一级建造师真题下载9篇 第1篇
实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为（）。2018真题
A、项目所在地定额基价中的价格
B、预测的项目建设期的市场价格
C、当时当地的实际价格
D、定额编制时的市场价格
答案：C
解析：
本题考查的是实物量法。用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。
运输机场的主体是（）
A、航站楼
B、停机坪
C、滑行道
D、跑道
下列关于建造合同特征表述，不正确的是（ ）。
A. 先有标的，后有买主
B. 资产的体积大，造价高
C. 资产建设周期长
D. 建造合同一般为不可撤销合同
答案：A
解析：
本题主要考查了建造合同概述。
建造合同属于经济合同范畴，是一种特殊类型的经济合同，主要特征表现为：
（1）针对性强，先有买主（客户），后又标的（资产）；
（2）资产建设周期长，可能长达数年；
（3）建造的资产体积大，造价高；
（4）建造合同一般是不可撤销合同。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A项。
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定安装公司负责设备釆购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60d到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进行了开箱验收。因设备晚到60d，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。
答案：
解析：
理由：安装公司与业主签订的机电工程合同价为固定总价，设备采购合同是安装公司与厂商签订的。
相对于多模光纤，单模光纤具有（ ）特点。
A．模间色散大
B．可传输信号频率低
C．仅能传输某一种单色光
D．传输频带宽
E．传输距离远
一级建造师真题下载9篇 第2篇
膨胀土路堑施工，当砌筑不能紧跟开挖时，开挖的边坡应暂留厚度不小于（ ）的保护层。
A.0．3m
B.0．4m
C.0．5m
D.0．8m
答案：C
解析：
膨胀土路堑施工，当砌筑不能紧跟开挖时，开挖的边坡应暂留不小于0.5m厚度的保护层。
地面无线广播遥控监测站距离交通繁忙的街道大于( )。
A.20m
B.30m
C.40m
D.50m
承包人向发包人索赔成立的前提条件有（）。
A、按合同规定程序和时间提交了索赔报告
B、按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知
C、与合同对照，事件已造成了承包人实际损失
D、索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任
E、索赔前需进行现场保护
答案：A,B,C,D
解析：
教材P321
本题考查的是索赔成立的条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。@##
河口拦门沙的成因和演变规律，应考虑（）和涨落潮流路不一致对水流动力的影响。
A.贴堤流 B.绕堤流
C.水流扩散 D.水流流向
重大隐患排查治理情况要向（ ）报告。
A.水行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.项目法人
D.监理单位
E.职代会
答案：A,E
解析：
2020版教材P225 / 2019版教材P227
重大隐患排查治理情况要向水行政主管部门和职代会双报告。
一级建造师真题下载9篇 第3篇
重力式方块码头为墩式建筑物时，方块安装以墩为单位，逐墩安装，每个墩（ ）逐层安装。
A.由一边的一角开始
B.由一端向另一端安装
C.由中间向四周安装
D.先安外侧，后安内侧
答案：A
解析：
墩式建筑物，以墩为单位，逐墩安装，每个墩由一边的一角开始，逐层安装。线型建筑物，一般由一端开始向另一端安装，当长度较大时，也可由中间附近开始向两端安装。在平面上，先安装外侧，后安装内侧。在立面上，有阶梯安装、分段分层安装和长段分层安装三种方法。
公路供配电系统由（ ）、变配电所、低压配电箱、供配电线路、接地系统等构成。
A.10kV电源线路
B.柴油发电机组
C.灯具
D.低压配电线
答案：A
解析：
通常公路供配电系统主要由10kV电源线路、变配电所、供配电线路、低压配电箱和接地系统等构成。
项目管理实施规划的编制过程包括：①熟悉相关法规和文件②分析项目条件和环境③履行报批手续④组织编制，根据《建设工程项目管理规范》GB／T 50326--2006，正确的编制程序是( )。
A.①→②→③→④
B.①→②→④→③
C.②→①→④→③
D.②→①→③→④
答案：C
解析：
项目管理实施规划编制程序是：(1)了解项目相关各方的要求；(2)分析项目条件和环境；(3)熟悉相关法规和文件；(4)组织编制；(5)履行报批手续。
将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是（ ）。
A. 评价方法是否考虑主观因素
B. 评价指标是否能够量化
C. 评价方法是否考虑时间因素
D. 经济效果评价是否考虑融资的影响
答案：C
解析：
2011年建设工程经济真题第3题
本题主要考查了经济效果评价方法。
经济效果的评价可以按评价方法的性质（能否量化）、评价的时间、是否考虑时间因素、是否考虑融资等方面进行分类。
C项：经济效果评价对定量分析，按其是否考虑时间因素可分为静态分析和动态分析。所以，C项正确。
A项：经济效果的评价方法分类中不包括是否考虑主观因素，所以，A项错误。
B项：按评价是否能够量化，经济效果评价可分为定量分析和定性分析。所以，B项错误。
D项：按评价是否考虑融资分类，经济效果可分为融资前分析和融资后分析。所以，D项错误。
综上所述，本题正确答案为C项。
