21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第1篇
涵洞按构造形式不同可分为（ ）。
A.圆管涵
B.拱涵
C.板涵
D.箱涵
E.盖板涵
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P148
按构造形式不同，涵洞分为圆管涵、拱涵、盖板涵、箱涵等。
承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额预付款保函（如合同中有此约定）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到申请后的（）天内进行核实.
A.7
B.14
C.21
D.28,
答案：A
解析：
2019版教材P244页
承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额预付款保函（如合同中有此约定）后向发包人提交预付款支付申请，发包人应在收到申请后的7天内进行核实
架空线路的导线架设，应在电杆组立经（ ）及调整后进行。
A．拉线安装
B．弛度检测
C．跳线连接
D．杆位复测
下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是（ ）。
A．施工预算的编制以预算定额为主要依据
B．施工预算是投标报价的主要依据
C．施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位
D．施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件
网络计划中，关键线路是指()。
A、 全部由重要工作组成的线路
B、 各工作持续时间之和最短的线路
C、 存在关键工作的线路
D、 各工作持续时间之和最长的线路
答案：D
解析：
主要考察的是：双代号网络图关键线路。网络图中从起始节点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后达到终点节点的通路称为线路。在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键路线，故B错。关键线路是全部由关键工作组成的线路，A错；非关键线路上也可以存在关键工作，C错。可见，正确选项是D。
下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是()。
A、工作任务分工表反映组织系统的动态关系
B、-个工程项目只能编制一张工作任务分工表
C、工作任务分工表中的具体任务不能改变
D、工作任务分工表是项目的组织设计文件之一
答案：D
解析：
每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。在工作任务分工表中应明确各项工作任务由哪个工作部门（或个人）负责，由哪些工作部门（或个人）配合或参与。无疑，在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进行调整。该表有如下特点：(1)任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门（机构）负责主办，另明确协办部门和配合部门，主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示；(2)在任务分工表的每一行中，即每一个任务，都有至少一个主办工作部门；(3)运营部和物业开发部参与整个项目实施过程，而不是在工程竣工前才介入工作。可见，正确选项是D。
［案例1］
某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.O万元，相应工序持续时间增加了3天；
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；
事件六：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对（1）增加合同工期13天；（2）增加费用11.8万元。
问题：
（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？
（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？
（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？
（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？
（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？
正确答案：
（l）不违反有关规定。因为根据《招标投标法》的规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于三家。
（2）事件一费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符
是承包商不可预见的，所以索赔成立；从提供的背景资料看，因为事件一未发生在关键线路上，所以工期不予延长。
事件二费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
事件三费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
