2021二级建造师考试题库精选7辑

2019新版教材P221页
《建设工程安全生产管理条例》第28条规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

2020新版教材P200页
根据施工起重机械使用登记制度，施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的资料包括：生产方面的资料，如设计文件、制造质量证明书、监督检验证书、使用说明书、安装证明等；使用的有关情况资料，如施工单位对于这些机械和设施的管理制度和措施、使用情况、作业人员的情况等。并未要求提交施工组织设计。

2020版教材P286页
（7）宽度超过300mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。

本题考查的是特种设备的法定范围。起重机械：是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t，且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。

本题考查的是作业进度计划要求。作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性，即满足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件等的基本要求。

《水利技术标准体系表》由专业门类、专业序列和层次构成的三维框架结构。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com

2019新版教材P108页
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同可分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

本题考核的是地下裂隙承压水的水文地质条件。地下裂隙承压水的水文地质条件见下表。
地下水的基本类型表

1．参考答案：
基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量;
降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和安全技术措施；
降水对周围环境影响的估计及预防措施等。
考点解析：
本题考查的是施工降水的相关内容。
降水即在基坑土方开挖之前，用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内，
用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下，同时使土体产生固结以方便土方开挖。
基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量
；降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和安全技术措施
；降水对周围环境影响的估计及预防措施等。
2．参考答案：
对于事件二，承包商可以要求工期和费用索赔。原因如下：
合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，
则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。
在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，
业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，
对此可以进行工期和费用索赔。
考点解析：
本题考查的是关于施工索赔的问题。
建筑工程施工合同索赔指在合同履行过程中，
无过错的一方要求存在过错的一方承担责任的情况。
承包人在建设工程施工合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错(
应承担的风险)，而且属于发包人承担责任的情况所造成的实际损失，通过一定的合法程序
，根据提供的有关证据向发包人提出请求给予补偿的要求。
施工合同索赔包括经济补偿和工期补偿两种情况。
合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，
则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按照惯例
，方法由承包商负责。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，
可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，
业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。
3．参考答案：
不妥之处：
控制裂缝的措施前三项不妥。①普通硅酸盐水泥水化热较高，应尽量选用低热或中热水泥
，如矿渣水泥、粉煤灰水泥等拌制混凝土，并适当加入缓凝减水剂；②
施工时适当提高水灰比不妥，因为混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，
干缩越大。应在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量；③
将控制混凝土内外温差在30 以内不妥，温差过大会产生过大的温度应力。我国规范规定
：在设计无具体要求时，大体积混凝土浇筑应控制混凝土内外温差在25 以内。
考点解析：
本题考查的是大体积混凝土裂缝的控制。
大体积混凝土裂缝的控制措施：
(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。
(3)降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差(当设计无要求时，控制在25 以内)。
如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水)；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
(5)可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。
(6)在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，
减少混凝土的收缩变形。
(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，
以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。
(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。
4．参考答案：
模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；
模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、
拆除相关技术措施；施工安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。
考点解析：
本题考查的是模板工程专项施工方案的相关内容。
模板工程：主要包括模板和支架两部分。模板及支架是施工过程中的临时结构，
应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用的拆除等主要工况进行设计，
保证其安全可靠，具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳固性。
模板：直接接触新浇混凝土的模板面板、
支承面板的次楞和主楞以及对拉螺栓等组件统称为模板。其中，面板的种类有钢、木、
胶合板、塑料板等。通常按面板的种类来定义模板体系的分类。
支架：指模板背侧的支承(撑)架和连接件等，统称为支架或模板支架。
模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；
模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、
拆除相关技术措施；施工安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。滑模
、爬模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项施工方案，应进行技术论证。

2019版教材P152页
涵洞回填施工应符合以下规定：1. 洞身两侧，应对称分层回填压实，填料粒径宜小于 150mm2. 两侧及顶面填土时，应采取措施防止压实过程 涵洞产生不利后果。 涵洞两侧紧靠涵台部分的回填土不得用大型机械施工，宜采用人工配合小型机械的方 法夯填密实。用机械填土时，除应按照上述规定办理外，应是通过涵顶筑路机械重力的大小确定最小的填土厚度，一般情况下，涵顶填土厚度必须大于0.5-1.0m时，方允许机械通过。

2019新版教材P160页
借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。

2019版教材P101页
1.明龙骨吊顶饰面板安装明龙骨吊顶饰面板的安装方法有：搁置法、嵌入法、卡固法等。搁置法是将饰面板直接放在T形龙骨组成的格栅框内，即完成吊顶安装。

