21年一级建造师考试真题9卷 第1卷
《特种设备安全监察条例》规定，容积大于或者等于（ ）L的承压蒸汽锅炉为特种设备。
A.20
B.15
C.30
D.40
答案：C
解析：
本题考核的是特种设备的规定范围。锅炉范围规定：容积大于或者等于 30L.的承压 蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于 0.1MPa（表压)，且额定功率大于或者等于 0.1MW 的承 压热水锅炉；有机热载体锅炉。
下列地铁基坑围护结构中，止水性好的有（ ）。
A.钢管桩
B.SMW 工法桩
C.灌注桩
D.地下连续墙
E.水泥土搅拌桩挡墙
答案：B,D,E
解析：
钢管桩：需有防水措施相配合。SMW 工法桩：止水性好，构造简单。灌注桩：需降水或与能止水的搅拌桩、旋喷桩等配合使用。地下连续墙：强度大，变位小，隔水性好。水泥土搅拌桩挡墙：无支撑，墙体止水性好，造价低。故选择BDE。
施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有（ ）。
A.横道图法、表格法和曲线法 B.网络图法、横道图法和表格法
C.比较法、因素分析法和差额计算法 D.网络图法、表格法和曲线法
答案：A
解析：
偏差分析可以采用不同的表达方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法。
关于关键工作和关键线路的说法正确的是（ ）。
A.关键线路上的工作全部是关键工作
B.关键工作不能在非关键线路上
C.关键线路上不允许出现虚工作
D.关键线路上的工作总时差均为零
答案：A
解析：
非关键路线上也可能有关键工作，所以B错误；关键线路上允许有虚工作，故C错误；少了前提条件“计划工期=计算工期时”，所以D错误。
下列属于民事诉讼执行根据的有（ ）。
A.法院制作的发生法律效力的民事判决
B.公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书
C.国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定
D.人民调解员作出的人民调解
E.双方当事人在诉讼中进行的和解
答案：A,B,C
解析：
执行根据：
①法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及生效的调解书；
②法院制作的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决、裁定书；
③仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、仲裁调解书；
④公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书；
⑤先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；
⑥我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；
⑦法院依督促程序发布的支付令。
空调系统的制冷机组单机试运转不应少于（）。
A.2h
B.4h
C.6h
D.8h
答案：D
解析：
2020版教材P202 / 2019版教材P190
设备单机试运转要求：（4）制冷机组运转应平稳、应无异常振动与声响，正常运转不应少于8h。
《建设工程安全生产管理条例》第25条规定， （ ）、爆破作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A．垂直运输机械作业人员
B．安装拆卸工
C．吊运操作工
D．起重信号工
E．登高架设作业人员
疏浚工程定额中的“万方艘班数”是指在（）条件下需要的船舶艘班数。
A.标准配套的船舶 B.五级工况下
C. 一定的土质、泥土距离 D.挖10000方土 E.中等熟练的船员
在建设工程项目进度控制的管理措施中，直接关系到工程实施的组织和协调的是（ ）。
A. 管理方法的选择
B. 承发包模式的选择
C. 合同类型的选择
D. 信息管理的应用
答案：B
解析：
本题主要考查进度控制的管理措施。
承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。为了实现进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。
综上所述，本题正确答案为B。
21年一级建造师考试真题9卷 第2卷
根据《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018－2004），下列关于闸门验收的说法，错误的是（ ）。
A、闸门安装好后，应在无水情况下作全行程启闭试验
B、闸门试验时，应在橡胶水封处浇水润滑
C、有条件时，工作闸门应作动水启闭试验
D、有条件时，事故闸门应作动水启闭试验
答案：D
解析：
【知识点】水力发电工程金属结构与水轮发电机组安装的内容。有条件时，工作闸门应作动水启闭试验，事故闸门应作动水关闭试验。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），发包人的责任和义务不包括（ ）。
A.办理建设工程施工许可证和建设工程规划许可证
B.负责办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续
C.承担承包人运输超重件所需的道路临时加固费用
D.提供场外交通条件和场内交通条件
07使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50 B.100