事件四费用索赔成立，工期不予延长。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因为该工作未在关键线路上，所以工期不予延长。
（3）所发生的维修费应从乙方保修金中扣取。
（4）按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》，事件五中发生的这起安全事故可定为四级重大事故。
根据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故：
1）死亡2人以下；
2）重伤3人以上，19人以下，
3）直接经济损失10万元以上，不满30万元。
（5）应遵循的程序如下：
1）进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；
2）分析调查结果，找出事故的主要原因；
3）确定是否需要处理，若要处理，施工单位确定处理方案；
4）事故处理；
5）检查事故处理结果是否达到要求
6）事故处理结论；
7）提交处理方案
干管及支管的末端连接城市或大型工业企业，作为供应区气源点的是（ ）管道。
A.长距离输气
B.城市燃气
C.工业企业燃气
D.炉前燃气
答案：A
解析：
本题考查的是燃气管道的分类。长距离输气管道一般指将天然气田生产的天然气输送到远方城镇用户的管道系统，其干管及支管的末端连接城市或大型工业企业，作为供应区的气源点。
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第2篇
下列建筑材料中,属于材料供货商必须提供《建材备案证明》的有()。
A.水泥
B.人造板
C.烧结砖、砌块
D.商品混凝土
E.混凝土外加剂
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P165页
材料供货商对下列材料必须提供《建材备案证明》:水泥、商品混凝土、商品砂浆、混凝土掺合料、混凝土外加剂、烧结砖、砌块、建筑用砂、建筑用石、排水管、给水管、电工套管、防水涂料、建筑门窗、建筑涂料、饰面石材、木制板材、沥青混凝土、三渣混合料等材料产品。
（2018年）根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（??）。
A.设计单位的生产安全事故处理提出指导意见
B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任
C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗
D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针
E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
答案：B,C,D,E
解析：
A错误。在工程设计阶段，设计单位对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
洞顶填土厚度大于50cm的涵洞称为( )。
A.暗涵
B.明涵
C.压力涵
D.半压力涵
答案：A
解析：
2019版教材P148页
按洞顶填土情况涵洞可分为洞顶不填土的明涵和洞顶填土厚度大于50cm的暗涵两类。
政府对建设工程质量验收监督的职能不包括( )。
A.监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序
B.在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定
C.工程质量验收是否符合国家标准
D.检查的结果记录保存
答案：D
解析：
本题涉及的考点是监督管理的职能。监督管理的职能是监督建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、验收程序及在验收过程中提供的有关资料和形成的质量评定文件是否符合有关规定，实体质量是否存在严重缺陷，工程质量验收是否符合国家标准。@##
城镇污水二级处理工艺中采用的构筑物是（）。
A.格栅
B.沉砂池
C.二次沉淀池
D.接触池
答案：C
解析：
P118-121
二级处理以氧化沟为例，其工艺流程如图2K314011-2所示。主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法是微生物处理法，具体方式有活性污泥法和生物膜法。经过二级处理后， BOD5去除率可达90%以上，二沉池出水能达标排放。
编制控制性施工进度计划的主要目的有()。
A、 对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证
B、 对进度目标进行分解
C、 确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标
D、 确定承包合同目标工期
E、 确定施工的总体部署
答案：A,B,C,E
解析：
控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。可见，正确选项是ABCE。
《玻璃幕墙工程技术规范》规定，当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距离地面约3 m高度处，应设置挑出宽度不小于（）m的水平防护网。
A.4
B.5
C.6
D.7
答案：C
解析：
2019版教材P305页
（7）当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。
关于重力式混凝土墩、台分块浇筑时接缝做法，正确的是( )。