2019新版教材P199页
《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2020版教材P292页
：归档文件的质量要求：（1）归档的文件应为原件。

2020版教材P31页
抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人 也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。所以还有20万元返还给施工企业。

2020新版教材P24页
一、施工组织设计的基本内容：1.工程概况、2.施工部署及施工方案、3.施工进度计划、4.施工平面图、5.主要技术经理指标。

【考点】小型水电站建设工程验收规程的相关规定。

《小型水电站建设工程验收规程》SL168-96规定，阶段验收对已完工程重点检查其质量；对在建工程重点检查其过水影响；对待建工程重点检查其施工条件。故本题选D。
注：水利部已于2012年第69号批准发布《小型水电站建设工程验收规程》SL168-2012，自2012年11月23日起施行。原《小型水电站建设工程验收规程》SL168-96同步废止。

根据 《水利工程质量监督管理规定》(水建 [1997] 339号) ，工程质量检测是工程质量监督、质量检查、质量评定和l验收的重要手段 。

P175-183

真空检测是传统的老方法，即在HDPE膜焊缝上涂上肥皂水，罩上五面密封的真空罩，用真空泵抽真空，当真空罩内气压达到25-35kPa时焊缝无任何泄漏视为合格。挤压焊接所形成的单缝焊缝，应采用真空检测法检测。

【考点】市政公用工程注册建造师签章文件填写要求。 文件名称下方的左侧“工程名称”，填写工程的全称，应与工程承包合同的工程名称一致。文件名称下方的右侧，与工程名称同一行的“编号”应填写本工程文件的编号。编号由项目施工企业确定。表格中“致×x单位”，应写该单位全称，例如：致北京某某工程咨询公司。表格中的工程名称应填写工程全称，并与工程合同的工程名称一致。表格中工程地址，应填写清楚，并与工程合同一致。表格中分部（子分部）、分项工程必须按专业工程的规定填写。表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”或填写“无”。审查、审核、验收意见或者检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论。表格中施工单位是指某某工程项目经理部。表格中施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人（项目经理）的市政公用工程注册建造师。表格中凡要求签章的，应签字并盖章。例如施工项目负责人（签章），应签字同时盖上注册执业建造师的专用章。

2019版教材P48页
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

本题的要求是认识有毒尾矿安全处理的一般要求。尾矿是有用矿物洗选后残余下的部分，这部分残余物或者本身就带着有毒成分，或者因为洗选后带了有毒成分。处理这些带毒的残物是比较困难的，或者说，暂时是困难的，还没有更好的除毒方法。为避免其危害才需要进行专门的堆放或者采用尾矿库。为避免堆放有毒尾矿造成的危害，就需要避免其浸水后造成有毒成分的渗漏、流失。显然用冲洗的方法更是错误的。因此，本题的合适选项应为BDE。

(1)该井筒施工准备中，施工单位存在的不正确做法包括：1)临时炸药库布置在工作 场地内，会给矿井正常生产造成安全隐患，应当布置在远离工业广场及井口范围，对于本 矿井，最好利用矿井已有的炸药库。2)锅炉房位于临时生活区的上风方，会给生活区造成 污染，应当布置在下风方。
(2)关于井筒检查钻的施工，业主应当根据规范正确进行处理，考虑生产矿井已掌握 有关资料，在经主管部门确认后，可以不进行井筒检查钻的施工。施工单位应分析业主提 供的资料，在确认资料完整的情况下，不必要求进行井筒检查钻的施工，但如果存在疑 义，仍应当要求进行井筒检查钻的施工，否则，由此造成的相关责任应由业主承担。
(3)该工程施工单位可以进行的索赔内容是工作面注浆堵水所发生的工期延误和费用 增加量，主要原因是井筒遇到断层，涌水量大，属于业主提供资料不可靠造成，不是承包 商的责任，具体索赔工期2个月，费用85万元。
该工程业主可进行索赔的内容是井壁注浆处理所发生的工期延误和相关损失，原因是 施工单位井壁施工质量存在问题，造成井壁漏水严重，与地质资料没有直接的关系，进行 注浆处理是施工单位的补救措施，费用由施工单位承担，而工期业主可以进行索赔。

