21年二级建造师每日一练5篇

2019版教材P214页
④竣工工程质量必须符合国家和水利行业现行的工程标准及设计文件要求，并应向项目法人（建设单位）提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

2020新版教材P35页
1.参与项目招标、投标和合同签订投标
2.参与组建项目管理机构组建项目部
3.参与组织对项目各阶段的重大决策参与决策
4.主持项目管理机构工作主持工作
5.决定授权范围内的项目资源使用资源使用
6.在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度管理制度
7.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人分包
8.参与选择大宗资源的供应单位材料供应
9.在授权范围内与项目相关方进行直接沟通直接沟通
10.法定代表人和组织授予的其他权利

2020版教材P108
该题主要考察的是：毛地板木材施工要求，毛地板木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于3mm，与墙之间留出8-12mm的缝隙。

2020版教材P250页
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

1.体现了安全生产责任制度、特种作业人员持证上岗制度、安全教育培训制度；还应有：安全生产值班制度、安全生产组织制度、安全生产奖惩制度、安全生产岗位认证制度、外协单位和外协人员安全管理制度、专（兼）职安全管理人员管理制度。2.合格。因为虽有两组试件平均强度低于设计强度,但不低于设计强度的80%,且只有两组,少于总组数的15%,即为合格。针对缺陷,应予修补或凿除喷层重喷。3.P=1600×9×0.05=720m3N=P/W1QKB=720/(5×2×80×0.75)=1.2台取N=24.还应完成的隧道附属设施有通风设施、应急设施。还应完成的交通安全设施有交通标线、视线诱导设施、防眩设施。

1.此题考察与岗位管理有关的安全生产制度。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握公路水运工程安全生产监督管理办法有关要求”一目。根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2007年第1号），施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的公路水运工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人依法对项目的安全施工负责，落实安全生产各项制度，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。施工单位负责项目管理的技术人员在公路水运工程每项工程实施前，对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细作安全技术交底，并由双方签字确认。

[解答分析]这是一道公路建设有关要求的题，考核考生对公路水运工程安全生产监督管理办法有关要求的掌握。2.此题考察喷射混凝土抗压强度检查。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握隧道工程质量检验”一目。①隧道（2车道隧道）每10延米，至少在拱脚部和边墙各取一组试样，材料或配合比变更时另取一组，每组至少取三个试块进行抗压试验。②满足以下条件者为合格，否则为不合格：同批（指同一配合比）试块的抗压强度平均值，不低于设计强度。任意一组试块抗压强度平均值，不得低于设计强度的80%。同批试块为3～5组时，低于设计强度的试块组数不得多于1组；试块为6～16组时，不得多于2组；17组以上时，不得多于总组数的15%。③检查不合格时，应查明原因并采取措施，可用加厚喷层或增设锚杆的办法予以补强。

[解答分析]这是一道工程质量检验的题，考核考生对隧道工程质量检验的掌握。3.此题考察沥青混凝土面层施工的摊铺机配置。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握主要机械设备配置与组合”一目。通常每台摊铺机的摊铺宽度不宜超过7.5m，可以按照摊铺宽度确定、选用摊铺机的台数；调整与选择摊铺机的参数，摊铺机参数包括结构参数和运行参数两大部分。施工机械需要数量是根据工程量、计划时段内的台班数、机械的利用率和生产率来确定的，可用下式计算：N=P/W1QKB式中N-需要机械的台数；P-计划时段内应完成的工程量(m3)；W1-计划时段内的制度台班数；Q-机械的台班生产率（m3/台班）；KB-机械的利用率。

[解答分析]这是一道施工现场管理的题，考核考生对主要机械设备配置与组合的掌握。4.此题考察隧道附属设施与交通安全设施。考点出自于《公路工程管理与实务》“掌握隧道结构组成”与“掌握交通安全设施构成与功能”两个目。隧道的附属设施是指为确保交通安全和顺适而设置的通风设施、照明设施、安全设施、供配电设施、应急设施等。交通安全设施主要包括交通标志、交通标线、防撞设施、隔离栅、视线诱导设施、防眩设施、桥梁防抛网、里程标、百米标、公路界碑等。

[解答分析]这是一道隧道工程的题，考核考生对隧道结构组成与交通安全设施构成与功能的掌握。

A错误，监理单位要求施工单位暂停施工，是建设单位的授权行为。B错误，不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。C错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。而本题“按照规定”是有法定的义务的。D正确，侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E正确，材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记人笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。