A.应与墩台截面尺寸较小的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成斜口形
B.应与墩台截面尺寸较小的一边平行,邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形
C.应与墩台截面尺寸较大的一边平行,邻层分块接缝应错开，接缝宜做成斜口形
D.应与墩台截面尺寸较大的一边平行,邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形
答案：B
解析：
2020版教材P61页
墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行，邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形。
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第3篇
关于供热管网强度试验的说法，正确的是（ ）。
A、强度试验是对管网配件安装质量的全面检验
B、对地面高差较大的热水管道，应将试验介质的静压计入试验压力中
C、强度试验应在试验段内管道接口防腐、保温施工和设备安装后进行
D、在规定时间内，强度试验允许有一定的压力降
答案：B
解析：
2020版教材P296页
本题主要考察的是对焊接工程质量检查与验收。见原文：对地面高差较大的管道，应将试验介质的静压计入试验压力中。强度试验应在管道接口防腐前进行，强度试验无压降合格，强度试验不是对管网配件安装质量的全面检验。
根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，()在开工前依法可以不办理施工许可证。
A.投资45万元的厂房
B.造价为60万元的管道安装工程
C.建筑面积为250平方米的装修工程
D.建筑面积为350平方米的修缮工程
答案：C
解析：
2020版教材P44页
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
吊顶工程由（ ）等部分组成。
A.支承
B.吊杆
C.基层
D.扣板
E.面层
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P101
吊顶工程由支承部分（吊杆和主龙骨）、基层（次龙骨） 和面层三部分组成。
热力管网试运行的时间应在达到试运行的参数条件下连续运行（ ）h。
A.72
B.60
C.48
D.36
答案：A
解析：
试运行的时间应在达到试运行的参数条件下连续运行72h。
公民张某委托律师李某代理其办理一个案件的诉讼，这种代理形式在下列各选项不正确的是（ ）。
A．法定代理
B．指定代理
C．委托代理
D．自愿代理
压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是（ ）。
A.提高测量精度
B.吹洗管路
C.减小水流噪声
D.缓冲水击对表的冲击
答案：B
解析：
2020版教材P93
压力表应垂直安装，压力表与表管之间应装设三通旋塞阀，以便吹洗管路和更换压力表，温度计的标尺应朝便于观察的方向安装；
能调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有（ ）。
A．早强剂
B．泵送剂
C．缓凝剂
D．速凝剂
E．阻锈剂
某机场工程，建筑工程注册建造师可执业的工程范围是( )。
A.结构工程
B.飞机跑道工程
C.装修工程
D.幕墙工程
E.安监系统工程
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P332
（1）按原建设部《注册建造师执业管理办法》建市[2008]48号文件规定，建筑工程专业的注册建造师执业工程和范围为房屋建筑工程和装饰装修工程。房屋建筑工程包括：一般房屋建筑工程、钢结构工程等；装饰装修工程包括建筑装修装饰工程和建筑幕墙工程。
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第4篇
对于需要旁站监理的施工关键部位与关键工序，施工企业应在进行施工前()小时，书面通知项目监理机构。
A.12
B.24
C.36
D.48
答案：B
解析：
施工企业根据建立企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知建立企业派驻工程的项目监理机构。
内部沟通协调的主要方法包括（ ）。
A.定期召开协调会
B.利用巡检深入班组随时交流与沟通
C.建立协调调度室或设立调度员
D.项目经理指令
E.定期通报现场信息
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P268
本题考查的是沟通协调。内部沟通协调的主要方法：定期召开协调会；不定期的部门会议或专业专题会议及座谈会；工作任务目标考核考绩，工作完成情况汇报制度；利用巡检深入班组随时交流与沟通；定期通报现场信息；内部参观典型案例并进行评议；利用工地宣传工具与员工沟通等。
预制安装混凝土水池时，因为矩形水池用四角现浇混凝土壁板及预制壁板缝间钢筋结构保证水池整体性，故矩形水池在板缝混凝土浇筑前必须严格按（ ）施工。
A．施工要求，处理好板缝结构
B．施工现场情况，严格按浇注程序
C．设计要求，完善水池四壁板缝结构
D．设计要求，完善板缝钢筋结构
钢材厂转让合同的行为在（ ）后有效。 A.其通知施工单位 B.其征得施工单位同意 C.钢材经销商通知施工单位 D.其与钢材经销商达成协议
（2018年案例四）
【背景资料】
