2021二级建造师模拟试题5辑 第1辑
渗沥液收集系统及处理系统应包括（ ）、泵房、污水处理设施等。
A．导流层
B．盲沟
C．集液井（池）
D．疏通设施
E．调节池
隧道的棚式明洞由顶盖和( )组成。
A.衬砌
B.悬臂
C.托梁
D.内外边墙
答案：D
解析：
2019版教材P160页
棚式明洞由顶盖和内外边墙组成。顶盖通常为梁式结构。内边墙一般采用重力式结构，并应置于基岩或稳固的地基上。当岩层坚实完整，干燥无水或少水时，为减少开挖和节约圬工，可采用锚杆式内边墙。外边墙可以采用墙式、刚架式、柱式结构。
工程施工过程中，对于损失大、概率小的风险宜采用（ ）。
A:风险规避
B:风险缓解
C:风险转移
D:风险自留
答案：C
解析：
本题考查的是水利工程建设项目风险管理和安全事故应急管理。处置方法的采用应符合以下原则：（1）损失大、概率大的灾难性风险，应采取风险规避；（2）损失小、概率大的风险，宜采取风险缓解；（3）损失大、概率小的风险，宜采用保险或合同条款将责任进行风险转移；（4）损失小、概率小的风险，宜采用风险自留；（5）有利于工程项目目标的风险，宜采用风险利用。
关于成本加固定费用合同的说法，正确的是()。
A、在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同
B、报酬总额随工程成本的加大而增加
C、由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性
D、通常在非代理型CM模式的合同中采用
答案：A
解析：
成本加固定费用合同：在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用此合同形式，有时可以分几个阶段谈判付给固定报酬
建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（ ）年。
A．2
B．3
C．4
D．5
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。
事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》保修期限为一年。
【问题】
1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么
2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么
3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责
4.事件四中,指出《房屋建筑工程质量保修书》中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。
答案：
解析：
1.可以。
理由:《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。
2.合理。
理由：因为幕墙公司是分包单位，《建设工程质量管理条例》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。
3.不可以。
理由：《建设工程施工合同（示范文本)》通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。
如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。
4.幕墙属于装修工程，《房屋建筑工程质量保修办法》规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程《保修书》约定的保修期限错误。
正确保修期限：按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。
影响混凝土拌合物的和易性的主要因素有( )。
A.水泥浆含量
B.水泥浆的稀稠
C.砂率大小
D.原材料的种类
E.拌合设备
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P43页
影响拌合物和易性的因素主要有水泥浆含量、水泥浆的稀稠、含砂率的大小、原材料的种类以及外加剂等。
（2016年）
【背景资料】
某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加，总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定，要求重新组织验收。
【问题】事件三中，节能分部工程验收应由谁主持？还应有哪些人员参加？
答案：
解析：
（P255）（估计 4 分）
（1）节能分部工程验收应由总监或建设单位项目负责人主持；
（2）还应参加的人员：建设单位项目负责人；设计单位节能设计人员；施工单位质量和技术（部门）负责人；施工项目负责人；施工项目技术负责人
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限（ ）。
A.与合同计划工期一致
B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
答案：B
解析：
2020版教材P236页
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
2021二级建造师模拟试题5辑 第2辑
下列事项中，能够申请行政复议的是（ ）。
A.行政处分决定
B.质量纠纷调解
C.造价指导信息发布
D.招标投诉处理
答案：D
解析：
2020版教材P304页
行政复议是公民、法人或其他组织（作为行政相对人）认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决定的法律制度。A选项，属于行政处分；B选项，质量调解，属于行政机关对民事纠纷作出的调解行为，不属于行政复议受理范围。C选项，由于发布造价指导信息不具备行政行为的强制效力，也不属于行政复议受理范围。D项正确
电气设备及系统试运行的条件包括（ ）。
A.设备安装完整齐全，连接回路接线正确.齐全.完好
B.供电回路应核对相序无误
C.电气设备应经交流耐压试验符合合格标准，绝缘良好
D.测量仪表校验合格，一次回路通电检查动作无误
E.供电系统的保护整定值已按设计要求整定完毕
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是电气设备的施工技术要求。选项C：电气装置应经绝缘检查符合合格标准，接地良好；选项D：测量仪表校验合格，二次回路通电检查动作无误。
现浇预应力混凝土梁支架施工时，设置预拱度要考虑的下述变形值中，不符合规范要求的是()