P24-27
边坡的形状和尺寸是指边坡的断面形状、边坡坡度、边坡总高度等。一般来说，边坡越陡越容易失稳，边坡高度越大对稳定越不利。对于岩石边坡而言，岩结构组成以及岩体结构面性质对边坡稳定有重要影响。当结构面小于边坡坡角时，结构面就是天然潜在的滑动面;结构面的性质，包括产状、间距、连续性、充填内容性质、粗糙度、含水情况等，这些都影响结构面的抗剪强度。

考查内容：基坑监测。
基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。监测单位应编制监测方案，经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。

隧洞导流的导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

2020版教材P339
交工验收阶段，其主要工作是：检查施工合同的执行情况，评价工程质量，对各参建 单位工作进行初步评价。

2019版教材P46页
(1)设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。一次灌浆是设备粗找正后，对地脚螺栓预留孔进行的灌浆。二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓紧固、检测项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆。

2020版教材P136
经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。

石膏浆体凝结硬化时不像石灰、水泥那样出现收缩，反而略有膨胀(膨胀率约为
1‰)，使石膏硬化体表面光滑饱满，可制作出纹理细致的浮雕花饰。
故本题答案为B。

施工总承包方对所承包的建设工程承担执行和组织的总的责任，其中负责整个工程的施工安全、控制施工的成本、为分包商提供和创造必要的施工条件、负责施工资源的供应组织等均属于其管理任务，而负责整个工程的投资控制属于业主方项目管理的任务之一。

1.建设单位的要求是合理的。根据工程质量保修的规定，承包人未按照标准、规范和设计要求施工造成的质量缺陷，应由承包人负责修理并承担经济责任。
2.A施工单位的做法正确。根据工程质量保修的规定，由于设计造成的质量缺陷，应由设计承担经济责任。当由A施工单位修理时，费用数额应按合同约定，不足部分应由发包人补偿。
3.施工单位接到用户投诉应尽快派技术责任人员到事故现场会同用户认真调查分析处理。
4.应进行技术性回访。由于维修所使用的冷冻水柔性接管及其连接用固定件采用了建设单位提供的新型材料，需了解其使用性能和效果。
5.施工单位这种做法不合适。根据《建设工程质量管理条例》规定，A施工单位与建设单位虽然有合同约定，但该合同约定显然违背了国家法律法规，是无效的约定。A施工单位不能以合同约定保修期限而拒绝承担保修责任，而是应立即派人前往检查，并会同有关单位（包括建设、设计、制造厂、监理等单位）做出鉴定，提出修理方案，承担相应的保修责任。

2020版教材P332
当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。

预应力张拉施工应符合以下基本规定：①预应力筋的张拉控制应力必须符合设计规定。②预应力筋采用应力控制方法张拉时，应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求；设计无要求时，实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉，待查明原因并采取措施后，方可继续张拉。③预应力张拉时，应先调整到初应力，该初应力宜为张拉控制应力的10%～15%，伸长值应从初应力时开始量测。④预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态下进行，锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量不得大于设计或规范规定

本题考核的是质量管理体系文件。质量管理体系标准明确要求，企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施质量体系审核、认证，进行质量改进的重要依据。

B选项不是已就位，是已安装完毕，进入灌水模拟运行。

关键线路：①-②-⑤-⑦-⑩、①-②-⑤-⑥-⑧-⑩、①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩，工期为15。

特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

洁净空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等级N1级至N5级的，按高压系统的风管制作要求；N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。

