6章 第3章
（2017 年真题）工程施工过程中,影响施工安全生产的主要环境因素有（ ）。
A.水文地质
B.项目人文氛围
C.防护设施
D.冬雨期施工
E.邻近建构（筑）物
关于程建设标准的说法,错误的是（）。
A.《标准化法》规定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准、团体标准
B.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告
C.在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止
D.被强制性标准引用的团体标准可以与该强制性标准同步实施
答案：D
解析：
2020版教材P290 / 2019版教材P289
《标准化法》 规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、 地方标准和企业标准。《标准化法》 规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。 在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。 工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告。
被强制性标准引用的团体标准应与该强制性标准同步实施@##
不能用于二级和二级以上公路高级路面基层的是（ ）。
A：水泥稳定细粒土
B：水泥稳定煤矸石
C：水泥稳定碎石土
C：水泥稳定砂砾
答案：A
解析：
水泥稳定土包括水泥稳定级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等，适用于各级公路的基层和底基层，但水泥稳定细粒土不能用作二级和二级以上公路高级路面的基层。
申请水上水下施工作业时应提供的资料包括（ ）。
A.与通航安全有关的技术资料及施工作业图纸
B.安全及防污染计划书
C.施工作业者的资质认证文书
D.航海日志
E.施工作业船舶的船舶证书和船员适任证书
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P269-P272
通航水域岸线安全使用和水上水下活动许可需提交材料目录:
（ 1 ） 《水上水下活动通航安全审核申请书》。
（ 2 ）有关主管部门对该项目的批准文件及其复印件（需办理批准手续的项目）。
（ 3 ）与通航安全有关的技术资料及施工作业图纸。
（ 4 ）施工方案（必要时须经过专家评审） ，已建立安全及防污染责任制、保障措施和应急预案的证明材料。
（ 5 ）与施工作业有关的合同或协议书及其复印件（必要时）。
（ 6 ）施工作业单位的资质认证文书及其复印件。
（ 7 ）施工作业船舶的船舶证书和船员适任证书及其复印件（如施工船舶不在本辖区可不提供原件） 。
（ 8 ）已通过评审的通航安全影响论证报告或评估报告（必要时）。
（ 9 ）航行通（警）告发布申请（必要时 ）。
（ 10 ） 专项维护申请（必要时） 黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com 。
（ 11 ）委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。
（ 12 ） 《通航水域岸线安全使用申请书》。
程控数字交换系统中，用户模块属于（ ）。
A．话路系统 B．控制系统 C．外围设备 D．综合系统
租金的计算方法中，（ ）是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定的比率来计算租金。
A、年金法
B、现值率法
C、折算费用法
D、附加率法
答案：D
解析：
2020/2019版教材P63
考点:租金的计算方法。租金的计算方法主要有附加率法和年金法。附加率法是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定的比率来计算租金。
水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮的水轮机是（ ）。
A.混流式
B.轴流式
C.斜流式
D.贯流式
答案：A
解析：
2020版教材P133 / 2019版教材P135
水轮机分类：反击式水轮机中的混流式水轮机。反击式水轮机分为ABCD四种形式，其中混流式水轮机的水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮。混流式水轮机应用水头范围广（约为20 7 0 0 m）、结构简单、运行稳定且效率高,是现代应用最广泛的一种水轮机。
张某在现场作业时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”.现张某表示反悔，则说法正确的是（ ）。
A．该协议是无效的
B．该协议具有强制约束力
C．张某可以起诉
D．人民法院不予受理
正确答案：C
诉讼外调解特征：除仲裁机构制作的调解书对当事人有约束力外，其他机构或个人主持下达成调解协议而形成的调解书，均无约束力，当事人反悔的，可向人民法院起诉。
住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经（ ）批准。
A．城市规划行政主管部门 B．建设行政主管部门 C．原设计单位或具有相应资质等级的设计单位 D．房屋的物业管理单位
21年一级建造师每日一练6章 第4章
某投资方案的初期投资额为1500万元，此后每年年末的净现金流量为400万元，若基准收益率为15%，方案的寿命期为15年，则该方案的财务净现值为（ ）万元。
A．739
B．839
C．939
D．1200