A、卸架后上部构造本身及全部活载所产生的竖向挠度
B、支架在荷载作用下的弹性和非弹性压缩
C、支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷
D、由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度
答案：A
解析：
现浇预应力混凝土梁支架施工时需设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；(2)支架在荷载作用下的弹性压缩；(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩；(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）
某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款。最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，（）将最先受偿。
A.甲材料供应商
B.银行
C.施工单位
D.先到先得，没有先后顺序
答案：C
解析：
2020版教材P116
《合同法》第286条规定，建筑承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
基坑施工中，支撑式支护结构发生墙背土体沉陷的及时处理方法有()。
A.跟踪注浆
B.垫层随挖随浇
C.加厚垫层
D.采用配筋垫层
E.设封闭桩
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P217页
支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷，应采取增设坑内降水设备降低地下水、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时处理。
路面工程施工中，相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用( )搭接类型。
A.开始到开始
B.开始到完成
C.完成到开始
D.完成到完成
答案：A
解析：
相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用开始到开始搭接类型；否则选用完成到完成搭接类型。
机电工程项目施工技术资料与竣工档案的特点不包括（
）。
A.权威性
B.真实性
C.完整性
D.复杂性
答案：A
解析：
机电工程项目施工技术资料与竣工档案的特征有：①真实性。必须真实反映工程建设的情况，不得进行伪造。②完整性。必须全面反映工程建设过程的信息，保证其齐全完整。③有效性。必须为工程检查、验收、管理、使用、维护、改建和扩建提供有效依据，具有可追溯性。④复杂性。涉及工程建设的多个专业、学科，与不同专业的配合。
水处理构筑物满水试验()之后进行。
A、对混凝土结构，是在防水层施工
B、对混凝土结构，是在防腐层施工
C、对装配式预应力混凝土结构，是在保护层喷涂
D、对砌体结构，是在防水层施工
答案：D
解析：
水池满水试验前的必备条件包括：(1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求；池内清理洁净，池内外缺陷修补完毕。(2)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前；装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前；砖砌池体防水层施工以后，石砌池体勾缝以后。(3)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵，且经验算能安全承受试验压力。(4)池体抗浮稳定性满足设计要求。(5)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪，经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏。(6)各项保证试验安全的措施已满足要求；满足设计的其他特殊要求。
机械地脚螺栓对安装精度的影响主要是（ ）。
A.设备温度变形
B.基础温度变形
C.强度
D.紧固力
E.垂直度
答案：D,E
解析：
本题考核的是地脚螺栓对安装精度的影响。机械地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。
2021二级建造师模拟试题5辑 第3辑
某一结构构件截面尺寸不足，影响承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力。这一质量事故适宜的处理方式（）
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
答案：C
解析：
2020新版教材P181页
不作处理：(4)出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。例如，某一结构构件截面尺寸不足，或材料强度不足，影响结构承载力，但按实际情況进行复核验算后仍能满足设计要隶的承载力时，可不进行专门处理。这种做法实际上是挖掘设计潜力或降低设计的安全系数，应谨慎处理。
预制拱圈和盖板的安装注意事项要求，成品混凝土强度达至设计强度的（）时，方可搬运安装。
A. 50%
B. 60%
C. 85%
D. 100%
答案：C
解析：
2019版教材P151页
成品混凝土强度达到设计强度的85％时，方可搬运安装。@##
某交通施工项目贯穿城市市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列做法正确的是（ ）。
A、 禁止一切夜间施工作业活动
B、 因特殊需要必须连续进行产生噪声污染的施工作业的，须经批准
C、 建设工程开工前必须公告附近居民
D、 应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施
E、 在开工15日前向工程所在地县级以上政府环境保护行政主管部门报告
答案：B,C,D,E
解析：
（二）使用机械设备可能产生环境噪声污染需申报的规定：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。（三）禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
水利水电工程注册建造师执业工程范围包括()等。
A、桥梁
B、隧道
C、消防设施
D、无损检测
E、起重设备安装
