2021一级建造师每日一练9节

发布时间:2021-09-20
2021一级建造师每日一练9节

2021一级建造师每日一练9节 第1节


某段铁路复线工程全长32km,位于平原地区,主要工程内容为复线路基填筑,框构桥接长和圆涵接长,两座1-8m下穿公路的顶进桥,以及铺轨整道工程。沿铁路有一条并行的围道,间距在300?500m范围内。工地100km范围内无道砟场,两处大型铁路道砟场距工地中心140km,可以就近挖塘取土,车站位于管区中间。
问题:
1.简述该段路基工程的主要步骤。
2.简述路基施工的质量控制重点。
3.简述8m公路立交桥主要施工步骤。
4.顶进桥的安全控制重点。

答案:
解析:
1.该段路基工程的主要施工步骤是:
(1)基底处理;(2)路基上土平整;(3)碾压检测;(4)路基基床填筑路碾压;(5)路基排水边坡防护。
2.路基施工的质量控制重点:
(1)原地面清理及平整碾压;
(2)填料分层摊铺及压实厚度和压实工艺;
(3)路堤填筑层压实质量(压实系数,地基系数,相对密度,孔隙率)。
3-该案例的公路立交桥主要施工步骤是:
(1)桥侧位基坑开挖;(2)顶进框构桥预制;(3)钢便梁架设与线路防护;(4)框构桥顶进;(5)钢便拆除及线路恢复。
4.顶进桥的安全控制重点:
(1)防护便桥架设后列车安全。
(2)施工时需要拆除现有框构桥端翼墙、桥台护锥时,营业线路基安全。
(3)顶进现场施工人员安全。
(4)施工机具堆放和作业机械在营业线旁的施工安全。
【分析与提示】
1.钢便梁是铁路部门上研制的专门用于顶进施工时保护铁路线路安全的装置。
2.钢便梁的架设和拆除要分次要点封锁线路多次作业才能完成。


根据设备采购工作阶段划分,属于收尾阶段工作的是()。

A.货物交接
B.包装运输
C.检验
D.催交

答案:A
解析:
2020版教材P274 / 2019版教材P260
(三)收尾阶段采办小组的主要工作有货物交接、材料处理、资料归档和采购总结等。


地形图测图比例尺应根据测量类别、测区范围、任务来源和经济合理性按有关规范进行选用。沿海航道测量的测图比例尺为()。
A. 1 : 2000 ~1 : 20000
B. 1 : 500 ~1 : 2000
C. 1 : 1000 ~1 : 5000
D. 1 : 2000 ~1 : 50000

答案:C
解析:
@##


隧道光面爆破的主要标准有( )。

A.开挖轮廓成型规则,岩面平整
B.岩面上保存50%以上孔痕,且无明显的爆破裂缝
C.几乎不会对围岩造成扰动
D.大大减少超欠挖量
E.爆破后围岩壁上无危石

答案:A,B,E
解析:
光面爆破是指爆破后断面轮廓整齐,超挖和欠挖符合规定要求的爆破,其主要标准是:(1)开挖轮廓成型规则,岩面平整;(2)岩面上保存50%以上孔痕,且无明显的爆破裂缝;(3)爆破后围岩壁上无危石。


斗容量为1m3正铲挖土机,挖一、二类土,装车深度在1.5m内,小组成员2人,机械台班产量为5(定额单位100m3),则挖100m3的机械时间定额为()台班。

A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.5

答案:A
解析:
本题考核的是机械时间定额的计算。单位产品机械时间定额(台班)=


2021一级建造师每日一练9节 第2节


我国现行的施工质量计划的方式不包括()。

A.工程项目目标控制计划
B.工程项目施工组织设计
C.工程项目施工质量计划
D.施工项目管理实施规划

答案:A
解析:
本题考核的是现行的施工质量计划形式。现行的施工质量计划形式有:(1)工程项目施工质量计划;(2)工程项目施工组织设计(含施工质量计划);(3)施工项目管理实施规划(含施工质量计划)。


某施工现场发生触电事故,导致2 人死亡,1 人受伤,事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料,则负责事故调查的人民政府应自收到报告后( )日内作出批复。

A.15
B.20
C.30
D.45

答案:A
解析:
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复,特别重大事故,30日内作出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过30日,案例属于一般事故。


甲企业拖欠工人3个月的工资50万元。根据会计准则及相关规定,甲企业拖欠工人的工资属于( )。

A、流动资产
B、短期借款
C、流动负债
D、无形资产

答案:C
解析:
2020版教材P90 / 2019版教材P88
2.负债的分类(1)流动负债:指在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务。如短期借款、应付票据及应付账款、应付职工薪酬、应交税金等。


