二级建造师考试历年真题精选6篇 第1篇
富水性较强的地段为（ ）。
A.断裂交叉处
B.断裂密集段
C.褶曲轴部
D.产状剧烈变化地段
E.瓦斯带
答案：A,B,C,D
解析：
P10-12
断层存在还可能严重改变岩层的透水条件，一方面是围岩破碎使岩层的透水系数增加，尤其是小断层成群或较密集、造成裂隙严重发育;另一方面是岩层间破碎容易生层间锚而形成良好的透水条件。断层容易引起大涌水，甚至出现突水危害。
城市供热工程中，不包括（ ）。
A.热源
B.管道及其附属设施的建设
C.管道及其附属设施的维修
D.采暖工程
答案：D
解析：
本题考查的是二级建造师（市政公用工程）注册执业工程范围。城市供热工程包括热源、管道及其附属设施（含储备场站）的建设与维修工程，不包括采暖工程。
下列关于建筑节能的表述正确的是（）
A.对不符合节能强制性标准的项目、建设行政主管部门不得颁布发建设规划工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统
D.企业可以制定严于国家、行业标准的企业节能标准
答案：D
解析：
2019新版教材P263页
《标准化法》规定，企业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求，国家鼓励社会团体，企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准，企业标准
建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有（ ）。
A.项目施工质量目标
B.项目施工质量计划
C.项目施工质量记录
D.项目施工程序文件
E.思想、组织、工作保证体系
答案：A,B,E
解析：
工程项目的施工质量保证体系以控制和保证施工产品质量为目标，内容主要包括以下几个方面：
1.项目施工质量目标
2.项目施工质量计划
3.思想保证体系（树立质量第一的观点）
4.组织保证体系
5.工作保证体系
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单价应()。
A、 按照原工程量清单项目价格确定
B、 按照新的项目特征重新确定价格
C、 根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价
D、 根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价
答案：B
解析：
(2)承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间，出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征按规范相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款。
喷射混凝土厚度检测方法有(）。
A.激光测距法检测
B.钎探法检测
C.取芯法检测
D.打孔测量检测
E.超声波测距法检测
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是喷射混凝土厚度检测方法。喷射混凝土厚度检测方法：常用的有钎探法、打孔测量或取芯法检测。
有关路基土石方施工安全要求正确的有（）。
A.取土场底部应平顺并设有排水设施，周围设置警示标志和防护设施
B.地面横坡陡于1:10时，取土坑应设在路堤上侧
C.取土坑与路基坡脚表面应设1%～2%向外倾斜的横坡
D.路基范围内暂时不能迁移的结构物应预留土台，并设警示标志
E.土方开挖必须自下而上顺序放坡进行严禁挖空底脚
答案：A,B,C,D
解析：
应采取保证边坡稳定的措施，边坡有防护要求的应开挖一级防护，且应自上而下开挖，不得掏底开挖、上下同时开挖、乱挖超挖。
下列各项中，（）既是施工成本控制的依据．又是施工成本控制的指导文件。
A.工程承包合同
B.施工成本计划
C.进度报告
D.施工组织设计
答案：B
解析：
2020新版教材P109页
施工成本计划是根据施工项目的具体情况制定的施工成本控制方案，既包括预定的具体成本控制目标，又包括实现控制目标的措施和规划，是施工成本控制的指导文件。
水利施工企业按照国家有关规定足额提取安全生产费用的最高限度为建筑安装工程造价的（ ）。
A: 1.2%
B: 2.0%
C: 1.5%
D: 2.5%
答案：B
解析：
加大水利安全生产投入。水利施工企业按照国家有关规定足额提取安全生产费用（注：建筑安装工程造价的1.2%~2.0%），落实各项施工安全措施，改善作业环境和施工条件，确保施工安全。
二级建造师考试历年真题精选6篇 第2篇
根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》规定，分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当()。
A.一致
B.没有连带关系
C.分包价款低于总包价款
D.分包价款高于总包价款
答案：B
解析：
2020新版教材P246页
分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。
根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()
A . 参与项目招标、投标和合同签订
B . 制定内部计酬办法
C . 参与组建项目经理部
D . 选择监理单位
E . 选择分包人
答案：A,B,C
解析：
项目经理应具有下列权限（参考《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006）：(1)参与项目招标、投标和合同签订；(2)参与组建项目经理部；(3)主持项目经理部工作；(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用；(5)制定内部计酬办法；(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人；(7)参与选择物资供应单位；(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；(9)法定代表人授予的其他权力。
下列关于全断面开挖法的说法中，错误的是（ ）。
A.全断面开挖法适用于土质稳定的隧道施工
B.全断面开挖法适用于断面较大的隧道施工
C.全断面开挖法适宜人工开挖作业
D.全断面开挖法适宜小型机械作业
答案：B
解析：
本题考查的是浅埋暗挖法掘进方式。全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工，适宜人工开挖和小型机械作业。
发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可向发包人提出索赔，索赔报告应在索赔事件发生后（）天内提出。
A.7
B.14
C.28
D.30
答案：C
解析：
2019版教材P204页
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。一定运行条件是指（ ）。