C．200 D。3000
（）类双绞线是屏蔽双绞线。
A.四
B.五
C.超五
D.七
施工队伍部署要求工人徒步上班路途应控制在（）以内。
A.1km
B.2km
C.3km
D.5km
答案：C
解析：
2020版教材页码P212-215
工人徒步上班路途应控制在3km以内，工人乘交通工具上班应控制在0.5h以内。
背景
某大型航站楼弱电系统工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，采取了邀请招标的方法。邀请了二家具有一级航站楼弱电系统工程专业承包企业资质的施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：
(1)技术标共30分，其中施工方案10分（因已确定施工方案，各投标单位均得10分）、施工总工期10分、工程质量10分。满足业主总工期要求（36个月）者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；业主希望该工程今后能被评为省优工程，自报工程质量合格者得4分，承诺将该工程建成省优工程者得6分（若该工程未被评为省优工程将扣罚合同价的2%，该款项在竣工结算时暂不支付给承包商），近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。
(2)商务标共70分。报价不超过标底（35500万元）的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得满分（70分），在此基础上，报价比标底每下降1%，扣1分，每上升1%，扣2分（计分按四舍五入原则取整）。
各投标单位的有关情况见下表。
问题
(1)该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定，为什么？
(2)请按综合得分最高者中标的原则确定哪家施工单位中标？
(3)若该工程中部分产品需由业主指定，业主经市场调研，发现国内仅有一家生产商A符合工程质量要求，而国外同类产品的价格远远高于国内生产商A产品的价格，业主经上级招标行政主管部门批准，决定直接采购生产商A的产品。业主采取直接采购的方法符合我国《招标投标法》吗？
答案：
解析：
分析
(1)不违反有关规定。因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，经上级招标行政主管部门批准，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。
(2)B公司综合得分最高，故应选择B公司为中标单位。
(3)符合《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）。
炉窑砌筑工程工序交接时，应提交锚固件和托砖板的有关资料，资料中应包括锚固件和托砖板的（ ）。
A.材质
B.安装位置
C.数量
D.尺寸
E.焊接质量合格证明
答案：B,D,E
解析：
教材P151
一）工序交接证明书应包括下列内容1．炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录；2．隐蔽工程的验收合格证明；3．炉体冷却装置，管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明；4．钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录；5．动态炉窑或炉子的可动部分试运转合格证明；6．炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明；7．上道工序成果的保护要求。
下列款项中，（ ）发生的时点计入财务现金流量表中对应的年份。
A．折旧
B．所得税
C．应付款
D．应收款
根据《煤矿井巷工程施工规范》GB 50511--2010，泥岩、胶结不好的砂岩、煤等属于( )岩层。
A.稳定
B.中等稳定
C.弱稳定
D.不稳定
答案：C
解析：
根据《煤矿井巷工程施工规范》GB 50511--2010岩层稳定性分类，较软岩层、中硬层状岩层及中硬块状岩层属于弱稳定岩层。因此正确答案是C。
21年一级建造师考试真题9卷 第3卷
吊装系统的失稳预防措施有（ ）。
A.多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车
B.严禁超载
C.通过主副指挥实现多机吊装的同步
D.缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置
E.细长、大面积设备或构件采用多吊点吊装
答案：A,C,D
解析：
教材P42
该题主要考察的是：吊装系统的失稳，预防措施：多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车，并通过主副指挥来实现多机吊装的同步；集群千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点的同步；制定周密计划和操作程序并进行演练，达到指挥协调一致；缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置，设置完成后进行检查并做好记录。
旋转磁极式发电机定子主要由（ ）等部分组成。
A.护环
B.机座
C.中心环
D.端盖
E.定子铁芯
答案：B,D,E
解析：
教材P114