2020新版教材P183页
在工程项目开工前,监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续。

1．除坚持以人为本、坚持安全为先外，“五个坚持”还包括坚持诚信守法、坚持夯实基础、坚持创新驱动。?2．(1）该工程的合同工期应为240天。
(2）理由：根据《水利水电工程标准施工招标文件》，合同文件指组成合同的各项文件，包括：协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款）、图纸、已标价工程量清单、经合同双方确认进入合同的其他文件。上述次序也是解释合同的优先顺序。协议书优先于招标文件，因此，合同工期应以协议书中的工期为准。
?3．(1）施工单位、设计单位的做法不妥。
(2）理由：根据根据《水利水电工程标准施工招标文件》，工程变更可以由业主、监理机构提出，也可以由设计单位或承建单位提出变更要求和建议，报经业主或由业主授权监理机构按工程承建合同文件规定审查和批准。工程变更指令由业主或业主授权监理机构审查、批准后发出。因此，施工单位向设计单位提出变更建议不符合规定，设计单位向施工单位发出设计修改文件也不符合规定。
?4．(1）A最合理。
(2）理由：根据《水利水电工程标准施工招标文件》有关规定，工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础。A与“跨河公路桥基础破碎岩石开挖”最为类似，因此认为A单价最为合理。
?5．(1）检验费用支付申请和工期索赔不成立。
(2）理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或）工期延误由承包人承担。

2020版教材P17
(四）混凝土结构耐久性的要求1.混凝土最低强度等级结构构件的混凝土强度等级应同时满足耐久性和承载能力的要求.2.保护层厚度3.水胶比、水泥用量的一些要求，

2020版教材P132
散热器支管的坡度应为1%

本题考查的是石灰工业废渣稳定砂砾基层。摊铺应在春末和夏季组织施工，施工期的日最低气温应在5℃以上，并应在第一次重冰冻到来之前1～1.5个月完成。

2020版教材P273
验收资料应具有真实性、完整性和历史性。所谓真实性是指如实记录和反映工程建设过程的实际情况。

费用偏差原因包括：物价上涨、设计原因、施工原因、业主原因和客观原因。其中，客观原因包含：自然因素、基础处理、社会原因、法律法规政策变化和其他。

2020新版教材P199页
安全宣传教育措施是为了宣传普及有关安全生产法律、法规、基本知识所需要的措施，其主要内容包括：安全生产教材、图书、资料，安全生产展览，安全生产规章制度，安全操作方法训练设施，劳动保护和安全技术的研究与实验等。

2019版教材P75页
推土机是一种在拖拉机上安装有推土工作装置（推土铲）的常用的土方工程机械。

胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。

2019版教材P148页
城镇供热管网工程施工中供热管道的按热媒种类分类：蒸汽热网、热水热网。利用排除法.

填石路堤施工技术有：
（1）二级及二级以上公路的填石路堤应分层填筑压实。
（2）岩性相差较大的填料应分层或分段填筑。严禁将软质石料与硬质石料混合使用。
（3）中硬、硬质石料填筑路堤时，应进行边坡码砌，码砌边坡的石料强度、尺寸及码砌厚度应符合设计要求。边坡码砌与路基填筑宜基本同步进行。
（4）压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。
（5）在填石路堤顶面与细粒土填土层之间应按设计要求设过渡层。根据上面分析，“D.应该将软质石料与硬质石料混合均匀，混合填筑”错误，因为严禁将软质石料与硬质石料混合使用。

2020版教材P54页
表2K321021 考点：各类围堰施工技术要求 由表可知，双壁围堰适用于深水基础，

接照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z203011。

2019新版教材P293页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。

1.风管系统试验后，还应进行空调系统调试、风管与空调系统的调试和带生产负荷的综合效能试验与调整。空调系统的调试由施工单位组织进行，设备供应商配合；风管与空调系统的调试由施工单位组织进行，设备供应商配合；带生产负荷的综合效能试验与调整由建设单位组织进行，设计单位和施工单位配合。

2.通风空调的综合效能调整需具备生产试运行的条件（即医院正式营运或投入使用）。调整的项目应根据工程性质、生产工艺（医院使用）要求确定。

3.风量没达到设计要求是施工技术问题，需重新调整测试。风机盘管噪声大是产品（设备）质量问题，需返工处理。

4.风机盘管的维修费用、设备费、拆装盘管的施工费用、调试费用，这些费用应该由建设单位承担。

本案例第1问主要考查通风空调工程施工问题。通风空调工程的施工程序一般是：施工准备→风管及部件加工→风管及部间的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备→空调水系统安装→管道严密性及强度试验→管道冲洗→管道防腐与绝热→风管系统测试与调整→空调系统试运行及调试→竣工验收→空调系统综合效能测试，所以风管试验后，还应进行空调系统调试、风管与空调系统调试和带生产负荷的综合效能试验与调整。空调系统的调试由施工单位组织进行，设备供应商配合；风管与空调调试（即系统的测定调整）由施工单位组织进行，设备供应商配合；带生产负荷的综合效能试验与调整由建设单位负责，设计单位和施工单位配合。

