2021二级建造师考试真题及答案8卷 第1卷
当仲裁庭由三名仲裁员组成时，其中首席仲裁员的产生方式有（）。
A.双方当事人共同委托仲裁委员会主任指定
B.当事人自己选定
C.双方当事人共同选定
D.仲裁委员会指定
E.公正机构指定
答案：A,C
解析：
2019新版教材P334页
当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。
管道系统真空度试验的实施要点包括（ ）。
A.所有管道必须进行真空度试验
B.真空度试验主要检验管道系统的强度
C.真空度试验在液压试验合格后进行
D.按设计文件规定进行24h试验
E.24h后增压率不大于5%
答案：D,E
解析：
2020版教材P84
本题考查的是管道系统试验。选项A：只有真空系统才需要做真空度试验；选项B：真空度试验主要检验管道系统的严密性；选项C：真空度试验在气压试验合格后进行。
关于劳动合同试用期的说法，正确的有（ ）。
A.试用期次数最多为2 次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6 个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
明确建筑安装工程所含各专业工程项目的划分，对其施工各阶段质量的()，是保证工程质量的重要手段。
A.监督
B.策划
C.检查
D.计划
E.验收
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P342页
一、建筑安装工程施工质量验收程序建筑安装工程质量验收是施工单位进行质量控制结果的反映，也是竣工验收确认工程质量的主要方法和手段。验收工作的基础工作在施工单位，即主要由施工单位来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织来确认。监理（建设）单位在施工过程中负责监督检査，使质量验收准确、真实。建筑安装工程质量验收是在施工单位依据质量标准、设计图纸等组织有关人进行自检，并对检查结果进行评定符合要求后，再由监理或建设单位进行验收。
电缆标志牌上应标明（ ）。
A．线路编号
B．电缆型号
C．电缆规格
D．制造厂商
E．起讫地点
下列不属于水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点的是( )。
A.锯缝时间和养护的掌握
B.混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析
C.混凝土材料的检查与试验
D.路面施工机械设备配置与组合
答案：D
解析：
2019版教材P221页
(1)基层强度、平整度、高程的检查与控制。(2)混凝土材料的检查与试验，水泥品种及用量确定。(3)混凝土拌和、摊铺设备及计量装置校验。⑷混凝土配合比设计和试件的试验。混凝土的水灰比、外掺剂掺加量、班落度应控制。（5)混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析。(6)锯缝时间和养护的掌握。@##
2021二级建造师考试真题及答案8卷 第2卷
根据《合同法》，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，合同解除的时间是（ ）。
A.解除方发表解除声明时
B.解除通知到达对方时
C.递交解除批准、登记申请时
D.批准、登记手续办理完毕时
答案：D
解析：
2020版教材P122
本题考查的是合同的变更和解除。法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。
2020版教材P125，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。
A.生产设备 B.连设用地使用权
C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地
答案：D
解析：
参见教材P32。耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。
工业炸药应具有()的特性。
A、较高的机械感度和适度的起爆感度
B、较低的机械感度和适度的起爆感度
C、较高的机械感度和灵敏的起爆感度
D、较低的机械感度和灵敏的起爆感度
答案：B
解析：
【考点】工业炸药的基本要求【解析】矿用工业炸药应满足如下基本要求：(1)爆炸性能好，有足够的威力以满足各种矿岩的爆破要求。(2)有较低的机械感度和适度的起爆感度，既能保证生产、贮存、运输和使用的安全，又能保证顺利起爆。(3)炸药配比接近零氧平衡，以保证爆炸产物中有毒气体生成量少。(4)有适当的稳定贮存期，在规定的贮存期内，不会变质失效。(5)原料来源广泛，加工工艺简单，加工操作安全且价格便宜。由此可知，答案B正确。
关于无效合同法律后果的叙述中，正确的是（）。
A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力
B.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
C.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，不予返还
D.合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力
E.建设工程施工合同无效，将不会产生支付违约金的法律后果
答案：A,B,D,E
解析：
合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。
法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合同()
A、生效
B、成立
C、无效
D、效力待定
答案：B
解析：
《合同法》第36条规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
项目档案验收组在检查一列入城建档案馆接收范围工程的工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查的单位应该是()。
A.建设单位（法人）