建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下,第一层面的质量控制系统应由( )负责建立。

A. 工程总承包企业的项目管理机构
B. 施工承包企业的项目管理机构
C. 建设单位委托的管理机构
D. 建设单位的项目管理机构

答案:A
解析:
本题考核的是建设工程项目质量控制系统。

建设工程项目质量控制系统,一般情况下形成多层次、多单元的结构形态。多层次结构是对应于建设工程项目工程系统纵向垂直分解的单项、单位工程项目的质量控制系统。在大中型控制项目尤其是群体工程项目中:

(1)第一层次的质量控制系统应由建设单位的质量管理机构负责建立,在委托代建、委托项目管理或实行交钥匙工程总承包的情况下,应由相应的代建方项目管理机构、委托项目管理机构或工程总承包企业项目管理机构负责建立;

(2)第二层次的质量控制系统,通常是指分别由建设工程项目的设计总承包单位、施工总承包单位等建立的相应管理范围内的质量控制系统;

(3)第三层次及其以下,是承担工程设计、施工安装、材料设备供应等各承包单位的现场质量自控系统,或称各自的施工质量保证。

综上所述,正确选项为A。


下列关于水利工程档案验收的说法,不正确的是( )。

A.档案验收不合格,不得进行或通过工程的竣工验收
B.档案验收可分为初步验收和正式验收
C.档案正式验收由项目法人负责
D.档案验收抽查档案总数应在200卷以上

答案:C
解析:
2020版教材P290 / 2019版教材P289
凡档案内容与质量达不到要求的水利工程,不得通过档案验收;未通过档案验收或档案验收不合格的,不得进行或通过工程的竣工验收;档案专项验收可分为初步验收和正式验收,初步验收可由工程竣工验收主持单位委托相关单位组织进行;正式验收应由工程竣工验收主持单位的档案业务主管部门负责;根据水利工程建设规模,抽查各单位档案整理情况,抽查比例一般不得少于项目法人应保存档案数量的8%,其中竣工图不得少于一套竣工图总张数的10%,抽查档案总量应在200卷以上。


2021一级建造师每日一练9节 第3节


关于屋面卷材防水施工要求的说法,正确的有( )。

A、先施工细部,再施工大面
B、平行屋脊搭接缝应顺流水方向
C、大坡面铺贴应采用满粘法
D、上下两层卷材垂直铺贴
E、上下两层卷材长边搭接缝错开

答案:A,B,C,E
解析:
教材P136
【知识点】屋面防水基本要求。上下层卷材不得相互垂直铺贴。


趋势分析法通常采用定基指数,其优点是( )。

A.计算结果比较容易判断
B.简便、直观
C.全面分析各因素对经济指标的影响
D.单独分析某因素对经济指标的影响

答案:B
解析:
趋势分析法又称水平分析法,是通过对比两期或连续数期财务报告中相同指标,确定其增减变化的方向、数额和幅度,来说明企业财务状况、经营成果和现金流量变动趋势的分析方法。采用该方法,可以分析变化的原因和性质,并预测企业未来的发展前景。趋势分析法通常采用定基指数,其优点是简便、直观。


劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过( )。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.18个月

正确答案:B


沿海港口水工建筑工程定额包括( )。
A. 土石方工程 B.港池、航道挖泥工程
C.基础工程 D.港池炸樵工程 E.混凝土工程

答案:A,C,E
解析:


根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是( )。

A、安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B、建筑施工企业破产、倒闭、撤销的
C、安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

答案:B
解析:
教材P224
【知识点】安全生产许可证的有效期。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的,应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。


2021一级建造师每日一练9节 第4节


关于成本核算说法,正确的有( )。

A. 环节包括对施工成本进行归集和分配,计算施工成本的实际发生额
B. 以单位工程为对象
C. 按形象进度进行项目成本核算
D. 竣工工程现场成本由项目管理机构核算
E. 竣工工程完全成本核算目的是考核项目管理绩效

答案:A,B,D
解析:


下列边坡防护形式中,需要同时设置伸缩缝、泄水孔和反滤层的是( )。

A.边坡植物防护
B.骨架植物防护
C.边坡挂网锚喷
D.浆砌片石护坡

答案:D
解析:
浆砌片石护坡、护墙防护封闭式的坡面必须在砌体上设置伸缩缝、泄水孔和反滤层;泄水孔必须畅通。


根据《水电建设工程质量管理暂行办法》的规定,按对工程的耐久性、可靠性和正常使用的影响程度,检查、处理事故对工期的影响时间长短和直接经济损失的大小,工程质量事故可分为()。