汽轮发电机由定子和转子两部分组成。旋转磁极式发电机定子主要由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等部分组成;转子主要由转子锻件、激磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。
某吹填工程在厚为10～15m的淤泥质土层海滩上进行吹填造地，吹填土质为细砂，吹填厚为2～4m，对该陆域的淤泥质土层一般不宜采用（ ）进行加固。
A．堆载预压法
B．真空预压法
C．强夯法
D．深层水泥搅拌法
答案：C
解析：
强夯法适宜于碎石、砂土、粉土、黏性土的地基。对于吹填细砂下10～15m大厚度淤泥土进行强夯，易造成夯锤深陷其中而难于起锤。大夯击能(8000kNm)锤的加固深度最多9．5m，对与泥层的加固不过5m左右。
根据施工开挖难易程度不同，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为（ ）。
A.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土
B.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土
C.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土
D.普通土、松软土、砂砾坚土、坚土
正确答案：B
解析：从建筑施工的角度，根据土石坚硬程度，即施工开挖难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算劳动力、机具即开工费用等提供依据。依次为：松软土，普通土，坚土，砂砾坚土，软石，次坚石，坚石，特坚石。
关于管理职能分工的说法，正确的有()。
A.管理职能实际上就是管理过程的多个工作环节
B.业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理职能分工表
C.管理职能分工表可用于企业管理
D.不同的管理职能可由不同的职能部门承担
E.在一个项目施工全过程中，项目管理班子的职能分工应该保持不变
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是管理职能分工。管理是由多个环节组成的过程，即提出问题、筹划、决策、执行、检查，这些组成管理的环节就是管理的职能。故选项A正确。业主方和项目各参与方都有各自的项目管理的任务和其管理职能分工，都应该编制各自的项目管理职能分工表。故选项B正确。管理职能分工表可用于企业管理。故选项C正确。不同的管理职能可由不同的职能部门承担。故选项D正确。整个施工过程中管理工作就是不断发现问题和不断解决问题的过程。故选项E错误。?
中水管道外壁应涂（）标志。
A.棕色
B.浅绿色
C.黑色
D.淡蓝色
《世行采购指南》规定，投标保证金应投标保证期满后（ ）天内一直有效。
A.14天
B.28天
C.56天
D.48天
答案：B
解析：
2020教材P308 / 2019教材P304
投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效，其目的是给招标人在需要索取保证金时，有足够的时间采取行动。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，对建设工程项目环境保护的基本要求的说法，正确的是（ ）。
A.对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目，环保部门必须举行听证会
B.开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境
C.建设工程项目中防治污染的设施，只须与主体工程同时设计、同时施工
D.防治污染的设施必须经监理工程师验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用
答案：B
解析：
A 选项，对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设工程项目，可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目，以及存在重大意见分歧的建设工程项目，环保部门可以举行听证会，听取有关单位、专家和公众的意见，并公开听证结果，说明对有关意见采纳或不采纳的理由；C 选项，建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；D 选项，防治污染的设施必须经原审批环境报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用。
预应力箱梁应在（ ）达到要求后进行预应力钢绞线终张拉。
A.梁体混凝土强度
B.梁体混凝土弹性模量
C.梁体混凝土龄期
D.梁体混凝土收缩徐变
E.梁体刚度和稳定性
21年一级建造师考试真题9卷 第4卷
某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆ll根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的90％；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。
问题
1．锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?
2．哪些锚杆检查方法不符合要求?
3．记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?
4．哪些检查内容是质量的主要控制点?
