2021一级建造师试题9卷 第1卷
固定成本是不受生产数量变化影响的成本费用。已知某项目年设计生产能力为1800台，若当产量为1200台时，项目年折旧费为120万元，则当产量为1500台时，项目年折旧费应为（ ）万元。
A．120
B．150
C．180
D．210
应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是()。
A.项目技术比较复杂
B.拟进行公开招标的费用比较多
C.项目被确定为地方政府的重点项目
D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P89
《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1) 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2) 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
根据现行《企业会计准则》，关于会计核算基础的说法，正确的是（ ）。
A、企业已经实现的收入，计入款项实际收到日的当期利润表
B、企业应当承担的费用，计入款项实际支出日的当期利润表
C、企业应当以收付实现制和持续经营为前提进行会计核算
D、企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告
答案：D
解析：
【知识点】会计核算的基础。我国《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。
特种设备安全法确定的起重机械类特种设备，是指用于垂直升降或者（）重物的机电设备。
A.水平移动
B.转动
C.牵引
D.垂直升降并水平移动
答案：D
解析：
2020版教材P460 / 2019版教材P448
起重机械含义：指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。
关于混凝土保水性与泌水性的相互关系，下列说法正确的为（ ）。
A.保水性好的混凝土泌水量小
B.保水性好的混凝土泌水量大
C.保水性和泌水性没有直接关系
D.保水性和泌水性都和含水率有关
下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书的有()。
A.调解和好的离婚案件
B.调解维持收养关系的案件
C.能够即时履行的案件
D.给付财产的调解书
E.分期给付的调解书
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P366 / 2019版教材P365
下列案件调解达成协议， 人民法院可以不制作调解书： 调解和好的离婚案件； 调解维持收养关系的案件； 能够即时履行的案件； 其他不需要制作调解书的案件。
电缆单盘检验的主要项目有( )。
A.环阻测试
B.不良线对检验
C.绝缘电阻检验
D.耐压检验
E.频响测试
答案：A,B,C
解析：
电缆单盘检验的主要项目有：外观检查、环阻测试、不良线对检验、绝缘电阻检验和电缆气闭性能检验。
下列关于企业利润的描述中，正确的有（ ）。
A.净利润=利润总额—所得税费用
B.利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出
C.利润总额体现企业的最终经营成果
D.营业利润是企业利润的主要来源
E.营业利润包括企业对外投资收益
答案：A,B,D,E
解析：
本题考核的是企业利润的内容。营业利润是企业利润的主要来源。营业 利润=营业收入一营业成本（或营业费用）一营业税金及附加一管理费用一销售费用一 财务费用1资产减值损失+公允价值变动收益（损失为负）+投资收益（损失为负）。投 资收益是指企业对外投资取得的投资收益减去投资损失后的净额，即投资净收益。利润总额=营业利润+营业外收入一营业外支出。净利润=利润总额一所得税费用。净利润 体现企业的最终经营成果。
下列参数中，属于流水施工参数的有(?)。
A.技术参数
B.空间参数
C.工艺参数
D.设计参数
E.时间参数
答案：B,C,E
解析：
本题考核的是流水施工参数。流水施工参数包括：工艺参数、空间参数、时间参数。?
2021一级建造师试题9卷 第2卷
某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘察人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后按照分工分别投入工程施工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查，并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生了以下事件：事件一：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件二：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确认是由于光缆本身质量不合格造成的。二．问题1．指出安全技术交底工作的不妥之处并说明理由。2．说明进场检验工作有哪些不符合规定。3．监理工程师拒绝签字是否合理?简述理由。4．事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作?相关损失分别由谁承担?5．列出至少四项本工程线缆敷设阶段的质量控制点。
答案：
解析：
（1）1、项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥（不能兼任），项目应设专职安全管理人员。（2分）2、由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底。（2分）3、会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。（2分）（2）光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检（逐一检验），不能抽测。（3）监理工程师拒绝签字是合理的。（1分）根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查（到场检验），（2分）确认合格后才能签字。（1分）（4）1、施工单位应向监理和建设单现场代表汇报（报告、通知）；（1分）2、将此批光缆作为不合格品处理，并在其上作出明显的标识单独存放，绝不允许用于此工程；（1分）3、施工单位应对不合格的部分进行返工（重新布放）；（1分）4、如果施工单位因此批材料不合格需要更换而导致施工进度滞后，还应采取相应措施保证工程按期完工；（1分）5、光缆损失由建设单位（供货单位）承担；（1分）6、工期及人工损失由施工单位承担。（1分）（5）成盘线缆拉开，成盘线缆抬放，穿越障碍点，埋深，光缆A／B端（光缆方向），敷设中的通信联络，敷设中的人员组织，敷设中的线缆安全（变度曲、曲率半径、打背扣、外皮损伤）。（答对1项得1分，最高3分）
背景
某施工项目经理部在某航站楼综合布线系统工程施工时，发现某月的实际成本降低额比目标成本增加了，降低成本目标与实际成本对比资料以及成本降低率如下表所示。
问题
(1)试说明施工成本分析方法有哪些?说明差额分析法的基本原理。
(2)说明工程项目预算成本、成本降低率和成本降低额的差异分别是多少?
