2021二级建造师考试题库精选9辑 第1辑
某建设项目采用施工总承包模式，甲施工总承包单位征得发包人同意，将部分专业工程分包给乙分包商，业主将幕墙工程分包给丙分包商，业主及甲、乙、丙三家单位在施工管理中的正确关系是()
A.甲施工总承包单位不承担施工任务，只负责对乙分包商的组织管理和协调
B.丙分包商在施工中只听从业主的指令
C.甲施工总承包单位负责对乙分包商和丙分包商的组织管理和协调
D.乙分包商和丙分包商与甲施工总承包单位之间既是合同关系，又是指令关系
答案：C
解析：
2020新版教材P6页
二、施工总承包方的管理任务。@##
施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有( )。
A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失，使施工成本增加
B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标
C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证
D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支
E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本
答案：B,C,D
解析：
选项A属于组织措施的内容，选项E属于技术措施的内容。
下列关于施工组织设计及其编制的说法中，正确的有（ ）。
A．施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排
B．施工组织总设计是指导分部分项工程施工的依据
C．只有在编制施工总进度计划后，才可编制资源需求量计划
D．对于简单工程，可以只编制施工方案施工进度计划和施工平面图
E．只有在编制施工总进度计划后才能制定施工方案
答案：A,C,D
解析：
先有施工方案才能安排施工进度，E 选项明显错误，可以先排除。施工组织总设计是以整个建设项目为对象编制的全局性部署和施工技术经济纲要，不能直接指导分部分项工程施工，特别对规模较大或较复杂的分部分项工匸程，需要编分部分项工程施工组织设计来指导施工。此外的ACD 选项都符合施工组织设计及其编制的原理。
关于现场消防管理的规定中说法正确的是( )。
A.施工现场的消防安全工作方针是“预防为主、防消结合、综合治理”
B.房屋建设过程中,临时消防设施应与在建工程同步设置,与主体结构施工进度差距不应超过2层。
C.在建工程已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施
D.施工现场的消火栓泵可以和其他用电系统使用同一配电箱
E.消防系统的给水池、消火栓家、室内消防竖管及水家接合器应设置醒目标识
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P165
对于消防管理主要研究现场消防管理的基本规定、动火等级划分及审批程序、消防器材的配备及设置、消防车道的设置要求、安全教育及技术交底检査。房屋建设过程中,临时消防设施应与在建工程同步设置,与主体结构施工进度差距不应超过3层;施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,,且应从现场总配电箱的总断路上端接入,保持不间断供电。
以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是（ ）。
A．施工定额
B．预算定额
C．概算定额
D．概算指标
关于高强度螺栓说法正确的是（ ）。
A.安装时应先使用安装螺栓和冲钉
B.高强度螺栓可以兼做安装螺栓
C.现场安装时能自由穿入螺栓孔，也可以强行传入
D.可以用电焊切割高强度螺栓梅花头
答案：A
解析：
高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉，高强度螺栓不可以兼做安装螺栓，现场安装时能自由穿入螺栓孔，不得强行穿入，不可以用电焊切割高强度螺栓梅花头。
甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被告当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形，法院应不予考虑的是()
A、仲裁协议是发生纠纷后签订的
B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
C、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D、裁决所根据的证据是伪造的
答案：A
解析：
根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。
工程监理单位（ ）转让工程监理业务。
A．一般不可以
B．根据工作需要可以
C．不得
D．可以
【2018年真题】根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（ ）。
A．施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B．施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位
C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人
D．监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
答案：B
解析：
本题考查合同权利义务转让的相关规定。选项A错误，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，转让行为无效。选项B正确，债权人转让权利的，应当通知债务人。选项C错误，《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。选项D错误，工程监理单位不得转让工程监理业务。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第2辑