A.泵站工程经过两个排水或抽水期
B.泵站工程经过一个排水或抽水期
C.河道疏浚工程完成6个月
D.河道疏浚工程完成后
E.其他工程经过6个月(经过一个汛期)至12个月
答案：B,D,E
解析：
竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。 一定运行条件是指：泵站工程经过一个排水或抽水期；河道疏浚工程完成后；其他工程经过6个月(经过一个汛期)至12个月。
模板工程施工前，模板设计的主要依据有()。
A.工程设计图纸
B.现场条件
C.模板技术规范
D.项目管理手册
E.混凝土结构施工与验收规范
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P218
“一、模板设计模板工程施工前，应根据工程设计图纸、现场条件、混凝土结构施工与验收规范以及有关的模板技术规范进行模板设计，模板设计主要包括模板面、支撑系统及连接配件等的设计。”
业主方项目管理的进度目标指的是()
A.道路试运行结束
B.道路竣工结算完成
C.工厂通过竣工验收
D.工厂建成投入生产
答案：D
解析：
2020新版教材P2页
三、业主方项目管理的目标和任务进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼可以启用、旅馆可以开业的时间目标等。@##
关于横道图进度计划表的说法，正确的是（）。
A、 可以将工作简要说明直接放到横道图上
B、 计划调整比较方案
C、 可以直观地确定计划的关键线路
D、 工作逻辑关系易于表达清楚
答案：A
解析：
横道图的缺点：（1）工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；（2）适用于手工编制计划；（3）没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；（4）计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；（5）难以适应大进度计划系统。正确答案：A
锚杆挡土墙的施工工艺程序中，挡土板安装的紧前一个工序是( )。
A.肋柱安装
B.墙后填料填筑与压实
C.基坑开挖
D.锚杆安放与注浆锚固
答案：A
解析：
锚杆挡土墙施工工序主要有施工准备→基坑开挖→基础浇（砌）筑→锚杆制作→钻孔→锚杆安放与注浆锚固→肋柱和挡土板预制→肋柱安装→挡土板安装→墙后填料填筑与压实等。
锚杆安放与注浆锚固与基坑开挖在肋柱安装之前完成，墙后填料填筑与压实是在挡土板安装后的一个工序，选项B、C、D是错误的。不安装肋柱就无法安装挡土板，本题的正确项只能是“A．肋柱安装”。
二级建造师考试历年真题精选6篇 第3篇
根据《建设工程项目管理规范》下列属于项目经理的职责的是()。
A.组织或参与编制项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理
B.制定工资奖励办法
C.决定组建项目经理部
D.组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作
答案：A
解析：
2020新版教材P34页
4.6.1项目管理机构负责人应履行下列职责:
1.项目管理目标责任书中规定的职责;
2.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;
3.组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理;
4.主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作;
5.对各类资源进行质量监控和动态管理;
6.对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控;
7.建立各类专业管理制度，并组织实施;
8.制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施;
9.组织或参与评价项目管理绩效;
10.进行授权范围内的任务分解和利益分配;
11.按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收;
12.接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作;
13.协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报;
14.配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
施工专业分包合同中，属于分包人的工作有()。
A.按合同约定的时间，完成规定的设计内容，报工程师确认后在分包工程中使用
B.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续
C.协调与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合
D.已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作
E.在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
答案：B,D,E
解析：
2020新版教材P245页
(1)按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。(2)按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。(3)在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。(4)在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。(6)分包人应允许承包人、发包人、工程师（监理人）及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。(7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。A为设计方的工作；B满足第（5）条；C为承包人的工作；D满足（7）,E满足（4）
下列纠纷中，()适用于地域管辖原则。
A.建设工程施工合同纠纷
B.不动产纠纷
C.房屋买卖纠纷
D.土地使用权转让纠纷
答案：A
解析：
2019新版教材P306页
2、特殊地域管辖《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”《解释》中规定：建设工程施工合同纠纷以施工合同行为地为合同履行地。
职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有（ ）。
A．正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员!
