2021二级建造师预测试题8章 第1章
根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。
A.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理
B.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务
C.工程监理单位不得转让工程监理业务
D.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理
答案：A
解析：
2020版教材P282页
工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位，对建设工程进行管理。
根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)，监理单位跟踪检测土方试样的数量应不少于承包人检测数量的()
A、3%
B、5%
C、7%
D、10%
答案：D
解析：
2020版教材P308页
监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%;重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%;重要部位至少取样3组；跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%，土方试样不应少于承包人检测数量的10%。
可以作为建筑安装工程利润计算基数的有( )
A.直接工程费
B.直接费和间接费之和
C.人工费和机械费之和
D.人工费和材料费之和
E.人工费
发生( )时，事故单位要在48小时内向有关单位提出书面报告。
A.突发性事故
B.较大质量事故
C.特大质量事故
D.一般质量事故
E.重大质量事故
答案：B,C,E
解析：
2019版教材P216页
发生（发现）较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故，事故单位要在48小时内向有关单位提出书面报告。突发性事故，事故单位要在4小时内电话向上述单位报告。
在行车荷载作用下水泥混凝土路面的力学特性为( )。
A.弯沉变形较大，弯拉强度大
B.弯沉变形较大，弯拉强度小
C.弯沉变形很小，弯拉强度大
D.弯沉变形很小，弯拉强度小
答案：C
解析：
2019版教材P2页
刚性路面主要代表是水泥混凝土路面，在行车荷载作用下产生板体作用，弯拉强度大，弯沉变形很小，呈现出较大的刚性，它的破坏取决于极限弯拉强度。@##
根据我国《安全生产事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故可分为()。
A.重大事故
B.较大事故
C.重大责任事故
D.重大劳动安全事故
E.特别重大事故
答案：A,B,E
解析：
2019新版教材P239页
生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
( )和一定宽度的主堆石的填筑应平起施工，均衡上升。
A.反滤区
B.垫层区
C.过渡料
D.主堆石区
E.下游堆石区
答案：B,C
解析：
2019版教材P90页
垫层料、过渡料和一定宽度的主堆石的填筑应平起施工，均衡上升。
2021二级建造师预测试题8章 第2章
背景资料：
某水库总库容12000万m3。加固内容为：大坝加固、重建溢洪道、重建放水涵、新建观测管理设施等。工程于2015年10月20日开工，于2016年4月20日全部完成。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程开工前，监理单位组织设计、施工等单位对本工程进行了项目划分，其中大坝加固、重建溢洪道为主要分部工程，坝基防渗、溢洪道地基防渗为重要隐蔽单元工程。分部工程完成后，质量等级由施工单位自评，监理单位核定。
事件二：
事件三：根据合同要求，进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单，每捆钢筋均应挂上标牌，标牌上应标明厂标等内容。
事件四：2016年5月10日，项目法人主持进行单位工程验收，并按规定程序完成了单位工程的验收。
【问题】
1．指出并改正事件一中的不妥之处。
2．根据背景资料，简要说明土坝坝体加固过程中混凝土面结合部位填筑的技术要求?