项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动，称为（ ）。
A.旁站监理
B.巡视
C.平行检查
D.抽检
答案：A
解析：
本题考核的是旁站监理的概念。旁站监理是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。
工程应用中钢材的塑性指标通常用( )表示。
A.屈服极限
B.屈强比
C.伸长率
D.疲劳极限
答案：C
解析：
2020版教材P28
钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，成为塑性；在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示，伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大，对常用的热轧钢筋而言，还有一个最大力总伸长率的指标要求。
某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续。
A、2008年2月～2008年4月
B、2007年11月～2008年1月
C、2007年7月～2008年1月
D、2008年2月～2008年7月
答案：B
解析：
安全生产许可证的有效期为3年，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题2005年2月1日办理的安全施工许可证的3年有效期至2008年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2008年1月31日前3个月满足续期时间规定。故正确答案为B项。
(2016年)项目开工前的技术交底书应由施工项目技术人员编制，经（ ）批准实施。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.项目技术负责人
D.专业监理工程师
答案：C
解析：
施工过程的质量控制： （1）开工前技术交底：由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面交底、技术交底书办理 签字手续并归档保存。技术交底书项目技术人员编制，项目技术负责人批准。 （2）测量控制方案：开工前编制，经项目技术负责人批准后实施。监理复核 （3）工序施工质量控制：施工过程质量控制必须以工序质量控制为基础和核心。工序质量控制分为工序 施工条件控制和工序施工效果控制。
场景（十九）
某广播电视中心工程，发包人与承包人根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－99－0201）签订了施工承包合同。因急于开工且地质条件复杂，基础工程（含土方开挖）部分采用成本加酬金计价方式，其他部分采用单价合同计价方式。承包人与钢结构分包人根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213）签订了屋面钢结构安装专业分包合同。在工程实施过程中，发生了如下暂停施工事件：
事件1：在土方开挖时，基坑东南角实际的地质条件与勘察报告严重不符，需停工复勘，并进行设计修改；
事件2：施工现场临时用电敷设情况与承包人报送的临时用电专项方案不符，需停工整改；
事件3：运送渣土严重污染了临近城市道路，影响了市容，被城管部门查处，需停工整改；
事件4：发包人提供的预制管桩桩头有质量问题需处理；
事件5：发包人为了确保项目能按期启用，要求承包人调整已经被确认的施工方案。
发生了上述事件后，承包人及时向监理工程师提交了索赔意向通知，要求发包人给予补偿。
根据场景（十九），回答下列问题：
91.下列各项中，属于承包人责任和义务的有（ ）。
A．负责对分包人的管理
B．办理有关环境保护、安全文明施工手续
C．办理临时用地、中断道路交通的申请批准手续
D．搭建邻近现场古树防护网架
E．安全施工，保证施工人员的安全、健康
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（ ）。
A.特殊地区施工增加费
B.工程定位复测费
C.安全文明施工费
D.仪器仪表使用费
E.脚手架工程费
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P52页
二、 措施项目费内容。选项D属于施工机具使用费。
组织论中反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是()。
A.组织结构模式
B.组织分工
C.工作流程组织
D.组织工具
答案：A
解析：
2020新版教材P8页
组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系。
路面表面防排水设施由（）等组成。
A、 路拱横坡
B、 路肩横坡
C、 垫层
D、 拦水带
E、 渗沟
答案：A,B,D
解析：
路面表面防排水设施由路拱横坡、路肩坡度、拦水带等组成。故选ABD
楼层梯段相邻踏步高度差和每踏步两端宽度差分别不应大于()。
A.4mm
B.6mm
C.8mm
D.10mm
答案：D
解析：
2019版教材P212页
（6）（7）点中都提到踏步板块的缝隙宽度应一致；楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm；每踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第3辑
雨期CFG桩施工，槽底预留的保护层厚度最小限值是( )m。
A.0.2
B.0.3
C.0.5
D.0.7
答案：C
解析：
2019版教材P127页
(5)CFG桩施工，槽底预留的保护层厚度不小于0.5m。
下列选项中个，不属于施工技术交底类型的是（ ）。
A.设计交底
B.项目总体交底
C.合同交底
D.变更交底
答案：C
解析：