某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招投标，某施工单位中标。
施工单位为了落实用工管理，对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员，登记了劳务人员基本身份信息，存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善，责令项目部进行整改。
【问题】项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作？
答案：
解析：
施工现场应实行劳务实名制管理，建立劳务突发事件应急管理预案。组织宜为从事危险作业的劳务人员购买意外伤害保险。
（一建建筑）劳务分包单位的劳务员在进场施工前，应按实名制管理要求，将进场施工人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件及时报送总承包商备案。总承包方劳务员根据劳务分包单位提供的劳务人员信息资料，逐一核对是否有身份证、劳动合同和岗位技能证书，不具备以上条件的不得使用，总承包商将不允许其进入施工现场。
反映动态组织关系的选项包括（ ）。
A．组织结构模式
B．施工作业流程
C．管理工作流程
D．信息处理流程
E．管理职能分工
我国《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请（）。
A.劳动争议调解委员会强制执行
B.劳动争议仲裁委员会强制执行
C.人民法院强制执行
D.劳动行政部门强制执行
答案：C
解析：
2019新版教材P149页
《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起1 5日内向人民法院提起诉讼。一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。
根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654－2014），碾压混凝土的水胶比应小于（ ）。
A:0:50
B:0:60
C:0:70
D:0:80
答案：C
解析：
本题考查的是水利水电工程合理使用年限及耐久性。根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654－2014），碾压混凝土的水胶比应小于0.7。
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第5篇
点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于()。
A.0.65mm
B.0.76mm
C.0.56mm
D.0.67mm
答案：B
解析：
2020版教材P213页
4）幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm。
先张法预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于（ ），同时不得大于构件最短边长的4%。
A.2mm
B.5mm
C.2cm
D.5cm
答案：B
解析：
2020版教材P131
先张法预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于5mm，同时不得大于构件最短边长的4%。
（2018年案例四）
【背景资料】
某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招投标，某施工单位中标。
项目部对施工组织设计等进行优化，制定了项目部责任成本，摘录数据如下：
计算本项目的直接成本、间接成本各是多少万元？在成本核算工作中要做到哪“三同步”？
答案：
解析：
（1）（P237）直接成本=477+2585+278+220=3560万元。
（2）（P237）间接成本=280+80=360万元。
（3）（P273）形象进度、产值统计、成本归集的三同步原则。
下列法律事实中，不属于无因管理的是（）
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，是在项目（ ）确定的。
A．设计准备阶段
B．设计阶段
C．决策阶段
D．施工阶段
现浇壁板缝混凝土施工时，混凝土如有离析现象，应（ ）。
A.加水泥浆重新拌合
B.进行二次拌合
C.加水泥重新拌合
D.取出粗颗粒后使用
答案：B
解析：
本题考查的是装配式预应力钢筋混凝土水池施工技术。浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行；混凝土如有离析现象，应进行二次拌合；混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm，并应采用机械振捣，配合人工捣固。
《建设工程施工合同（示范文本）》适用于 （ ）
A.公用建筑 B.水利水电工程
C.工业厂房 D.线路、管道的施工和设备安装
E.公路工程
关于人工挖孔灌注桩的特点，说法错误的是( )。
A.单桩承载力高，结构受力明确，沉降量大
B.可直接检查桩直径、垂直度、持力层情况，桩的质量可靠
C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小
D.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响
答案：A
解析：