下列预应力张拉要求中，错误的有（ ）。
A. 有几套张拉设备时，可根据现场情况随机组合使用
B. 进行张拉作业前，必须对千斤顶进行标定
C. 当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度时，方可进行张拉
D. 预应力张拉以实际伸长量控制为主
E. 预应力钢筋张拉时，应先调整到初应力再开始张拉和量测伸长值
答案：A,D
解析：
预应力的张拉：① 在进行张拉作业前，必须对千斤顶、油泵进行配套标定， 并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时，要进行编组，不同组号的设备不得混合。 ③ 预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主@##
关于集体合同的表述中，说法有误的是()。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门
B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力
C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效
D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准
答案：D
解析：
2020版教材P151 / 2019版教材P150
集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准；用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。 集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的，集体合同即行生效。依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力。
张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（）合同。
A.效力待定 B.无效 C.可撤销 D.有效
答案：D
解析：
本题考核的是合同效力的判定。该合同有效本题符合表见代理的法律后 果，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相 对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
工程质量监督申报手续应在工程项目（ ）到工程质量监督机构办理。
A. 开工前，由施工单位
B. 竣工验收前，由建设单位
C. 开工前，由建设单位
D. 竣工验收前，由施工单位
答案：C
解析：
本题主要考查政府对项目质量监督的内容。
政府对项目质量监督的内容包括受理质量监督申报、开工前的质量监督、施工期间的质量监督、竣工阶段的质量监督。其中受理质量监督申报工作是指在工程项目开工前，监督机构接收建设单位提供的有关建设工程质量监督的申报手续，并对相关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。所以工程质量监督申报手续应在工程项目开工前，由建设单位到工程质量监督机构办理。
综上所述，本题正确选项为C项。
水上沉桩作业的安全要求包括()。
A.打桩架上的作业人员应在电梯笼内或作业平台上操作
B.移船时锚缆不得绊桩
C.水上悬吊桩锤沉桩应设置固定桩位的导桩架和工作平台
D.在沙陛土中施打开口或半封闭桩尖的钢管桩应采取防止上浮措施
E.沉桩后应及时进行夹桩
巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是( )。
A.井底车场
B.防水闸门
C.防火闸门
D.急需贯通的通风巷道
答案：D
解析：
巷道施工一般有两种方法，一次成巷和分次成巷。一次成巷具有作业安全、施工速度快、施工质量好、节约材料、降低工程成本和施工计划管理可靠等优点。因此，相关规范明确规定，巷道的施工应一次成巷，除了工程的特殊需要外，一般不采取分次成巷施工法。但在实际施工中，急需贯通的通风巷道往往可以先以小断面贯通解决通风问题，一段时间以后再刷大，并进行永久支护，这是采用分次成巷方法。因此，答案为D。
采用无纺土工织物作重力式码头后方倒滤层材料时，其抗拉强度不宜低于（ ）kN／m。
A.3
B.5
C.6
D.8
答案：C
解析：
采用土工织物倒滤材料时，其土工织物材料应符合设计要求，必要时应对材质进行抽检。土工织物滤层材料宜选用无纺土工织物和机织土工织物，不得采用编织土工织物。当采用无纺土工织物时，其单位面积质量宜为300—500g/m2，抗拉强度不宜小于6kN/m;对设在构件安装缝处的倒滤层，宜选用抗拉强度较高的机织土工织物。
以下属于疏浚与吹填施工组织条件的是（ ）。
A.地质
B.修船
C.水文
D.气象
答案：B
解析：
疏浚与吹填工程施工组织设计施工条件:包括现场自然条件（水文、气象、工程地质概况等）和施工组织条件（交通、补给、修船、燃料备配件供应等）。
21年一级建造师每日一练6章 第5章
蓄电池的主要指标不包括（ ）
A、终了电压 B、充电电流 C、电池内阻 D、循环寿命
地下敷设热力管沟与给水管道最小水平净距是（ ）。
A.1.5m
B.0.15m
C.2.0m
D.0.25m
答案：A
解析：
地下敷设热力管沟与给水管道最小水平净距是1.5m。
与发达国家不同，我国业主方主要通过（）的方式选择设计方案和设计单位。
A.设计竞赛
B.设计招标
C.设计评审
D.专项委托
李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。2018真题该专利权届满的期限是（）。2018真题