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P368页
该题主要考察的是：水利水电工程注册建造师执业工程范围，教材P348原文是建设部《注册建造师执业管理办法（试行）》建市[2008]48号第四条规定：“注册建造师应当在其注册证书所注明的专业范围内从事建设工程施工管理活动，具体执业按照本办法附件《注册建造师执业工程范围》执行。未列入或新增工程范围由国务院建设主管部门会同国务院有关部门另行规定。”规定中提到的注册建造师执业工程范围共分10个专业（详见2F333001有关内容），与水利水电工程注册建造师相关的详见表2F333002。具体范围包括水利水电、土石方、地基与基础、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、建筑防水、消防设施、起重设备安装、爆破与拆除、水工建筑物基础处理、水利水电金属结构制作与安装、水利水电机电设备安装、河湖整治、堤防、水工大坝、水工隧洞、送变电、管道、无损检测、特种专业，
钻孔灌注桩施工步骤包括（ ）。
A.制备泥浆
B.埋设护筒
C.钻孔
D.孔内通风
E.混凝土灌注
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P124
（二）钻孔灌注桩施工 2.钻孔灌注桩施工的主要工序有：埋设护筒、制备泥浆、 钻孔、清孔、钢筋笼制作与吊装、灌注水下混凝土等。
混凝土坝竖缝分块浇筑高度一般在（ ）米以内。
A.2
B.2．5
C.3
D.5
答案：C
解析：
混凝土坝纵缝形式主要有竖缝、斜缝及错缝等。其中，竖缝分块浇筑高度一般在3m以内。
可在雨期施工地段为( )。
A.重粘土地段
B.盐渍土地段
C.砂类土地段
D.膨胀土地段
答案：C
解析：
2019版教材P11页
雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，监理单位对工程建设实施过程中设计与施工质量负( )。
A.监督责任
B.直接责任
C.监督与控制责任
D.间接责任
答案：C
解析：
2019版教材P220页
(2)监理单位对工程建设过程中的设计与施工质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的施工质量负直接责任。
女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( )。
A.高处、高温工作
B.低温、冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业
答案：D
解析：
我国劳动法对女职工的特殊规定主要包括：禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。故选项D正确。参见考试用书2Z204024。
2021二级建造师模拟试题5辑 第4辑
一般来说二级热水管网是指( )。
A.从换热站至用户的供水管网
B.从换热站至热用户的供热管道系统
C.从热源至换热站的回水管网
D.从热源至换热站的供回水管网
答案：B
解析：
2019版教材P149页
城镇供热管网工程施工中供热管道的分类。二级管网为在设置一级换热站的供热系统中，从换热站至热用户的供热管道系统。
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：
事件一：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件二：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。
事件三：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。
问题：
1.事件一种，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容？
2.在签订分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工公司的风险？
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔？
4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷？
答案：
解析：
1.质检人员还应检查：焊接方法、焊接材料、焊接顺序、焊接变形及温度控制。
2.分包合同中应明确的措施有：
（1）每月向总包单位提供劳务工工资发放表；
（2）预留适当比例的工程款作为劳务工的工资保证金。
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出：工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。
4.工程竣工档案的组卷要求：
（1）本工程文件应按单位工程组卷；
（2）工程档案应按不同的收集（整理）单位及资料类别分别组卷。
下列有关合同权利义务转让，描述错误的是（ ）。
A.合同权利转让中，债权人可以将全部权利转让
B.债权人转让权利的，应当经债务人同意
C.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即生效
D.债权发生转让后，债务人抗辩权随同转移
答案：B
解析：
本题考查的是合同权利义务的转让。合同权利的转让应通知债务人，无需征得债务人的同意。
关于民事诉讼上诉的说法，正确的是( )。
A．上诉期为10日
B．上诉时应当递交上诉书
C．上述状应当向第二审人民法院提出
D．当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
煤矿井下（）放糊炮。
A.禁止
B.经当班队长同意后可以
C.经矿总工程师同意后可以
D.瓦斯检查合格后可以
根据硐室断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法主要分为( )。
A.机械施工法
B.全断面施工法
C.部分断面施工法
D.分层施工法
E.导硐施工法
答案：B,D,E
解析：
硐室施工方法主要分为三类：即全断面施工法、分层施工法和导硐施工法。全断面施工法和普通巷道施工法基本相同。在常规设备条件下，全断面一次掘进硐室的高度，一般不得超过4～5m。
分层施工法，当用全断面一次掘进围岩维护困难，或者由于硐室的高度较大而不便于施工时，将整个硐室分为几个分层，施工时形成台阶状。上分层工作面超前施工的，称为正台阶工作面施工法；下分层工作面超前施工的称为倒台阶工作面施工法。