此题主要考核桩基础的有关知识。人工挖孔灌注桩是采用人工挖土成孔，浇筑混凝土成桩。人工挖孔灌注桩的单桩承载力高，结构受力明确，沉降量小；施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小；施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响。选项A提及的人工挖孔灌注桩沉降量大说法错误，因此，本题答案应为A。
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第6篇
按照归档文件的质量要求，竣工图章尺寸为( )。
A.20mm×50mm
B.40mm×70mm
C.50mm×80mm
D.60mm×90mm
答案：C
解析：
2020新版教材P293页
竣工图章尺寸为50mm×80mm
阀门安装前检验内容及要求包括（ ）。
A.阀杆无歪斜、变形
B.阀门应进行壳体压力试验和密封试验
C.阀门的壳体试验压力为公称压力的1.5倍
D.试验持续时间不得少于5min
E.试验介质温度为5～40℃
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P77
本题考查的是工业管道施工的技术要求。选项C：阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍。
大体积混凝土施工，温度指标说法正确的是（）
A.混凝土浇筑体的入模温度不宜大于25℃
B. 混凝土浇筑体的入模温度最大温升值不宜大于50℃
C. 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d
D. 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃
E.混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于20℃
答案：B,C,D
解析：
温控指标宜符合下列规定: 1)混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30℃，最大温升值不宜大于50℃;
2) 混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃;
3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d;
4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
最适合泵送的混凝土坍落度是（ ） 。
A． 20mm
B． 50mm
C． 80mm
D． 100mm
答案：D
解析：
参见教材 P64。 《混凝土泵送施工技术规程》 （JGJ/T10 一 95） 规定混凝土输送的最佳坍落度为10～18cm， 否则不易泵送。 故选 D。
下列关于无效合同特征的表述正确的是()
A、具有违法性
B、无效合同相对无效
C、具有不可履行性
D、无效合同全部无效
E、自订立之时就不具有法律效力
答案：A,C,E
解析：
无效合同的特征是：(1)具有违法性；(2)具有不可履行性；(3)自订立之时就不具有法律效力。
运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。
A.按照成本控制的要求，收集施工成本的实际值
B.施工进度目标的逐层分解
C.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
D.施工成本目标的逐层分解
答案：D
解析：
2020新版教材P29页
运用动态控制原理控制施工成本步骤如下：1、施工成本目标的逐层分解；2、在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制；3、调整施工成本目标。
在立井井施工中，覆盖于基岩之上的第四纪冲积层和岩石风化带统称为表土层，下列属于稳定表土的是（ ）
A.含非饱和水的黏土层
B.含少量水的砂质黏土层
C.无水的大孔性土层
D.含水量不大的砾（卵）石层
E.淤泥层
答案：A,B,C,D
解析：
在立井井筒施工中，覆盖于基岩之上的第四纪、第三纪冲积层和岩石风化带统称为表土层。工程中，按表土稳定性将其分成两大类:稳定表土和不稳定表土。稳定表土层主要包括非饱和的黏土层、含水量小的砂质黏土层，无水的大孔性土层和含水量不大的砾(卵)石层等（答案A、B、C、D正确）;不稳定表土层包括含水砂土、淤泥层（答案E不符合题意）、饱和的黏土层、浸水的大孔性土层、膨胀土和华东地区的红色黏土层等。
供热管道安装补偿器的目的是( )。
A.保护固定支架
B.消除温度应力
C.方便管道焊接
D.利于设备更换
答案：B
解析：
2020版教材P154
供热管道随着输送热媒温度的升高，管道将产生热伸长。如果这种热伸长不能得到补偿，就会使管道承受巨大的压力，甚至造成管道破裂损坏。为了避免管道由于温度变化而引起的应力破坏，保证管道在热状态下的稳定和安全，必须在管道上设置各种补偿器，以补偿管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第7篇
房地产开发公司向工程所在地的区建设局提交的施工图纸及技术资料的规定包括()。
A.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
B.施工图设计文件已按规定进行了审查
C.有满足公司要求的施工图纸及技术资料
D.有满足施工单位要求的施工图纸及技术资料
E.经过会审的施工图纸及技术资料
答案：A,B
解析：
2020版教材P45页
