二级建造师考试真题及答案6辑 第1辑
在常用的组织结构模式中,会产生多个矛盾的指令源的是()。
A.线性组织结构
B.职能组织结构
C.矩阵组织结构
D.混合组织结构
答案：B
解析：
2020新版教材P14页
在职能组织结构中,每一个工作部门可能得到其直接或非直接的上级工作部门下达的工作指令,它就会有多个矛盾的指令源。
塑料衬里若采用氟塑料板成型，宜选用的方法有（ ）。
A.粘贴法
B.挤出焊
C.松衬法
D.热风焊
E.热压焊
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是设备及管道防腐蚀施工要求。塑料衬里施工要求：（1）从事塑料衬里焊接作业的焊工，应经培训考试合格持证上岗。（2）软聚氯乙稀板采用粘贴法施工，当粘结剂不能满足耐腐蚀和强度要求时，应在接缝处采用焊条封焊。（3）氟塑料板焊接成型可采用热风焊、挤出焊或热压焊。（4）塑料衬里管道的施工宜采用松衬法，翻边处应进行加热，并应压平。
背景：
某施工单位承接了一段路基工程施工，其中K8+780～K8+810为C20片石混凝土重力式挡土墙，墙高最高为12m，设计要求地基容许承载力不小于0.5MPa。片石混凝土挡土墙立面如下图所示。挡土墙施工流程为：施工准备→测量放线→基槽开挖→验基→地基承载力检测→测量放线→搭脚手架→立模加固→浇筑混凝土并人工摆放片石→拆除模板交验→养护。
施工中，采用挖掘机开挖基槽，分段开挖长度根据现场地质情况确定。机械开挖至基底设计标高以上0.3m时，重新进行测量放线，确定开挖正确且不偏位的情况下改用人工清理基底，开挖至设计标高后，用蛙式电动夯将基底夯实，使压实度达到90%以上，检测基底承载力，发现部分基底承载力为0.45MPa。地下水对该基槽无影响。
模板采用钢模板分片拼装后，再按设计位置分段拼装，模板在安装前进行了打磨、并刷脱模剂。每段拼完后，四边挂线调整模板直顺度，符合质量要求后固定。施工单位采用拌和站集中拌制混凝土，搅拌运输车运输混凝土，混凝土到达现场后，通过溜槽灌注，混凝土自由落体高度不大于2m。采用插入式振动棒振捣密实。混凝土分层浇筑，每层混凝土浇筑完成后，加填一层片石。片石在填放前用水冲洗干净，片石的强度不小于30MPa，片石的最大尺寸不大于结构最小尺寸的1/4，最小尺寸不小于15cm。施工单位在施工中注重控制片石投放质量，保证了净间距不小于15cm，片石与模板间的净间距不小于25cm，片石体积不超过片石混凝土总体积的30%。
拆模在混凝土强度达到2.5MPa进行，同时考虑拆模时混凝土的温度（由水泥水化热引起）不能过高。模板的拆除顺序遵循先支先拆、后支后拆的原则进行。拆模后，混凝土表面局部出现蜂窝缺陷，但确认施工过程中未出现漏浆及模板变形、跑模现象。
<1> 、判断挡土墙位于路基左侧还是右侧，并说明理由。写出图中构造A的名称。
<2> 、提出该项目基底承载力不能满足设计要求时的工程处理措施。
<3> 、指出片石混凝土浇筑与拆模中的错误并改正。
<4> 、分析混凝土表面局部出现有蜂窝缺陷的可能原因。
<5> 、除测量工与实验工外，写出该挡土墙施工还需要配置的技术工种。
答案：
解析：
＜1> 、挡土墙位于路基左侧，因为立面图中从左到右里程是由大到小（或：当人站在挡土墙起点桩号K8+780向挡土墙终点桩号K8+810看时，挡墙位于人的左侧）。构造A为沉降缝与伸缩缝。
＜2> 、（1）超挖换填水稳定性好、强度高的材料；（2）掺加水泥、石灰等进行土壤改良；（3）增大压实功，提高压实度；（4）设置片石混凝土等扩大基础。
＜3> 、 “片石体积不超过片石混凝土总体积的30%”错误，应为“片石体积不超过片石混凝土总体积的20%”。
“模板的拆除顺序遵循先支后拆、后支后拆的原则进行”错误；应为“模板的拆除顺序遵循先支后拆、后支先拆的顺序进行”。
＜4> 、混凝土表面局部出现有蜂窝缺陷的可能原因有：（1）振捣设备选择不合理；（2）过振；（3）漏振（欠振）；（4）材料计量不准确；（5）拌和不均匀（拌和时间不够）；（6）混凝土配合比设计不合理。
＜5> 、架子工、模板工、混凝土工、机修工、电工。
下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（ ）。
A.主体、客体均变更
B.主体、内容均变更
C.客体、内容均变更
D.形式、主体均变更
答案：C
解析：
【考点】考查合同的狭义变更的概念【解析】广义的合同变更包括了合同关系三要素即主体、客体、内容至少一项要素发生变更。狭义的合同变更不包括主体变更。合同主体变更是改变债权人或债务人，实质上是合同权利义务的转让。本题C项正确。
按照担保法的规定，属于保证担保方式的是( )。
A．定金保证
B．一般保证
C．抵押保证
D．留置保证
某施工企业为了索要工程款。聘请律师代为诉讼，该行为属于( )。
A.委托代理
B.法定代理
C.制定代理
D.表见代理
答案：A
解析：
委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权。委托代理是建设行业最主要的代理类型。故选项A正确，参见考试用书2Z201031。
背景资料：
