2021一级建造师每日一练6卷

本题考查的是单价合同的运用。选项D，当采用变动单价合同时可以约定当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化的时候可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等饮次承包商的风险就相对较小。

本题考查的是钻孔灌注桩施工质量事故预防措施。塌孔与缩径产生的原因基本相同，主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所致。教材P360。

在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

2020版教材P103 / 2019版教材P101
该题主要考察的是：联合体投标，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

六大会计要素组成的两个会计等式：资产=负债+所有者权益；收入-费用=利润。

本题考核的是可撤销合同的法律后果。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

当基坑开挖深度不很大，基坑涌水量不大时，集水明排法是应用最广泛，亦是最简单、经济的方法。集水明排宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。在细砂和粉砂土层中，由于地下水渗出会带走细粒、发生流沙现象，容易导致边坡坍塌、坑底涌砂，因此不宜采用。故选AE。

目前桥梁变形观测的方法有三种：一是大地控制测量方法，又称常规地面测量方法，它是变形观测的主要手段，其主要优点是：能够提供桥墩、台和桥跨结构的变形情况，能够以网的形式进行测量并对测量结果进行精度评定；二是特殊测量方法，包括倾斜测量和激光准直测量；三是地面立体摄影测量方法。后两种测量方法与前者相比，具有外业工作量少、容易实现连续监测和自动化等优点。

2020版教材页码P286-P292
高桩码头施工工序主要有施工挖泥、沉桩、构件安装、现浇混凝土和岸坡施工等方面。

种植屋面不宜设计为倒置式屋面；屋面坡度大于 50%时，不宜做种植屋面；种植屋面防水层应采用不少于两道防水设防。

（1）在C、F、J 三项工作共用一台挖土机时，将网络计划图调整为下图。计算出各项工作的ES、EF 和总工期（18 个月）。因E、G 工作的时间为3 个月，与F 工作时间相等，所以安排挖土机按C → F → J 顺序施工可使机械不闲置。



（2）增加土方工程N 后，土方工程总费用计算如下：
① 增加N 工作后，土方工程总量为：23000 ＋ 9000 ＝ 32000m3
② 超出原估算土方工程量百分比为：



③ 超出25% 的土方量为：32000－23000×125% ＝ 3250m3
④ 土方工程的总费用为：23000×125%×15 ＋ 3250×13 ＝ 47.35 万元
（3）分述如下：
① 施工单位提出增加土方工程施工费用13.5 万元不合理。
因为原土方工程总费用为：23000×15 ＝ 345000 元＝ 34.5 万元。
增加土方工程N 后，土方工程的总费用为47.35 万元，故土方工程施工费用可增加47.35－34.5 ＝ 12.85 万元。
② 施工单位提出补偿挖土机的闲置费用2.4 万元合理。
增加了土方工作N 后的网络计划如下图所示，安排挖土机C → F → N → J 按顺序施工，由于N 工作完成后到J 工作的开始中间还需施工G 工作，所以造成机械闲置1 个月。应给予承包方施工机械闲置补偿费：30×800 ＝ 24000 元＝ 2.4 万元



③ 工期延长3 个月不合理。
根据对原计划（不增加N 工作）计算的工期为18 个月，增加N 工作后的网络计划计算的工期为20 个月。因此可知，增加N 工作后，计算工期增加了2 个月，因此，监理工程师应批准给予承包方延长工期2 个月。

按机电工程项目建设的性质划分，本案例包含改建工程、复建工程、新建工程。

P20-21
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记，A正确，BC错误； 物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。D 错误。

本题考核的是钢结构的连接方法。焊缝连接是目前钢结构的主要连接方法，其优点是构造简单，节约钢材，加工方便，易于采用自动化操作，在直接承受动力荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用部分焊透的对接焊缝。