B．员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员
C．承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D．业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
根据《市政公用工程注册建造师执业工程规模标准》，二级市政公用工程注册建造师不能承接（ ）。
A.长输管线工程
B.园林绿化工程
C.交通安全防护工程
D.机电设备安装工程
答案：A
解析：
城市燃气工程包括气源、管道及其附属设施的建设与维修工程，但不包括长输管线工程。
(2019年真题)沿海地区某群体住宅工程，包含整体地下室、8栋住宅楼、1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富、体量较大，工期暂定3.5年。招标文件约定：采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是一般措施费用项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位A中标，并参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)与A单位签订施工承包合同。
施工合同中允许总承包单位自行合法分包，A单位将物业配套楼整体分包给B单位，公共区域园林绿化分包给C单位(该单位未在施工现场设立项目管理机构，委托劳务队伍进行施工)、自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务(含钢筋、混凝土主材与模架等周转材料)分包给D单位，上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市(2014)118号)相关规定要求整改。
在施工过程中，当地遭遇罕见强台风，导致项目发生如下情况：
①整体中断施工24天；
②施工人员大量窝工，发生窝工费用88.4万元；
③工程清理及修复发生费用30.7万元；
④为提高后续抗台风能力，部分设计进行变更，经估算涉及费用22.5万，该变更不影响总工期。
A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔，建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导致，非建设单位过错，应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险，均不予同意。
问题：
1.指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法
2.根据工程量清单计价原则，一般措施费用项目有哪些(至少列出6项)？
3.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市(2014)118号)上述分包行为中哪些属于违法行为？并说明相应理由
4.针对A单位提出的四项索赔，分别判断是否成立。
答案：
解析：
1.不妥之处一：一般措施费项目均以有竞争力的报价投标
正确做法：一般措施费项目中的安全文明施工费不得作为竞争性费用
不妥之处二：最终按固定总价合同签订施工合同
正确做法：采用工程量清单计价模式，应当签订单价合同。
2.一般措施费项目包括：安全文明施工费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水费、施工降水费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费。
3.违法行为一：A单位将物业配套楼整体分包给B单位
理由：物业配套楼包括主体结构施工，主体部分应当由施工总承包单位完成，不得另外委托其他施工单位完成。
违法行为二：C单位未在施工现场设立项目管理机构
理由：施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的，属于转包，分包单位应当在施工现场设立项目管理机构，进行施工项目管理，劳务队伍只能完成劳务作业，不能进行施工管理。
违法行为三：A单位将自行施工的8栋楼主体结构工程劳务(包含钢筋、混凝土主材与模架等周转材料)分包给D单位。
理由：劳务单位除计取劳务作业费以外还计取材料费的属于违法分包行为。
4.事件一：24天工期索赔成立。不可抗力造成的工期延误应该由建设单位承担。
事件二：窝工费用索赔不成立。不可抗力造成的施工人员窝工，由施工单位承担。
事件三：费用索赔成立。不可抗力造成的工程损失及修复费用由建设单位承担。
事件四：费用索赔成立。设计变更造成的费用增加由建设单位承担。
建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。
A、30
B、90
C、120
D、150
答案：B
解析：
《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
下列选项中属于焊前检验的是（）。
A.焊接工艺是否执行
B.外观检验
C.焊接环境的检查
D.多层焊层间缺陷的检查
根据《标准施工招标文件》，发包人的责任包括()。
A.根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权
B.向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料
C.发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人
D.编制施工组织设计和施工措施计划
E.工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人
答案：A,B,C,E
解析：
2020新版教材P234页
