21年二级建造师每日一练7篇 第1篇
对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方
式是（ ）。
A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收
C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查
D.在验收后应当报公安机关消防机构备案
答案：D
解析：
【两类消防验收】
(1)大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;（国家验收）
(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查（国家备案）
场地大于1k㎡或重要工业区，宜建立相当于( )级导线精度的平面控制网。
A.一
B.二
C.三
D.四
答案：A
解析：
2020版教材P194页
施工测量中的场区控制测量。场地大于1km2或重要工业区，已建立相当于一级导线精度的平面控制网。
省、自治区、直辖市人民政府防汛指挥机构根据( )规定汛期起止日期。
A.国家规定日期
B.险情发生前后
C.当地规定日期
D.当地的洪水规律
答案：D
解析：
2020版教材P328
《防洪法》第四十一条规定，省、自治区、直辖市人民政府防汛指挥机构根据当地的洪水规律规定汛期起止日期。
从桥梁拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离称为()。
A、 净矢高
B、 计算矢高
C、 桥梁高度
D、 桥梁建筑高度
答案：B
解析：
(8)净矢高：是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离，用f0表示；计算矢高：是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离，用f表示
施工平行承发包模式适用于()的情况。
A.将工程分解发包，业主无需过多地照顾各种关系
B.项目规模不大
C.业主缺乏足够的经验和能力应对多家施工单位
D.由于项目建设的时间要求紧迫，业主急于开工，来不及等所有的施工图全部出齐，只有边设计、边施工
答案：D
解析：
2020新版教材P222页
(三）施工平行发包的应用：
(1)当项目规模很大，不可能选择一个施工单位进行施工总承包或施工总承包管理，也没有一个施工单位能够进行施工总承包或施工总承包管理；
(2）由于项目建设的时间要求紧迫，业主急于开工，来不及等所有的施工图全部出齐，只有边设计、边施工；
(3）业主有足够的经验和能力应对多家施工单位；
(4）将工程分解发包，业主可以尽可能多地照顾各种关系……
在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是（ ）。
A．施工管理
B．材料质量
C．施工工艺
D．施工方法
下列是某医院室内环境污染物浓度的检测结果，其中( )单项是符合规定要求的。
A.氡：350Bq/m3
B.游离甲醛：0.09mg/m3
C.苯：0.08mg/m3
D.氨：0.25mg/m3
E.TVOC：0.4mg/m3
答案：C,E
解析：
2019版教材P324页
民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：
I类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；
Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。@##
【2018年真题】某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（ ）。
A．特别重大事故
B．重大事故
C．较大事故
D．一般事故
答案：B
解析：
本题考查生产安全事故的等级划分标准。人员重伤、死亡、直接经济损失三个标准就高原则。死记-较大，重伤-重大，直接经济损失-较大，就高原则，故认定为重大事故。
21年二级建造师每日一练7篇 第2篇
沥青路面结构层可由( )组成。
A.面层
B.垫层
C.基层
D.透层
E.底基层
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P66页
沥青路面结构组成。沥青路面结构层可由面层、基层、底基层、垫层组成。透层是为使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层，不是结构层。
白炽灯的优点有( )。
A.体积小
B.效率高
C.寿命长
D.构造简单
E.价格便宜
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P5
1.光源的主要类别热辐射光源有白炽灯和卤钨灯，优点为体积小、构造简单、价格便宜，缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。