3．指出事件三中在拉力检验项目中的三个指标以及冷弯试件合格的表现。
4．说明事件四中单位工程验收质量结论的核定单位和程序。
答案：
解析：
1．不妥之处一：监理单位组织设计、施工等单位对本工程进行了项目划分。
改正：应由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分。
不妥之处二：分部工程完成后，质量等级由施工单位自评，监理单位核定。
改正：分部工程质量应在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定，质量监督机构核定。
2．靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实，填土碾压时，要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力。
3．（1）拉力检验项目中的三个指标是指：屈服点、抗拉强度、伸长率。
（2）冷弯试件合格的表现：不得有裂纹、剥落或断裂。
4．单位工程验收质量结论的核定单位为该项目的质量监督单位。
核定程序为：项目法人应在单位工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定；质量监督机构应在收到验收质量结论之日起20个工作日内，将核定意见反馈项目法人。
《公路工程国内招标文件范本》共分三卷，第二卷是（ ）。
A．工程量清单
B．技术规范
C．合同专用条款
D．合同通用条款
根据围护结构保温层的设置原则，旧房改造时采用( )的效果最好。
A.内保温
B.热保温
C.外保温
D.冷保温
答案：C
解析：
2020版教材P7
间歇空调的房间宜采用内保温连续空调的房间宜采用外保温。旧房改造，外保温的效果最好。
下列挡土墙结构类型中，受地基承载力限制最大的是()。
A、 重力式挡土墙
B、 加筋挡土墙
C、 锚杆挡土墙
D、 悬臂式挡土墙
答案：A
解析：
2019版教材P32页
重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力（土压力）以维持土体的稳定，是我国目前最常用的一种挡土墙形式，多用浆砌片（块）石砌筑，这种挡土墙形式简单、施工方便，可就地取材、适应性强，因而应用广泛。缺点是墙身截面大，圬工数量也大，在软弱地基上修建往往受到承载力的限制，墙高不宜过高。选项B属于轻型挡土墙，选项C、D对地基要求均不及重力式挡土墙。本题的正确项只能是“A.重力式挡土墙”。
某工业管道的设计压力为128MPa，则如果按压力分类，该管道属于（ ）。
A.低压管道
B.中压管道
C.高压管道
D.超高压管道
答案：D
解析：
本题考核的是工业管道按压力的分级。工业管道按设计压力分级可分成真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。设计压力小于0MPa为真空管道；设计压力大于等于0MPa，小于等于1．6MPa为低压管道；设计压力大于1．6MPa，小于等于10MPa为中压管道；设计压力大于10MPa，小于等于100MPa为高压管道；设计压力大于100MPa为超高压管道。
后张法施工中，在没有设计要求的桥梁某些特殊部位，可以采用符合要求的（ ），且管壁厚不得小于2mm的管道。
A.平滑钢管
B.粗糙的塑料管
C.高密度聚乙烯管
D.低密度聚氯乙烯管
E.粗糙的螺纹管
答案：A,C
解析：
本题考查的是预应力筋及管道。在桥梁的某些特殊部位，设计无要求时，可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管，其管壁厚不得小于2mm。
预制构件应按吊装次序和方向水平分层堆放，堆放层数一般不宜超过( )。
A.2层
B.3层
C.4层
D.5层
答案：B
解析：
2019版教材P134页
(3)构件应按吊装次序、方向水平分层堆放，标志向外，板梁平放，一般不宜超过三层，要逐层支撑牢固，层与层间要以垫木隔开，相邻构件间要留出适当宽度的通道。
2021二级建造师预测试题8章 第3章
下列关于法人的表述中，正确的是（）。
A.法定代表人以自己的名义代表法人从事民事活动
B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号
C.法人的场所与法律管辖权无关
D.法人的民事责任由它的法定代表人承担
答案：B
解析：
A错误，法人应当设立法定代表人。法定代表人代表法人，以法人的名义对外从事民事活动。
B正确，法人成立的条件包括：（1）依法成立。（2）应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。（3）能够独立承担民事责任。（4）有法定代表人。法人的名称也叫商号，是法人相互区别的标准，也是法人对外活动使用的代号。
C错误，法人的场所关乎法律管辖权。比如，按照原告就被告原则，被告是法人的，被告住所地是指法人的主要办事机构所在地。
D错误，法人的民事责任由法人承担，甚至法定代表人代表法人从事民事活动的法律责任都由法人承担。
盾构法不宜用于()地质的隧道施工。
A、软岩
B、砂土
C、粘土
D、硬岩
答案：D
解析：
盾构法是一种钢制的活动防护装置或活动支撑，是通过软弱含水层，特别是河底、海底，以及城市中心区修建隧道的一种机械。在它的掩护下，头部可以安全地开挖地层，一次掘进相当于装配式衬砌一环的宽度。尾部可以装配预制管片或砌块，迅速地拼装成隧道永久衬砌，并将衬砌与土层之间的空隙用水泥压浆填实，防止周围地层的继续变形和围岩压力的增长。盾构法适合松软地层下施工，相对均值的地质条件，不适合在硬岩地段施工，千斤顶在后部加压顶进困难。（注：此知识点在第四版教材中已删除。）
关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ ）。
A、 被代理人恢复了民事行为能力
B、 被代理人取得了民事行为能力
C、 指定单位取消指定
D、 代理期间届满或者代理事务完成
答案：D
解析：
《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在（ ）状态下安装。
A.关闭
B.打开1／3
C.半开
D.全开
答案：A
解析：
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭。
工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案。其正确的程序为（ ）。
A．①②③④⑤
B．②①③④⑤
C．②①⑤③④
D．①②⑤③④
因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）承担。
A、 建设单位
B、 监理单位
C、 施工企业
D、 建设行政主管部门
答案：C
解析：
《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。C项正确。
公路工程现场质量检查控制的方法主要有（）
A.测量、试验
B.观察、分析
C.对比
D.监督、总结改进
E.记录
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P220页
现场质量检查控制的方法主要是：测量、试验、观察、分析、记录、监督、总结改进。
2021二级建造师预测试题8章 第4章
工程施工阶段建设监理的主要形式有（）