本题主要考查建设工程施工招标应该具备的条件。

建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：

（1）招标人已经依法成立；

（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

（4）有相应资金或资金来源已经落实；

（5）有招标所需的设计图纸及技术资料。

ABC项分别属于（1）（2）（3），故正确。

综上所述，本题正确选项为ABC项。@##

教材P311
本题考查的是公路工程施工测量管理。现场测量数据处理计算资料必须换人复核。测量技术交底资料，必须由测量负责人和分管的主管工程师复核，工程技术部长审核后方可进行现场交底。

2020 / 2019版教材P37
债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押的（1）建筑物和其他地上附着物；（2）建设用地使用权；（3）以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地土地承包经营权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施，医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被扣封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。

P20
本题考查的是作用（荷载）的分类。偶然作用（偶然荷载、特殊荷载），在结构设计使用年限内不一定出现，也可能不出现，而一旦出现其量值很大，且持续时间很短的荷载。例如爆炸力、撞击力、火灾、地震等。选项A、B、E属于可变荷载。

2020 / 2019版教材P48
依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，应当缴纳环境保护税。企业事业单位和其他生产经营者贮存或者处置固体废物不符合国家和地方环境保护标准的，应当缴纳环境保护税。2016年12月公布的《中华人民共和国环境保护税法》规定，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人。

2020/2019教材P51
隧洞导流（图 1F412012-3)是在河岸边开挖隧洞，在基坑的上下游修筑围堰，一次性拦断河床形成基坑，保护主体建筑物干地施工，天然河道水流全部或部分由导流隧洞下泄的导流方式。这种导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

本题考核的是承包人工程价款的优先受偿权。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

《劳动法》规定，女职工生育享受不少于九十天的产假。

综上所述，本题正确答案为B。

劳务报酬的结算方式包括：固定劳务报酬（含管理费）；约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价（含管理费)，按确认的工程量计算

1.本工程的长度为28km，工期16个月，工程类型包括路基、桥涵和隧道的特点， 考虑路基的调配方案和隧道出砟的利用，可将工程划分为如下三个施工工区(平面示意图见下图）。
从起点DK26+000到大山隧道人口为一工区，配备路基施工架子一队，负责本工区路基工程，桥涵施工架子一队，负责1号特大桥工程和本区的小桥涵；
大山隧道为二工区，配备隧道施工架子队一个；

从大山隧道出口到终点DK54+000为三工区，配备路基施工架子二队，负责本工区路基工程，桥涵施工架子二队，负责2号特大桥工程和本区的小桥涵；
2.工程(或工序)可以平行施工或顺序施工：土石方工程；小桥涵工程。
必须先后施工：2号桥利用1号桥钢模板，先施工完1号桥，再施工2号桥；先施工完线下工程，才能进行轨道工程施工。
3.为确保铺轨按期通过本标段，应加快施工进度，对重点工程施工组织应该调整 如下：
隧道可由原来的单口掘进施工方案修改为进出口双口掘进，以增加施工工作面。
考虑1号桥工程量仅完成45%，2号桥尚未开工，应增加模板按流水作业组织两个桥的施工，以加快施工进度。
【分析与提示】
掌握工区划分，施工队伍配备，施工顺序组织。

导致工程量清单缺项的原因：设计变更、施工条件改变、工程量清单编制错误。

@##

压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1MPa（表压）,介质为气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于 50mm 的管道。公称直径小于 150mm,且其最高工作压力小于 1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。

P75-79
精讲、高频均强调过。梁、板构件存放时，其支点应符合设计规定的位置，支点处应采用垫木和其他适宜的材料支承，不得将构件直接支承在坚硬的存放台座上。

当构件多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开，各层垫木的位置应设在设计规定的支点处，上下层垫木应在同一条竖直线上

构件应按其安装的先后顺序编号存放，预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过3个月，特殊情况下不应超过5个月。