导硐施工法，对地质条件复杂或者断面特大的硐室，为了易于控制顶板和尽早砌筑墙壁，或为解决出矸、通风等问题，可先掘进1～2个小断面巷道(导硐)，然后再刷帮、挑顶或卧底，将硐室扩大到设计断面。一般反向施工交叉点时宜采用导硐施工法。
本题考查考生对硐室施工方案选择的能力，其选项A为巷道施工方法分类，机械施工与本题题干不对应，选项C为巷道施工方式，是DE的泛指。因此本题答案为BDE。
根据下面的文字资料回答 36～47 题。
某钢结构高层建筑，位于某市区中心地段，西侧紧临繁华道路。此工程为钢结构所有构件均工厂制作，运至现场后拼装就位。 根据当地气候资料，涂装施工期间天气多雨，监理工程师要求施工方提供进一步施工质量俩措施，务必制订具体防雨方案。
第 36 题 在用高强螺栓进行钢结构安装中，（ ）是目前被广泛采用的基本连接形式。
A．承压型连接
B．张拉型连接
C．摩擦型连接
D．摩擦-承接型连接
下列各项，作为应收票据处理的是（ ）。
A．银行承兑汇票
B．商业承兑汇票
C．银行汇票
D．银行本票
E．支票
下列设备系统中，( )不属于弱电系统。
A.通信
B.信息
C.照明
D.报警
答案：C
解析：
2020版教材P2
强电系统指供电、照明等，弱电系统指通信、信息、探测、报警等。
2021二级建造师模拟试题5辑 第5辑
关于施工合同的履行，以下说法错误的是（）。
A. 合同的履行是指工程建设项目的发包方和承包方根据合同规定的时间、地点、方式、内容和标准等要求，各自完成合同义务的行为。任何一方违反合同，不履行合同义务，或者未完全履行合同义务，给对方造成损失时，都应当双倍赔偿
B. 合同签订后，当事人必须认真分析合同条款，向参与项目实施的有关责任人做好合同交底工作，在合同履行过程中进行跟踪与控制，并加强合同的变更管理，保证合同的顺利履行
C. 合同签订以后，合同中各项任务的执行要落实到具体的项目经理部或具体的项目参与人员身上，承包单位作为履行合同义务的主体，必须对合同执行者（项目经理部或项目参与人员）的履行情况进行跟踪
D. 通过合同跟踪，可能会发现合同实施中存在着偏差，即工程实施实际情况偏离了工作计划和目标，应该及时分析原因，采取相应的措施，纠正偏差，避免损失。通过合同的监督和控制，确保合同义务的完全履行
答案：A
解析：
任何一方违反合同，不履行合同义务，或者未完全履行合同义务，给对方造成损失时，都应当承担赔偿责任。
根据《注册建造师执业管理办法》，下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业的工程是()
A、建材工程
B、环保工程
C、净化工程
D、港口设备安装工程
答案：D
解析：
2020版教材P 370
《注册建造师执业管理办法（试行）》文件规定，机电工程专业建造师执业工程范围包括：机电、石油化工、电力、冶炼，钢结构、电梯安装、消防设施、防腐保温、起重设备安装、机电设备安装、建筑智能化、环保、电子、仪表安装、火电设备安装、送变电、核工业、炉窑、冶炼机电设备安装、化工石油设备、管道安装、管道、无损检测、海洋石油、体育场地设施、净化、旅游设施、特种专业。其中冶炼工程包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、制氧工程、煤气工程、建材工程。
下列关于管道系统液压试验实施要点的说法中，正确的是（ ）。
A.液压试验应使用洁净水，对不锈钢管道，水中氯离子含量不得超过50ppm
B.试验前，注入液体时应排尽气体
C.试验时环境温度不宜低于0℃，当环境温度低于0℃时应采取防冻措施
D.承受内压的地上钢管道试验压力为设计压力的1.15倍
答案：B
解析：
2020版教材P83
1、液压试验应使用洁净水，对不锈钢、镍及镍合金钢管道，或对连有不锈钢、镍及镍合金钢管道或设备的管道，水中氯离子含量不得超过25ppm。2、试验前，注入液体时应排尽空气。3．试验时环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。4．承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍，埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍，且不得低于0.4MPa。
曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）2014
A.土建交接检验
B.轿厢导轨安装
C.随行电缆安装
D.安全部件安装
大型机械设备一次灌浆应在()进行。
A.机座就位后
B.设备粗找正后
C.设备精找正后
D.地脚螺栓紧固合格后
混凝土雨期施工应增加骨料含水率的测定次数，根据测定结果调整( )用量。
A.水泥
B.骨料
C.粉煤灰
D.水
E.减水剂
答案：B,D
解析：
2020版教材P40页
雨期施工应增加测定次数，根据骨料实际含水量调整骨料和水的用量。
关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，必须经国务院文物行政主管部门批准
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
答案：D
解析：
《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。
砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置()
A、直槎
B、凸槎
C、凹槎
D、斜槎
答案：D
解析：
2020版教材P 55
砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置斜槎。砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝厚宽宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应从高处向低处搭砌。
下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（ ）。
A.固定单价合同
B.成本加固定费用合同
C.最大成本加费用合同
D.固定总价合同
答案：D
解析：
2020版教材P253页
固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言存在一定风险；固定总价合同：在双方都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，承包商承担了较大的风险；P258:成本加酬金合同有许多种形式，主要为：成本加固定费用合同、成本加固定比例费用合同、成本加奖金合同、最大成本加费用合同,对承包商来说，此类合同比固定总价合同风险低，利润比较有保证。D选项正确