发包人的责任包括：(1)除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续；(2)发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料；(3)发包人的施工安全责任发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检査承包人安仝T作的实施，组织承包人和存关单位进行安全检查。发包人应对其观场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任；(4)治安保卫的责任除合同另有约定外.发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。(5)工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修.减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场：要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家也关规定，及时如实地叫有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。（6）发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。
二级建造师考试历年真题精选6篇 第4篇
级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于（ ）。
A.二级以上公路的基层
B.各级公路的底基层
C.各级公路的基层
D.轻交通的二级和二级以下公路的基层
E.重交通公路的基层
答案：B,D
解析：
2020版教材P46
级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。
下述沉入桩的打桩顺序中，正确的有( )。
A.密集群桩由中心向四周对称施打
B.密集群桩由中心向两个方向对称施打
C.先打浅桩，后打深桩
D.先打大桩，后打小桩
E.先打长桩，后打短桩
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P57页
沉桩顺序：对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打；根据基础设计高程，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。
在胶结松散的砾、卵石层中，采用不排水下沉方法下沉沉井，宜用()挖土。
A、 人工挖土法
B、 抓斗挖土法
C、 水枪冲土法
D、 风动工具挖土法
答案：B
解析：
【考点】沉井施工技术要求
本题考核的沉井下沉的挖土方法。题干限定地层为胶结松散的砾、卵石层，采用的是不排水下沉方法。在这类地层中，不可能采用水枪冲土法，所以C不正确。由于采用不排水下沉法，也不可能采用人工挖土法和风动工具挖土法。所以，A和D也不正确。正确的答案是“B.抓斗挖土法”。
水准测量中，设A点为后视点，B点为前视点。A点的高程是45.382m，后视读数为1.202m前视读数为1.302m，则B点的高程是( )m。
A.44.18
B.44.482
C.45.182
D.45.282
答案：D
解析：
2019版教材P48页
（2）b=HA+a-HP,可知HP=HA+a-b=45.382+1.202-1.302=45.282m。
某房地产开发商为了运输电梯与某运输公司签订了货运合同。在合同履行过程中，房地产开发商的权利不包括（）
A.特殊情况下对货物的留置权和抗拒权
B.任意变更解除权
C.有条件拒绝支付运费权
D.变更到达地点权
答案：A
解析：
2020版教材P168
该题要求考生掌握货运合同中托运人与承运人权利的不同。托运人的主要权利是有条件的拒绝支付运费权、任意变更解除权、变更到达地点的权力等。而选项A和选项C是承运人的权力。
关于电缆敷设的要求中，正确的有（）。
A.敷设在排管内的电缆，可不采用铠装电缆
B.由于电缆防水防潮，电缆排管在敷设电缆前，可不进行疏通，清除杂物及积水
C.排管内穿电缆时，不得损坏电缆护层，可采用无腐蚀性的润滑剂
D.穿入管中的电缆数量应符合设计要求，交流单芯电缆可单独穿入钢管内
答案：C
解析：
2019版教材P60页
2.电缆敷设要求
(1）敷设在排管内的电缆，应采用铠装电缆。(2）电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物及积水。(3）排管内穿电缆时，不得损坏电缆护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。(4）穿入管中的电缆数量应符合设计要求，交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A．《工程施工组织设计》 B．《施工项目管理实施规划》
c．《质量手册》 D．《施工质量计划》
利用经纬仪和钢尺，以曲线起点或终点为直角坐标原点，计算出待放点x，y坐标，进行放样的方法称为（ ）。
A.切线支距法
B.偏角法
C.坐标法
D.切基线法
答案：A
解析：
2020版教材P40
切线支距法：在没有全站仪的情况下，利用经纬仪和钢尺，以曲线起（终）点为直角坐标原点，计算出待放点x,y坐标，进行放样的一种方法。
在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代理人据此接受了委托。根据法律规定（ ）。
A.被代理人和代理人承担连带责任
B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任
C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任
D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任