A 公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付，并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措施项目，A 公司报价 100 万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为 180 万元，A 公司拟向业主提出索赔。业主推荐 B 公司分包钻孔灌注桩工程，A 公司审查了 B 公司的资质后，与 B 公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于 B 公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A 公司为此支付了 50万元补偿款。A 公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值 400 万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的 50)并交付了 50 万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A 公司认为对方违约，计划提出索赔。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠 A 公司工程款，经多次催要无果。A 公司计划对业主提起诉讼。
问题：
1.A 公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。
2.A 公司应该承担 B 公司造成损失的责任吗?说明理由。
3.A 公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?相应索赔额如何计算?
4.A 公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。
5.A 公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?
答案：
解析：
1.【参考答案】不要。措施项目清单为可调整清单，A 公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑.措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。
【考点解析】本小题是道分析简答题，涉及的考点：工程量清单计价应用。
2.【参考答案】应该。因为总包单位对分包单位承担连带责任，A 公司可以根据分包合同追究 B 公司的经济责任，由 B 公司承担 50 万元的经济损失。【考点解析】本小题是道分析简答题，涉及的考点：总包与分包的责任关系。
3.【参考答案】
(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款)，索赔额为 50×2=100 万元;
(2)双倍返还定金(选择定金条款)，索赔额为 400×5%+50=70 万元。
【考点解析】本小题是道简答题加计算题，涉及的考点：合同管理与索赔。
4.【参考答案】A 公司不能对业主提起诉讼。因为双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼。
【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点：合同争议的解决方法。
5.【参考答案】A 公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行。
【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点：合同争议的解决方法。
二级建造师考试真题及答案6辑 第2辑
在某地铁建设项目中，总承包商选择了矩阵式组织结构模式，使得一些项目成员不得不接受来自纵向和横向两个部门的指令。其中发出横向“指令的”工作部门可以是（ ）。
A．项目经理办公室
B．采购管理部
C．各子项目管理部
D．预算管理部
答案：C
解析：
在矩阵组织结构模式中，纵向工作部门一般为项目管理职能部门，横向工作部门可以是项目部。选项BD 属于职能部门，选项A 具有参谋职能，它们与项目部是不同类型的工作部门。因此，正确的选项为C。@##
关于招标人的行为，说法正确的是()。
A.招标人有权自行选择招标代理机构
B.招标人无权自行选择招标代理机构
C.招标人必须具备编制招标文件的能力
D.招标人对已发出的资格预审文件或者招标文件不得修改
答案：A
解析：
2020版教材P132
（5）招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。”
属于预防水泥混凝土路面断板的措施是（ ）。
A．尽量采用平接缝
B．采用两台或两台以上摊铺机梯队作业
C．做好压缝并及时切缝
D．在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料
按技术要求卵石、碎石可分为( )。
A.Ⅰ类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类
E.V类
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P41页
按卵石、碎石的技术要求分为I类、Ⅱ类、Ⅲ类。I类宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类宜用于强度等级为C30～C60及抗冻、抗渗或有其他要求的混凝土；Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的混凝土。
下列关于模板拆除施工，说法错误的是()。
A.非承重模板，只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面受损，即可进行拆除
B.拆模之前必须要办理拆模申请手续
C.模板拆除的顺序和方法，无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架进行
D.承重模板，应在标准养护试块强度达到规定要求时，方可进行拆除
答案：D
解析：
2019版教材P220页
1)承重模板，应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时，方可拆除.