根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（ ）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。( 2015真题 )
A.单位所在地
B.污染影响地
C.单位登记地
D.事故发生地
答案：D
解析：
本题考查的是水污染的防治。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。@##
一级建造师真题下载9篇 第4篇
关于法的效力层级的说法，正确的是（）。2018真题
A、当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定
B、地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C、特殊情况下，法律法规可以违背宪法
D、行政法规的法律地位仅次于宪法
答案：B
解析：
本题考查的是法的效力层级。A选项错误，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；选项C错误，任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。选项D错误，行政法规的法律地位次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
政府对建设工程质量监督的职能不包括( )。
A.制订行业质量管理规程
B.监督工程质量验收
C.抽查工程建设参与各方主体的质量行为
D.抽查工程实体质量
在（ ）等前期工作中的工程质量由设计单位负责，设计审查单位负审查责任。
A.可行性研究
B.可行性研究以前阶段的勘测设计
C.可行性研究以前阶段的规划设计
D.初步设计
E.初步设计及以前阶段的勘测设计
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P243 / 2019版教材P246
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），除可行性研究及以前阶段的勘测、规划设计等前期工作中的工程质量由设计单位负责，设计审查单位负审查责任。
出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）检验报告的有（ ）。
A.高强度大六角头螺栓连接副
B.钢网架用高强度螺栓
C.扭剪型高强度螺栓连接副
D.机械型锚栓
E.化学试剂型锚栓
答案：A,C
解析：
2020教材P404 / 2019教材P405
（二）连接用紧固标准件1.主控项目高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型髙强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告。
钢钎炮通常指（ ）的爆破方法。
A.炮眼直径小于70mm
B.深度小于5m
C.采用多次烘膛
D.主要用于露天爆破
E.小炮中最省工、省药
答案：A,B
解析：
本题考核的是综合爆破施工技术。钢钎炮通常指炮眼直径和深度分别小于70mm和5m的爆破方法。选项CDE属于药壶炮的特点。
一级建造师真题下载9篇 第5篇
某库容10亿m3的水库大坝的施工临时围堰，围堰高55m，施工期防洪库容8×10^7m3，使用年限3年。该临时围堰的级别应为()。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：C
解析：
2020/2019教材P16
水利水电工程施工期使用的临时性挡水和泄水建筑物的级別。，按表1F411021-5。
当临时性水工建筑物根据表1F411021-5指标同时分属于不同级别时，其级别应按照其中最高级别确定。但对于3级临时性水工建筑物，符合该级别规定的指标不得少于两项。本题中施工期防洪库容同堰高必须的同时符合才能算为1项,根据高度和库容判断，对应的临时性水工建筑物为4级。
问题
1、曳引式电梯的曳引能力试验时，轿厢在行程下部范围内在有多少的重量下行？应分别停层几次？
观光电梯和乘客的电梯运行速度分别是多少？
2、电梯安装前应提供哪些安装资料？
3、施工单位在设备开箱后，即进行井道安装，被监理工程师制止合理吗？电梯施工前应履行哪些手续？
5、电梯是否可以同时进行预检和复检？理由是什么？
担保是一种特殊的民事法律关系，与民事法律关系相比，担保的内容处于一种（ ）的状态，即当债务人不按主合同之约定履行债务导致债权无法实现时，担保的权利和义务才能确定并成为现实。
A.确定
B.不确定
C.稳定
D.条件
答案：B
解析：
一般的民事法律关系的内容(即权利和义务)基本处于一种确定的状态，而担保的内容处于一种不确定的状态，即当债务人不按主合同之约定履行债务导致债权无法实现时，担保的权利和义务才能确定并成为现实。
我国天津港进港航道，某时刻查得潮高3．0m，该时刻测得航道的实际水深为15m，该港的理论深度基准面与平均海平面的高差为2．0m，则平均海平面距该港航道底泥面的距离是()。
A.10m
B.12m
C.13．5m
D.14m
关于投标保证金的说法，正确的有()。
A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2％
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金
E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约5日内退还
答案：B,C,E
解析：
本题考核的是投标保证金。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
一级建造师真题下载9篇 第6篇
《港口建设管理规定》第三十三条规定港口工程实行（ ）的质量保证体系。
A.政府监督
B.法人负责