答案：
解析：
1．根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每300根(卷)应有不少于3根(卷)的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。
2．根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。
3．锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。
4．根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。
中外合资经营建筑业企业，中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。
A.25%
B.30%
C.50%
D.60%
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P70
中外合资经营建筑业企业，中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。
依开挖方法和开挖难易程度，将土分为（ ）级
A.4
B.5
C.6
D.7
（2012年真题）下列建筑安装工程检验项目，属于主控项目的检验内容有（ ）
A.管道接口外露油麻
B.管道压力试验
C.风管系统测定
D.电梯保护装置
E.卫生器具启闭灵活
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是检验批质量验收评定合格的标准。主控项目包括的检验内容主要有：（1）重要材 料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。（2）结构的强度、刚度和稳定 性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。检查 测试记录，其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。
对存货周转率指标，下列表述正确的有（ ）。
A、存货周转率反映企业存货资金的周转次数
B、该指标常用周转次数和周转天数表示
C、存货周转率越高，经营效率越高，库存适度
D、存货周转率越低，则经营风险越大
E、存货周转率高，也说明残次品增加，库存积压，产品滞销
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P146 / 2019版教材P139
一般情况下，存货周转率越高、周转天数越短，说明该指标越好，它表明企业存货周转速度快，经营效率高，库存存货适度;周转率低或者下降，周转天数长，则可能意味着企业存货中残次品的增加，这样就会增大企业在存货方面的投资，同时也增大了企业的经营风险。提高存货周转率可提高企业的变现能力，而存货周转速度越慢则企业的变现能力越差。
NFV技术最核心的内容是( )。
A.网络功能组件化
B.网络功能模块化
C.软件解耦
D.网络切片
答案：D
解析：
网络切片是NFV最核心的内容，它利用虚拟化将网络物理基础设施资源虚拟化为多个相互独立平行的虚拟网络切片。
下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（ ）。
A. 编制资金使用计划
B. 及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本
C. 选用最合适的施工机械
D. 编制施工成本控制工作计划
E. 使用先进、高效的机械设备
（2019年真题）公共广播系统检测关注的重点参数包括（）
A.声场不均衡度
B.漏出声衰减
C.播放警示信号
D.设备信噪比
E.语言响应时间
答案：A,B,D
解析：
P202-206
考查建筑智能化工程施工技术 检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。
按价值工程的原理，下列各种途径不可能提高产品价值的是（ ）。
A.功能不变，成本降低
B.功能略有下降，成本大幅度降低
C.成本不变，功能提高
D.功能略有提高，成本大幅度提高
答案：D
解析：
2020教材P326 / 2019教材P328
按价值工程的公式V=F/C分析，提高价值的途径有5条：（1）功能提高，成本不变；（2）功能不变，成本降低;（3）功能提高，成本降低；（4）降低辅助功能，大幅度降低成本；（5）成本稍有提高，大大提高功能。
21年一级建造师考试真题9卷 第5卷
下列有关伤亡事故处理程序正确的排序是（ ）。 ①现场勘察； ②提出处理意见，写出调查报告； ③员工伤亡事故登记记录； ④事故的审定和结案； ⑤制定预防措施； ⑥迅速抢救伤员并保护好事故现场； ⑦组织调查组； ⑧分析事故原因，明确责任者；
A．⑥③⑦①⑤⑧②④
B．⑦⑥③①⑤⑧④②
C．⑥⑦①⑧⑤②④③
D．⑦⑥①⑧⑤④②③
在自动扶梯空载制动试验中，应检查符合标准规范要求的是（ ）。2015
A．制动载荷
B．制动方法
C．空载速度
D．制停距离
答案：D
解析：
本题考察的是自动扶梯、自动人行道安装工程质量验收要求。自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验，制停距离应符合标准规范的要求。
按照企业预算定额标准，选派项目经理阶段的预算成本计划是以（ ）为依据编制的。
A.技术规程
B.设计图纸
C.合同价
D.工程量清单
下列后张法预应力筋质量检验的实验项目中，属于关键项目的是（ ）。