(3)根据表中资料，用“差额分析法”分析预算成本和成本降低率对成本降低额的影响程度。
答案：
解析：
分析与答案 (1)工程成本分析方法主要有比较法、因素分析法、差额分析法和比率法。差额分析法是利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。
(2)该工程项目
预算成本差异：96-88=+8万元；
成本降低率差异：3%-2%=1%；
成本降低额差异：2．88-1．76=+1．12万元。
(3)预算成本的增加对成本降低额的影响程度：(9688)×2%0．16万元；
成本降低率提高对成本降低额的影响程度：(3%-2%)×96=0．96万元；
以上两项合计：0．16+0．96=1．12万元。
其中，成本降低率提高是实际成本降低额比目标成本降低额增加的主要原因，所以应进一步寻找成本降低率提高的原因。
建筑工程施工中，工期索赔的计算方法包括（ ）。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.分项法
E.经验法
答案：A,B
解析：
2020教材P320 / 2019教材P322
工期索赔的计算算方法：（1）网络分析法：网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期（关键线路）计算结果，计算出工程应顺延的工程工期。（2）比例分析法：比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工程工期。（3）其他方法：工程现场施工中，可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期；也可通过发包方与承包方协议确定索赔的工期
某城市地铁工程进行机电安装工程招标，将地铁1 号线机电安装划分为3 个施工标段。某机电安装工程公司中标了其中第二个标段，工程范围包括5 个车站和4 个运行区间的部机电安装工作。工程内容包括：设备及管理用房土建装修施工；环控系统、动力及照明系统、给水排水系统、消防及报警系统安装等。工程质量目标定为国家级优质工程。设备由业主统一采购，材料由业主指定厂家，施工单位负责采购。中标后，机电安装公司成立了项目经理部，并按照争创国优的质量目标进行了质量控制的策划，并针对易发的质量问题制定了预控方案。
事件一：根据合同工期要求及劳动力总体安排的考虑，公司将通风空调制作工程分别分包给甲、乙、丙三个施工队进行，材料由公司集中采购。
事件二：第一批镀锌风管制作完成后，公司技术质量部门进行了验收，发现存在翻边不一致，平整度超差，以及法兰螺栓间距过大等质量问题，其中甲施工队检查30 根风管，翻边宽度不一致问题出现12 点，法兰螺栓孔间距超差8 点，四角咬口开裂5 点；乙施工队检查25 根风管，翻边宽度不一致问题10 点，法兰螺栓孔间距问题4 点，镀锌板表面划伤6 点；丙施工队检查32 根风管，翻边不一致3 点，法兰间距问题6 点，表面划伤8 点。
事件三：在进行设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格。
问题
1．简述对电缆施工准备阶段的质量控制策划的内容。
2．绘出针对事件二的质量问题的统计表。
3．在事件一中，对分包单位的选择应如何进行？
4．事件三中的风机制造质量不合格，应由谁来承担主要责任？
答案：
解析：
1．电缆敷设施工准备阶段质量控制策划的内容：审核施工图纸，审核材料计划，组织技术交底；建立三维模型，进行碰撞检测；控制电缆桥架的位置、标高和走向；确定电缆进货检验方法和要求，确定电缆的敷设方法及防护措施。
2．针对事件二的质量问题统计表如下：
3．对施工分包单位的选择应：首先与业主沟通，征得业主同意后再分包；应考察分包单位的资质、业绩和施工能力；收集分包单位相关证明材料，进行评价；组织分包合同评审；签订分包合同。
4．风机的质量不合格应由业主负责。因为设备是业主采购的，虽然安装单位在设备安装前进行了检验，但不能免除业主的责任，当然业主可以向设备制造商提出索赔。
若拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用的审查方法是（ ）。
A、分组计算审查法
B、对比审查法
C、筛选审查法
D、重点审查法
答案：B
解析：
2020版教材P233 / 2019版教材P227
“拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分部分可采用对比审查法。”
除流砂及呈流塑状态的黏性土外，适用于各类土的开挖防护类型是()。
A.横、竖挡板支撑
B.钢(木)框架支撑
C.喷射混凝土护壁
D.现浇混凝土护壁
下列按成本构成要素划分的建筑安装工程费用中，应计入规费的有（ ）。
A.养老保险费
B.教育费附加
C.住房公积金
D.检验试验费
E.奖金
答案：A,C
解析：
规费包括五险一金，其中五险包括：养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险。
建立健全施工质量管理体系，加强施工质量控制，就是为了预防施工（ ）的出现，在保证工程质量合格的基础上，不断提高工程质量。
A.质量问题
B.质量事故
C.技术问题
D.操作问题
E.材料问题
答案：A,B
解析：
2020/2019教材P190
建立健全施工质量管理体系，加强施工质量控制，就是为了预防施工质量问题和质量事故，在保证工程质量合格的基础上，不断提高工程质量。
桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。2018真题
A、丙酮
B、硅脂
C、清机油
D、脱模剂
答案：B
解析：
2020/2019教材P62
本题考查的是桥梁支座安装技术。活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。重新组装时应保持精度。
2021一级建造师试题9卷 第3卷
根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水利[2014]3 号），下列情形中，可申报“文明工地”的是（ ）。
A.工程发生过一般质量安全事故的
B.项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的
C.项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的
D.违反诚信原则，弄虚作假情节严重的
答案：A