＜1> 、（1）多专业工程交错，综合施工，需与多方配合协调，施工组织难度大；
（2）于城市交通、市民生活相互干扰；
（3）地上、地下障碍物拆迁量大，影响施工部署；
（4）文明施工、环境保护要求高。
＜2> 、本工程交通导行的总体思路：
（1）应首先争取交通分流，减少施工压力；
（2）以现况道路作为社会交通便线，施工新建半幅路；
（3）以新建半幅道路作为社会交通便线，施工现况道路的管线、路面结构。
＜3> 、（1）质量隐患有：
1）中面层清理不到位，会导致中面层与表面层不能紧密粘结的质量隐患；
2）沥青面层施工气温低，会导致表面层沥青脆化的质量隐患（热拌沥青混合料面层施工温度应高于5℃）。
（2）应采取措施
1）加强对中面层的保护与清理，保证粘层油的施工质量；
2）选择温度高的时间段施工，材料采取保温措施，摊铺碾压安排紧凑。
＜4> 、合同有约定时按约定处理，合同未约定时，增加部分应按实际完成工作量计量，单价采用清单中的综合单价计价，计算出调整增加的工程费用。

建设工程项目质量控制体系的分层次的规划，是指建设工程项目管理的总组织者 (建设单位或代建制项目管理企业）和承担项目实施任务的各参与单位，分别进行不同层次和范围 的建设工程项目质量控制体系规划。

教材P50
焊接作业前，应由焊接技术人员向焊工发放相应的WPS并进行技术交底

分析
(1)责任在施工单位，发生的经济费用由施工单位承担。
(2)A须向业主提出书面申请，经业主代表同意后方可按照变更后的设计施工。
解析
由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位协商、确认后的设计变更，才有效。

P285-288
《特种设备安全法》还规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：(1)进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；(2)根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账销以及其他有关资料；(3)对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押；(4 )对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押; (5) 对违反本法规定的行为作出行政处罚决定。 负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。

2020版教材P89 / 2019版教材P87
非流动资产（长期资产）包括:长期资产，固定资产，其他资产，无形资产等

2020版教材P173/2019版教材P164
采用滑升模板浇筑墩台混凝土时，应符合的规定：（1）宜采用低流动度或半干硬性混凝土；（2）浇筑应分层分段进行，各段应浇筑到距模板上口不小于10～150㎜的位置为止。（3）应采用插入式振动器振捣；（4）为加速模板提升，可掺人一定数量的早强剂；（5）在滑升中须防止千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋处漏油；（6）每一整体结构的浇筑应连续进行，若因故中途停工，应按施工缝处理；（7）混凝土脱模时的强度宜为0.2～0.5MPa，脱模后如表面有缺陷时，应及时予以修补。@##

1.（1） 该项目的竣工日期为 2015 年 10 月 5 日。
因为根据规定， 经竣工验收合格的， 以承包人提交竣工验收申请报告之日为竣工日期。
（2） 不妥之处有：
①总监理工程师组织专业监理工程师和施工单位项目技术负责人进行竣工预验收不妥。
正确做法为， 施工单位项目负责人也应参加竣工预验收。
②工程竣工报告并经相关专业监理工程师签署意见不妥。
正确做法为， 工程竣工报告应经总监理工程师签署意见。
③建设单位组织了施工总承包、 勘察、 设计、 监理单位相关人员进行竣工验收不妥。
正确做法为， 竣工验收时， A 单位负责人也应参加。
④承包双方约定， 门窗工程保修期限为 18 个月不妥。
正确做法为， 承发包双方可根据需要约定保修年限， 其保修期限可高于法定的最低保修期限， 但不得低于最低保修期限， 否则无效。
2.（1） 施工单位的做法不正确。
因为根据规定， 属于保修范围和保修期限的质量问题， 承包人应在接到发包人的保修通知后派人保修。
（2） 合理。
因为根据规定， 承包人不在约定的期限内派人保修， 发包人可委托其他单位进行维修， 且因为该质量问题由于施工原因所致， 所以维修费用由承包人承担。

本题考查的是钢筋（管）混凝土拱桥施工技术。间隔槽混凝土应待拱圈分段浇筑后，其强度达到75%设计强度，接合面按施工处理后，由拱脚向拱顶对称进行浇筑。教材P88。