A.巡视
B.旁站
C.平行检验
D.督查
E.目测
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P41页
监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
（2018年）下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理的资料有（??）
A.质量事故状况的描述
B.工程竣工报告
C.设计委托合同
D.施工记录
E.现场准备材料的质量证明资料
答案：A,C,D,E
解析：
?施工质量事故处理的依据：1.质量事故的实况资料；2.有关的合同文件；3.有关的技术文件和档案；4.相关的建设法规
关于建筑市场诚信行为公布的表述中,正确的有()。
A.良好行为记录信息公布期限一般为3年
B.招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密的记录
C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,任何情况下公告部门都不得停止对违法行为记录的公告
D.经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及国家秘密、个人隐私的违法行为记录,可以公开
E.建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内,公布期限一般为6个月至3年
答案：A,B,E
解析：
2019新版教材P105页
《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内,公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录,可以公开。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门依法不停止对违法行为记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外。因此ABE为正确选项。D不对，是因为涉及的是商业秘密，经权利人或者行政机关同意公开，而不是国家秘密。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
A.14
B.20
C.28
D.36
答案：A
解析：
2020版教材P298页
质量保证金返还。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由( )单位负责上报事故。
A.建设
B.监理
C.专业分包
D.总承包
答案：D
解析：
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。
A.3
B.6
C.9
D.12
答案：D
解析：
2020版教材P23页
注册商标有效期满，需要继续使用的， 应当在期满前 12 个月内申请续展注册； 在此期间未能提出申请的， 可以给予 6 个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为 10 年。
关于代理的说法，正确的是（ ）。
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人
C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止
D.表见代理是有权代理
答案：C
解析：
2020版教材P 10
本题考查的是建设工程代理制度。选项A，转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。选项B，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。选项C，《民法总则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；
（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；
（3）代理人丧失民事行为能力；
（4）代理人或者被代理人死亡；
（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
选项D，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。参见教材P11~13。
2021二级建造师预测试题8章 第5章
按质量事故产生的原因分类，由于施工企业中标后依靠修改方案追加工程款而导致出现的质量事故属于( )原因引发的质量事故。
A.技术
B.组织
C.管理
D.社会、经济
答案：D
解析：
2020新版教材P176页
社会、经济原因引发的质量事故：是指由于经济因素及社会上存在的弊端和不正之风引起建设中的错误行为，而导致出现质量事故。例如 ，在投标报价中恶意压低标价， 中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手段而导致发生的质量事故。
钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入（ ）左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。
A．2．0m
B．1．5m
C．1．2m
D．1．0m
装配式桥梁构件在脱底模、移运、吊装时，混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度，一般不得低于设计强度的( )。
A.65%
B.70%
C.75%
D.80%
答案：C
解析：
2020版教材P64页
（2)装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时，混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度，设计无要求时一般低于设计强度的75%。
预应力混凝土连续梁合龙宜在一天中气温（ ）时进行。
A.平均值
B.最高
C.为零
D.最低
答案：D
解析：
P65-67
合龙宜在一天中气温最低时进行。
垂直管道或设备金属保护层的敷设方法和要求是（ ）。
A.由下而上施工，接缝上搭下
B.由上而下施工，接缝上搭下
C.由下而上施工，接缝下搭上
D.由上而下施工，接缝下搭上
答案：A
解析：
2020版教材P118
本题考查的是保护层施工技术要求。垂直管道或设备金属保护层的敷设，应由下而上进行施工，接缝应上搭下。
《建设工程质量管理条例》第五十五条：违反本条例规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款( )罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。
A.0.5%以上1%以下
B.0.5%以上5%以下
C.1%以上5%以下
D.3%以上5%以下
答案：A
解析：
2020版教材P100页
《建设工程质量管理条例》第五十五条：违反本条例规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。@##