解析：
有下列情形之一的, 不得申报“文明工地”：
( 1 ) 干部职工中发生违纪、违法行为, 受到党纪、政纪处分或被刑事处罚的。
( 2 ) 发生较大及以上质量事故或生产安全事故的。
( 3 ) 被水行政主管部门或有关部门通报批评或进行处罚的。
( 4 ) 恶意拖欠工程款、农民工工资或引发当地群众发生群体事件. 并造成严重社会影响的。
( 5 ) 项目建设单位未严格执行项目法人负责制、招标投标制和建设监理制的。
( 6 ) 项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的。
( 7 ) 项目建设过程中, 发生重大合同纠纷, 造成不良影响的。
( 8 ) 参建单位违反诚信原则, 弄虚作假情节严重的。
属于特种作业人员、应当接受专门技术培训的是（ ）。
A.矿灯收发工
B.矿内机动车司机
C.尾矿工
D.井口把钩工
E.瓦斯检查工
答案：B,C,E
解析：
根据矿山安全法和相关条例规定，属于应当接受专门技术培训、经考核合格取得操作资格证书后方可上岗作业的特种工种的有：瓦斯检查工(E)、爆破工、通风工、信号工、拥罐工、电工、金属焊接(切割)工、矿井泵工、瓦斯抽放工、主扇风机操作工、主提升机操作工、绞车操作工、输送机操作工、尾矿工(C)、安全检查工和矿内机动车司机(B)。涉及井口或附近工作的工种有信号工、拥罐工，没有井口把钩工；矿灯收发工不属于特殊工种。@##
对工程价款结算的审计，主要是检查（ ）是否符合规定。
A.依据
B.程序
C.手续
D.准确
E.及时
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P170 / 2019版教材P172
基本建设支出审计中的工程价款结算的依据、程序、手续是否符合规定，造价审计结果是否作为确认基本建设支岀的依据。
24，从工程地质的角度，根据埋藏条件可将地下水分为（ ）。
A．毛细水
B．上层滞水
C．重力水
D．潜水
E．承压水
根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（ ）。
A. 企业投资的体育场
B. 企业投资的廉租住房
C. 企业投资的商品住房
D. 在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
答案：D
解析：
2006年建设工程法规真题第8题
D项：有下列情形之一的，经审批部门批准，可以不进行施工招标：（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（四）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。
D项属于（四）的情形，可以不进行招标。所以D项当选。
ABC项：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
ABC项属于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须进行招标。所以ABC项不选。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。
批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P61
《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者终止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（ ）。
A.装药信号
B.联络信号
C.预警信号
D.起爆信号
E.解除警报信号
答案：C,D,E
解析：
地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应分时段发布三种信号：预警信号、起爆信号和解除警报信号。
危险性较大的分部分项工程施工前应编制安全专项施工方案，下列选项中属于方案编制内容的有（ ）。
A.施工计划
B.计算书
C.编制依据
D.临时工程
E.劳动力计划
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P279
专项方案编制应当包括以下内容:
1.工程概况。
2. 编制依据。
3. 施工计划。
4. 施工工艺技术。
5. 施工安全保证措施。
6. 劳动力计划。
7. 计算书及相关图纸。
某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容作了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（ ）。
A. 每块玻璃的尺寸
B. 玻璃的透光标准
C. 运输时，为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变
D. 玻璃的运输方式由汽车变为火车
答案：C
解析：
《合同法》规定，有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
C项：运输时包装方式的改变不属于实质性变更，所以C项当选。
AB项：每块玻璃的尺寸以及透光标准的变更，属于质量的变更，是实质性变更，所以AB项不选。
D项：运输方式的改变属于履行方式的变更，属于实质性变更，所以D项不选。
综上所述，本题正确答案为C。
2021一级建造师试题9卷 第4卷
某旧建筑外装饰改造工程主立面采用隐框玻璃幕墙。原主体结构是6层钢筋混凝土框架结构，烧结普通砖填充墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接，每块埋件用4个 M8膨胀型锚栓锚固。因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了2块后置埋件，并委托施工单位(集团公司)直属的有专业检测资质的检测中心对这2块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
(1)本工程选用的后置埋件的规格是否正确?为什么?
(2)普通砖墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在砖墙上设置支承点时，应采取什么措施?
(3)为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?
(4)检测的样本是否正确?为什么?