施工技术交底的类型包括设计交底、项目总体交底、单位工程技术交底、分部分项工程技术交底、变更交底、安全技术交底。
单向板短边向和长边向分别布置( )。
A.分布筋、受力筋
B.受力筋、分布筋
C.受力筋、箍筋
D.箍筋、受力筋
答案：B
解析：
2019版教材P21页
1.单向板与双向板的受力特点两对边支承的板是单向板，一个方向受弯；而双向板为四边支承，双向受弯。若板两边均布支承，当长边与短边之比小于或等于2时，应按双向板计算；当长边与短边之比大于2但小于3时，宜按双向板计算；当按沿短边方向受力的单向板计算时，应沿长边方向布置足够数量的构造筋；（当长边与短边长度之比大于或等于3时，可按沿短边方向受力的单向板计算。）(5)当按单向板设计时，应在垂直于受力的方向布置分布钢筋，分布钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时，分布钢筋的配筋面积尚应增加，且间距不宜大于200mm。
下图所示的渠道断面形式属于（ ）。
A.弧形坡脚梯形
B.弧形底梯形
C.复合形
D.正反拱形
审批单位工程施工组织设计的是()。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位主管部门
D.施工单位主管部门
答案：A
解析：
2019版教材P157页
单位工程施工组织设计编制与审批：单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
水利工程的质量缺陷备案表应由()组织填写。
A、质量监督单位
B、监理单位
C、项目法人
D、施工单位
答案：B
解析：
施工质量缺陷备案及检查处理制度，(3)质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存档。质量缺陷备案表由监理单位组织填写。
下列关于建设工程项目总进度目标论证工作步骤的说法，错误的有（ ）。
A.建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料
B.若所编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标
C.在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是“进度计划系统的结构分析”
D.“编制各层进度计划”工作之后应立即进行的工作是“协调各层进度计划的关系和编制总进度计划”
关于工作任务分工的说法，正确的是()。
A.工作任务分工可以用相应的组织工具表示其组织关系
B.组织论中的组织分工就是工作任务分工
C.设计单位、施工单位、供货单位等都应协助业主编制共同的项目管理任务分工表
D.工作任务分工通常确定之后固定不变
答案：A
解析：
2020新版教材P13页
组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。B错。P18业主方和项目各参与方，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理的任务，上述各方都应该编制各自的项目管理任务分工表。C错。P19随着工程的进展，任务分工表还将不断深化和细化D错。
室内给水金属管道立管管卡的设置要求，正确的是（ ）。
A.楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于1个
B.管道支架高度距地面为1.2m
C.管道支架高度距地面为1.5m
D.管道支架高度距地面为1.8m
E.楼层高度大于5m时，每层不得少于2个
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P131
室内给水金属立管管道支架设置：楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于1个，楼层高度大于5m每层设置不少于2个，安装位置匀称，管道支架高度距地面为1.5～1.8m，同一区域内管架设置高度应一致。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第4辑
关于履约担保的说法，正确的有（ ）。
A. 建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保
B.银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函
C.履约担保书通常是由担保公司或保险公司开具
D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低
E.履约保证金额的大小取决于招标项目的类型与规模
根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的有（ ）。
A.①
B.②
C.③
D.④
E.⑤
答案：A,C,D,E
解析：
矩形框表示工作，菱形框表示判别条件，单向箭线表示工作之间的逻辑关系。①⑤应为矩形框，③应为菱形框，④应为单向箭头。@##
某电力建设公司在某地承包一500kV的高压变电站及20km高压输电线路的施工，设备由施工单位采购。在高压外线施工中，因施工场地及占用道路与当地农民和交通管理部门发生矛盾，变压器安装因交货期滞后及质量问题与供应商和业主发生矛盾，交工验收时又与当地电力部门因设备技术资料不全发生分歧，整个工程施工过程矛盾不断，工期延误，给企业经济效益和社会信誉都造成一定影响。
问题：
1.简述电力架空线路施工工序？
2.简述油浸式电力变压器的施工程序。其中，根据蛇呢么确定是否需要吊芯检查？
3.本案例中，施工单位应与设备供应商之间协调哪些问题？
4.通过本案例，项目经理部应汲取什么教训？今后怎样避免？
答案：
解析：
1.电力架空线路一般施工工序是：
1）熟悉工程图纸，明确设计要求；
2）按施工图计算出工程量，准备材料和机具；
3）现场勘查，测量定位，确定线路走向；
4）按地理情况和施工机械开挖电线杆基础坑；
5）电杆、横担、瓷瓶和各类金具检查及组装；
6）根据杆位土质情况进行基础施工和立杆；
7）拉线制作与安装；
8）放线、架线、紧线、绑线及连线；
9）送电运行验收，竣工资料整理。