接地支线的施工技术要求，有色金属接地线不能采用焊接时，可用（ ）。
A.螺栓连接
B.热熔连接
C.法兰连接
D.绑扎连接
答案：A
解析：
本题考核的是接地支线的施工技术要求。接地支线施工时，有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。
在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书，但在送达前甲方反悔，这时法院应该（ ）。
A.及时判决
B.强制执行
C.留置送达
D.重新调解
答案：A
解析：
2020版教材P341页
（二）调解协议 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。
二级建造师考试真题及答案6辑 第3辑
关于预应力钢绞线张拉的说法，错误的是（ ）。
A、构件混凝土强度不得低于设计值的75%
B、当设计无要求时，张拉顺序可采用对称张拉
C、长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式
D、工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况
答案：D
解析：
2020版教材P46页
3. 预应力筋张拉应符合下列要求： (1) 混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于强度设计值的75%。 (2) 预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时，应符合下列规定：曲线预应力筋或长度大于等于25m 的直线预应力筋，宜在两端张拉；长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。(4) 预应力筋的张拉顺序应符合设计要求；当设计无要求时，可采取分批、分阶段对 称张拉。
某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（ ）万元的罚款。
A.10～30
B.30～50
C.50～100
D.100～500
答案：D
解析：
【考点】建设工程生产安全事故报告和调查处理中的“法律责任”。【解析】施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以100～500万元的罚款。因此，正确选项是D。
矿井检测勘探宜采用（ ）。
A.水下机器人
B.放样机器人
C.管道检测机器人
D.GPS定位系统
答案：C
解析：
2020版教材P26
本题考查的是全站仪。矿井检测勘探宜采用管道检测机器人。
（ ）属于项目目标的过程控制。
A．进行任务分工、规定工作流程
B．分析控制方法的正确与否
C．针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施
D．定期进行项目目标的计划值与实际值的比较
施工单位签署质量合格的文件上，必须有( )签字盖章。
A.注册建筑师
B.注册建造师
C.注册结构工程师
D.注册监理工程师
答案：B
解析：
建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。
施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
答案：A
解析：
2019新版教材P213页
二、施工单位全员的安全生产教育培训《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证的说法正确的有（）。
A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C.安全生产许可证有效期为3年，企业需要延期的，应当与期满前3个月办理延期手续
D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期
二级建造师考试真题及答案6辑 第4辑
通风空调工程中，系统调试的主要内容包括（）。2011
A.风管严密性试验
B.风管漏光试验
C.单机试运转
D.无生产负荷联合试运转及调试
E.风管漏风试验
答案：C,D
解析：
考查内容：通风与空调工程施工程序。系统调试的主要内容包括：风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。
施工现场的临时食堂,用餐人数在()人以上应设置简易有效的隔油池。
A.50
B.80
C.90
D.100
答案：D
解析：
2020新版教材P219页
施工现场100人以上的临时食堂,汚水排放时可设置简易有效的隔油池,定期掏油、清理杂物,防止污染水体。
联轴器装配时，需测量的参数不包括（）。
A.端面间隙
B.轴向间隙
C.两轴线倾斜
D.两轴心径向位移
答案：B
解析：
2019版教材P50页
在对这类机组的联轴器装配定心时，应考虑温差的影响，控制安装偏差的方向。调整两轴心径向位移时，运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)应低于温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机）。调整两轴线倾斜时，上部间隙小于下部间隙。调整两端面间隙时选择较大值，使运行中温度变化引起的偏差得到补偿。