A.管道坐标
B.管道间距
C.张拉伸长率
D.断丝滑丝数
答案：C
解析：
本题考查的是桥梁工程质量检验。后张法实测项目包括管道坐标（包含梁长方向和梁高方向）、管道间距（包含同排和上下层）、张拉应力值（Δ）、张拉伸长率（Δ）、断丝滑丝数。
甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲。5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在（ ）情形之一的，乙即可中止履行合同。
A.经营状况严重恶化
B.领导班子发生重大变动
C.丧失商业信誉
D.转移财产以逃避债务
E.抽逃资金以逃避债务
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是合同的中止履行。根据我国《合同法》的规定，应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
港口与航道工程安全生产要求中，施工现场技术负责人应向（ ）进行施工安全技术措施交底，所有参加人员必须签到，并应做好记录。
A.参加施工的水上作业人员
B.项目部管理人员
C.参加施工的水下作业人员
D.在岗人员
E.参加施工的工程船舶
浮运架设钢梁的方法有()。
A.浮拖法
B.横移浮运
C.纵移浮运
D.半浮运、半横移
E.半浮运、半纵移
在进行会计核算过程中，从空间上界定了会计工作的具体核算范围的是（ ）。
A.货币计量假设
B.会计分期假设
C.持续经营假设
D.会计主体假设
答案：D
解析：
会计主体假设：空间上界定会计工作的具体核算范围。
会计分期假设：中国日历年，时间上一个界定。
货币计量假设：我国通常选择人民币作为记账本位币。
持续经营假设：假定企业将长期地以现时的形式和目标不断经营下去，体现了企业所有者和经营者的目的和愿望。
背景资料
某炸礁工程，签订施工合同后项目部组织了相应的耙吸船、炸礁船、抓斗船等进场施工，
发现该施工河段属于2 个海事局共同管辖，在办理了各种相应的手续后，于合同规定日期正
常开工。在节日的安全大检查中，发现了如下一些问题：
①项目部尚未制订防护性安全技术措施；
②发现作业船上有船员就餐时饮酒；
③发现在船上的生活区内有船员穿拖鞋行走；
④发现存储炸药的仓库没有炸药进出台帐；
⑤炸礁船的水上安全标志不醒目，夜间警示灯光不足。
监理工程师对上述问题要求项目部立即整改。
问题：
监理在安全大检查中所提出的5 个问题是否正确？为什么？应采取怎样的整改措施？
答案：
解析：
（1）监理提出是正确的；因为按规定在开工前，项目部应该制定防护性安全技术措施，
该工程未制定；必须补充；
（2）监理提出是正确的；因为《水上、水下施工作业通航安全管理规定》规定严禁在船
期间饮酒；严禁在船期间饮酒；
（3）监理提出要求欠妥；在船上生活区，没有此规定；
（4）监理提出建全台帐的要求是正确的；《民用爆破品管理规定》要求必须建立台帐；
必须补充；
（5）监理提出要求是正确的；《民用爆破品管理规定》要求炸礁船的安全标志及夜间警
示灯光必须明显；必须整改。
21年一级建造师考试真题9卷 第6卷
根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用 。
A. 建设行政主管部门
B. 省级人民政府
C. 县级以上人民政府
D. 环境保护主管部门
答案：D
解析：
2012年建设工程法规真题第19题
本题主要考查水污染的防治。
根据《水污染防治法》第17条第3款的规定：“建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。”
综上所述，本题正确答案为D。
下述关于静态投资回收期的说法，错误的是( )。
A、静态投资回收期考虑了资金的时间价值
B、静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以技术方案的净收益回收其全部投资所需要的时间
C、静态投资回收期不考虑资金的时间因素
D、静态投资回收期可以自技术方案投产年开始算起，但应予注明
答案：A
解析：
2020/2019版教材P21
技术方案静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以技术方案的净收益回收其总投资（包括建设投资和流动资金）所需要的时间，一般以年为单位。
正常使用极限状态包括()。
A.控制变形
B.控制节能
C.控制造价
D.控制裂缝
E.控制振动
答案：A,D,E
解析：
2020/2019版教材P13
建筑结构除了要保证安全外，还应满足适用性的要求， 在设计中称为正常使用极限状态。这种极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值，它包括构件在正常使用条件下产生过度变形，导致影响正常使用或建筑外观； 构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽； 在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅等。超过这种极限状态会使结构不能正常工作， 影响结构的耐久性
王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()。
A.正当防卫权
B.紧急避险权
C.拒绝权
D.知情权
答案：B
解析：
2020版教材P234 / 2019版教材P233
四）紧急避险权 按照《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