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
答案：A
解析：
2020版教材P287页
掌握建设工程档案的移交，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。凡建设单位档案不齐全的，应当限期补充。对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程档案
2021二级建造师考试真题及答案8卷 第3卷
城市桥梁工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备( )。
A.应按相关专业质量标准进行验收
B.应按规定进行复验
C.涉及结构安全和使用功能的，应按规定由监理工程师进行平行或见证取样检测
D.检测、验收、复验的结果是否合格应经监理工程师确认
E.检测、验收、复验的结果是否合格宜经监理工程师确认
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P346页
工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行验收和按规定进行复验，并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测并确认合格。
某工程2015年签合同时，2016年相对于2015年的材料综合物价指数为110%，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为132%。计算2017年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。
A.1100
B.1320
C.1420
D.1452
答案：D
解析：
2019版教材P290页
(2B320104)公式：因为只算材料费、因此材料费全为可变要素，比重均为1，代入计算：调值后工程实际结算款=1000×（0+1×110/100）×（0+1×132/100）=1452万元。
配电箱、开关箱的导线进口和出口应设在箱体的()。
A、 下底面
B、 上顶面
C、 侧面
D、 背面
答案：A
解析：
此题主要考察施工现场配电箱与开关箱设置的安全技术要求。从用电安全角度考虑，配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，而严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处；进线和出线应加护套分路成束并做防水弯；导线束不得与箱体进、出口直接接触；进入开关箱的电源线，严禁用插座连接；移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。
沉井刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木方案时，以下说法中错误的是（ ）。
A.砂垫层分布在刃脚中心线两侧，应考虑方便抽除垫木
B.砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实
C.垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高的要求
D.定位垫木的布置应使沉井成三点着力状态
答案：D
解析：
刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土，^且应满足下列要求：
1）垫层的结构厚度和宽度应根据土体地基承载力、沉井下沉结构高度和结构形式，经计算确定；素混凝土垫层的厚度还应便于沉井下沉前凿除；
2）砂垫层分布在刃脚中心线的两侧范围，应考虑方便抽除垫木；砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实；
3）垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉高程的要求；平面布置要均匀对称，每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合，定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点；
4）采用素混凝土垫层时，其强度等级应符合设计要求，表面平整。
三级动火申请表应由( )填写。
A.安全员
B.责任工程师
C.技术员
D.班组长
答案：D
解析：
2019版教材P167页
三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管路部门审查批准后，方可动工。
2021二级建造师考试真题及答案8卷 第4卷
在规划土石坝施工料场时，实际可开采总量与坝体填筑量之比最大的材料是（）。
A.土料
B.石料
C.反滤料
D.砂砾料
答案：C
解析：
2018版教材P75页
在规划料场实际可开采总量时，应考虑料场查勘的精度、料场天然密度与坝体压实密度的差异，以及开挖运输、坝面清理、返工削坡等损失。实际可开采总量与坝体填筑量之比一般为：土料2～2.5；砂砾料1.5～2；水下砂砾料2～3；石料1.5～2；反滤料应根据筛后有效方量确定，一般不宜小于3。
根据水利水电工程施工安全用电要求，在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为()V。
A、12
B、24
C、36
D、38
答案：A
解析：
施工安全用电，③在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得不大于12V。
如果气轮机与发电机用联轴器联结，在室温下找正联轴器，在高度上应该（ ）。
A．相同
B．气轮机一侧高
C．发电机一侧高
D．符合规范对相应联轴器精度的要求
施工质量保证体系的主要内容有（ ）。
A.现场施工质量控制的目标体系
B.现场施工质量计划或施工组织设计文件
C.现场施工质量控制点及其控制措施
D.施工单位质量控制总目标
E.现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施
关于安全生产保证计划编制关键点的说法，正确的有( )。
A.必须针对工程的特点、难点，准确识别出工程的重大危险源和重大不利环境因素