C.社会监理
D.第三方抽检
E.企业自检
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P372-P373
航道建设工程实行政府监督、法人负责、社会监理、企业自检的质量管理制度。
关于建设工程项目质量控制系统特点的说法中，正确的是（ ）。
A.项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标B.项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构
C.项目质量控制系统是一次性的质量工作系统
D.项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理
答案：C
解析：
本题考核的是项目质量控制系统特点。：①建设工程项目质量控制系统只用于 特定的建设工程项目质量控制，而不是用于建筑企业或组织的质量管理；.②建设工程 项目质量控制系统涉及建设工程项目实施过程所有酌质量责任主体，而不只是某一个 承包企业或组织机构；③建设工程项目质量控制系统的控制目标是建设工程项目的质 量标准，并非某一具体建筑企业或组织的质量管理目标；④建设工程项目质量控制系统与建设工程项目管理组织系统相融合，是一次性的质量工作系统，并非永久性的质 量管理体系；⑤建设工程项目质量控制系统的有效性一般由建设工程项目管理的总组 织者进行自我评价与诊断，不需进行第三方认证。
安装钢—混凝土组合梁的钢梁时，工地焊接连接的焊接顺序宜为（ ）对称进行。
A.纵向从跨中向两端、横向从两侧向中线
B.纵向从两端向跨中、横向从中线向两侧
C.纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧
D.纵向从两端向跨中、横向从两侧向中线
答案：C
解析：
本题考查的是钢梁制作与安装要求。焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、
横向从中线向两侧对称进行。教材P83。
在焊轨基地进行钢轨焊接应采用()。
A.接触焊
B.闪光焊
C.铝热焊
D.气压焊
下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（ ）。
A.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案
B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员
E.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
答案：A,C
解析：
申领安全生产许可证的 12 个条件：
1.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；
3.设置安全生产管理机构，并按规定配备专职安全生产管理人员；
4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经考核合格；
5.特种作业人员有特种作业操作资格证书；
6.管理人员和作业人员每年至少进行一次教育培训并合格；
7.参加工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险；
8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符
合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；
9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备安全防护用具和安全防护服装；
10.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案；
11.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或人员，配备必要的器材、设备；
12.其它。
一级建造师真题下载9篇 第7篇
分项工程的质量由施工单位组织自检合格后应报（ ）。
A.监理单位
B.建设单位
C.质量监督单位
D.企业主要部门
答案：A
解析：
2020版教材页码P328-P337
分项工程及检验批的质量应由施工单位分项工程技术负责人组织检验，自检合格后报监理单位，监理工程师应及时组织施工单位专职质量检查员等进行检验与确认。
根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A.监理单位可以与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
C.监理单位可以转让监理业务
D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
E.未经监理工程签字，不得组织竣工验收
答案：A,B
解析：
监理单位不能转让工程监理业务，C 错误，未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用，D 错误，未经总监理工程师签字，建设单位不得组织竣工验收。
背景
新建一图书馆工程，建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格
投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d 后投标截止;投标人对招
标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设
行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合规定，经整改后进
行招标。
某施工总承包单位中标，参照《建设工程施工合同(示范文本)》