关于安全生产许可证的说法，错误的是()。
A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证
D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
答案：A
解析：
2020版教材P225 / 2019版教材P224
住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。
1．背景：某市主干道下穿铁路站场线采用顶进箱涵施工，箱涵设计：单节箱涵四孔道，总宽32m，高5m，总长度38.5m，为现浇钢筋混凝土结构，箱涵前端设斜面钢刃角。箱涵预制工作坑土质为粉质黏土、地下水位于地面以下4m，基坑采用放坡明挖和轻型井点降水，并设置了防雨排水设施，计划6 月10 日雨期开始前实现顶进就位。项目部编制轨道加固方案，采用轨束梁加固铁路线路，以保障列车按正常速度行驶；制定了顶进时对箱涵结构的监控方案，经项目部技术负责人批准后实施。开工后，由于降水措施不利，工作坑开挖进度缓慢，进度计划滞后。预制箱涵达到设计强度并完成顶进后背的制作时，顶进施工进入雨期。为加快施工进度，项目部采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖土体，控制开挖面坡度为1∶0.6，钢刃脚进土50mm，根据土质条件每次开挖进尺0.5m，并在列车运营时连续顶进。箱涵顶进接近第一条线路时，夜间遇一场大雨，第二天正在顶进时，开挖面土方坍塌，造成安全事故。
2．问题及解答：见精选案例9 分析表中内容：
发电机定子吊装不可采用的方法是（ ）。
A．大型流动式起重机组合吊装
B．液压提升装置吊装
C．专用吊装架吊装
D．行车改装系统吊装
答案：A
解析：
发电机定子吊装通常采用液压提升装置吊装、专用吊装架吊装、行车改装系统吊装。
安全生产管理机构主要包括（ ）职责。
A．组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动
B．配备专职安全生产管理人员
C．落实国家有关安全生产法律法规和标准
D．编制并适时更新安全生产管理制度
E．落实安全生产管理责任
正确答案：ACD
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，其职责主要包括：落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动。故选择A、C、D。
根据《标准化法》,下列标准中应当制定国家强制性标准的有()。
A.工程建设重要的通用的信息技术标准
B.建设单位要求必须遵行的非强制行业标准
C.工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合性标准和?重要的通用的质量标准
D.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
E.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P292 / 2019版教材P291
《 工程建设行业标准也分为强制性标准和推荐性标准 。下列标准属于强制性标准 ：
（ 1 )工程建设勘察、规划 、设计、施工 （ 包括安装 ）及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准 ；
（ 2 ) 工程建设行业专用的有关安全 、卫生和环境保护的标准 ；
（ 3 )工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号 、量与单位和制图方法标准 ；
（ 4 ) 工程建设重要的行业专用的试验 、检验和评定方法等标准 ；
（ 5 ) 工程建设重要的行业专用的信息技术标准 ；
（ 6 ) 行业需要控制的其他工程建设标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准 。
21年一级建造师考试真题9卷 第7卷
按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( ）。
A.因潜在投标人多而导致招标工作量太大的.
B.因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
C.公开招标程序过于繁琐的
D.受自然地域环境限制的
答案：D
解析：
根据我国的有关规定，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；受自然地域环境限制的；涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；法律、法规规定不宜公开招标的。
属于职业健康安全管理体系“检查和纠正措施”级要素
所包含的二级要素的是（ ）。
A．绩效测量和监视
B．应急准备和响应
C．文件和资料控制
D．协商和沟通
在进行工程质量控制时，直方图可以用来（ ）。
A. 寻找引起质量问题的主要因素
B. 分析产生质量问题的原因
C. 判断生产过程的质量状况
D. 分析质量特性与影响因素之间的关系
答案：C
解析：
本题主要考查直方图。
直方图法即频数分布直方图法，它是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成频数分布直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方法，通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。