B.制定出针对重大危险源和重大不利环境因素的管理控制方案
C.制定安全记录的填写和保管要求
D.落实各类资源，从组织上、人力上、财力上给予保证
E.按照PDCA循环的管理模式，结合工程和项目部特点制定符合标准要求的管理程序，并认真加以论证，付诸实施
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P305~306页
安全生产保证计划编制的关键点：
1）安全生产保证计划应在施工活动开始前编制完成
2）必须针对本工程的特点、难点进行由浅入深，由表及里的剖析，准确识别出本工程的重大危险源和重大不利环境因素
3）按照安全生产预防为主的原则，依靠新工艺、新技术，制定出针对重大危险源和重大不利环境因素的管理控制方案
4）落实各类资源，从组织上、人力上、财力上给予保证
5）按照PDCA循环的管理模式，结合本工程、本项目不特点制定符合标准要求的管理程序、并认真加以论证，付诸实施。
某房地产开发公司委托某代理机构实施建设项目设计招标，并签订了《委托合同》。该房地产开发公司的义务主要体现在( )。
A.预付处理委托事务的费用
B.受托人完成委托事务的，应向其支付报酬
C.及时提交完成委托事务报告
D.按指示处理委托事务
E.受托人处理事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，委托人可赔偿损失
答案：A,B,E
解析：
房地产开发公司作为委托人，其主要义务是支付费用、支付报酬和赔偿损失。即预付处理委托事务的费用；受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬；受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。故选项A、B、E正确。参见考试用书2Z204037。
2021二级建造师考试真题及答案8卷 第5卷
根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（ ）。
A.招标人不得修改已发出的招标文件
B.招标人采用邀请招标方式，应当向两个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者
其他组织发出投标邀请书
C.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式
D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应
答案：D
解析：
本题考核的是招标投标的相关规定。《招标投标法》规定，招标分公开招标和邀请招标两种方式。招标人采用邀请招标方式，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
在计算双代号网络计划的时间参数时，工作最早开始时间应为其所有紧前工作的()。
A.最早完成时间的最小值
B.最早完成时间的最大值
C.最迟完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最大值
答案：B
解析：
在双代号网络计划中的最早开始时间是指在各紧前工作全部完成后，工作有可能开始的最早时间，即为其所有紧前工作最早完成时间的最大值。
下列关于证据的相关说法，正确的有（）。
A.对当事人逾期提交的证据，人民法院根据不同情形可以不予采纳
B.证据交换应当在举证期限内由当事人双方自行完成
C.在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采信
D.未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据
E.鉴定人应当出庭接受当事人质询
答案：A,D,E
解析：
《民事诉讼法》规定，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，法院对于证据较多或者复杂疑难的案件，应当组织当事人在答辩期届满后、开庭审理前交换证据。在证据交换的过程中，审判人员对当事人有异议的证据，按照需要证明的事实分类记录在卷，并记载异议的理由。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。鉴定人应当出庭接受当事人质询。故选项A、D、E正确。
背景资料：
某施工单位承包了跨湖区某大桥的滩地引桥施工，该引桥全长 2420m，共 44 孔，每孔跨径 55m。上部结构为预应力混凝土连续箱梁，桥跨布置为四跨一联，采用移动模架施工，每联首跨施工长度为 55m+8m，第 2、 3 跨施工长度为 55m，末跨施工长度为 47m。移动模
架两主梁通过牛腿支承托架支撑在桥墩墩柱或承台上，模板系统由两主梁支承（如图 4-1、图 4-2 所示）。
事件一：施工前，施工项目部编制了专项施工方案，经项目技术部门组织审核后报项目技术负责人审批。其专项施工方案内容包括：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及图纸等。
事件二：为了保证梁浇筑筑质量，施工单位采取下列措施进行施工。
（1）在梁段混凝土浇筑前，应对钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理情况进行全面检查，经确认后浇筑。
（2）首孔梁的混凝土在顺桥向从悬臂端开始向桥台进行浇筑，中间孔从已浇梁段开始向悬臂端推进浇筑，末孔从一联中最后一个墩位处向己浇梁段推进浇筑，最终与已浇梁段接合。梁体混凝土在横桥向应对称浇筑。
（3）一孔梁的混凝土浇筑施工完成后，内模中的侧向模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa 后，顶面模板应在混凝土抗压强度达到设计强度等级的 70%后，方可拆除；外模架应在梁体建立预应力后方可卸落。
事件三：预应力张拉以张拉力控制为主，以钢绞线的实际伸长量进行校核，同时预应力张拉时间按照双控指标进行。预应力张拉后计算出预应力钢筋的理论伸长值为 212.5mm，预应力张拉过程中测量了预应力的实际伸长值，其初应力以下的推算伸长值为 40mm，从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值为 176.7mm。