答案：A
解析：
2020版教材P13页
代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。
二级建造师考试历年真题精选6篇 第5篇
双代号网络图的组成要素是指（）。
A.时差、最早时间、最迟时间
B.总时差、局部时差、计算工期
C.工作、节点、线路
D.工作、节点、关键线路
答案：C
解析：
2020新版教材P135页
双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图，包括：1.箭线（工作）2.节点（又称结点、事件）3.线路。
在爆破工程的安全管理中，对人的管理不包括（ ）。
A．培训考核
B．技术交底
C．安全警示
D．考试取证
滑车组穿绕跑绳的方法通常根据滑车的轮数确定，当滑车的轮数超过5个时，跑绳宜采用的穿绕方法是（ ）。
A.顺穿
B.花穿
C.双抽头穿
D.大花穿
答案：C
解析：
2020版教材P30
滑车组穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超过5个时，跑绳应采用双抽头方式。若采用花穿的方式，应适当加大上、下滑轮之间的净距。
一般无相变流体的对流换热系数增大的方法有（ ）。
A．增大流体流速
B．增强流体的湍动程度
C．管内加扰流元件n改变换热面形状
D．减弱粗糙度
开工前复核基准点、基准线和高程时发现问题，应从( )获取准确结果。
A.设计单位
B.勘察单位
C.监理单位
D.建设单位
答案：D
解析：
2019版教材P196页
开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时，应向建设单位提出，进行查询，并取得准确结果。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），下列费用中，应计入措施项目费的是（）。
A、 检验试验费
B、 总承包服务费
C、 施工机具使用费
D、 工程定位复测费
答案：D
解析：
措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。正确答案：D
现场不能直接排放的水是( )。
A.施工降排水
B.车辆冲洗用水
C.冲厕用水
D.食堂洗刷用水
E.泥浆
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P168
“(8)现场应设置畅通的排水沟渠系统，保持场地道路的干燥坚实，泥浆和污水未经处理不得直接排放。施工场地应硬化处理，有条件时可对施工现场进行绿化布置。”
石灰稳定土基层适合的施工季节应是（ ）。
A．春末和夏季
B．夏末和秋季
C．秋末和冬季
D．冬末和春季
背景资料：
某公路工程，合同价4000万元，合同工期270天。合同条款约定：(1)工程预付款为合同价的10％，开工当月一次性支付；(2)工程预付款扣回时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60％的当月起，分两个月平均扣回；(3)工程进度款按月支付；(4)工程质量保证金按月进度款的5％扣留；(5)钢材、水泥、沥青按调值公式法调价，权重系数分别为0．2，0．1，0．1，其中钢材基期价格指数为100。施工合同签订后，施工单位向监理提交了如下图所示的进度计划，并得到监理批准。
前6个月(即1～6月份)每月完成的工作量见下表：
前6个月工作量表
6月份钢材的现行价格指数为110，其余材料价格无变化。
施工过程中，在第3个月末检查时发现：E工作延误20天，C工作延误10天，F工作按计划进行，G工作提前10天。为满足业主坚持按合同工期完工的要求，在不改变网络计划逻辑关系的条件下，施工单位根据下表条件按经济性原则进行了计划调整。
工期及相应费率表
在G工作进行到一半左右，出现了合同中未标明的硬质岩石，导致施工困难。施工单位及时采取合理措施进行处理并通知了监理。因处理硬质岩石导致增加费用20万元、G工作延误20天。对此，施工单位在规定时间内提出了工期及费用索赔。
问题：
1．列式计算本工程预付款及其起扣点金额。工程预付款在哪两个月扣回?每月扣多少万元?
2．列式计算4月份及5月份的工程进度支付款。
3．列式计算6月份的调价款。
4．针对3月末进度检查结果，评价工程进度，并分析确定调整计划的最经济方案。
5．针对G工作中给出硬质岩石的处理，分别指出施工单位提出的工期及费用索赔是否合理，并说明理由。
答案：
解析：
1．列示计算预付款和起扣点的金额预付款=4000×10％=400万元，起扣点金额=4000×60％=2400万元，从第五个月开始扣(第五个月共有400+100+200+350+600+800=2450万元，超过2400万元)，每个月扣200万。 2．4月份进度款：是600×(1-5％)=570万元
5月份进度款：是800×(1-5％)-200=560万元
3．6月份的调价款=800×(0．6+0．2×110÷100+0．1+0．1-1)=16万元。
4．施工单位的最经济的调整方案分析确定如下：
(1)第三个月末进度评价
可见，由于E工作的20天延误将导致工期拖延20天。
(2)调整工作的选择条件分析：未按合同工期完成，需要整后续工作计划，在不改变逻辑关系条件下，选择有压缩余地且费率最小的工作进行压缩最为经济。
(3)调整方案：按费率由小到大进行压缩
压E工作5天，增加费用5×0．2=1万元
压H工作10天，增加费用10×0．3=3万元
压K工作5天，增加费用5×0．4=2万元
合计压缩20天，增加费用6万元
5．施工单位提出的工期索赔不合理。理由：G工作的20天延误并未超出G工作此时的总时差(20天)不影响工期。
施工单位提出的费用索赔合理。理由：G工作进行中出现合同中未标明的硬质岩石．增大了施工难度，属于“不利物质条件”。
二级建造师考试历年真题精选6篇 第6篇
根据《注册建造师管理规定》的规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由()负责受理和审批。