根据《职业健康安全管理体系》，属于“实施与运行”一级要素下的二级要素的有()。
A.能力、培训和意识
B.目标与指标
C.组织结构与职责
D.环境管理体系文件
E.应急准备和响应
答案：A,E
解析：
2020新版教材P185页
表2Z105011-1中“实施与运行”的4.4.1资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.4文件；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备和响应。
2021二级建造师预测试题8章 第6章
钢筋混凝土结构中，严禁使用的是()。
A.含氟化物的水泥
B.含氟化物的外加剂
C.含氯化物的水泥
D.含氯化物的外加剂
答案：C
解析：
2019版教材P195页
“(4)预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂;钢筋混凝土结构中，当使用含有氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。”
基础墙的防潮层位置宜在室内地面标高( )处。
A.以下一皮砖
B.以下二皮砖
C.以上一皮砖
D.以上二皮砖
答案：A
解析：
2019版教材P54页
基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设，其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过（ ）后，方可投入使用或进入下一阶段施工。
A．项目主管部门同意
B．量评定
C．监理单位同意
D．验收
E．项目法人（建设单位）同意
检验批应由（ ）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收。
A．施工单位项目负责人
B．建设单位项目负责人
C．总监理工程师
D．监理工程师
某公司中标承污水截流工程，内容有：新建提升泵站一座，位于城市绿地内，地下部分为内径5m的圆形混凝土结构，底板高程-9.0m；新敷设D1200mm和D1400mm柔性接口钢筋混凝土管道546m，管顶覆土深度4.8m～5.5m，检查并间距50m～80m；A段管道从高速铁路桥跨中穿过，B段管道垂直穿越城市道路，工程纵向剖面如图2所示。场地地下水为层间水，赋存于粉质黏土、重分质黏土层，水量较大。设计采用明挖施工，辅以井点降水和局部注浆加固施工技术措施。
图2 污水截流工程纵向剖面示意图（单位：m）
施工前，项目部进场调研发现：高铁桥墩柱基础为摩擦桩；城市道路车流量较大；地下水位较高，水量大，土层渗透系数较小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案，并组织对施工方案进行专家论证。根据专家论证意见，项目部提出工程变更，并调整了施工方案如下：①取消井点降水技术措施；②泵站地下部分采用沉井法施工；③管道采用密闭式顶管机顶管施工。该项工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况，向建设单位提出调整工程费用的申请。
＜1>、简述工程变更采取①和③措施具有哪些优越性。
＜2>、给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序，并分别给出两者的验收试验项目。
＜3>、指出沉井下沉和沉井封底的方法。
＜4>、列出设计变更后的工程费用调整项目。
答案：
解析：
<1>、
①由于地层中的土体都是粉质粘土或重粉质黏土，渗透系数较小，水不易从地下抽出，那么使用井点降水的效果不佳，所以取消井点降水的措施是明智的；
③由于地下管道的穿过高速铁路及城市道路，对于明挖法施工来说易造成交通拥堵，选择不开槽施工的密闭式顶管避免了类似事情的发生。且成本也低于明挖法。
<2>、
先沉井沉至设计标高封底施做底板完工，先施工A段顶管，完工后施工泵站内部结构，待施工至B段标高后，进行B段顶管施工。
泵站试验验收项目：满水试验
管道试验验收项目：污水管道的严密性试验。
<3>、
沉井下沉采用不排水下沉，还有泥浆触变套、空气幕等辅助下沉的方法。
沉井封底采用水下封底。
<4>、
由明挖基施工变为了顶管和沉井施工，土方施工减少土方开挖及回填费用，减少注浆加固费用。对于泵站，增加沉井施工费用（水下混凝土封底施工增加的费用）。对于取消井点降水技术措施，减少井点降水费用。
有资格在当地建筑市场诚信信息平台上同意发布诚信行为记录的是( )。
A.各省
B.自治区
C.直辖市
D.地区行署
E.县政府
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P262页
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。
工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，项目法人应报送（）确认。
A.主管部门
B.质量监督单位
C.县级以上人民政府
D.流域机构
答案：B
解析：
2020版教材P228
(3)工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，项目法人应重新报送工程质量监督机构确认。
2021二级建造师预测试题8章 第7章
建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A.半年
B.二年
C.一年
D.三年
答案：C
解析：
2019新版教材P213页
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。
地质构造基本形态有（）。
A.产状
B.走向
C.褶皱
D.断裂
E.断层
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P29页
地质构造的规模有大有小，但即使是大型复杂的地质构造，也是由一些基本构造形态组合而成的，常见的有产状、褶皱和断裂等。
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，工程质量优良的分部工程的重要隐蔽单元工程的最小优良率为（ ）。
A、50% B、70% C、90% D、100%
答案：C
解析：
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，分部工程施工质量优良标准：
(1)所台单元工程质量全部合格，其中 70%以上达到优良等级，主要单元工程以及重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量优良率达 90%以上，且未发生过质量事故。
(2)中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良等级（当试件组数小于 30 时，试件质量合格）。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。故本题应选 C。
室内照明配电箱的安装技术要求不包括（ ）。
A.照明配电箱内应分别设置零线和保护接地汇流排
B.零线和保护线在汇流排上连接
C.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A.