A、2033年8月16日
B、2030年5月12日
C、2023年8月16日
D、2020年5月12日
答案：D
解析：
本题考查的是专利权。实用新型专利权期限为10年，自申请日起计算。
(一)
【背景资料】
某公路工程采用工程量清单方式招标，甲公司中标并-b发包人签订了施工承包合同，甲公司项目部编制了工程施工进度单代号网络计划图(如图1所示)，监理工程师批准了该计划。
合同约定当工程量增加超出清单工程量25％时，双方可以协商调整超出25％部分的单价，甲公司部分工程量清单报价见表1。
施工中发生如下事件：
事件1：由于设计变更，路基挖土方实际完成工程量为90000m3，双方协商调整单价为14元／m3。边沟人工清淤挖运20m实际完成工程量82m3。
事件2：A、B工作开工5d后开始下雨，因季节性下雨导致停工4d，后变为50年一遇特大暴雨，导致停工6d。承包商提出工程延期10d与窝工补偿2万元。
事件3：由于设计变更，导致C工作推迟开工60d。
事件4：D工作完成后，业主委托第三方检验，检验结果质量为不合格。承包商返工修复完工后，业主重新委托第三方检验。由于D工作返工，影响了G工作的开始时间，业主要求承包商赶工，监理工程师也需要一起加班。
【问题】
1．事件1中，路基挖方的总价为多少元?边沟人工清淤挖运是否计价?说明理由。(计算结果保留整数)
2．将工程施工进度单代号网络计划转换为双代号网络图。
3．事件2中，承包商可以获得的工期和窝工补偿各为多少?事件3中，承包商可以索赔的工期为多少?
4．事件4中，业主可以向承包商提出索赔的费用有哪些?
答案：
解析：
1．(1)路基挖方按原单价结算的工程量：60000×(1+25％)=75000m3。 路基挖方按新单价结算的工程量：90000-75000=15000m3。
路基挖方总价：75000×15+15000×14=1335000元。
(2)边沟人工清淤挖运不予计价。
理由：此项工作出现在207-1-d中，按照规定，已经列出的工程量清单，只是没有填写价格的，表明此部分工程量投标人已经考虑到，因为其未填写价格，可以视为其价格已经包含在其他项目中。
3．事件2中，承包商可以获得索赔补偿工期6d，无法获得窝工补偿(或窝工补偿为零)。
事件3中，承包商可以索赔工期10d。
4．业主可以向承包商索赔：重新检验费和监理加班费。
甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。
A、30
B、40
C、60
D、70
答案：C
解析：
教材P38
本题考查的是定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，此题定金为设计费的15%，未超过主合同标的额的20%，所以按15%计算。题干已知甲是给付定金的一方，乙是收受定金的一方，所以乙不履行合同要双倍返还定金，因此乙要返还的金额=200×15%×2=60（万元）。
注册资金是指企业实体在工商行政管理部门登记的注册资金，通常指营业执照登记的资金总额，即会计上的（ ），是企业投资者按比例投入的资金。
A、“股本”或“股金”
B、“少数股东权益”或“股本”
C、“资本公积”或“盈余公积”
D、“实收资本”或“股本”
答案：D
解析：
2020/2019版教材P49
考点:注册资金的概念。注册资金是指企业实体在工商行政管理部门登记的注册资金，通常指营业执照登记的资金总额，即会计上的“实收资本”或“股本”，是企业投资者按比例投入的资金。
（2017 年真题29）市政工程投标文件经济部分内容有（ ）。
A.投标保证金
B.已标价的工程量
C.投标报价
D.资金风险管理体系及措施
E.拟分包项目情况
按人民币计算，某进口设备离岸价为 2000 万元，到岸价为 2100 万元，银行财务费为 10万元，外贸手续费为 30万元，进口关税为 147 万元。增值税税率为 17％，不考虑消费税和海关监管手续费。则该设备的抵岸价为（ ）万元。
A．2551.99
B．2644.00
C．2651.99
D．2668.99
21年一级建造师每日一练6章 第6章
对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是 ( ) 。
A.直角坐标法 B.极坐标法
C.角度前方交会法 D.距离交会法
答案：A
解析：
当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。
速动比率属于反映（ ）指标。
A、短期资产周转效率
B、短期偿债能力
C、长期偿债能力
D、长期资产流动性
答案：B
解析：
2020版教材P144 / 2019版教材P137
常用的短息偿债能力比率包括流动比率、速动比率等。
依法必须招标的水利施工项目中，下列情形中必须公开招标的有（ ）。
A.国家重点水利项目
B.地方重点水利项目
C.全部使用国有资金投资项目
D.国有资金投资占控股或者主导地位的项目
E.项目总投资额在3000万元人民币以上的项目
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P156 / 2019版教材P158
依法必须招标的项目巾,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目及国家重点水利项目、地方重点水利项目勘察（测）设计应当公开招标。国家及地方重点水利工程的项目建议书、可行性研究以及综合性强的重大专题研究等前期项目，应当公开招标。
在领取施工许可证或者开工报告前，()应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
答案：D
解析：
本题考核的是施工作业质量的监督。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。?
