2021二级建造师考试真题及详解8章 第1章
用于沟渠、管道施工测量及建筑物变形观测等，较精准的测量仪器有()。
A.光学经纬仪
B.激光准直仪
C.激光平面仪
D.激光指向仪
E.合相仪
答案：B,D
解析：
2019版教材P20页
激光准直仪和激光指向仪。用于沟渠、隧道或管道施工、大型机械、建筑物变形观测。
排水基层下必须设置（）。
A.封层
B.不透水垫层或反滤层
C.透层
D.应力过滤层
答案：B
解析：
2019版教材P94页
(4)排水基层下必须设置不透水垫层或反滤层，以防止表面水向下渗入垫层，浸湿垫层和路基，同时防止垫层或路基土中的细粒进入排水基层而造成堵塞。
砂浆试块边长为70.7cm的正方体试件，一组砂浆试块有（ ）块。
A．2
B． 3
C．4
D．6
水利工程中，起重机械从 220kV高压线通过时，其最高点与高压线之间最小垂直距离为（ ）m。
A.4
B.6
C.8
D.10
答案：B
解析：
机械如在高压线下进行工作或通过时，当线路电压为 220KV时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于 6m。
已知HA=80.00，A点尺子读数1.00，钢尺上b点刻度35.00，c点刻度30.00，B点尺子读数0.8。
【问题】
此时B点海拔高程多少？基坑开挖深度多少？是否超挖？应如何处理？为了避免超挖，挖土时应该怎么操作？
答案：
解析：
HB=75.2。开挖4.8。超挖。超挖：用砂或低强度混凝土回填至设计标高。
基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留15～30cm一层土不挖。待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整。
2021二级建造师考试真题及详解8章 第2章
通过试验选取最佳砂率值，当使用天然砂石料时，三级配碾压混凝土的砂率为（ ）。
A.22%~28%
B.28%~32%
C.32%~37%
D.37%~42%
答案：B
解析：
砂率：应通过试验选取最佳砂率值。使用天然砂率时，三级配碾压混凝土的砂率为28%-32%，二级配时为32%-37%；使用人工砂石料时，砂率应增加3%-6%。
整体面层施工后，养护时间不应小于( )；抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走。
A.1D
B.3D
C.5D
D.7D
答案：D
解析：
2019版教材P302页
整体面层施工后，养护时间不应小于7d；抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走。
沉井下沉时工人6h换班一次，沉井的标高、轴线位移至少（）测量一次。
A.1h
B.2h
C.4h
D.6h
答案：D
解析：
P127-130
下沉时高程、轴线位移每班至少测量一次,每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算。
下列属于投标人之间串通投标的行为是（ ）。
A.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿
E.投标人先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
关于围堰施工的说明，正确的有（）。
A.围堰应防水严密，不得渗漏
B.围堰应便于施工、维护及拆除。围堰材质不得对现况河道水质产生污染
C.围堰应减少对现状河道通航、导流的影响。对河流断面被围壤压缩而引起的冲刷，应有防护措施
D.堰内平面尺寸应满足基础施工的需要
E.围堰高度应与施工期间可能出现的最高水位（包括浪高）相同
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P54页
围堰施工的一般规定
(1）围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位（包括浪高）0.5～.0.7m
(2）围堰应减少对现状河道通航、导流的影响。对河流断面被围壤压缩而引起的冲刷，应有防护措施（包括河岸与堪外边坡）。
(3）堰内平面尺寸应满足基础施工的需要。
(4）围堰应防水严密，不得渗漏。
(5）围堰应便于施工、维护及拆除。围堰材质不得对现况河道水质产生污染。
2021二级建造师考试真题及详解8章 第3章
（2018年）单代号网络划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（??）
A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差
B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差
C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差
D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差
答案：C
解析：
计算相邻两项工作之间的时间间隔LAGi—j相邻两项工作i和j之间的时间间隔LAGi-j等于紧后工作j的最早开始时间ESj和本工作的最早完成时间EFi之差。
施工信息内容包括施工记录信息和施工技术资料信息。以下不属于施工技术资料信息的是()。
A.隐蔽工程验收记录
B.设备安装工程记录
C.材料设备进场记录
D.施工试验记录
答案：C
解析：
2020新版教材P277页
施工技术资料信息包括：主要原材料、成品、半成品构配件、设备出厂质量证明和试验报告、施工试验记录、预检记录、隐蔽工程验收记录、基础、主体结构验收记录，设备安装工程记录，施工组织设计，技术交底资料，工程质量检验评定资料，竣工验收资料，设计变更洽商记录，竣工图等。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，建设项目的施工单位行政正职对本单位的质量工作负（ ）。