D.照明配电箱内每一单相分支回路的灯具数量不宜超过10个
E.大型建筑组合灯具每一单相回路光源数量不宜超过50个
答案：D,E
解析：
2020版教材P140
本题考查的是电气照明施工技术要求。照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A，灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A，光源数量不宜超过60个。插座为单独回路时，数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时，其中插座数不宜超过5个。
关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（ ）。
A、具有中级以上职称
B、自然人
C、热心人民调解工作
D、具有大学本科学历
答案：C
解析：
2020版教材P 339
本题考查的是人民调解。人民调解员应当具备的基本条件是：公道正派；热心人民调解工作；具有一定文化水平；有一定的法律知识和政策水平；成年公民。
发电机按照结构形式划分（ ）。
A.汽轮式发电机
B.水轮式发电机
C.燃气轮发电机
D.旋转磁极式发电机
E.旋转电枢式发电机
答案：D,E
解析：
本题考查的是汽轮发电机系统主要设备。发电机按照结构形式划分：旋转磁极式和旋转电枢式，电厂的发电机属于旋转磁极式。
允许在现场打注硅酮结构密封胶的是（ ）幕墙。
A．隐框玻璃
B．半隐框玻璃
C．全玻
D．石材
2021二级建造师预测试题8章 第8章
同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每()樘应划分为一个检验批。
A.60
B.80
C.100
D.120
答案：C
解析：
2019版教材P214页
（1）同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号），施工项目所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入（）。
A.企业管理费
B.二次搬运费
C.材料费
D.措施费
关于高温天气混凝土施工的说法， 错误的是（ ） 。 （2017 年二建真题）
A． 入模温度宜低于 35℃
B． 宜在午间进行浇筑
C． 应及时进行保湿养护
D． 宜用白色涂装砼运输车
答案：B
解析：
参见教材P116。
（1） 混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输； 对混凝土输送管应进行遮阳覆盖， 并应洒水降温。
（2） 混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。
（3） 混凝土浇筑宜在早间或晚间进行， 且宜连续浇筑。
（4） 混凝土浇筑前， 施工作业面宜采取遮阳措施， 并应对模板、 钢筋和施工机具采用洒水等降温措施， 但浇筑时模板内不得有积水。
（5） 混凝土浇筑完成后， 应及时进行保湿养护。 侧模拆除前宜采用带模湿润养护。
下列关于劳动仲裁时效的表述，错误的是()
A、劳动争议申请仲裁的时效期间为1年
B、仲裁时效期间适用中断和中止情形
C、仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算
D、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年
答案：D
解析：
根据《劳动争议调解仲裁法》第27条第1款的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。仲裁时效期间适用时效的中断和中止。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第1款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。
按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。
A.施工安全防护用具及设施的采购
B.施工安全防护用具及设施的更新
C.安全生产无事故奖励
D.安全生产条件的改善
E.职工福利
答案：A,B,D
解析：
2019新版教材P225页
《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高4.5m，工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架，位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为8m×8m。项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用。
在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：项目部完成浇灌筑的泥浆循环清孔工作后，随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，混凝土浇筑至桩顶设计标高。
【问题】
分别指出事件一中的不妥之处，并写出正确做法。
答案：
解析：
不妥之处：项目部完成浇灌筑的泥浆循环清孔工作后，随机放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，混凝土浇筑至桩顶设计标高。
正确做法：放置钢筋笼、下导管之后应进行二次循环清孔，灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出0.8～1.0m。
密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的( )倍。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2019版教材P117页
（4）密封胶嵌缝2）密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍。