正确答案：
(1)不正确。采用后置埋件所用的M8锚栓直径太小，规范要求锚栓直径应通过承载力计算确定，并不得小于M10。
(2)不可以。如因构造要求，必须在砖墙上设支承点时，应加设钢筋混凝土柱、梁等构件埋件作为支承点，并须经原建筑设计单位认可。
(3)使用后置埋件应进行承载力(拉拔力)现场试验。施工单位(集团公司)下属的检测中心不可承担本工程的检测任务，因为有关文件规定，检测机构不得与所检测工程项目相 关的设计、施工、监理单位有隶属关系或其他利害关系。
(4)施工单位提供的检测样本不正确。因为：
1)检测的样本是施工单位特地在室内埋设的后置埋件，没有代表性；
2)检测的数量应根据不同的规格、型号按规范规定的比例在现场随机抽样检测。
关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（ ）。
A、人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解
B、人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解
C、调解达成协议，人民法院应当制作调解书
D、能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书
E、调解书一经制作，即发生法律效力
答案：B,C,D
解析：
教材P365
【知识点】调解的规定。选项A错误，《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。选项E错误，调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），生产能力为1000t/h 的砂石料加工系统规模为（ ）。《》（ ）
A. 大型
B. 中型
C. 小（1）型
D. 小（2）型
答案：A
解析：
砂石料加工系统生产规模划分标准类型
下列有关地基处理的方法，描述错误的是（ ）。
A.开挖处理是最通用的方法
B.灌浆处理是以达到加固、防渗等工程目的的技术措施
C.置换法是通过换填，从而加速软土固结
D.防渗墙将原土层挤实，从而使土壤固结的一种方法
答案：D
解析：
防渗墙是使用专用机具钻凿圆孔或直接开挖槽孔，以泥浆固壁，孔内浇灌混凝土或其他防渗材料等，或安装预制混凝土构件，而形成连续的地下墙体。故选项D错误。
路基填筑施T的四区段是指()。
A.填土区段、整平区段、压实区段和检测区段
B.准备区段、整平区段、压实区段和验收区段
C.填土区段、整修区段、压实区段和检测区段
D.准备区段、整修区段、压实区段和验收区段
1.背景
某单位承担了一项机场助航建设工程，此机场飞行区指标为4D。机场运行类别为I类精密进近，跑道长2800m，宽45m，道肩宽各7．5m，对应的平行滑行道长2800m，宽23m。主要设置包括：灯光站两座，跑道灯光系统，滑行道灯光系统，单灯故障检测系统，灯光计算机监控系统，标记牌，400Hz中频电，站坪照明及机务用电。
2．问题
(1)在目视助航灯光工程竣工资料中包括哪些内容
(2)叙述对竣工资料编制的要求。
答案：
解析：
(1)竣工资料包括建设工程项目通用部分竣工资料、土建部分竣工资料、给水排水部分竣工资料、设备安装部分竣工资料、供配电照明部分竣工资料和助航灯光及站坪照明部分竣工资料。 通用部分竣工资料包括：竣工技术文件说明；竣工技术文件目录；图纸会审记录；技术交底记录；开工报告；材料设备开箱交接检查记录；设计变更；材料设备质量证明；隐蔽工程验收记录；中间施工验收证书；竣工报告；竣工验收证书；单位工程质量评定表；竣工技术文件移交书；特殊工种上岗证复印件；竣工图；施工日志和施工技术总结。
(2)竣工资料的编制要求：竣工资料必须按照工程施工设计的内容和所采用的标准进行编制；竣工资料由项目工程技术人员在施工过程中编制、收集、积累、保管、整理而成，在工程竣工后，由项目总工审核，再由项目资料员整理装订成册；竣工资料的整理应做到分类标示、规格统一、便于查找、字迹清楚、图形规整、尺寸齐全、签章完整、没有漏项、数据真实可靠；竣工资料的编制和书写不得用铅笔和圆珠笔，用钢笔不得使用易褪色的墨水，应用碳素墨水；竣工图的绘制，凡施工中完全没有变更的图纸，由项目专业技术人员在施工图上加盖竣工章后作为竣工图；凡施工中变更不大的图纸，由项目专业技术人员将所改内容改在原蓝图上，并在蓝图醒目处汇总示出变更单号，或在原蓝图上加贴修改通知单，加盖竣工章后作为竣工图；对于重大修改且需要施工单位重新绘制竣工图时，由项目专业技术人员负责绘制，并在图的右下脚注明原图编号，经审核无误后，加盖竣工章作为竣工图；所有的竣工图都必须由项目总工审核，包括重新绘制的竣工图。
争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（ ）。
A. 请求法院强制执行
B. 请求仲裁强制执行
C. 要求对方承担缔约过失责任
D. 要求对方承担违约责任
答案：D
解析：
根据《民事诉讼法》和《仲裁法》等相关规定，和解达成的协议不具有强制执行力，如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求人民法院强制执行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁。
和解协议是双方当事人在协商一致的情况下达成的，是双方当事人依法处分自己民事实体权利的表现。和解协议实质上具有合同的性质，因此如果一方当事人不执行和解协议，实质上是构成违约的，可以要求承担违约责任；如果和解协议是在欺诈、胁迫等情形下达成的，可以向法院申请撤销。
综上所述，本题的正确答案为D。
背景资料
某重力式码头主体工程施工分3个流水段进行，段问、段内施工工艺互无干扰。抛石基床(包括挖泥、抛石、夯实、整平)、沉箱安放(包括预制、出运、安装、箱内填料)、上部结构(包括沉箱封顶混凝土、胸墙及面层混凝土浇筑)分项工程各只有一个专业施工队施工。各分项工程所需工时如下表所列：
问题
1．根据表列项目与工时绘制施工进度计划横道图和双代号网络图(按每项工作最早开始时间安排)。
2．判断整个施工过程中有几条关键线路?用结点和箭头连接的方式指出关键线路(例如①→②→③…)。
3．C1工作因故耽误了3周，是否影响总工期?为什么?这时的总工期是多少?