A.质量缺陷事故

B.一般质量事故

C.重大质量事故

D.特大质量事故

E.轻微质量事故

答案:B,C,D
解析:
本题考核的是工程质量事故的分类。 按对工程的耐久性、可靠性和正常使用的影响程度,检查、处理事故对工期的影响时间长短和直接经济损失的大小,工程质量事故分类为:
(1)一般质量事故;
(2)较大质量事故;
(3)重大质量事故;
(4)特大质量事故。
故选项BCD正确。


下列选项中关于财务会计的特点,说法错误的是( )。

A.提供的信息侧重于过去信息
B.主要为企业内部服务
C.有统一的规则和方法
D.财务会计包括确认、计量和报告三个环节

答案:B
解析:
企业财务会计具有以下特点:
(1)提供的信息侧重于过去的信息;
(2)主要为外部利害关系人服务;
(3)有统一的规则和方法;
(4)以货币为主要计量尺度;
(5)财务会计包括确认、计量和报告三个环节。


混凝土预制桩的沉桩方法有()。

A.锤击法
B.静压法
C.套管法
D.泥浆护壁
E.振动法

答案:A,B,E
解析:
混凝土预制桩的常用沉桩方法有锤击法、静压法、振动(冲)法、水冲法等。故选ABE。


2021一级建造师每日一练9节 第5节


与采购批量成正比的是( )。

A.总费用

B.储存费

C.采购费

D.订购费

正确答案:B


下列质量问题中,不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。

A.因使用不当造成的质量问题
B.质量监督机构没有发现的质量问题
C.监理单位没有发现的质量问题
D.第三方造成的质量问题
E.用户使擅自改动结构的质量问题

答案:A,D,E
解析:
2020版教材P328 / 2019版教材P327
因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物损毁或者造成人身,财产损害的,保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物损毁均有过错的,各自承担相应的责任


下列关于偿债能力的分析叙述有误的是( )。

A、资产负债率越低,则说明偿债能力越弱
B、当偿债备付率小于1时,表示当年资金来源不足以偿付当期债务,需要通过短期借款偿付已到期债务
C、借款偿还期满足贷款机构的要求期限时,即认为项目是有借款偿债能力的
D、对于正常经营的项目,利息备付率应大于1

答案:A
解析:
2020版教材P145 / 2019版教材P138
考点:偿债能力分析。从企业债权人角度看,资产负债率越低,说明企业偿债能力越强,债权人的权益就越保障。正常情况偿债备付率应当大于1,并结合债权人的要求确定。当指标小于1时,表示企业当年资金来源不足以偿付当期债务,需要通过短期借款偿付已到期债务。借款偿还期满足贷款机构的要求期限时,即认为技术方案是有借款偿债能力的。正常情况下利息备付率应当大于1,并结合债权人的要求确定。


以下关于建筑材料采购合同内容描述正确的有( )。

A.标的物的质量应符合约定的质量标准,没有国家和部颁标准的,可按企业标准执行
B.材料的包装物由材料的供货方负责供应,供货方可适当向采购方收取一定费用
C.采购方提货的,以供货方按合同规定通知的提货日期为准
D.接运验收是广泛采用的验收方法
E.供货方负责送货的,以采购方收货戳记的日期为准

答案:A,C,E
解析:
包装物一般应由建筑材料的供货方负责供应,并且一般不得另外向采购方收取包装费,B 错误。入库验收是广泛采用的验收方法,D 错误。


根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是( )。

A、招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B、对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D、行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告

答案:B
解析:
【知识点】建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。选项A,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录,可以公开;选项C,公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告;选项D,公告部门依法不停止对违法行为记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外。


2021一级建造师每日一练9节 第6节


各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定,发现确有错误,认为需要再审的,应当提交( )讨论决定。

A. 上级法院院长
B. 审判委员会
C. 首席仲裁员
D. 高级法院审判委员会

答案:B
解析:
2005年建设工程法规真题第29题

根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定,各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书,发现确有错误,认为需要再审的,应当提交审判委员会讨论决定。

综上所述,本题正确答案是B。


分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当( )验收。

A.分期

B.最终一次性

C.同时

D.分阶段

正确答案:A


改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减振降噪的做法,属于噪声控制技术中的()。

A.声源控制
B.接收者防护
C.传播途径控制
D.人为噪声控制

答案:C
解析:


发包人需更换其代表时,应至少提前()书面通知承包人。

A.3d
B.7d
C.10d
D.14d

答案:C
解析:


暗挖隧道内常用的技术措施包括(  )。

A.管棚超前支护
B.冻结法固结地层
C.设置临时仰拱
D.地表锚杆或地表注浆加固
E.小导管周边注浆或围岩深孔注浆

答案:A,C,E
解析:
本题考核的是暗挖隧道内常用的技术措施。暗挖隧道内常用的技术措施包括:(1)超前锚杆或超前小导管支护;(2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆;(3)设置临时仰拱;(4)管棚超前支护。


2021一级建造师每日一练9节 第7节


根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,建筑企业工会经费应属于建筑安装工程费用的( )。

A、人工费
B、企业管理费
C、规费
D、措施费

答案:B
解析:
2020版教材P169 / 2019版教材P163
企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。
内容包括:9.工会经费


() 是指在光端机发送端, 通过调制器用电信号控制光源的发光强度, 是光强度随信号电流线性变化。

A.强度调制
B.直接检波
C.数字编码
D.波分复用

答案:A
解析:
采用数字编码.强度调制.直接检波等方式。
所谓编码, 就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。
强度调制就是在光端机发送端, 通过调制器用电信号控制光源的发光强度, 使光强度随信号电流线性变化(这里的光强度是指单位面积上的光功率)。
直接检波是指在光端机接收端, 用光电检测器直接检测光的有无, 再转化为电信号。


进行项目盈亏平衡分析时,一般应列入固定成本的是( )。

A. 生产工人工资
B. 外购原材料费用
C. 外购燃料动力费用
D. 固定资产折旧费

答案:D
解析:
2006年建设工程经济真题第8题

此题考查的是盈亏平衡分析中固定成本的定义。

固定成本是指在技术方案一定的产量范围内不受产品影响的成本,即不随产品产量的增减发生变化的各项成本费用,如工资及福利费(计件工资除外)、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等。本题中只有D项属于固定成本范围内。

综上所述D为正确选项。


企业提取的安全费用的使用方式为()。

A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管

答案:A
解析:
2020版教材P250 / 2019版教材P249
企业安全费用的会计处理,应当符合国家统一的会计制度的规定。企业提取的安全费用属于企业自提自用资金,其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用,国家法律法规另有规定的除外。


钨极惰性气体保护焊的特性有( )。

A.焊接工艺适用性强
B.熔池易控制
C.热影响区狭窄
D.无烟尘
E.飞溅较大

答案:A,B,C,D
解析:
钨极惰性气体保护焊 .
( 1 ) 具有焊条电弧焊的特点。
( 2 ) 自有的特点:1) 电弧热量集中,可精确控制焊接热输入,焊接热影响区窄。2) 焊接过程不产生溶渣、无飞溅,焊缝表面光洁。3) 焊接过程无烟尘,熔池容易控制,焊缝质量高。4 ) 焊接工艺适用性强,几乎可以焊接所有的金属材料。5) 焊接参数可精确控制,易于实现焊接过程全自动化。


2021一级建造师每日一练9节 第8节


关于设备寿命的说法,正确的是( )。

A.设备的技术寿命一般短于自然寿命
B.长期超负荷运转,会影响设备的技术寿命
C.设备的自然寿命是从开始使用到不能继续使用、报废为止所经历的全部时间
D.设备的自然寿命主要是由设备的有形磨损所决定的
E.设备的维修和保养可以避免设备的磨损

答案:A,C,D
解析:
B 长期超负荷运转,会影响设备的自然寿命。E 做好设备维修和保养可延长设备的物质寿命,但不能从根本上避免设备的磨损,任何一台设备磨损到一定程度时,都必须进行更新。


关于高桩码头工程岸坡抛填施工时的说法,错误的是(  )。

A.由岸侧向水域分层进行
B.在基桩处,沿桩周对称抛填
C.桩两侧高差不得大于1m
D.如设计另有规定,应满足设计要求

答案:A
解析:
高桩码头工程岸坡抛填由岸侧向水域推进,填筑体将淤泥挤向桩基,可能造成危险的位移。


根据现行《建设工程价款结算暂行办法》,发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时,承包人可以采取的措施有( ). (2013)