(GF--2013--0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中
约定当A 分项工程、B 分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±
5%以内的按清单价结算，超出幅度大于5%时按清单价的0.9 倍结算，减
少幅度大于5%时按清单价的1.1 倍结算。合同中还约定C 分项工程为
建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定，首先进行该项目成本
预测(其中：人工费287.4 万元，材料费504.5 万元，机械使用费155.3
万元，施工措施费104.2 万元，施工管理费46.2 万元，税金30.6 万元)，
然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
分项工程A、B 施工完成后，其相关参数统计如下表所示，造价工
程师对此两项进行价款计算。
在C 分项工程施工过程中发生了如下事件：
事件一：
由于建设单位原因，导致C 分项工程停工7d，专业分包单位就停工
造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因
造成的损失，专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二：
甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱，建设单位责
令总承包单位加强管理并提出整改，总承包单位认为C 分项工程施工安
全管理属专业分包单位责任，非总承包单位责任范围。
事件三：
C 分项工程施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C
分项工程施工档案，建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C
分项工程属甲方指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
(4)指出C 分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单
位说法的不妥之处，并分别写出理由。
答案：
解析：
事件一中不妥之处：专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
理由：专业分包单位与建设单位无合同关系，专业分包单位只能向
总承包单位提出索赔，总承包单位再向建设单位索赔。
事件二中不妥之处：专业分包单位安全管理责任非总承包单位责任
范围。
理由：总承包单位为施工现场安全管理的总负责人，应对专业分包
单位的安全管理承担连带责任(或专业分包单位项目安全管理应纳入总
承包单位统一管理)。
事件三中不妥之处：专业分包单位的工程档案应直接上报建设单
位。
正确做法：专业分包工程的档案应由专业分包单位编制整理，由总
承包单位汇总归档后，一并上报建设单位(或总承包单位应接收专业分
包单位的工程档案)。
在黏性土的天然状态分类中N值为4 ~8的属于（）状态。
A.软土 B.软塑
C.中等硬度 D.硬土
关于如下横道图进度计划的说法正确的是（ ）。
A、如果不要求工程连续，工期可压缩1周
B、圈梁浇筑和基础回填间的流水步距是2周
C、所有工作都没有机动时间
D、圈梁浇筑工作的流水节拍是2周
答案：D
解析：
P117-118
本题考查的是横道图进度计划的编制方法。选项A，相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下，能最大限度的实现合理搭接，工期时最短的，所以在不要求工程连续的情况下，工期不可能压缩。选项B错误，两者流水步距是4周；选项C错误，基础回填有机动时间。
一级建造师真题下载9篇 第8篇
在某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，其持续时间为6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第26天和第31天，最迟开始时间分别为第27天和第33天，则工作A的总时差()天。
A.11
B.10
C.9
D.8
答案：A
解析：
首先计算工作A的最迟完成时间一其紧后工作最迟开始时间的最小值=min(27,33)=27天；计算工作A的总时差=工作A的最迟完成时间一工作A的最早完成时间=27-(10十6)=11天。
下列关于投标保函的说法中，有误的是( )。
A．投标者必须交出由有资格的银行出具的投标保证书
B．用于保证投标者在投标后不中途退标，并在中标后与业主签订工程承包合同
C．若用于保证投标者在投标后中途退标，则投标保证金予以没收 ’
D．保证期限到定标后 3 个月为止
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，除在专用合同条款中明确的事项外，承包人必须向发包人提交( )，项目经理才能履行职责。
A.项目经理与承包人之间的劳动合同
B.项目经理工作履历
C.项目经理持有的建造师执业资格证书
D.承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明
E.项目经理的专业技术职称证书
答案：A,D
解析：
项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项 目经理缴纳社会保险的有效证明。
关于建设工程施工现场文明施工的说法，正确的有( )。（2012）
A.沿工地四周连续设置围栏，市区主要道路和其他涉及市容景观路段的工地围挡的高度不得低于1.8米
B.施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度
C.项目经理是施工现场文明施工的第一责任人