4．B1工作因故耽误了3周，是否影响总工期?为什么?这时的总工期是多少?
答案：
解析：
1．施工进度计划横道图如下：
【考点解析】
关键线路即施工过程中(最早开始、最早结束)连续工期持续最长的线路。
3．C1工作延误3周，不影响总工期。因为C1工作到允许最晚结束的时差有6周时间，延误3周(迟开工3周或拖延3周结束)都不影响C2工作最早开始的时间，不影响总工期。或者C1工作不在关键线路上，它的延误时间也不影响其他关键线路上工作的开始和结束时间。
此时总工期仍为22周。
4．B1工作延误3周，影响总工期，延长1周。
B1工作最早结束到最晚结束允许的时间差只有2周，而B1工作延误3周，致使关键线路上的B2工作最早开始时间和允许的最迟结束时间推迟1周。总工期推迟1周。
此时总工期为23周。
对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性地采取纠偏措施，而纠偏首先要做的工作是（ ）
A.分析偏差产生的原因
B.确定纠偏的主要对象
C.采取适当的技术措施
D.采取有针对性的经济措施
答案：A
解析：
本题考核的是费用偏差原因分析。偏差分析的一个重要目的就是要找出引起偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同问题的再次发生。在进行偏差原因分析时，首先应当将已经导致和可能导致偏差的各种原因逐一列举出来。
2021一级建造师试题9卷 第5卷
影响资金等值的因素有（ ）。
A. 资金运动的方向
B. 资金的数量
C. 资金发生的时间
D. 利率（或折现率）的大小
E. 现金流量的表达方式
答案：B,C,D
解析：
2009年建设工程经济真题第67题
本题主要考查了等值计算的应用。
影响资金等值的因素有三个：资金数额的多少、资金发生的时间长短、利率（或折现率）的大小。
综上所述，本题正确答案为BCD项。
水运工程施工监理包括施工招标期监理、（ ）、施工期监理和交工验收及保修期监理等阶段。
A.施工筹备期监理 B.施工前期监理
C.施工规划期监理 D.施工准备期监理
吹填工程吹填土质为黏性土时，其本身固结引起的下沉量在吹填原厚度的（）以上。
A. 5% B. 10%
C. 15% D. 20%
项目施工过程中，发生以下（）情况时，施工组织设计应及时进行修改或补充。
A.某施工中的项目，设计单位应业主要求对工程设计图纸的楼梯部分进行了细微修改
B.某在建大桥，由于政府对预应力钢筋进行了新的规范调整修改导致需要重新调整工艺
C.某在建钢混结构大楼，由于国际钢材市场的大幅度调整导致采用的进口钢材无法提取，严重影响工程施工
D.在建项目，由于自然灾害导致工期严重滞后
E.某工程在施工时，施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法正常施工
答案：B,C,D,E
解析：
2020/2019教材P48
项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；（3）主要施工方法有重大调整；（4）主要施工资源配置有重大调整；（5）施工环境有重大变化。
根据我国现行招标投标的有关规定,下列说法正确的是（ ）
A．招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜
B．工程招标代理机构的资格分为甲,乙两级
C．乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务
D．乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务
根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（ ）。( 2015真题 )
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.未在规定期限内办理资质变更手续的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。A属于注册建造师不良行为记录，不应选，其余选项都属于施工单位不良行为。
下列选项中，属于建设工程项目总进度目标论证工作步骤有（）。
A.工程进度风险分析
B.进度计划系统的结构分析
C.项目实施的总体部署
D.设计方案的评审和选用
E.项目的工作编码
答案：B,E
解析：
2020/2019教材P117
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下： (1) 调查研究和收集资料。 (2) 项目结构分析。 (3) 进度计划系统的结构分析。 (4) 项目的工作编码。 (5) 编制各层进度计划。 (6) 协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。 (7) 若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标， 则设法调整。 (8) 若经过多次调整，进度目标无法实现， 则报告项目决策者。
根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（ ）。( 2015真题 )
A.填埋
B.热解
C.堆肥
D.焚烧
答案：A
解析：
本题考查的是施工现场固体废弃物污染环境防治的规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用。
高桩码头工程施工组织设计编制依据有：（ ）、设计文件、施工规范和验收标准及有关文件、会议纪要等。
A.监理合同 B.勘察合同
C.工程承包合同 D.设计合同 E.招投标文件
2021一级建造师试题9卷 第6卷
关于建设工程项目策划的说法，正确的是（ ）。
A.工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施