新版《建设工程工程量清单计价规范》具体内容涵盖了工程招投标开始到工程竣工结算办理完毕的全过程，除了工程量清单的编制、招标控制价和投标报价的编制、合同价款的约定、工程计量与价款支付外，还包括（ ）。
A、索赔与现场签证
B、工程价款调整
C、竣工结算的办理
D、对工程计价争议的处理
E、项目维修费的标准
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P234 / 2019版教材P228
《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013包括规范条文和附录两部分。规范条文共16章：总则、术语、一般规定、工程量清单编制、招标控制价、投标报价、合同价款约定、工程计量、合同价款调整、合同价款期中支付、竣工结算与支付、合同解除的价款结算与支付、合同价款争议的解决、工程造价鉴定、工程计价资料与档案、工程计价表格，具体内容涵盖了从工程招投标开始到工程竣工结算办理完毕的全过程。
某公共建筑工程， 采用全预制装配式结构， 预制构件钢筋的连接采用套筒灌浆连接。 楼梯、阳台等采用水平运输， 运至现场后直接堆放在现场堆场的坚实、 水平的地面上， 柱、 梁、 预制楼板等叠放 6 层。
在起吊重量较重的柱等构件时， 采用钢丝绳绑扎， 为确保吊装的平稳， 安全系数取 8。 预制剪力墙吊装就位后， 每个构件设两道临时支撑， 支撑点位于距离剪力墙底面 1/3 处。 预制柱吊运时按照中柱、角柱、 边柱的顺序安装， 且边柱和角柱以轴线控制线。
主体封顶后， 现场监理机构对外围护品的预埋件、 防雷装置、 防火构造等隐蔽工程进行了检查验收。
问题： 指出上述背景中的不妥之处， 并给出正确做法。 补充外围护品隐蔽验收内容
答案：
解析：
（1） 不妥之处有：
①预制构件直接堆放在现场堆场的地面上不妥。
正确做法为， 构件堆放平稳， 底部按设计位置设置垫木。
②柱、 梁叠放 6 层不妥。
正确做法为， 多层叠放时， 柱子不超过 2 层； 梁不超过 3 层。
③在起吊重量较重的柱等构件时， 安全系数取 8 不妥。
正确做法为， 在起吊重量较重的柱等构件时， 安全系数应取 10。
④临时支撑的支撑点位于距离剪力墙底面 1/3 处。
正确做法为， 预制柱、 墙构件的上部斜支撑， 其支撑点距离构件底部不宜小于构件高度的 2/3，且尤其不应小于构件高度的 1/2。
⑤预制柱吊运时按照中柱、 角柱、 边柱的顺序安装， 且边柱和角柱以轴线控制线不妥。
正确做法为， 宜按角柱→边柱→中柱顺序进行安装， 对于角柱、 边柱应以外轮廓线为准。
（2） 外围护品隐蔽验收内容还有： 与主体结构的连接节点； 与主体结构之间的封堵构造节点；变形缝及墙面转角处的构造节点。
关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（ ）。
A. 应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加
B. 应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
C. 应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
D. 应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加
答案：D
解析：
建筑节能工程的验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）的要求，并符合下列规定：（1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员和施工员参加；（2）节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；（3）节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。
本题是对节能分部工程的验收，应适用上述第（3）种规定，D项符合该规定。
综上所述，本题的正确答案为D。
按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是( )。
A.有限公共资源配置
B.确定企业主体资格
C.建筑业施工资质
D.职业道德自律
答案：D
解析：
2020版教材P371 / 2019版教材P369
以上所列事项，通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可：（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的；（2）市场竞争机制能够有效调节的；（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的；（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。
不宜设置在挖方路段的挡土墙是（ ）。
A.锚杆挡土墙
B.加筋土挡土墙
C.重力式挡土墙
D.衡重式挡土墙
答案：B
解析：
2020版教材P38/2019版教材P35
加筋挡土墙般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。