根据《水利水电工程施工组织设计规范》，工程施工总工期包括（ ）。
A.工程筹建期
B.工程实施期
C.工程准备期
D.主体工程施工期
E.工程完建期
答案：C,D,E
解析：
工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个施工时段。 编制施工总进度时，工程施工总工期应为后三项工期之和。故选择 CDE。
反映一个组织系统中各子系统之间指令关系的是( )
A.组织结构图
B.职能分工表
C.项目合同图
D.工作流程图
答案：A
解析：
2020新版教材P13页
组织结构图是组织结构的一种形式。反映了一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。@##
施工用电转入建设项目电力设施供电，总承包单位应及时向供电部门办理（ ）。
A.变更用电手续
B.新装用电手续
C.正式用电手续
D.终止用电手续
答案：D
解析：
2020版教材P339
施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电，则总承包单位应及时向供电部门办理终止用电手续。
下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈现规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P 84
本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是（ ）。
A、提高测量精度
B、便于吹洗管路
C、减小管道噪音
D、缓冲对表的压力冲击
答案：B
解析：
2020版教材P 93
压力表应垂直安装，压力表与表管之间应装设三通 旋塞阀，以便吹洗管路和更换压力表，温度计的标尺应朝便于观察的方向安装；
新浇混凝土的侧压力，与混凝土初凝前的( )等因素有关。
A.强度等级
B.坍落度
C.凝固速度
D.捣实方法
E.浇筑速度
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P93页
新浇混凝土的侧压力。与混凝土初凝前的浇筑速度，捣实方法，凝固速度，坍落度及浇筑块的平面尺寸等因素有关，前三个因素关系最密切。不包括A项。
21年二级建造师每日一练7篇 第3篇
锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。
A、压力试验
B、泄露试验
C、灌水试验
D、通球试验
答案：D
解析：
(1)锅炉本体受热面安装一般程序设备清点检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口和焊接。
当工期紧时，最适宜淤泥质黏性土路基的处理方法是（ ）。
A.重锤强夯
B.振动压实
C.水泥搅拌桩
D.塑料排水板加载预压
答案：C
解析：
P13-15
当工期紧张的情况下，要较好地实现对淤泥质黏性土路基的处理，最合适的方法应采用置换及拌入法，即可用水泥搅拌桩。重锤强夯、振动压实均不适用于淤泥质黏性土，塑料排水板加载预压需要较长时间才能使软基固结稳定。
下列选项中，不得在（ ）等墙体或部位没置脚手架。
A.120mm厚墙、料石清水墙和独立柱
B.过梁上或过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内
C.宽度小于1m的窗间墙
D.砌体门窗洞口两侧200mm和转角处石砌体550mm范围内
E. 梁或梁垫下下及其左右600mm范围内
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P73
该题主要考察的是：脚手眼设置 ，不得在下列墙体或部位设置脚手眼:1 ） 1 2 0mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;2 ） 过梁上与过梁成60。角的三角形范围及过梁净跨度1 /2 的高度范围内;3 ） 宽度小于1m 的窗间墙;4 ） 门窗洞口两侧石砌体300mm ， 其他砌体200mm 范围内; 转角处石砌体600mm ，其他砌体450mm 范围内;5 ） 梁或梁垫下及其左右500mm 范围内;6 ） 设计不允许设置脚手眼的部位;7 ） 轻质墙体;8 ） 夹心复合墙外叶墙。
关于供热管网试运行的要求，正确的有( )。
A.供热管线工程宜与换热站工程联合进行试运行
B.试运行开始后，每隔1h对补偿器及其他管路附件进行检查，并做好记录
C.试运行期间，管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧
D.试运行期间发现的问题，不影响试运行安全的，可待试运行结束后处理
E.试运行期间出现需要立即解决的问题，当即停止试运行，进行处理
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P160
(3)试运行应符合下列要求：1)供热管线工程应与换热站工程联合进行试运行。
2)试运行应有完善、可靠的通信系统及安全保障措施。