B.旨在为项目建设的决策和实施增值
C.工程项目策划是一个封闭性的工作过程，其实质就是知识组合的过程
D.建设工程项目决策阶段策划的主要任务确定如何组织该项目的开发或建设
矿山井巷工程的开拓方式分为（）。
A.单向掘进和对头掘进
B.单向掘进和双向掘进
C.双向掘进和对头掘进
D.单头掘进和单向掘进
答案：A
解析：
2020版教材页码P157-162
矿建工程是矿井开拓工程。矿山井巷工程的施工顺序也就形成了井巷工程的开拓方式。矿山井巷的开拓方式，分为单向掘进和对头掘进。
施工单位在现场焊接修理分馏塔应向何单位**何种手续？在修理过程中， 哪些工序应请该单位派代表参加质量检查？
正确答案：
应向当地压力容器安全监察机构（1分）**安装许可手续（报检）（2分）。 应请监察机构派代表参加检查的工序：接管组装焊接前（1分）、水压试验（1分）。
关于施工现场文明施工管理的各项措施的说法，错误的是（ ）。
A.施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”指的是消防平面布置图
B.因场地狭窄不能明显划分办公区、生活区，要有可靠的隔离栏防护措施
C.市区主要路段的工地围挡高度不低于 1.8m
D.主要施工作业点和主要通道口必须悬挂安全警示牌
E.食堂炊事员持厨师证上岗
答案：A,C,E
解析：
A 选项，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”指的是施工现场总平面图；C 选项，沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于 2.5m，其他工地的围挡高度不低于 1.8m。E 选项，食堂应有良好的通风和洁卫措施，保持卫生整洁，炊事员持健康证上岗。
我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质量影响因素中（ ）的控制。
A.人的因素
B.管理因素
C.环境因素
D.技术因素
答案：A
解析：
我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准入制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等，从本质上说，都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要的控制。
根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有( )。 (2014)
A.发包人原因导致工程缺陷和损失
B.承包人遇到不利物质条件
C.发包人要求向承包人提前交付工程设备
D.施工过程发现文物
E.承包人遇到异常恶劣的气候条件
王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付( )元的经济补偿。
A.12万
B.9万
C.4万
D.3万
答案：D
解析：
2020版教材P155 / 2019版教材P154
经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年.月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。
@##
计算第五周末各项工序实际避度比计划进度起前或拖后多少天？（计算结果如遇小数，采用进一法）
正确答案：
（1）敷设光缆比原计划拖后（100％-80％）×5×7=7（天）（1分）
（2）光缆接续比原计划拖后（67％-40％）×3×7=6（天）（1分）
（3）埋设标石比原计划拖后（67％-7％）×3×7=13（天）（1分）
下列情况符合滑模施工要求的是（ ）。
A.模板高度宜为2.0m并设1.0％锥度
B.浇筑混凝土面距模板顶面距离应保持不小于5cm
C.顶架横梁或千斤顶座间的水平允许高差为20mm
D.滑动模板适宜冬期施工
答案：C
解析：
2020版教材页码P57-59
滑模施工要点：
1.模板高度宜为1.0~1.2m，并应有0.5%~1.0%的锥度，支撑杆和提升设备应按墩身截面形状及滑动模板和施工临时荷载的全部重量布置。模板在组装完毕经检验合格后才能浇筑混凝土。液压千斤顶及其管路，使用前必须作液压试验。
2.浇筑混凝土面距模板顶面距离应保持不少于10cm。
3.顶架横梁或千斤顶座间的水平允许高差为20mm。位移与扭转应符合规范规定。
4.滑动模板不宜冬期施工。
2021一级建造师试题9卷 第7卷
某液压启闭机启闭力为 1200kN，则其属于（ ）。
A.超小型
B.小型
C.中型
D.大型
答案：D
解析：
本题考查的是启闭机分类。。
启闭机按启闭力T分档表（单位：kN）表IF418014
某施工现场钢筋加工有两个方案，均不需要增加投资，采用甲方案需固定费用50万元，每吨钢筋加工的可变费用是300元；采用乙方案需固定费用90万元，每吨钢筋加工的可变费用是250元,。现场需加工钢筋1万吨，如果用折算费用法选择方案，则（ ）。 (2012)
A.应该选用乙方案
B.应该选用甲方案
C.甲乙两个方案在经济上均不可行
D.甲乙两个方案的费用相同
答案：A
解析：
应该选用乙方案
甲方案折算费用=50+300*1=350（万元）；乙方案折算费用=90+250*1=340（万元），故应该选择乙方案。
根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第二审普通程序案件不得少于（ ）日。
A.5
B.10
C.15
D.30
答案：B
解析：
《民事诉讼法解释》中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举 证期限。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限，第一审普 通程序案件不得少于15 日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于l0 日。