2.油浸式电力变压器的施工程序：开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→绝缘测试→交接试验→验收。
油浸式电力变压器是否需要吊芯检查，应根据变压器的大小、制造厂规定、存放时间和运输过程中有无异常而确定。
3.本案例施工单位应与设备供货商沟通：交货顺序与交货期；相关技术资料与出厂验收证明；设备质量问题；现场技术指导；与设备供货商有关的其他问题。
4.在本案例中项目经理部的最大教训是缺乏与外部的沟通协调，今后应该认识外部沟通协调的重要性；了解沟通协调的主要对象及其需与之沟通协调的内容；认真处理好与相关单位和部门的关系，其主要方法有：走出去，多拜访；请进来，多交流；开展多种多样的社交活动；最终达到联络感情、沟通交流、协调问题的目的。
施工企业质量管理体系文件构成中，()是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映。
A.程序文件
B.质量手册
C.质量计划
D.质量记录
答案：D
解析：
2020新版教材P160页
质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映。
某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起()
A、7日
B、15日
C、30日
D、60日
答案：C
解析：
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用属于企业管理费的是()。
A.流动施工津贴
B.城市维护建设税与教育费附加
C.停工学习期间支付的工资
D.采购及保管费
答案：B
解析：
B项城市维护建设税与教育费附加属于企业管理费，A项流动施工津贴、C项停工学习期间支付的工资都属于人工费，D项采购及保管费属于材料费。
以下关于建筑材料采购合同内容描述正确的是()。
A.采购方提货的，以提货的具体日期为准
B.材料的包装物由材料的供方负责供应，供方可适当向需方收取一定费用
C.凡委托运输部门代运的产品，以供货方发运时承运单位签发的日期为准
D.验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收等方式
E.供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
答案：C,D,E
解析：
2020新版教材P250页
验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收；供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。
A.建立、健全安全生产责任制
B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用
C.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
D.主要负责人、项目负责人、特种作业人员经建设主管部门考核合格
E.依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险
答案：A,C
解析：
2020版教材P201页
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入;（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。
城市污水处理工艺中，采用二沉池，其主要功能是（ ）。
A．在有氧的条件下，进一步氧化分解污水中的有机污染物
B．利用物理法截留污水中较大的漂浮物，以减轻后续构筑物的处理负荷
C．去除污水中比重较大的无机颗粒
D．去除生物处理过程中所产生的、以污泥形式存在的生物絮体或已经死亡的生物体
2021二级建造师考试题库精选9辑 第5辑
水闸闸墩施工中，常用的沉降缝填充材料有( )等。
A.沥青油毛毡
B.水泥砂浆
C.沥青杉木板
D.黏土
E.泡沫板
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P108页
沉陷缝的填充材料，常用的有沥青油毛毡，沥青杉木板及泡沫板等多种。
厚度为3～5mm的净片玻璃可直接用于的部位是( )。
A.有框门窗
B.隔断
C.橱窗
D.无框门
答案：A
解析：
2019版教材P39页
厚度为3~5mm的净片玻璃可以直接用于有框门窗的采光。
按照隧道施上中的照明、排水安全要求，下面关于隧道内各部照明电器正确的描述是（ ）。
A．手提作业灯电压高于成洞地段的照明电压
B．开挖作业地段电压高于成洞地段电压
C．支撑作业地段电压高于成洞地段电压
D．衬砌作业地段电压低于成洞地段电压
工程建设项目后评价阶段的主要内容为( )。
A.财务效益的评价
B.建设管理的评价
C.影响评价
D.经济效益评价
E.过程评价
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P134
工程建设项目竣工验收后，一般经过1~2年生产运行后，要进行一次系统的项目后评价，主要内容包括：影响评价，经济效益评价，过程评价。
下列有关临界力说法正确的有（ ）。
A．钢柱比木柱的临界力大
B．压杆的截面大不易失稳
C．压杆长度大，临界力大
D．两端固定的临界力比铰接的大
E．压杆长度大，不易失稳，临界力小
基础预压试验的预压力应不小于设备满负荷运转作用在设备基础上力的（ ）倍。
A．1.5
B．1.25
C．1.O
D．1.3
机械设备安装的要求中，基础测量放线是重点的内容，下列关于基础测量放线的设置要求，说法错误的是（ ）。
A.对于与其他设备有机械联系的机械设备，应划定共同的安装基准线和基准点
B.平面位置安装基准线与基础实际轴线其允许偏差为±18mm
C.对于与其他设备无机械联系的机械设备，其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±20mm
D.对于与其他设备有机械联系的机械设备，其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±2mm