3)试运行应在设计的参数下运行。试运行时间应在达到试运行的参数条件下连续运行72h。试运行应缓慢升温，升温速度不得大于10℃/h。在低温试运行期间，应对管道、设备进行全面检查，支架的工作状况应做重点检查。在低温试运行正常以后，方可缓慢升温至试运行温度下运行。
4)在试运行期间，管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应降低至0.3MPa以下。
5)试运行期间应观察管道、设备的工作状态，并应运行正常。试运行应完成各项检查，并应做好试运行记录。
6)试运行期间出现不影响整体试运行安全的问题，可待试运行结束后处理；当出现需要立即解决的问题时，应先停止试运行，然后进行处理。问题处理完后，应重新进行72h试运行。
7)蒸汽管网工程的试运行应带热负荷进行，试运行前应进行暖管，暖管合格后方可略开启阀门，缓慢提高蒸汽管的压力。待管道内蒸汽压力和温度达到设计规定的参数后，保持恒温时间不宜少于1h。试运行期间应对管道、设备、支架及凝结水疏水系统进行全面检査。确认管网各部位符合要求后，应对用户用汽系统进行暖管和各部位的检查，确认合格后，再缓慢提高供汽压力，供汽参数达到运行参数，即可转入正常热运行。
根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》，拟实施代建制的项目应在（）中提出实行代建制管理的方案。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计报告
D.工程开工申请报告
答案：B
解析：
2019版教材P133页
拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案，经批复后在施工准备前选定代建单位。
根据《消防法》的规定，有（）行为的施工单位，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款。
A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准
B.擅自拆除消防设施
C.不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量
D.遮挡消火栓
E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P238页
单位违反《消防法》规定，有下列行为之一的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
某工业建筑工程的平面为圆形，施工测量精度要求较高，屋盖采用钢结构，部分钢材为国 外进口，钢筋和水泥等主要材料为业主供应，施工单位负责检验。为保证工程质量，施工单位 编制了详细的质量控制方案。对材料质量控制、测量控制、技术交底等都提出了具体方案。 根据背景(七）。回答下列问题。
运到施工现场的材料、半成品或构配件等都应具有产品（ ）和技术说明书。
A.出厂证
B.三包证
C.检验证
D.合格证
答案：D
解析：
运到施工现场的材料、半成品或构配件等都应具有产品合格证和技术说明书。
桥下净空高度是指（ ）至桥跨结构最下缘间的距离。
A．设计洪水位
B．低水位
C．计算通航水位
D．高水位
E．桥下线路路面
21年二级建造师每日一练7篇 第4篇
背景资料：
某施工单位承接了长 68km的平原区新建公路路面施工。该高速公路设计车速为 100km/h，全线均为填方路堤，平均填方高度1-2m。硬路肩宽3m，中央分隔带宽2m，单车道宽3.75m，土路肩宽0.75m。
路面面层采用C30水泥混凝土，基层为水泥稳定碎石，底基层为级配碎石，土路肩采用M7.5浆砌片石加固。路面结构如下图所示。
事件1：水泥稳定碎石基层采用中心站集中拌和法施工。
（1）由于客观原因施工中断4小时，水泥稳定碎石基层横向施工缝其处理方法是将前一段拌和整形后，留5～8m不进行碾压，后一段施工时，前段留下未压部分，加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。
（2）水泥稳定碎石基层施工工艺流程：准备下承层→（C）→厂拌混合料→混合料运输→（D）→摊铺→碾压→质检→养护→自检。
事件 2 ：为控制水泥混凝土路面的施工质量和工期，施工单位计划在面层施工中采用工程质量最高、施工速度最快、装备最现代化的水泥混凝土路面摊铺技术。
（1）在进行混凝土面层铺筑前，施工单位做的准备工作包括：混凝土配合比设计、基层检验、调试施工设备、架设基准线等。
（2）每日施工结束设置横向施工缝，且设置在缩缝处和胀缝处。
事件3：项目部对施工材料实行材料计划管理，在确定材料需用量计划时，材料采购人员对片石采购进行了充分调研，发现片石的虚方与实方比为1：0.8，即采购回来的1立方米片石只能砌筑0.8立方米M7.5浆砌实体。
【问题】
1.事件1中横向接缝处理是否正确？如果错误，请写出正确做法。
2.补充事件1中C、D工序名称。
3.写出示意图中A的名称。
4.胀缝采用什么方法施工？
5.事件3中，针对加固路肩工程，材料采购人员应采购片石多少立方米（结果保留两位小数）?