1. 写出图 4-1、图 4-2 中构件 A、 B、 C 的名称。按与箱梁的位置和过孔方式分，该移动模架属于哪一种类型？
2. 事件一中关于专项施工方案审批是否有错，如有错请改正。
3. 改正事件二中的错误之处。
4. 事件二中，补充在梁段混凝土浇筑前还应检查的内容。
5. 事件三中，张拉伸长值控制是否满足要求？并说明理由。
6. 事件三中，预应力张拉时间的双控指标指什么，应达到什么要求？
答案：
解析：
1.A—主梁（或主桁梁）、 B—导梁（或鼻梁）、 C—牛腿支承托架。
按与箱梁的位置和过孔方式分，该移动模架属于下行式（下承式）。
2.有错。
应由施工单位组织编制，施工单位技术管理部门组织审核，并组织相关专家进行论证，由施工单位技术负责人进行审批。
3.（1）首孔梁的混凝土在顺桥向宜从桥台（或过渡墩）开始向悬臂端进行浇筑，中间孔宜从悬臂端开始向已浇梁段推进浇筑。
（2）顶面模板应在混凝土抗压强度达到设计强度等级的 75%后，方可拆除。
4.移动模架、预应力筋管道。
5.满足要求。
理由：实际伸长值=40+176.7=216.7mm，实际伸长值与理论伸长值的误差= （216.7-212.5）/212.5*100%=2%<6%。
6.双控指标：强度和弹性模量。要求：张拉时，构件混凝土强度不应低于设计强度等级值的 80％，弹性模量应不低于 80％。
分包方的职责不包括（ ）。
A.保证分包工程的质量、安全、工期及环境保护，满足总承包合同的要求
B.编制分包工程施工方案
C.及时向总承包方提供分包工程的有关资料
D.为分包方创造施工条件
答案：D
解析：
本题考查的是施工分包合同的实施。（1）保证分包工程的质量、安全、工期及环境保护，满足总承包合同的要求。（2）按施工组织总设计编制分包工程施工方案。（3）编制分包工程的施工进度计划、预算、结算。（4）及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全、环境保护和验收等有关资料。
“调整工作计划”属于合同实施偏差处理措施中的( )措施。
A.技术
B.组织
C.经济
D.合同
答案：B
解析：
2020新版教材P259页
根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为：（1）组织措施：如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等；（2）技术措施：如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；（3）经济措施：如增加投入，采取经济激励措施等；（4）合同措施：如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。
2021二级建造师考试真题及答案8卷 第6卷
安排主、副井筒开工顺序时，考虑比较正确的是（）。
A.副井先开工，因为副井工程量较小，施工进度快，有利于关键线路的推进
B.主、副井同时开工，可以在同期完成较多的工程量，有利提前完成总工作量
C.主井先开工，有利于主、副井同时到达井底和提升系统改装
D.主、副井同时开工要求设备、劳动力等的投入高
E.副井先到井底的方案，主要适用于副井能利用整套永久提升设备时考虑
(2013年)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在合同履行过程中，没有（ ）的变更 指示，承包人不得擅自变更。
A.业主
B.设计人
C.监理人
D.规划主管部门
答案：C
解析：
根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人 可按合同约定的变成程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不 得擅自变更。
多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。依此授权书，甲所具有的代理权限是()
A、程序性诉讼
B、承认、放弃、变更诉讼请求
C、进行和解
D、提起反诉或者上诉
答案：A
解析：
《民事诉讼法》规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。
管道气压试验可以根据输送介质的要求，选用试验气体介质有()。
A.干燥洁净的空气
B.氮气
C.氧气
D.天然气
E.CO
答案：A,B
解析：
2019版教材P75页
气压试验是根据管道输送介质的要求，选用气体作介质进行的压力试验。采用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。
A. 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B. 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C. 联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D. 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
答案：C
解析：
题考查的知识点是联合体的资格条件。ABC项：组成联合体的各方均应具备一定的能力和条件，如相应的人员、设备、专业技术、资金以及资历证书等。故C项正确，AB项错误。D项：《招标投标法》规定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。故D项错误。综上所述，C项正确。@##
某建设监理公司在监理过程中发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，政府主管部门发现后责令该建设监理公司限期改正，但该建设监理公司逾期未改正，则应对其（ ）。
A.依照刑法有关规定追究刑事责任
B.降低企业的资质等级，吊销企业的资质证书
C.责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款
D.有关责任人进行经济和行政处罚
2021二级建造师考试真题及答案8卷 第7卷
燃气管道主要附件中，作为消除管段胀缩应力的设备是( )。
A.放散管
B.阀门
C.补偿器