A．全部责任
B．领导责任
C．直接领导责任
D．直接责任
某工程施工承包合同采用单价合同，在签订合同时双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。在实际结算时，上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（ ）为准。
A.签订的合同总价
B.合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D.双方重新协商确定的单价和工程量
答案：B
解析：
2020版教材P252页
：单价合同的特点是单价优先，例如FIDIC土木工程施工合同中，业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工程款则按实际完成的工程量和承包商投标时所报的单价计算。
背景资料：
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如图所示（单位：d）。
合同约定：工期提前奖金标准为20000元/d，逾期完工违约金标准为20000元/d。
事件1：A工作过程中发现局部地质条件与发包人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34d。
事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理人要求进行返工处理，B工作实际工作时间为26d。
事件3：由于工作A和B的延迟，导致工作C晚开始10天，在C工作中，承包人采取赶工措施，进度曲线如图所示。
事件4：由于发包人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第145d末才运抵现场。
【问题】
1.计算计划总工期，指出关键线路。
2.指出事件1、事件2、事件4的责任方，并分别分析对计划总工期有何影响。
3.根据事件3，指出C工作的实际工作持续时间；说明第100d末时C工作实际比计划提前（或拖延）的累计工程量；指出第100d末完成了多少天的赶工任务。
4.综合上述事件，计算实际总工期和承包人可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
答案：
解析：
1.（1）计划总工期：30+20+100+5+30=185（天）；
（2）关键线路：①→②→③→④→⑤→⑥。
2.事件一，责任方发包人，A是关键工作，影响计划总工期4d。
事件二，责任方是承包人，B是关键工作，影响计划总工期6d。
事件四，责任方是发包人，G是非关键工作，总时差50d，未超过总时差，不影响计划总工期。
3.（1）C工作实际用的时间155-60=95d；
（2）第100d时C工作实际比计划拖延6%(48%-42%)；
（3）第100d完成了2d的赶工任务。
4.实际总工期185+4+6-5 =190d，比计划工期拖延5d，其中有4d是发包人的责任，所以承包人需支付给发包人逾期完工违约20000元。
2021二级建造师考试真题及详解8章 第4章
根据《消防法》规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是()。
A.国务院公安部门规定的大型人员密集场所
B.国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所
C.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程
D.国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所
答案：A
解析：
2019新版教材P288页
按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收， 选项A为正确 。(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。据此，选项C属于仅需备案抽查的“其他建设工程”，不合题意。国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理”， 选项B、D错误。
行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，属于行政许可的行为是（）。
A.建造师执业资格注册
B.吊销资质证书
C.颁发安全生产许可证
D.颁发施工许可证
E.核准企业资质等级
答案：A,C,D,E
解析：
2019新版教材P301页
行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。
下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是（）
A、施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C、施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
答案：B
解析：
当合同文件中出现不一致时，优先解释顺序为：施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。
为改变项目信息传递的障碍，项目经理完善了信息传递流程。这种纠偏措施属于动态控制纠偏措施的（ ）。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
盖挖逆作法的施工顺序为（ ）。
A．基坑开挖一段后浇筑顶板，在顶板保护下，自上而下开挖、支撑，由下而上浇筑结构