某企业在运营期内的税前利润为500 万，利息为60 万，企业所得税为50 万，折旧费和摊销费为90 万，应还本付息的金额为300 万，则该企业的偿债备付率为（ ）。
A.1.8
B.2
C.2.5
D.3.0
答案：B
解析：
息税前利润=利息+税前利润。偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销-所得税）/应还本付息的金额=（500+60+90-50）/300=2。
民航运输机场中，每条跑道都必须设置（ ）。
A.道肩
B.防吹坪
C.升降带
D.净空道
E.停止道
港口与航道工程变形监测网布设前，应充分收集测区巳有基础资料，根据测区的地形、地质条件，（）进行全面计划和设计。
A.波浪与海流情况 B.现有的仪器设备
C.变形观测的要求 D.变形观测的内容
E.变形观测的性质
1．背景
某机场施工单位中标一个机场工程项目，合同要求工程开工前一周内，施工单位应将各专业质量控制点明细表上报业主。为此，施工单位质检部门对如何编制该机场工程建设项目的质量控制点明细表进行了研讨，结论是：
结论一：尽管施工单位企业内部质量控制点样本的编制依据中工程施工质量验收规范发行了新的版本，但由于时间仓促，为达到业主时间要求，还是以原样本作为该工程建设项目质量控制点明细表的编制依据。
结论二：质量控制点明细表作为企业内部质量控制的依据，无须上报业主确认。
结论三：施工质量控制点表中的质量控制点可根据业主需要进行适当增减，其检查等级可做适当调整。
2．问题
三个结论的观点对不对，为什么?
答案：
解析：
(1)背景中结论一的观点不正确。因为，质量控制点的确定依据包括：
1)现行国家和行业工程施工质量验收规范；
2)现行国家和行业工程施工及验收规范；
3)现行国家和行业工程施工质量检验评定标准等。
从以上依据可以看出，质量控制点的确定必须依据现行标准、规范，而承包商企业内部质量控制点样本的编制依据中工程施工质量验收规范发行了新的版本，故原样本不能作为确定该工程建设项目质量控制点明细表的编制依据。
(2)背景中结论二的观点不正确。施工质量控制点明细表作为施工单位向业主证明其如何进行质量控制活动，满足合同要求，是业主实施施工质量监督的依据，必须报业主确认后方可执行。
(3)背景中结论三的观点正确。施工质量控制点的确定应依据现行国家和行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范、工程施工质量检验评定标准，结合项目实际情况和业主的有关要求。为此，业主可根据其需要对质量控制点适当增减，同时根据其具体要求对质量控制点的检查等级做适当调整。
某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日～12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。
A.因挖土机械故障停工
B.因百年一遇特大暴雨延误
C.修复发包方相关设施
D.停工进行地质复查
E.局部挖土加深增加工程量
答案：B,D,E
解析：
2020教材P333 / 2019教材P329
选项A是承包商原因引起的工期延误，不能索赔；BDE都是非承包商原因引起的延误，可以索赔；C不影响工期。所以B、D、E正确。
投资决策评价中，对于互斥方案来说，最好的评价方法是( )。
A．净现值法 B．投资回收期法 c．内部收益率法 D．投资收益率法
2021一级建造师试题9卷 第8卷
在港口与航道工程中，大型船舶的防台是指船舶防御风力在()限度以上的热带气旋。
A.6级
B.7级
C.8级
D.9级
路堑的基本结构包括（ ）。
A.路堑基床底层
B.路堑基床表层
C.路堑排水系统
D.路堑边坡
E.路堑道床
下列土方机械设备中，最适宜用于水下挖土作业的是()。2013年
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
答案：D
解析：
表1A420172-1 铲运机适用于( 1 )开挖含水率27% 以下的一至四类土； 正铲运机适用于(1) 开挖含水量不大于27% 的一至四类土和经爆破后的岩石与冻土碎块； 反铲运机适用于(1) 开挖含水量大的一至三类的砂土或黏土； 抓铲挖掘机适用于( 2 )水中挖取土，清理河床。
按照我国相关规定，工程建设监理具有的权利包括（）。
A.选择工程总承包人的认可权
B.组织工程竣工预验收，出具监理评估报告
C.要求设计单位改正设计错误的权利
D.参与工程竣工验收签署建设监理意见的权利
E.对实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应签发监理工程师通知单，要求施工单位整改
答案：B,D,E
解析：
2020/2019教材P69
对实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应签发监理工程师通知单，要求施工单位整改，所以E正确工程建设监理一般应按下列程序进行：( 1 )组成项目监理机构，配备满足项目监理工作的监理人员与设施r( 2 )编制工程建设监理规划，根据需要编制监理实施细则；( 3 )实施监理服务；( 4 )组织工程竣工预验收，出具监理评估报告；所以B和D也正确
桥面铺装病害形成的原因有()。
A.梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚度难以调整施工允许误差
B.桥头跳车和伸缩缝破坏引起连锁破坏
C.铺装防水层破损
D.桥台后填筑采用砂石料作为填料
E.桥面排水系统堵塞