答案：B
解析：
本题考核的是基准线和基准点的设置要求。机械设备就位前，按工艺布置图并依据测量控制网或相关建筑物轴线、边缘线、标高线，划定安装的基准线和基准点；基准线和基准点由专门的测量人员用测量仪器按测量规程设定；对于与其他设备有机械联系的机械设备，应划定共同的安装基准线和基准点；平面位置安装基准线与基础实际轴线的允许偏差为±20mm；对于与其他设备无机械联系的机械设备，其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±20mm，与安装基准点的允许偏差为-10～+20mm；对于与其他设备有机械联系的机械设备，其定位基面、线或点与安装基准线的允许偏差为±2mm，与安装基准点的允许偏差为±1mm。
项目部编制的临时用电施工组织设计，应由项目部（ ）审核，经主管部门批准后实施。
A．电气工程师
B．技术负责人
C．安全负责人
D．项目经理
下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（ ）。（2分）
A.编制安全技术措施或专项施工方案
B.审查安全技术措施或专项施工方案
C.对施工现场的安全生产负总责
D.出现安全事故，负责成立事故调查组
E.对施工安全事故隐患提出整改要求
ABCDE
答案：B,E
解析：
2019版教材P254页
（一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查。（二）依法对施工安全事故隐患进行处理。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；...（三）承担建设工程安全生产的监理责任。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第6辑
在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段工作缝必须设在()附近。
A、弯矩零点
B、1/4最大弯矩点
C、1/2最大弯矩点
D、弯矩最大点
答案：A
解析：
现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。移动模架法施工中应注意：支架长度必须满足施工要求；支架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全；浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近；箱梁内、外模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内；混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。
—般施工质量控制的特点有（ ）。
A.多发性 B.适用性
C.安全性 D.隐蔽性
E.有效性
答案：B,C,D
解析：
工程质量是指满足业主需要的、符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。对于一般工程质量来讲，其特性表现为适用性、耐久性、隐蔽性、安全性、可靠性、经济性及与环境的协调性，这是由建设工程本身和生产的特点所决定 的，并形成工程质量本身的特点。
施工索赔成立应该具备的前提条件包括()。
A.与合同对照，事件已经造成承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失
B.造成费用或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人行为责任或风险责任
C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D.施工日志完整，所有的施工生产过程有清晰的文字、图片记载
E.所有的工程变更都有监理工程师的签字认可
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P262页
“索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可”，选项ED属于索赔证据。
下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的说法中，正确的是（）。
A.城市轨道交通地下工程比较特殊，不必实施动态风险管理
B.风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度。
C.风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收。
D.因工程较特殊，风险管理可不编制风险控制预案
答案：B
解析：
2020新版教材P40页
9.1.3城市轨道交通地下工程施工风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度。
9.1.4城市轨道交通地下工程施工风险管理实施的主要阶段宜包括：施工准备期、施工期、车辆及机电系统安装和调试、试运行和竣工验收。” @##
下列关于施工定额的说法中正确的有（ ）。
A．施工定额属于企业定额的性质，可用于工程的施工管理
B．施工定额是建设工程定额中的基础性定额
C．施工定额以分部分项工程为研究对象
D．施工定额以工序为研究对象
E．施工定额是编制施工图预算的重要基础
计日工是指在工程实施过程中，业主有一些临时性的或新增加的项目需要按计日（或计量）使用人工和( )所需的费用。
A.材料
B.延长工期
C.风险
D.资金周转
E.施工机械
答案：A,E
解析：
2019版教材P279页
计日工明细表由总则、计日工劳务、计日工材料、计日工施工机械等方面的内容组成
垃圾填埋场泥质防水层施工技术的核心是( )施工技术。
A.选择原材料配合比
B.严格控制压实度
C.掺加膨润土的拌合土层
D.分层压实
答案：C
解析：
2020版教材P176
泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。