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1)已经办理该建筑工程用地批准手续;（2依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；（3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;（6)有保证工程质量和安全的具体措施；（7)建设资金已经落实；（8)法律、行政法规规定的其他条件。
关于开口型脚手架的两端连墙件设置的说法，正确的是()。
A.垂直间距宜大于建筑物的层高，并不应大于4m
B.垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m
C.垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于5m
D.垂直间距宜大于建筑物的层高，并不应大于5m
答案：B
解析：
2019版教材P218页
（8）50m以下(含50m)脚手架连墙件应按3步3跨进行布置，50m以上的脚手架连墙件应按2步3跨进行布置。开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m。
沿墙长隔一定距离在墙面板上设加筑肋板，使墙面与墙踵板连接，从而在高挡墙应用较多的是( )挡墙。
A.衡重式
B.悬臂式
C.扶壁式
D.重力式
答案：C
解析：
2020版教材P8页
常用的挡土墙结构形式及特点。见本页表2k311015钢筋混凝土扶壁式的结构特点：（1）沿墙长，每隔一定距离加筑肋板（扶壁），使墙面与墙踵板连接；（2）比悬臂式受力条件好，在高墙时较悬臂式经济。
关于建筑意外伤害保险，下述选项中错误的是（）。
A.建筑意外伤害保险费列入建筑安装工程费用
B.建筑意外伤害保险费由施工企业支付
C.建筑意外伤害保险费由企业从职工工资中扣除
D.保险公司一般采取差别费率
答案：C
解析：
2019新版教材P236页
建筑意外保险费应当列入建筑安装工程费用，保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派。
建设单位当自T程竣T验收合格之日起（ ）地方人民政府建设行政主管部门备案。
A．15日内，向工程所在地的县级以上
B．15日内，向工程所在地的地级以上
C．30日内，向工程所在地的县级以上
D．30目内，向工程所在地的地级以上
沥青路面透层的作用是（ ）。
A．使沥青面层与非沥青材料基层结合良好
B．使沥青层与沥青层之间结合良好
C．使沥青层与水泥混凝土路面结合良好
D．封闭表面空隙防止水分浸入
关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（）。
A.周转性材料的消耗量是指材料使用量
B.周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示
C.周转性材料的摊销量供施工企业组织使用
D.周转性材料的消耗与周转使用次数无关
答案：B
解析：
定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量供施工企业组织施工用；摊销量供施工企业成本核算或投标报价使用。
施工成本控制中最具实质性的一步是（）。
A. 分析
B. 预测
C. 纠偏
D. 检查
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第8篇
粉喷桩与浆喷桩的施工机械必须安装粉喷（浆）量自动记录装置，并应对该装置定期标定。应定期检查钻头磨损情况，当直径磨损量大于10m m时，必须（ ）。
A.更换钻头
B.减少钻头钻孔深度
C.加固钻头
D.减少钻头连续工作时间
答案：A
解析：
2020版教材P22
粉喷桩与浆喷桩的施工机械必须安装喷粉（浆）量自动记录装置，并应对该装置定期标定。应定期检查钻头磨损情况，当直径磨损量大于10mm时，必须更换钻头。
空气压缩机采用平垫铁和成对斜垫铁找平。精平合格，还要（ ）。
A．将垫铁定位焊牢
B．检查垫铁的压紧力
C．检查垫铁配置
D．检查每块垫铁接触情况
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
A.保水性
B.耐久性
C.黏聚性
D.流动性
E.抗冻性
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是混凝土的技术性能。和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
（2019年）稳定土拌和设备按生产能力分为小型、中型、大型和特大型四种，大型稳定土拌和设备的生产能力是（ ）。
A.200~300t/h
B.200~400t/h
C.400~500t/h
D.400~600t/h
答案：D
解析：
本题考查的是稳定土拌合机的生产能力。稳定土厂拌设备分为移动式、固定式等结构形式。其生产的能力分为小型(200t/h以下)、中型(200 400t/h)、大型(400 600t/h)和特大型(600t/h以上)四种。 考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置()
A、直槎
B、凸槎
C、凹槎
D、斜槎
答案：D
解析：
2020版教材P 55
砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置斜槎。砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝厚宽宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应从高处向低处搭砌。