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是桥面铺装病害形成的原因。桥面铺装病害形成原因：梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚薄难以调整施工允许误差；施工质量控制不严，桥面铺装混凝土质量差；桥头跳车和伸缩缝破坏引起的连锁破坏；桥梁结构的大变形引起沥青混凝土铺装层的破坏；水害引起沥青混凝土铺装的破坏；铺装防水层破损导致桥面铺装的破坏等。
下列选项中，不属于桥梁工程施工周转材料的是（ ）。
A. 钢模
B. 脚手架
C. 移动模架
D. 塔吊使用的轻轨
答案：C
解析：
周转材料的概念及特征：
周转材料是指企业在施工过程中能够多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料，主要包括钢模、木模板、脚手架和其他周转材料等。
工程所用的原材料中涉及结构耐久性的应按有关标准的规定进行抽样检验，并经()认可。
A.监理单位
B.质检单位
C.设计单位
D.质监单位
按现行会计制度及有关规定，下列各项中属于企业债权的是（ ）。
A. 应付票据
B. 应付账款
C. 预付账款
D. 预收账款
答案：C
解析：
2004年建设工程经济真题第26题
本题考查的是资产和负债的定义。
根据资产负债表的财务科目设定，预付款项属于企业的流动资产，故为企业的债权。而应付账款、应付票据及预收账款都属于企业的流动负债，为企业的债务。
综上所述，本题的正确答案为C。
疏浚工程预算定额中抛泥运距是指()。
A.挖泥区中心至卸泥区远边的距离
B.挖泥区至卸泥区的平均距离
C.挖泥区中心至卸泥区中心的距离
D.挖泥区远边至卸泥区远边的距离
2021一级建造师试题9卷 第9卷
钢质普通型防火卷帘（单层）耐火极限为()h。
A.1.5～3.0
B.2.0～4.0
C.3.0～4.0
D.4.0～5.0
答案：A
解析：
2020/2019版教材P8
本题考核的是防火卷帘构造的基本要求。在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。钢质普通型防火卷帘（单层）耐火极限为1.5～3.0h。
建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。
A.工程规划许可证
B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件
D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证；（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同等。@##
根据现行《企业会计准则》，对于预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用，主要为交易目的而持有的资产，可以将其归为（ ）。
A、流动资产
B、非流动资产
C、应收票据
D、交易性金融资产
答案：A
解析：
2020版教材P134 / 2019版教材P128
资产满足下列条件之一的，应当归类为流动资产。（1）预计在一个正常营业周期中变现、出售或耗用（2）主要为交易目的而持有（3）预计在资产债表日起一年内（含一年），变现。
某道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯。此项工作属于安全事故隐患治理的()原则。
A.重点治理原则
B.冗余安全度治理原则
C.动态治理原则
D.预防与减灾并重治理原则
答案：B
解析：
2020教材P233 / 2019教材P231
1.冗余安全度治理原则 为确保安全，在治理事故隐患时应考虑设置多道防线，即使发生有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。例如：道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯。
甲工程公司是由乙公司．丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的的法律主体是（ ）
A．甲公司
B．乙公司
C．戊公司
D．庚公司
航显系统中央控制室及电源设备间的工作台面最小工作照度为2001x，且应设置（ ）。
A.普通照明
B.特殊照明
C.应急照明
D.加强照明
E.事故照明
在我国，投资估算是指在（ ）阶段对项目投资所作的预估算。
A．施工图设计
B．施工准备
C．项目决策
D．初步设计
关于长距离输电线路钢塔架基础施工测量，论述正确的有（ ）。
A.塔架基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的1/1000
B.当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80米；同时，不宜小于20米
C.就一段架空送电线路来说，其测量视距长度，不宜超过300米
D.大跨越档距的测量通常采用红外线测距法以满足测距相对误差的要求
答案：B
解析：
测量的方法，长距离输电线路钢塔架基础施工的测量内容，也可以写成多选题。答案A，书上没有相关叙述；答案C的正确说法：其测量视距长度，不宜超过400米。答案D的正确说法：大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。
获得IS09000质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早可在撤销认证（ ）后重新提出认证申请。
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
答案：B
解析：
本题主要考察的是企业质量管理体系的认证与监督。
根据ISO9000：2005，认证注销是企业的自愿行为。在企业体系发生变化或证书有效期届满时未提出重新申请等情况下，认证持证者提出注销的，认证机构予以注销，收回体系认证证书。撤销认证的企业一年后可重新提认证申请。
综上所述，正确选项为B。