背景资料：
某水利工程经监理人批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)。
合同约定：工期提前奖励标准为10000元／天，工期延误支付违约金标准为10000元／天。
当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：
方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天。
方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，待B工作完工后，使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其他工作均按计划进行。
方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元／天。
问题：
1．计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。
2．若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析背景资料中哪个施工调整方案较合理。
3．根据分析比较后采用合理的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示按原计划完成的工作，E2表示使用B设备完成的工作)。
答案：
解析：
1．计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K(或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。
这是一道网络计划绘制和时间参数计算题，考核对网络计划绘制和对时间参数的计算方法的掌握。
最长线路法：线路最长者为关键线路，关键线路上的工作为关键工作，最长线路上工作持续时间之和为总工期。
本题采用最长线路法计算：
①→③→④→⑥→⑦→⑧(35+123+92+120+80=450天)
①→③→⑥→⑦→⑧(35+200+120+80=435天)
①→②→⑤→⑦→⑧(125+65+170+80=440天)
2．
方案一，设备修复时间为20天，E工作的总时差为15天，影响工期5天，且增加工期延期的违约金为5万元。
方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟15天完成，但不超过E工作的总时差，不影响工期，也不增加费用。
方案三，租赁设备安装调试10天，不超过E的总时差，不影响工期，E工作使用租赁设备时间为125天[200-(110--35)=125]，增加设备租赁费用为43750元。
三个方案综合比较，方案二合理。
这是一道有关计划调整的题目，考核运用对网络计划技术，从工期和费用两方面进行方案比较能力。
方案比较从对工期影响、费用增加两方面进行。
E工作为非关键工作，各方案进度安排与计划进度比较所造成的延误是否超过总时差，判定是否影响工期，方案一影响工期5天，而方案二、方案三均不影响工期。
方案一、方案三分别需增加费用50000元(10000元／天 ×5天=50000元)、43750元(350元／天×125天=43750元)，而方案二不增加费用。
3．
根据优选的方案二，调整后的网络计划如下图所示：
关键线路之一： ①→③→④→⑦→⑧→⑨(或B→E2→H→K)
关键线路之二： ①→②→⑤→⑦→⑧→⑨(或A→C→D→H→K)
这是一道有关进度计划调整的题目，考核考生对逻辑关系的掌握情况，以及绘制网络计划的能力。
重新绘制网络图的要求，一是E工作分解为E1和E2，其中E1为已完工作，持续时间应为75天，E2为未完成工作，持续时间为125天，在E1和E2中增加一节点 ④；二是将B工作结束与E2工作开始用虚箭线连接，建立逻辑关系。
关于地役权的说法，正确的是（ ）。
A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
答案：A,E
解析：
2020版教材P 17
本题考查的是地役权。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权。地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第7辑
一个200MW及以上容量机组的火力发电厂，（ ）等设置为一个火灾报警区域。
A．每台机组
B．控制通信楼
C．运煤系统
D．点火油罐区
E．汽机房
混凝土基础表面必须凿毛的目的是（ ）。
A．增加灌浆强度
B．便于灌浆
C．可以使灌浆结合紧密
D．增加灌浆层的摩擦力
下列预应力孔道压浆与封锚规定中，正确的有( )。
A.压浆过程中及压浆后24h内，结构混凝土的温度不得低于5℃
B.多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一段
C.压浆作业，每一工作班应留取不少于3组砂浆试块，标养28d
D.当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行
E.封锚混凝土的强度等级不宜低于结构混凝土强度等级的75%，且不低于30MPa
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P47页
孔道压浆：
（1）预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一段
（2）压浆作业，每一个工作班留取不少于3组砂浆试块，标养28d，以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据
（3）压浆过程中及压浆后48h内，结构混凝土的温度不得低于5℃，否则应采取保暖措施。当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行
（4）封锚混凝土强度等级应符合设计要求，不宜低于结构混凝土强度等级的80%，且不得低于30MPa。