A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
B、国务院建设主管部门
C、中国建筑业协会建造师分会
D、国务院发展和改革委员会
答案：A
解析：
根据《注册建造师管理规定》第9条的规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责受理和审批，具体审批程序由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门依法确定。
下列为浅孔爆破法阶梯开挖布置图，其中Wp是指（ ）。
A．底盘抵抗线
B．梯段高度
C．堵塞深度
D．钻孔深度
答案：A
解析：
图中字母含义为：梯段高度H、底盘抵抗线wp、钻孔深度L、堵塞深度L2、装药深度L1。
地上敷设管道的管组长度应按空中就位和焊接的需要来确定，宜（ ）支架间距。
A．等于或大于1.5倍
B．小于1.5倍
C．等于或大于2倍
D．小于2倍
根据《水工混凝土施工规范》SL 677—2014，跨度为1om的公路桥大梁模板，应在混凝土达到设计强度的()后，才能拆除。
A.50％
B.70％
C.80％
D.100％
答案：D
解析：
根据《水工混凝土施工规范》SL 6772014，水工混凝土拆除模板的期限，应遵守下列规定： (1)不承重的侧面模板，混凝土强度达到2．5MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。
(2)钢筋混凝土结构的承重模板，混凝土达到下列强度后(按混凝土设计强度标准值的百分率计)，方可拆除。
①悬臂板、梁：跨度ι≤2m，75％；跨度ι>2m，100％。
②其他梁、板、拱：
跨度2≤2m，50％；
2m<跨度ι≤8m，75％；
跨度ι>8m，100％。
本题中，公路桥大梁属于“其他梁、板、拱”一类，且跨度为10m，大于8m。故本题应选D。
贯通测量最后一次标定贯通方向时，其未掘巷道长度应满足（ ）的要求。
A.不得小于50m
B.不得大于50m
C.不得大于20m
D.不得小于20m
答案：A
解析：
P4-7
贯通测量至少应独立进行两次，取平均值作为最终值，最后一次标定贯通方向时，未掘的巷道长度不得小于50m
根据《标准施工招标文件》，在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交()。
A.索赔意向通知
B.中间索赔报告
C.最终索赔报告
D.索赔证据
答案：C
解析：
2020新版教材P263页
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）
A.保留金
B.由保险公司开具的履约担保书
C.房屋抵押他项权证
D.有价证券
E.商业银行开具的担保证明
答案：A,B,E
解析：
2020新版教材P272
履约担保
1. 履约担保的含义
所谓履约担保，是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。 这是工程担保中最重要也是担保金额最大的工程担保。
履约担保的有效期始于工程开工之日， 终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日 。
如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之 日，则需要另外提供工程保修担保.
履约担保的形式
履约担保可以采用银行保函 、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式。不允许两
家企业互相担保或多家企业交叉互保。 在保修期内，工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式。
1 )银行履约保函
（1）银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的 10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。
( 2 )建筑行业通常倾向于采用有条件的保函。
2) 履约担保书 由担保公司或者保险公司开具履约担保书，当承包人在执行合同过程中违约时\开出 担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付完成该项 目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内 。
3 )质量保证金
根据 《建设工程施工合同(示范文本) 》，发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。
3. 作用
履约保证金额的大小取决于招标项目的类型与规模，但必须保证承包人违约时，发包人不受损失。 在投标须知中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保。履约保证金不得超过中标合同金额的 10%
某城市新建主干路经过一处淤泥深1.2m水塘，路基施工时，对淤泥应用( )处理。
A.强夯法
B.换填法
C.排水固结法
D.堆载预压法
答案：B
解析：
2020版教材P14
2.路基处理的方法路基处理的方法，根据其作用和原理大致分为六类，如表2K311023所示。换土垫层适用于暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理故淤泥应换填。
钻孔灌注桩钻孔前埋设的护筒作用包括( )。
A.稳定孔壁
B.隔离地表水
C.固定桩孔位置
D.保护孔内混凝土
E.钻头导向作用
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P124页
埋设护筒：护筒能稳定孔壁、防止坍孔，还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和起到钻头导向作用等。