D.排水器
答案：C
解析：
2020版教材P172
二、补偿器。（1）、补偿器作为消除管段涨缩应力的设备，常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫水位管道上。
引起承包人索赔的众多因素中，比较普遍的因素有（）。
A.赶工
B.开工受阻
C.气候影响
D.施工机械故障停工
E.工程量的增加
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P264页
在分析引起索赔的众多因素中，比较普遍的因素是赶工、开工受阻、气候影响、工程量的增减、合同条款中与索赔密切相关的工程变更、增加工程及工程进度变化引起的工期与费用的索赔。
排水管道开槽埋管工序包括：①沟槽支撑与沟槽开挖、②砌筑检查井及雨水口、③施工排水和管道基础、④稳管、⑤下管、⑥接口施工、⑦沟槽回填、⑧管道安装质量检查与验收，正确的施工工艺排序是()。
A、 ②→①→⑤→④→③→⑥→⑦→⑧
B、 ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
C、 ②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑦
D、 ①→③→⑤→④→⑥→②→⑧→⑦
答案：D
解析：
【考点】开槽埋管施工技术要求
本题考核的是排水管道开槽埋管的正确工序。由于工序比较复杂，选项做了合并，但需要排序的仍然很多。不过，由于②砌筑检查井及雨水口不可能排在第一位，可以很容易排除A和C。②也不可能排在很前面，所以，正确的答案是D。
饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m，抗震设防烈度不大于( )度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。
A.5
B.6
C.7
D.8
答案：D
解析：
2019版教材P108页
饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于l00m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。
给水排水场站中，对钢筋混凝土水池，设计上不作要求的混凝土性能是( )。
A.抗冻
B.抗渗
C.抗裂
D.抗碳化
答案：D
解析：
2019版教材P130页
现浇(预应力)混凝土水池施工技术。
钢筋（预应力）混凝土水池（构筑物）是给水排水厂站工程施工控制的重点。对于结构混凝土外观质量、内在质量有较髙的要求，设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。对此，混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护各环节加以控制，以确保实现设计的使用功能。
改性沥青混合料宜随拌随用，需要短时间储存时，时间不宜超过（ ）。
A．8h
B．12h
C．16h
D．24h
答案：D
解析：
改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h；改性沥青SMA 混合料只限当天使用；OGFC 混合料宜随拌随用。P222@##
2021二级建造师考试真题及答案8卷 第8卷
在人工定额的编制中，拟定施工的正常条件包括( )等。
A.拟定施工作业的内容
B.拟定施工作业的方法
C.拟定施工作业地点的组织
D.拟定施工作业的名称
E.拟定施工作业人员的组织
下列关于质量保证体系的说法中，错误的是（ ）。
A.工程质量保证体系就是以控制和保证施工产品质量为目标
B.工程质量保证体系的运行是以质量计划为主线
C.质量保证体系是企业内部的一种管理手段
D.质量保证体系的内容包括项目的质量目标和项目施工质量两部分
答案：D
解析：
2020新版教材P157页
质量保证体系的内容：其内容主要包括以下几个方面：1.项目施工质量目标、2.项目施工质量计划、3.思想保证体系、4.组织保证体系、5.工作保证体系。 @##
施工组织设计应由( )主持编制。
A.项目负责人
B.项目总工程师
C.公司项目管理部门
D.公司总工程师
答案：A
解析：
2020版教材P276页
（2）施工组织设计应由项目负责人主持编制。
关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。
A.建设单位根据自身情况提出低于强制性规定的要求
B.建设单位有权压缩合同约定的工期
C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业
D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料
答案：D
解析：
2019新版教材P249页
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
立井基岩施工中，不需要临时支护的作业方式有()。
A．短段掘砌单行作业
B．短段掘砌平行作业
C．长段掘砌单行作业
D．长段掘砌平行作业
E．掘砌混合作业
答案：A,E
解析：
本题考核的是立井井筒的施工作业方式。短段掘砌单行作业还取消了临时支护，简化了施工工艺，节省了I临时支护材料，围岩能及时封闭，可改善作业条件，保证了施工操作安全。混合作业是在短段掘砌单行作业的基础上发展而来的，某些施工特点都与短段单行作业基本相同；故选项A、E正确。短段掘、砌平行作业，掘、砌工作都是自上而下，并同时进行施工。掘进工作在掩护筒(或锚喷临时支护)保护下进行；故选项B错误。长段单行作业是在规定的段高内，先自上而下掘进井筒，同时进行临时支护；故选项C错误。长段平行作业，是在工作面进行掘进作业和临时支护；故选项D错误。
事故处理需要进行设计变更的应( )。
A.由事故发生单位提出设计变更方案
B.由原设计单位提出设计变更方案
C.由有资质的单位提出设计变更方案
D.由监理单位提出设计变更方案
E.需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施
答案：B,C,E
解析：
2019版教材P216页
事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。