综上所述，本题正确选项是C项。
通常，机场道面有（ ）分类的方法。
A.按道面使用性能
B.按道面构成材料
C.按道面使用品质
D.按道面力学特性
E.按道面施工方式
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材页码P24-28
按道面构成材料：水泥混凝土道面、沥青类道面、砂石类道面。
按道面使用品质：高级道面、中级道面、低级道面。
按道面力学特性：刚性道面、柔性道面。
按道面施工方式：现场铺筑道面、装配式道面。
当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的（ ）特点。
A.科学性
B.公平性
C.服务性
D.独立性
答案：B
解析：
公平性，工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了工程监理的公平性。
某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳工伤保险费用,作业中职工发生工伤事故,以下说法错误的是()。
A.职工所在用人单位应依法向职工支付工伤保险待遇
B.施工总承包单位、建设单位承担连带责任
C.用人单位和施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付
D.若用工伤保险基金先行支付,可以选择不偿还
答案：D
解析：
2020版教材P262 / 2019版教材P260
未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任；用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还；不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。
单位工程施工进度计划的编制依据包括()。
A.项目管理目标责任书
B.施工总进度计划
C.施工方案
D.总监理工程师随时提出的意见
E.施工现场的平均可工作天数
关于分包工程的税法，正确的是（）。（2016）
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
答案：D
解析：
选项A，，分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保;分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。
选项B，，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
选项C，中标人（总包）和 分包人就分包工程对建设单位承担连带责任。
8-109。
反映防水卷材温度稳定性能的指标是（ ）。
A.抗渗透性
B.断裂伸长率
C.耐热性
D.柔韧性
答案：C
解析：
2020/2019版教材P68
温度稳定性：常用耐热度、耐热性、脆性温度等指标表示。
21年一级建造师考试真题9卷 第8卷
桥梁变形观测具有能够提供桥墩台和桥跨结构的变形情况，能够以网的形式进行测量并对测量结果进行精度评定等主要优点的方法是（ ）。
A.倾斜测量方法
B.激光准直测量方法
C.大地控制测量方法
D.地面立体摄影测量方法
目视助航标志施工应满足的条件有（ ）。
A.施工前要清扫道面，除净能降低涂料与道面粘结力的异物，保证涂料对道面的附着
B.新画或复画各种标志线时，都必须按设计要求或原有的线型放样
C.严禁在雨天和潮湿、冰冻的道面上施工，环境相对湿度超过60％时不宜施工
D.常温型涂料施工前应将涂料充分搅匀
E.老道面上不适用的标志应予清除，并将表面清理干净后方可重漆
答案：A,B,D,E
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D435021。
对人、机、环境系统进行安全治理，同时还需治理安全管理措施，体现了安全事故隐患治理原则中的（ ）。
A. 冗余安全度治理原则
B. 单项隐患综合治理原则
C. 重点治理原则
D. 事故直接隐患与间接隐患并治原则
答案：D
解析：
本题主要考查安全事故隐患治理原则。
安全事故隐患治理原则有：
（1）冗余安全度治理原则。例如：道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯；
（2）单项隐患综合治理原则。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电线路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线；
（3）事故直接隐患与间接隐患并治原则。对人、机、环境系统进行安全治理，同时还需治理安全管理措施；
（4）预防与减灾并重治理原则。如应及时切断供料及切断能源的操作方法;应及时降压、降温、降速以及停止运行的方法;应及时排放毒物的方法;应及时疏散及抢救的方法;应及时请求救援的方法等；
（5）重点治理原则。按对隐患的分析评价结果实行危险点分级治理，也可以用安全检查表打分，对隐患危险程度分级；
（6）动态治理原则。生产过程中发现问题及时治理，既可以及时消除隐患，又可以避免小的隐患发展成大的隐患。
综上所述，本题正确答案为D。
关于有机防火堵料的说法， 正确的有（）。
A.能够重复使用
B.可塑性好
C.固化速度快
D.主要用于封堵后基本不变的场合
E.遇火发泡膨胀
下列属于成本计划编制依据的有（ ）。