下列工作中,不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是()。
A.目标分解
B.目标计划值收集
C.目标计划值与实际值比较
D.采取措施纠偏
答案：B
解析：
2020新版教材P27页
选项B,收集的不是计划值,而是实际值。@##
地下工程，铺贴厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材时，严禁采用的施工方法是( )。
A.冷粘法
B.热熔法
C.满粘法
D.空铺法
答案：B
解析：
2019版教材P93页
(6)厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工。
按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80／1-2004进行质量评定时，工程质量等级评定分( )。
A.合格、不合格
B.优良、中、不合格
C.优良、合格、不合格
D.中、不合格
答案：A
解析：
工程质量评定等级分为合格与不合格，应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定。
建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，与计划比较执行过程中是否产生的偏差属于（）环节的工作。
A.计划
B.实施
C.检查
D.处理
答案：C
解析：
2020新版教材P159页
检查是对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程中的偏差和问题。检查一般包括两个方面：一是检查是否严格执行了计划的行动方案，检查实际条件是否发生了变化，总结成功执行的经验，查明没按计划执行的原因；二是检査计划执行的结果，即施工质量是否达到标准的要求，并对此进行评价和确认。
下列岩石中，按照软硬程度岩石可分为( )。
A.硬质岩、软质岩、极软岩
B.硬质岩、较破碎岩体、破碎岩体
C.硬质岩、软质岩、极破碎岩体
D.硬质岩、软质岩、破碎岩体
答案：A
解析：
本题考核的是岩石的工程分类。岩石按软硬程度可分为硬质岩、软质岩和极软岩三类。
根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以( )方式实施变更的零星工作。
A.临时工
B.计日工
C.钟点工
D.计件工
答案：B
解析：
计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。所以，正确选项是B。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第8辑
热力管道同一部位焊缝的返修次数不得超过（ ）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
本题考查的是供热管道安装与焊接。热力管道同一部位焊缝的返修次数不得超过2次。
水泥混凝土路面浇筑前支模如采用木模板，应( )、无裂纹，且用前须浸泡。
A.质地坚实
B.无腐朽
C.无扭曲
D.变形小
E.刚度大
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P26页
水泥混凝土面板施工如采用木模板，应质地坚实，变形小，无腐朽、扭曲、裂纹，且用前须浸泡。
堤防工程的级别根据工程的()确定。
A、 规模
B、 等别
C、 保护对象
D、 防洪标准
答案：D
解析：
堤防工程的级别划分，堤防工程的防洪标准主要由防洪对象的防洪要求而定。堤防工程的级别根据堤防工程的防洪标准确定，见表2F311011-6。故答案为D
根据《招标投标法》及相关规定，下列情形中属于中标无效的有()。
A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
B.不同投标人的投标文件相互混装
C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
D.中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的
E.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P88页
依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，影响中标结果的，中标无效；投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效；投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效。
地锚应根据（ ）和施工区域的土质情况来选择。
A.桅杆式起重机的结构
B.受力条件
C.桅杆长度
D.缆风绳的工作拉力
答案：B
解析：
本题考查的是桅杆起重机的使用要求。地锚应根据受力条件和施工区域的土质情况选用合适的地锚结构。
配电系统和施工机具应采用可靠的接零或接地保护，配电箱和开关箱均应设（ ）。
A.熔断器保护
B.二级漏电保护
C.刀闸开关保护
D.一级保护
答案：B
解析：
2020版教材P278
3.配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护，配电箱和开关箱均设两级漏电保护。
下列情景中，可以考虑采用施工平行承发包模式的情况是()。
A.项目规模较小，具备施工能力的承包商较多
B.项目施工图已全部出齐，项目建设工期较长
C.业主有足够的经验和能力应对多家施工单位
D.业主希望管理风险较小，管理成本较低
答案：C
解析：
2020新版教材P222页
“为什么要选择施工平行发承包模式 或者在什么砌块下可以考虑施工平行发承包模式呢 （1）：当项目规模很大，不可能选择一个施工单位总承包管理，也没有一个施工单位能够进行施工总承包或施工总承包管理；（2）由于项目建设的时间要求紧迫，业主急于开工，来不及等所有的施工图全部出来，只有边设计、边施工；（3）业主有足够的经验和能力应对多家施工单位；（4）将工程分解发包，业主要照顾各种关系”.
甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行开始后，甲与乙达成和解协议，和解协议约定：将80万元债务减少为70万，协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙公司并未履行协议的约定。下列做法中正确的是（）。
A.甲就乙违反协议的行为，向乙住所地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.由法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请恢复原判决的执行
答案：D
解析：
2020版教材P341
在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。
根据施工企业质量管理体系文件构成,“质量审査、修改和控制管理办法”属于()的内容。
A.程序文件
B.质量计划
C.质量手册
D.质量记录
答案：C
解析：
2020新版教材P160页
质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件,是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。质量手册的主要内容包括:企业的质量方针、质量目标组织机构和质量职责;各项质量活动的基本控制程序或体系要素;质量评审、修改和控制管理办法。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第9辑
施工质量控制包括事前控制、事中控制和事后控制，下列各项工作属于事中控制的是()。
A.编制施工质量计划
B.对质量活动结果的监督控制
C.对质量活动结果的评价
D.对质量偏差的纠正
答案：B
解析：
2020新版教材P161页
即在施工质量形成过程中 ，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。 事中控制首先是对质量活动的行为约束， 其次是对质量活动过程和结果的监督控制。
下列选项中属于施工技术方案的主要内容有（ ）。
A、施工机械
B、施工组织
C、作业指导书
D、网络技术
E、施工顺序
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P232页
本题考查的是施工方案确定的依据。施工技术方案主要内容包括施工方法、施工机械、施工组织、施工顺序、现场平衡布置、技术组织措施。
项目法人（建设单位）应组织（ ）进行设计交底。
A．监理单位
B．施工单位
C．主管部门
D．设计单位
E．质量监督单位
喷混凝土施工时，为防止混凝土因自重而脱落，可掺用适量( )。
A.早强剂
B.缓凝剂
C.加气剂
D.速凝剂
答案：D
解析：
2020版教材P114
为防止混凝土因自重而脱落，可掺用适量速凝剂。
不能作为施工质量验收的重要依据是（ ）。
A．工程施工承包合同所规定的有关施工质量方面的条款
B．工程施工图
C．国家相关验收标准
D．发包方与承包方的口头协议
正确答案：D
因为“口头协定”，不具备作为证据的有效性，故不能将其作为施工质量验收的依据。
锅炉到货后，应检查锅炉()等。
A.生产的许可证明
B.随机技术
C.质量文件
D.设备零部件
E.供货合同
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P335页
锅炉到货后，应检查锅炉生产的许可证明、随机技术、质量文件必须符合国家规定，设备零部件齐全无损坏。
关于水泥凝结时间的描述，正确的是( )。
A.终凝时间从混凝土初凝时间算起
B.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5小时
C.超过初凝时间，水泥完全失去塑性
D.普通水泥的终凝时间不得早于10小时
答案：B
解析：
2019版教材P28页
水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间；终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程 序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排 列顺序正确的是 ( )
A.①、②、③、④
B.①、②、④、③
C.①、④、③、②
D.①、③、④、②
关于施工现场配电保护系统的说法，正确的是（ ）。
A．二级配电、三级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
B．二级配电、三级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
C．三级配电、二级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
D．三级配电、二级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