本案例第2问主要考查通风与空调系统生产负荷综合效能试验与调整。通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整，应在已具备生产试运行的条件下进行，由建设单位负责，设计、施工单位配合。综合效能试验测定与调整的项目应由建设单位根据工程性质、生产工艺的要求进行确定。

本案例第3、4问主要考查施工质量问题及其责任划分。

2020版教材P58页
需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。，“实际施工人以发包人为被告 主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。

2020版教材P43
各种焊接方法的通用评定规则
（1）焊接方法的评定规则；
（2）母材的评定规则；
（3）填充金属的评定规则；
（4）焊后热处理的评定规则；
（5）试件厚度与焊件厚度的评定规则

2020版教材P55
(1）砖应提前1d～2d浇水湿润，烧结普通砖含水率宜为60%～70%。清除砌筑部位处所残存的砂浆、杂物等。

【考点】门窗工程施工技术要求。
这是一道施工技术的题，主要考核门窗工程中哪些项目需要进行性能复验的知识点。知识点比较专业，对于具备一定现场实践经验、材料进场管理、装饰装修施工管理的考生，此题不算太难。门窗工程包括木门窗安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装等工程。根据相关规范，门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验：(1)人造木板的甲醛含量；(2)建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。选项A很容易混淆，在《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2006年版）》GB503252001中，氨也是民用建筑工程室内污染物浓度限量控制的主要指标之一，但氨的释放基本不来源于木制品。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2006年版）》GB50325—2001，民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛的含量或游离甲醛的释放量。所以，木门窗不需复验氨的含量，故本题的正确项应该是“A.人造木板门复验氨的含量”。注：《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2006年版）》GB50325-2001已更新为《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010。

本题考查的是保险与保险索赔的规定。选项A，投标人对被保险人具有的保险利益，是从合同成立时即享有，不是当保险事件发生后；选项B，投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费；选项D，投保人、被保险人均可以为受益人。

2020新版教材P3页
设计准备阶段的工作是编制设计任务书。

本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体；非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体。

<1> 招标人收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
<2>不妥。
理由：同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
<3> 招标人同意C投标人撤回投标文件的要求。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。
<4> 不妥之处：分包口头通知发包人。
改正：工程分包应在施工承包合同中约定，或经项目法人书面认可。
本单位人员还包括：技术负责人、财务负责人、安全管理人员。
<5> 不妥之处：监理工程师向分包人E下达了书面整改通知。
改正：监理工程师向总承包人下达书面整改通知，总承包人再通知分包人整改。
不妥之处：分包人E整改后向监理机构提交了回复单。
改正：分包人E整改后向总承包人提交回复单，总承包人再提交给监理机构。

2020版教材P199页
（6）普通螺栓作为永久连接螺栓时，当设计文件有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，复验时每一规格螺栓抽查8个。

2020版教材P200
斜率图是以时间（月份）为横轴，以累计完成的工程量的百分数为纵轴，将7个分项工程的施工进度相应地用不同斜率表示的图表化曲（折）线。

本题考核索赔成立的三个要素。

2.A 公司在管道施工前，还应完善的工作有：向当地质量技术监督部门办理书面告知；编制施工方案并获批准；施工人员已按规定考核合格；完成技术、安全交底。

P13-15

1.一类土，松软土：主要包括砂土、粉土、冲积砂土层、疏松种植土、淤泥(泥炭)等，坚实系数为0.5~0.6。 2.二类土，普通土：主要包括粉质黏土，潮湿的黄土，夹有碎石、卵石的砂，粉土混卵(碎)石；种植土、填土等，坚实系数为0.6~0.8。
3.三类土，坚土：主要包括软及中等密实黏土，重粉质黏土，砾石土，干黄土、含有碎石卵石的黄土、粉质黏土；压实的填土等，坚实系数为0.8~1.0。
4.四类土，砂砾坚土：主要包括坚实密实的黏性土或黄土，含有碎石卵石的中等密实的黏性土或黄土，粗卵石；天然级配砂石，软泥灰岩等，坚实系数为1.0~1.5。
5.五类土~八类土：都是岩石类。