答案：
解析：
1.错误，事件1中处理方法为人工摊铺时横向接缝处理方式。正确做法如下：
(1)人工将末端含水量合适的混合料弄整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度应与混合料的压实厚度相等，整平紧靠方木的混合料；
(2)方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3m长，其高度高出方木几厘米；
(3)将混合料碾压密实；
(4)重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木除去，并将下承层清理干净；
(5)摊铺机返回已压实层的末端，重新开始摊铺。
2.C—施工放样，D—布设钢筋基准线。
3.A为波形防护栏。
4.前置钢筋支架法、DBI自动插入装置。
5.一侧加固土路肩的面积：(0.75+1.20)×0.30×0.5=0.2925m2。
采购的片石总量：（0.2925×2×68000）/0.8=49725.00m3。
巷道施工爆破参数包括()等。
A．炮眼直径
B．炮眼深度
C．炮眼数目
D．炮眼利用率
E．掏槽方式
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是巷道施工爆破中爆破参数的内容。爆破参数包括：炮孔直径、炮孔深度、炮孔数目、炮孔利用率及单位炸药消耗量。
填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工，应在填充墙砌筑( )后进行。
A.3天
B.7天
C.10天
D.14天
答案：D
解析：
2019版教材P75页
填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。
建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将()列为共同被告。
A、招标代理机构
B、总承包企业
C、分包企业
D、实际施工人
E、建设行政主管部门
答案：B,C,D
解析：
【考点】考查民事诉讼参加人的规定
依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释＞第25条规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。题目问：建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼哪些人可以列为共同被告。根据上述规定，可以将总承包企业、分包企业和实际施工人列为共同被告。故，B、C、D项正确。@##
工程施工阶段施工职业健康安全管理的基本要求，下列选项中正确的是()
A.分包单位不服从总包管理导致安全事故的，由总包承担责任
B.设计单位应按照施工要求进行安全保护设施的设计
C.分包单位不服从总包管理导致安全事故的，由分包承担全部责任
D.项目经理是施工项目生产的主要负责人
答案：D
解析：
2020新版教材P190页
企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。
对单项工程验收进行预验的是（ ）单位。
A、建设
B、设计
C、监理
D、施工
答案：C
解析：
2019版325
（(3）单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，应由施工单位及时整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收
起联系各部分和集散交通的作用，并兼有服务功能的城市道路是( )。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
答案：C
解析：
2019版教材P1页
（3）次干路应与主干路结合组成干路网，以集散交通的功能为主，并兼有服务的功能。 @##
（2014年） 下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。
A.涉及国家安全、国家秘密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用企业事业单位自有资金的项目
D.使用上市公司资金的项目
答案：B
解析：
各级财政预算资金的项目属于使用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。
21年二级建造师每日一练7篇 第5篇
工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从（ ）开始计算。
A、 10月14日
B、 10月24日
C、 11月1日
D、 11月10日
答案：C
解析：
建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题描述中，施工单位虽然于2008年10月14日提交了竣工验收报告，但同年lo月24日组织竣工验收中发现质量问题并提出了整改要求，说明工程尚未竣工。可见该两个日期都不能作为竣工验收的日期，A、B选项都不符合题干要求。但是，建设单位却在未经竣工验收前擅自于11月1日实际使用了工程，根据上述司法解释的规定，应当“以转移占有建设工程之日为竣工日期”，即建设工程的保修期应当自11月1日起计算。可见C选项符合题干要求，是正确选项。
交通安全设施除里程标、百米标和公路界碑以外，还包括下列哪些设施（ ）。
A．交通标志、交通标线
B．防撞设施、隔离栅
C．可变情报板
D．桥梁防抛网
E．视线诱导设施、防眩设施
同一天进场的同批次、同规格100t预应力钢筋，最少应分为()批检验。
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案：B
解析：