B．从地表向下开挖形成基坑，然后在基坑内由下而上构筑结构，完成后再填土
C．基坑开挖一段后浇筑顶板，在顶板保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构
D．从地表向下开挖形成基坑，然后在基坑内自上而下构筑结构，完成后再填土
2021二级建造师考试真题及详解8章 第5章
背景：
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上10层，建筑檐口高度45m，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。
事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。
事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板，堆放高度达到1．5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JOJ 59--2011对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。
问题：
1．事件一中，存在哪些不妥之处并分别说明理由。
2．事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)
3．事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么
4．事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JOJ 80-一1991，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些
5．事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。
答案：
解析：
1．事件一中的不妥之处和相应理由分别如下：
不妥之一：仅编制了安全用电和电气防火措施；
理由：根据相关规定，施工现场用电设备在5台以上，应编制临时用电组织设计。
不妥之二：由项目土建施工员编制；
理由：根据相关规定，应由电气工程技术人员编制。
2．项目安全员还应检查塔吊的安全装置有：①起重量限制器；②回转限位器；③超高限位器；④变幅限位装置(或小车行走限位、终端止挡装置)；⑤卷筒保险(或卷筒钢丝绳防脱装置)；⑥吊钩保险(或吊钩防脱钩装置)；⑦紧急断电开关。
3．(1)安全警示牌类型有：警告、禁止、指令、提示；
(2)安全警示牌从左到右的正确排列顺序：警告、禁止、指令、提示。
4．《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—1991规定：通道口严禁堆放任何物件，拆下的小型钢模板堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。
5．按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011，该次安全检查评定等级确定为不合格；
理由：施工机具分项检查评分表得0分(或有一个分项检查评分表得0分)。
下列对项目参与各方项目管理的理解，正确的是（ ）。
A.项目总承包方和施工方项目管理工作主要在实施阶段进行
B.监理单位和项目总承包单位开展的项目管理属于业主方项目管理
C.施工总承包管理方开展的项目管理属于业主方项目管理
D.建设一栋办公楼，对业主方项目管理而言，其进度目标是办公楼启用
贝克曼梁法的特点不包括（）。
A.测定的是总弯沉
B.为规范规定的标准方法
C.检测速度慢
D.属于静态测试
答案：A
解析：
2019版教材P38页
常用的几种弯沉测定方法的特点贝克曼梁法：传统检测方法，速度慢、静态测试，试验方法成熟，目前为规费规定的标准方法。
自行式起重机起吊重物时，动载荷系数K1的合理取值是（ ）。
A．1.10
B．1.15
C．1.20
D．1.25
房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。
A.要求施工企业购买其指定的不合格消防器材
B.申请施工许可证时无须提供保证工程安全施工措施的资料
C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确
D.甲在拆除工程施工15日前将有关资料报送有关部门备案
答案：D
解析：
2019新版教材P251页
七、装修工程和拆除工程的规定《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案……
2021二级建造师考试真题及详解8章 第6章
合同的权利义务终止，不影响合同中（ ）条款的效力。
A、 履行时间
B、 履行地点
C、 争议解决
D、 质量检验
答案：C
解析：
合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。选C
下列对倒虹吸管施工主要工序的顺序叙述正确的是（）
A.测量放线→铺设砂垫层和现浇混凝土管座→基坑开挖→基坑修整与检查→安装管节→接缝防水施工→竖井、出入口施工→防水层施工→回填土及加固
B.测量放线→基坑开挖→安装管节→接缝防水施工→基坑修整与检查→铺设砂垫层和现浇混凝土管座→竖井、出入口施工→防水层施工→回填土及加固
C.基坑修整与检查→测量放线→基坑开挖→铺设砂垫层和现浇混凝土管座→安装管节→接缝防水施工→竖井、出入口施工→防水层施工→回填土及加固
D.测量放线→基坑开挖→基坑修整与检查→铺设砂垫层和现浇混凝土管座→安装管节→接缝防水施工→竖井、出入口施工→防水层施工→回填土及加固
答案：D
解析：
2019版教材P150页