关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是()
A、不得采用HRB400级热轧钢筋制作的锚筋
B、可采用冷加工钢筋制作锚筋
C、直锚筋与锚板应采用T形焊焊接
D、应将锚筋完成L形与锚板焊接
答案：C
解析：
2020版教材P 116
可以采用HRB400级热轧钢筋制作锚筋；严禁使用冷加工钢筋做锚筋；不允许把锚筋弯成L形与锚板焊接。
下列属于公路工程中工艺参数的是（ ）。
A.施工过程数
B.流水节拍
C.施工层
D.流水强度
E.技术间歇
答案：A,D
解析：
2020版教材P202
工艺参数包括施工过程数n、流水强度V。
下列材料中，属于材料供货商必须提供《生产许可证》的材料有()。
A.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
B.混凝土输水管
C.电力电缆
D.建筑用砂
E.卵石
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P165页
本小题要求考生知道材料供货商对下列材料必须提供《生产许可证》：钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、建筑防水卷材、水泥、建筑外窗、建筑幕墙、建筑钢管脚手架扣件、人造板、铜及铜合金管材、混凝土输水管、电力电缆等材料产品。
21年二级建造师模拟冲刺试题集9篇 第9篇
（2016年真题）下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是（ ）。
A．悬索桥
B．梁式桥
C．拱式桥
D．刚架桥
答案：C
解析：
本题考查城市桥梁结构组成与类型。拱式桥的主要承重结构是拱圈或拱肋。这种结构在竖向荷载作用下，桥墩或桥台将承受水平推力。
施工合同中有关合同价款的分析内容，除合同价格和计价方法外，还应包括（）。2017
A.工期要求
B.合同变更
C.索赔程序
D.价格补偿条件
答案：D
解析：
本题考查的是施工分包合同的实施。合同价款分析应考虑的重点内容是合同价格，计价方法和价格补偿条件。
关于质量计划验证的说法，正确的有（）。
A.项目负责人定期组织质检人员进行内部质量审核
B.项目技术负责人定期组织具有资质的质检人员进行内部质量审核
C.对重复出现的不合格质量问题，责任人按规定承担责任
D.对重复出现的不合格质量问题，依据验证评价的结果对责任人进行处罚
E.质量控制应实施GB／T 19000---2016族标准的PDCA循环工作方法
答案：B,C,D,E
解析：
P253-254
质量计划的验证： (1)项目技术负责人应定期组织具有资质的质检人员进行内部质量审核，验证质量计划的实施效果，当存在问题或隐患时，应提出解决措施。
(2)对重复出现的质量不合格问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。
(3)质量控制应坚持"质量第一，预防为主"的方针和实施《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000---2016族标准中"计划、执行、检查、处理" (PDCA) 循环的工作方法，不断改进过程控制。
根据《水利水电工程施工安全管理导则》SL 721-2015，除施工单位技术负责人外，还应定期对专项方案实施情况进行巡查的是（）。
A.总监理工程师
B.项目法人技术负责人
C.设计单位技术负责人
D.监测单位技术负责人
答案：A
解析：
2020版教材P159
总监理工程师、施工单位技术负责人应定期对专项施工方案实施情况进行巡查。
立井井筒掘砌混合作业区别于短段单行作业的主要特征是（ ）。
A.将井筒划分为若干段高，自上而下逐段施工
B.浇筑混凝土的同时即可装岩出渣
C.在同一段高内，按照掘、砌先后交替顺序作业
D.砌壁是在多层吊盘上，自上而下逐段进行的
答案：B
解析：
P69-74
井筒掘、砌工序在时间上有部分平行时，称混合作业。它既不同于单行作业（掘、砌顺序完成），也不同于平行作业（掘、砌平行进行）。混合作业是随着凿井技术的发展而产生。这种作业方式区别于短段单行作业。对于短段单行作业，掘、砌工序顺序进行;而混合作业，是在向模板浇筑混凝土达1m高左右时，在继续浇筑混凝土的同时，即可装岩出渣。待井壁浇筑完成后，作业面上的掘进工作又转为单独进行，依此往复循环。
下列不属于箱涵顶进工艺流程的是（ ）。
A、降水
B、后背制作
C、监控量测
D、衬砌安装
E、注浆
下列施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度的说法，正确的有（ ）。
A.施工组织总设计应由总承包单位项目负责人审批
B.单位工程施工组织设计应由项目技术负责人审批
C.施工方案应由项目技术负责人审批
D.重大施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审
E.专项工程施工方案应由施工单位技术负责人批准
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是施工组织设计编制要求。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；专项工程施工组织设计（施工方
案）应由项目技术负责人审批；重大施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。
低温季节混凝土施工时，可提高混凝土拌合料温度，不可直接加热的是( )。
A.拌合用水
B.砂
C.水泥
D.碎石