3) 精轧螺纹钢筋检验每批重量不得大于60t，可见，同一天进场的同批次、同规格100t预应力钢筋，最少应分为2批检验。所以，B最符合题意。
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（ ）组织。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程竣工验收的主体。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由（ ）认定。
A．国务院建设行政主管部门
B．省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
C．国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
D．县级以人民政府的建设行政主管部门
某建筑设计单位在设计文件中，对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取的正确做法是()。
A.按照建设单位的要求，适当放宽了质量标准
B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商
C.简要描述了建筑材料、设备的性能
D.注明建筑材料、设备的规格、型号
答案：D
解析：
2020版教材P281页
《建筑法》、《建设工程质量管理条例》均规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
建筑室内给水管道施工程序中，“管道支架制作”之前的程序是（ ）。
A.管道测绘放线
B.管道元件检验
C.管道加工预制
D.系统试验
答案：A
解析：
本题考查的是建筑管道工程施工程序及技术要点。室内给水管道施工程序：施工准备→材料验收→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道支架制作→管道加工预制→管道支架安装→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→系统通水试验。
某工程按月编制的成本计划如下图，若6月、8月实际成本为1000万元和700万元，其余月份的实际成本与计划成本均相同。关于该工程施工成本的说法，正确的是()。
A、 第6月末计划成本累计值为3100万元
B、 第8月末计划成本累计值为4500万元
C、 第8月末实际成本累计值为4600万元
D、 第6月末实际成本累计值为3000万元
答案：C
解析：
(3)计算规定时间（计划累计支出的成本额，其计算方法为：各单位时间计划完成的成本额累加求和。
第6月末计划成本累计值=100+200+400+600+800+900=3000（万元），
实际成本累计值＝100+200+400+600+800+1000＝3100（万元）；
第8月末计划成本累计值=100+200+400+600+800+900+800+600=4400（万元），
实际成本累计值=100+200+400+600+800+1000+800+700=4600（万元）。
21年二级建造师每日一练7篇 第6篇
下列关于锚具的说法中，错误的是（ ）。
A.用于后张法的连接器，必须符合锚具的性能要求
B.用于先张法的连接器，必须符合夹具的性能要求
C.适用于高强度预应力筋的锚具，不能用于较低强度的预应力筋
D.锚具应满足分级张拉.补张拉和放松预应力的要求
24.市政公用工程中，混凝土配合比设计要经过四个步骤，其中在施工配合比设计阶段进行配合比调整并
答案：C
解析：
本题考查的是锚具、夹具和连接器。选项C的正确说法“适用于高强度预应力筋的锚具（或连接器），也能用于较低强度的预应力筋；仅能适用于低强度预应力筋的锚具（或连接器），不得用于高强度预应力筋。
监理单位采用平行检测方法对承包人的检验结果进行复核，其费用由( )承担。
A.承包人
B.监理单位
C.发包人
D.质量监督机构
答案：C
解析：
2019版教材P300页
6.平行检测。在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时，监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果。平行检测费用由发包人承担。
矿区平面和高程控制网的布设，当（），则可以使用独立的坐标系统。
A.矿区面积小于50km2，但今后将超过50km2
B.矿区面积小于50km2且无发展可能
C.矿区面积大于50km2且今后还会发展
D.矿区面积大于50km2且今后也不小于50km2
某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪
仪表设备安装一般要求有（ ）。
A.对仪表进行绝缘电阻测量时应有防止电子元件被损坏的措施
B.仪表上接线盒应采取密封措施，引入口宜朝上
C.测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置，应采取防弯曲措施
D.节流件必须在管道吹洗前安装，其安装方向要符合要求
E.质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P109
本题考查的是自动化仪表设备的安装要求。选项B，仪表接线箱（盒）应采取密封措施，引入口不宜朝上；选项D，；节流件必须在管道吹洗后安装；节流件安装方向，必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面，孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向。
煤矿井下（）放糊炮。
A.禁止 B.经当班队长同意后可以
C.经矿总工程师同意后可以 D.瓦斯检查合格后可以
答案：D
解析：
煤矿井下一定要防止瓦斯引燃引爆，主要做法是严禁明火，使用普通导爆索 或非导爆管放炮和放糊炮时，装药前和放炮前，必须检查瓦斯。只有在放炮地点附近20m以内 风流中瓦斯浓度低于1%时，才允许装药放炮。