A.向发包人催促按约定支付工程结算价款
B.将该工程留置不予交付使用
C.向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息
D.与发包人协商将该工程折价抵款
E.向人民法院申请将该工程依法拍卖

答案:A,C,D,E
解析:
承包人可以催告发包人支付结算价款,如达成延期支付协议,承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如来达成延期支付协议,承包人可以与发包人协商将该工程折价,或申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款。


停工待检(H)点应包括()。

A.重要工序节点
B.隐蔽工程
C.重要部位的加工
D.关键的试验验收点
E.不可重复试验验收点

答案:A,B,D,E
解析:
教材P265
停工待检点的监督2.重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。


建设工程项目管理信息系统主要用于项目的( )。

A.投标报价 B.合同管理
C.目标控制 D.技术资料管理

答案:C
解析:
建设工程项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统,主要用于项目的 目标控制。


2021一级建造师每日一练9节 第9节


某施工企业溢价发行股票时,所取得的股票发行收入超过股票价值1000万元,该项收入应计入企业的( )。

A、资本公积
B、实收资产
C、盈余公积
D、未分配利润

答案:A
解析:
2020版教材P90 / 2019版教材P88
所有者权益的内容:(1)实收资本:所有者按出资比例实际投入到企业的资本。(2)资本公积:指由投资者投入但不构成实收资本,或从其他非收益来源取得,由全体所有者共同享有的资金。包括资本溢价、资产评估增值、接受捐赠、外币折算差额等。(3)盈余公积:按照规定从企业的税后利润中提取的公积金。主要用来弥补企业以前的亏损和转增资本。(4)未分配利润:本年度没有分配完的利润,可以留待下一年度进行分配。故企业发行股票的溢价收入为资本公积,


乙公司因甲公司拖欠其工程款,依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款,向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议,应当在( )提出。

A.仲裁庭组成之前

B.仲裁庭裁决之前

C.仲裁庭首次开庭之前

D.法院受理之前

正确答案:C


背景资料一立井井筒工程,按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下:人工费780万元,材料费600万元,税金120万元,利润150万元,措施费210万元,规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下:机械折旧费180万元,大修及日常维修费30万元,动力费270万元,机械人工费90万元,机械拆安及场外运输费60万元,无养路费及车船使用税。工期15个月。合同还规定工程量变更在±5%范围内时,措施费、规费、利润、税金不做调整;停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。施工过程中发生以下事件:(1)地质资料显示,井深725m~735m处有一含水层,预计井筒最大涌水量150m3/h。施工单位未采取专门措施,放炮后涌水量达l40m3/h。导致淹井事故,造成设备被淹损失10万元,都分井壁因长期浸泡的返修费20万元,为处理事故的其它相关损失80万元,影响工期1个月,其中停工0.5个月。(2)施工到井深850m时,由于地压突然增大,导致井深720m处井筒井壁被压坏,砸坏施工设备损失8万元,施工单位工伤损失l0万元,建设单位工伤损失l0万元,修复井筒及相关费用20万元。停工0.5个月,影响工期1个月。(3)因设计变更,井筒延深1Om。延深所需材料费7万元,人工费8万元,工期0.2个月(原设备均满足要求)。

按建筑安装工程费用项目组成,该工程背景中还有一项重要费用没有列出,请指出是哪一项,并计算该项费用数额。

答案:
解析:
(本小题5分) 企业管理费没有列出(2分)。 企业管理费=3000-780-600-120-150-210-210-180-30-270-90-60 =300万元(3分)。


根据《建设工程项目管理规范》(GP/50326—2006),施工方项目经理的管理控制包括( )等。
A.主持项目的投标工作.
B.组建工程项目经理部
C.制定项目经理部内部计酬办法
D.选择具有相应资质的分包人.

答案:C
解析:
项目经理应具有下列权限:参与项目招标、投标和合同签订;参与组建项目经理部;主持项目经理部工作;决定授权范围内的项目资金的投入和使用;制定内部计酬办法;参与选择并使用具有相应资质的分包人;参与选择物资供应单位;在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;法定代表人授予的其他权力。


技术方案经济效果评价的主要内容是分析论证技术方案的(  )。

A、技术先进性和经济合理性
B、技术可靠性和财务盈利性
C、财务盈利性和抗风险能力
D、财务可行性和经济合理性

答案:D
解析:
【知识点】经济效果评价的定义。根据国民经济与社会发展以及行业、地区发展规划的要求,在拟定的技术方案、财务收益与费用估算的基础上,采用科学的分析方法,对技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析论证,为选择技术方案提供科学的决策依据。@##