A.招标文件
B.合同文件
C.项目管理实施规划
D.拟采取的降低施工成本的措施;
E.类似项目的成本资料
答案：B,C,E
解析：
2020/2019教材P79
成本计划编制依据应包括下列内容：(1) 合同文件。(2) 项目管理实施规划。(3) 相关设计文件。(4) 价格信息。(5) 相关定额。(6) 类似项目的成本资料。
企业按年利率5.9%向银行借款800万元，银行要求维持借款限额8%的补偿性余额，该项借款的有效年利率为（ ）。
A、5.428%
B、5.9%
C、6.372%
D、6.413%
答案：D
解析：
2020版教材P152 / 2019版教材P146
补偿性余额概念：补偿性余额是银行要求借款企业在银行中保持按贷款限额或实际借用额一定百分比（一般为10%-20%）的最低存款余额。根据相关概念及例题1Z102072-3，该企业实际可用的借款只有800-800×0.08=736万元。该借款的年有效利率为：800×5.9%/736=6.413%。
按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是( )。
A.单位法定代表人
B.单位主要负责人
C.单位安全职能部门
D.单位项目负责人
答案：B
解析：
2020版教材P228 / 2019版教材P227
施工单位主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责
当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院应予准许重新鉴定。（2015）
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
答案：D
解析：
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据存在以下情形之一的，人民法院应当允许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的； 温馨提示（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。
厚大体积的混凝土， 应优先选用（）。
A.硅酸盐水泥
B.普通水泥
C.矿渣水泥
D.粉煤灰水泥
E.火山灰水泥
21年一级建造师考试真题9卷 第9卷
施工现场的定期安全检查应由（）组织。
A.专业工程技术人员
B.项目安全总监
C.监理工程师
D.项目经理
答案：D
解析：
定期安全检查属全面性和考核性的检查，建筑工程施工现场应至少每旬开展一次安全检查工作，施工现场的定期安全检查应由项目经理亲自组织。
当采用时标网络计划时，可采用实际进度前锋线记录计划实际执行情况，并进行（ ）的比较。
A.实际进度与合同进度
B.预期进度与合同进度
C.实际进度与计划进度
D.计划进度与合同进度
答案：C
解析：
2020/2019教材P144
（1）当采用时标网络计划时，可采用实际进度前锋线记录计划实际执行状况，进行实际进度与计划进度的比较。
跨度为 8m 的简支梁， 混凝土设计强度等级为 C20。 底模及支架拆除时， 其同条件养护的立方体试件的抗压强度标准值应至少达到（） N/mm2。
A.5
B.10
C.15
D.20
答案：C
解析：
底模及支架拆除时，混凝土强度应符合下表的要求
关于招标工程量清单中计日工报价技巧的说法，正确的是（ ）。
A、单纯对计日工报价时应报高价
B、单纯对计日工报价时应报低价
C、招标文件中有名义工程量的计日工应报高价
D、招标文件中有名义工程量的计日工应报低价
答案：A
解析：
2020版教材P322 / 2019版教材P316
“如果是单纯对计日工报价，可以报高一些，以便在日后业主用工或使用机械时可以多盈利。但如果招标文件中有一个假定的“名义工程量”时，则需要具体分析是否报高价，以免提高总报价。总之，要分析业主在开工后可能使用的计日工数量确定报价方针。”
任何设计意图都要通过施工来实现，设计意图不能脱离现实的施工技术和装备水平，否则再好的设计意图也无法实现。这体现了项目（ ）质量控制。
A.观感性
B.功能性
C.经济性
D.施工可行性
答案：D
解析：
项目施工可行性质量控制中，任何设计意图都要通过施工来实现，设计意图不能脱离现实的施工技术和装备水平，否则再好的设计意图也无法实现。
下列验收管理文件中，需注册建造师签章的有（ ）。
A、验收申请报告
B、法人验收质量结论
C、施工管理工作报告
D、代表施工单位参加工程验收人员名单确认表
E、验收鉴定书
答案：A,B,C,D
解析：
【知识点】一级建造师（水利水电工程）施工管理签章文件目录。验收管理文件：验收申请报告、法人验收质量结论、施工管理工作报告、代表施工单位参加工程验收人员名单确认表。
下列关于机场的说法中，不正确的是（）。
A.民用机场分为运输机场和通用机场
B.通用机场是公共基础设施
C.民用机场包括临时机场
D.军民合用机场管理办法由国务院、中央军委制定
（2015年)形状如图所示的高压喷射灌浆凝结体，其喷射形式属于（ ）。
A.旋喷
B.摆喷
C.定喷
D.提喷
答案：C
解析：
高压喷射灌浆的喷射形式有旋喷、摆喷、定喷三种。其中，当喷嘴一面喷射，一面提升，方向固定不变，进行定喷，则形成板状体。题干中所示图形为定喷体。
建设工程项目有各种信息，业主方和项目参与各方可根据各自（ ）确定其信息的分类。
A.管理需求
B.组织架构
C.信息人才资源
D.信息量
答案：A
解析：
2020教材P345 / 2019教材P340
业主方和项目参与各方可根据各自项目管理的需求确定其信息的分类。