D.现场建立校方领导小组，落实消防责任制和责任人员
E.施工现场设置排水系统，泥浆、污水、废水有组织地直接排入下水道
答案：B,C,D
解析：
项目经理为现场文明施工的第一责任人;施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门，制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度;沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2. 5m，其他工地的围挡高度不低于1.8m;严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道;现场建立消防管理制度，建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员。
以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府()领取建设用地规划许可证。（2013）
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
答案：C
解析：
以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用根出让台同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让台同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
4
一级建造师真题下载9篇 第9篇
某住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅，总建筑面积3200m2。在现浇顶层 一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故，坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板砸穿，10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室，造成2人死亡、 3人重伤、经济损失26万元人民币的事故。从施工事故现场调查得知，屋面现浇混凝土模板采用300mmX 1200mmX55mm和300mmX 1500mmX55mm定型钢模，分三段支撑在平放的 50mmX 100mm方木龙骨上，龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆木立杆，这4 根圆木立杆顺向支撑在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上，并且这些预应力空心板的板缝灌混凝土浇筑仅4d，其下面也没有任何支撑措施，从而造成这些预应力空心板超载。 施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案，监理方也未提出异议，便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。
监理单位在这起事故中是否应该承担责任？为什么？
答案：
解析：
该工程的施工过程已实施了工程监理，监理单位应对该起质量事故承担责任。因为监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件;而施工过程中，施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案。这种情况下，监理方却没有任何疑义允许施工单位进行施工,酿成本次事故，因此必须承担相应责任。
在有爆炸性气体的环境中电气设备的接地要求错误的是（ ）。
A.电气设备的金属外壳应可靠接地
B.1 区内所有电气设备应采用专门的接地线
C.接地干线应不少于两处与接地体连接
D.独立避雷针的接地可与电气设备接地合并设置
答案：D
解析：
在有爆炸性气体的环境中，电气设备的接地装置与独立避雷针的接地装置应分开设置，与建筑物的避雷针的接地装置可以共用。
企业生产所需某种材料，年度采购总量为8000吨，材料单价为4000元/吨，一次订货的变动成本为3000元，每吨材料的年平均储存成本为300元。则该材料的经济采购批量为（ ）吨。
A、114
B、200
C、400
D、300
答案：C
解析：
教材P157
本题考查的是存货决策。经济订货量（经济采购批量）的公式为：Q*＝(2KD/K2)0.5。此题中K为3000元，D为8000吨，K2为300元。经计算，该材料的经济采购批量为400吨。
下列属于建设工程债的产生依据的有（ ）。
A.无因管理
B.合同
C.侵权
D.不当得利
E.所有权
答案：A,B,C,D
解析：
债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。引起债产生的一定法律事实，就是债产生的根据。债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
关于仲裁协议效力的说法，正确的有（ ）。 2016
A、合同无效，仲裁协议亦无效
B、仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼
C、仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D、有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权
E、有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力
答案：D,E
解析：
本题考查的是仲裁协议的效力。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议无权仲裁。