倒虹吸管施工主要工序：测量放线→基坑开挖→基坑修整与检查→铺设砂垫层和现浇混凝土管座→安装管节→接缝防水施工→竖井、出入口施工→防水层施工→回填土及加固。
工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为( )。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：B
解析：
本题涉及的考点是双代号网络计划中自由时差的计算。工作E的自由时差=25-(17+6)=2。
粒料类嵌锁型路面基层是（ ）。
A.沥青结碎石基层
B.泥结碎石基层
C.水泥稳定碎石基层
D.填隙碎石基层
E.水泥粉煤灰基层
答案：B,D
解析：
2020版教材P46
嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。
根据《环境管理体系要求及使用指南》，ＰＤＣＡ循环中“Ａ”环节指的是（ ）。
A.策划
B.支持和运行
C.改进
D.绩效评价
2021二级建造师考试真题及详解8章 第7章
(2014年)某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（ ）。
A.施工平行发承包模式
B.施工总承包模式
C.施工总承包管理模式
D.建设项目工程总承包模式
仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。
A.按甲的意见作出
B.按乙或丙的意见作出
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出
答案：A
解析：
2019新版教材P335页
裁决也可以按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决书后，但该少数意见不构成裁决书的组成部分。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。
采用橡胶或树脂胶泥砖板衬里的设备，金属表面预处理宜采用()方法除锈。
A、人工
B、机械
C、化学
D、喷射
答案：D
解析：
橡胶衬里、玻璃钢衬里、树脂胶泥砖板衬里、硅质胶泥砖板衬里、化工设备内壁防腐蚀涂层、软聚氯乙烯板粘结衬里应采用喷射除锈法；而搪铅、硅质胶泥砖板衬里或喷射处理无法进行的场合则可以采用化学除锈法。
矿业工程项目招标承包方式的分类包括（ ）。
A.项目总承包
B.分阶段平行承发包
C.专项招标承包
D.按专项招标承包划分
E.按阶段招标承包划分
答案：A,B,C
解析：
P196-197
矿业工程项目的施工招标承包方式主要有以下几种情况:1.项目总承包。2.分阶段平行承发包。3.专项招标承包。
施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应（）。201
A.邀请地方建设管理部门参与
B.报当地电力管理部门批准
C.及时与地下电缆管理部门沟通
D.邀请地下电缆管理部门派员参加
答案：D
解析：
爆破施工时应-邀请地下电缆管理部门参加。A选项，爆破作业不需要邀请地方建设管理部门参与；B选项，在爆破施工方案编制完成之后应报当地电力管理部门批准；C选项，在爆破作业遇到有地下电缆的情况下，应及时与点下电缆管理部门沟通，获得地下电缆埋设的准确位置。
2021二级建造师考试真题及详解8章 第8章
下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是（ ）。
A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
B.目标出现偏离时采取纠偏措施
C.进行目标的实际值与计划值比较
D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因
答案：A
解析：
2020版教材P28页
项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。因此，正确选项是A。
应设首席仲裁员时，仲裁庭至少由（）名仲裁员组成。
A.2
B.3
C.5
D.7
答案：B
解析：
2019新版教材P334页
(一）合议仲裁庭当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块应在洁净、通风的室内打注硅酮结构密封胶，
下列环境温度和相对湿度符合要求的是( )。
A、 温度15 ，相对湿度30%
B、 温度20 ，相对湿度40%
C、 温度25 ，相对湿度50%
D、 温度40 ，相对湿度60%
答案：C
解析：
玻璃板块加工应在洁净、通风的室内注胶。要求室内洁净，温度应在15～30
之间，相对湿度在50%以上。应在温度20 、湿度50%以上的干净室内养护。
故本题答案为C。
在野外常见的边坡变形破坏类型中，边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生变形现象，称为（ ）。
A．松弛张裂
B．滑坡
C．崩塌
D．蠕动变形
答案：D
解析：
(2)蠕动变形。指边坡岩（土）体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动（侧向张裂）两种类型。表层蠕动又分为倾倒和溃屈。
下列工程材料中，属于材料供货商必须提供《生产许可证》的有（ ）。
A．钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
B．混凝土输水管
C．电力电缆
D．建筑用砂石
E．排水管给水管
答案：A,B,C
解析：
材料供货商对下列材料必须提供《生产许可证》钢筋混凝土用热轧带肋钢筋冷轧带肋钢筋预应力混凝土用钢材（钢丝钢棒和钢绞线）建筑防水卷材水泥建筑外窗建筑幕墙建筑钢管脚手架扣件人造板铜及铜合金管材混凝土输水管电力电缆等材料产品。故选ABC。