背景：某活动中心工程，地下1层，地上3层，建筑面积1.23万m2，结构为框架结构，工程于2011年3月20日开工，计划于2011年12月25日竣工，在施工过程中发生了以下事件：
事件一：由于选址的原因，地基不好，因此基础下面设计有25颗直径为800m长10m的工程桩，施工单位采用了泥浆护壁的工艺成孔。
事件二：由于工期较紧，土方开挖需要夜间进行，业主要求施工单位办理相关手续，避免扰民和民扰的问题。
问题：
1.施工单位进行排污应具备何种手续？现场排污如何操作？
2.对于固体废弃物应如何进行处置？
3.土方夜间施工时对扰民问题项目部应做哪些工作？
答案：
解析：
1．施工现场排污需要在县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议,申领《临时排水许可证》现场排污应分类操作：
(1)雨水排入市政雨水管网；
(2)泥浆可以用专用车辆拉出场外；
(3)污水经过沉淀后再利用或排入市政污水管网。
2．对于固体废弃物按以下要求处置：
(1)首先应到县级以上地方政府环卫部门申报登记,现场分类存放；
(2)就建筑垃圾和生活垃圾与所在地垃圾消纳中心签署环保协议,及时清理处置；
(3)有毒、有害废弃物应运送到专门指定的消纳中心。
3．土方夜间施工,对扰民问题项目部应做如下工作：
(1)办理夜间施工许可证,并转告周边社区居民；
(2)及时和当地建设主管部门、辖区内派出所、居委会、环保部门取得联系进行沟通,得到相关部门的理解和支持；
(3)采用相应的措施,尽量降低施工噪声；
(4)当夜间施工噪声超过规定限制时,依据环保部门测定的结果,根据影响程度的大小,对居民进行适当补偿；
(5)遇强噪声施工时,尽量白天进行,并避开正常休息时间。
电力线路设施的保护范围中，用于电力线路上的电器设备是（ ）。
A.金具
B.绝缘子
C.断路器
D.电力调度设施
答案：C
解析：
2020版教材P342
本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。电力线路上的电器设备：变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及其有关辅助设施。
21年二级建造师每日一练7篇 第7篇
（2016年） 下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有（ ）。
A.约定内部承包违约金
B.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立
D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立
E.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
答案：B,C,E
解析：
下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意 思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法 律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参 照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
土工合成材料铺筑时正确的做法是（ ）。
A．先固定一端，然后拉紧，最后固定另一端
B．先固定两端，然后向中间拉紧
C．先固定中间，然后向两端拉紧
D．先固定四个角，然后向中间拉紧
（2018年）关于高性能混凝土使用减水剂性能的要求，错误的是（ ）。
A.减水率低
B.坍落度损失小
C.能明显改善混凝土耐久性
D.与水泥的相容性好
答案：A
解析：
高性能混凝土的外加剂应选用高效减水剂或复合减水剂，并应选择减水率高、坍落度损失小、与水泥之间具有良好的相容性、能明显改善或提高混凝土耐久性能且质量稳定的产品。
在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。
A.砂率
B.单位体积用水量
C.拌和方式
D.温度
答案：B
解析：
本题考查的是混凝土的技术性能。影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。故B正确。
按成本计划的作用划分，施工项目经理部确定的基础分部工程成本计划值 (400元/立方米)及其分解指标属于( )成本计划。
A.战略性
B.竞争性
C.指导性
D.实施性
在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是( )。
A.承受由于弯矩作用而产生的拉力
B.承受由于弯矩作用而产生的压力
C.承受剪力
D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力
答案：C
解析：
2019版教材P20页
箍筋主要是承担剪力的，在构造上还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。
某施工机械的时间定额为0.391台班／100立方米，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为( )立方米／台班。
A.2.56
B.256
C.0.64
D.64
答案：B
解析：
2020新版教材P63页
该机械的产量定额应为其时间定额的倒数，0.391台班/100立方米的倒数等于256立方米/台班。
下列选项中属于要约的是 （ ）
A.拍卖公告
B.投标书
C.招标公告
D.商品价目表
答案：B
解析：
要约，在商业活动中又称发盘、发价、出盘、出价、报价。要约是一方当事人以締结合同为目的， 向对方当事人所作的意思表示。本题中只有选项B为要约，其余为要约邀请。