代位权属于一种诉讼，它只能向人民法院申请，而不像一般的民事纠纷案件可以向法院或仲裁机构申请，因此本题选C。

1.必须配置的主要施工机械设备有：履带吊机（或吊车）、振动锤、焊接机，本栈桥施工适合采用履带吊机架设法、悬臂推出法。
2.每根桩施工时间为：72×1/24＋2＝5天
按方案一，2台钻机同时工作每墩位8根桩，需要5×8/2＝20天
6台钻机分3组同时工作完成9个墩位72根桩，共需20×3＝60天
按方案二，第一循环6台钻机施工6个墩位48根桩，需要40天
第二循环只需3台钻机施工3个墩位24根桩，需要40天
共计施工时间为40＋40＝80天
因方案一施工工期较短，所以应选择方案一。
3.A为泥浆泵、B为泥浆池、C为沉淀池（或沉渣池），该钻机为正循环回旋钻机。
4.H3＝74－1－0.3＝72.7m，
h1＝（72.7×1.2）/2.4＝36.35m
首批混凝土数量V＝（3.14×1.82×1.3）/4＋（3.14×0.282×36.35）/4＝5.54m3
5.导管埋置深度＝74－47.4－22－0.3＝4.3m，导管埋设深度符合规范的“导管埋置深度宜控制在2～6m”的规定。
6.（1）正确；
（2）错误，改正为“必须对导管进行水密承压和接头抗拉试验，严禁用压气试压”；
（3）正确；
（4）错误，改正为“灌注的桩顶标高应比设计标高高出一定高度，一般为0.5～1.0m，以保证混凝土强度”；
（5）错误，改正为“桩身混凝土强度评定的混凝土试件应置于试验室标准养护条件下养护28d”

本题考查的是进度条款的内容。监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。

本题考查的是水力发电工程验收的要求。国家能源局负责水电工程验收的监督管理工作。

（2）施工环境温度：5-35度。故选B

2019版教材P125页
(3)三级处理是在一级处理、二级处理之后，进一步处理难降解的有机物及可导致水体富营养化的氮、磷等可溶性无机物等。

在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，为关键线路。

1．基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和安全技术措施；降水对周围环境影响的估计及预防措施等。

本题考查的是施工降水的相关内容。
降水即在基坑土方开挖之前，用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内，用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下，同时使土体产生固结以方便土方开挖。
基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和安全技术措施；降水对周围环境影响的估计及预防措施等。
2．

对于事件二，承包商可以要求工期和费用索赔。原因如下：
合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。

本题考查的是关于施工索赔的问题。
建筑工程施工合同索赔指在合同履行过程中，无过错的一方要求存在过错的一方承担责任的情况。承包人在建设工程施工合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错(应承担的风险)，而且属于发包人承担责任的情况所造成的实际损失，通过一定的合法程序，根据提供的有关证据向发包人提出请求给予补偿的要求。施工合同索赔包括经济补偿和3-期补偿两种情况。
合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按照惯例，方法由承包商负责。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。
3．

不妥之处：
控制裂缝的措施前三项不妥。 ①普通硅酸盐水泥水化热较高，应尽量选用低热或中热水泥，如矿渣水泥、粉煤灰水泥等拌制混凝土，并适当加入缓凝减水剂；②施工时适当提高水灰比不妥，因为混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，干缩越大。应在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量；③将控制混凝土内外温差在30℃以内不妥，温差过大会产生过大的温度应力。我国规范规定：在设计无具体要求时，大体积混凝土浇筑应控制混凝土内外温差在25℃以内。

本题考查的是大体积混凝土裂缝的控制。
大体积混凝土裂缝的控制措施：
(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。
(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。
(3)降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差(当设计无要求时，控制在25 ℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水)；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
(5)可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。
(6)在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的收缩变形。
(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。
(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。
4．

模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；施工安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。

本题考查的是模板工程专项施工方案的相关内容。
模板工程：主要包括模板和支架两部分。模板及支架是施工过程中的临时结构，应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用的拆除等主要工况进行设计，保证其安全可靠，具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳固性。
模板：直接接触新浇混凝土的模板面板、支承面板的次楞和主楞以及对拉螺栓等组件统称为模板。其中，面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。通常按面板的种类来定义模板体系的分类。
支架：指模板背侧的支承(撑)架和连接件等，统称为支架或模板支架。
模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；施工安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项施工方案，应进行技术论证。

履约担保的有效期始于工程开工之日， 终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保。

2020版教材P207页
《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：①1万平方米以下的工程不少于1人；②1万～5万平方米的工程不少于2人；③5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。本题目中的项目是6万平方米住宅项目，应执行第③条规定，即不少于3人。

2019版教材P350页
严禁在设计建基面，设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工。

砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示，Mx 越大，表示砂越粗。Mx 在 3.1~3.7 之间为粗砂，Mx 在2.3—3.0 之间为中砂，Mx 在 1.6—2.2 之间为细砂，Mx 在 0.7～1.5 之间为特细砂。故本题应选 A。