矿山工程施工中，可识别为冒顶片帮的情景有( )。
A.底鼓严重
B.岩帮松动发生片帮
C.顶板掉渣
D.顶板局部漏顶
E.工作面支架发出劈裂声
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查矿井工作面底板灰岩含水层的突水预兆。当发现岩帮松动发生片帮、顶板掉渣、顶板局部漏顶、工作面支架发出劈裂声等均是冒顶片帮的征兆。底鼓严重不能直接判断为冒顶片帮。故本题正确选项应为BCDE。
水下混凝土灌注和桩身混凝土质量问题主要有( )。
A.灌注混凝土时堵管
B.灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮
C.桩身混凝土强度低或混凝土离析
D.扩径
E.桩身混凝土夹渣或断桩
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P269
八、水下混凝土灌注和桩身混凝土质量问题：(二)灌注混凝土时堵管；(三)灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮；(四)桩身混凝土强度低或混凝土离析；(五)桩身混凝土夹渣或断桩。
在桥梁基础工程施工中，常见的质量控制点有（ ）。
A.基底地基承载力的检测，确认满足设计要求
B.初始平面位置的控制
C.基底表面松散层的清理
D.大体积混凝土施工的防裂
E.及时浇筑垫层混凝土，减少基底暴露时间
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P222
1．基底地基承载力的检测确认，满足设计要求。2．清理基底表面松散层。3.及时浇筑垫层混凝土，减少基底暴露时间。4.大体积混凝土施工的防裂。
生物制药厂会议室等的空调系统为（ ）。
A．工艺性空调系统
B．舒适性空调系统
C．实验性空调系统
D．生活性空调系统
二级建造师考试真题及答案6辑 第5辑
土石坝下游排水导渗的常用方法有( )。
A.砂石导渗沟法
B.排渗沟法
C.贴坡排水法
D.土工织物导渗沟法
E.抛土和放淤法
下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是()。
A.投保建筑工程一切险
B.设置警示牌
C.进行专题安全教育
D.设置边坡护壁
答案：A
解析：
2020新版教材P40页
常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等对策。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。
施工进度计划的调整方式主要有()。
A.单纯调整工期
B.优化最佳施工成本
C.资源有限、工期最短调整
D.工期固定、资源均衡调整
E.工期、成本调整
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P182
3.进度计划的调整4.工期优化5.资源优化“资源有限、工期最短”的优化，“工期固定、资源均衡”的优化。6.费用优化。
下列方法中，可以用来确定材料净用量的方法有（ ）。
A．统计法
B．理论计算法
C．测定法
D．观察法
E．图纸计算法
答案：B,C,E
解析：
制定材料消耗定额时需要确定材料净用量和材料损耗量，确定材料净用量的常用方法有四种：测定法、理论计算法、图纸计算法和经验法。观察法和统计法是用来确定材料损耗量的，故答案A、D 不正确。@##
根据《建筑法》，下列不属于违法分包的是（）。
A.建设工程总承包合同中未有约定而分包的
B.未经建设单位认可分包的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包
答案：D
解析：
2020版教材P99
建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。
建筑材料公司聘请王某任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定王某若完成承包标准，每月基本工资1千元，超额部分按40％提成，若完不成任务，可由公司扣减工资。在试用期内，王某没有完成承包标准，下列选项表述正确的是( )。
A.建筑材料公司不得扣减王某的工资
B.由于在试用期内，所以建筑材料公司的做法是符合《劳动合同法》的
C.建筑材料公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准
D.试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资
答案：C
解析：
根据《劳动合同法实施条例》第十五条的规定“劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80％或者不得低于劳动合同约定工资的80％，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准”。故选项C正确。参见考试用书2Z204021。
关于给水排水工程中砌筑结构对材料的基本要求，正确的有( )。
A.机制烧结砖应边角整齐、表面平整、尺寸准确，强度不低于MU10
B.石料应质地坚实均匀，无风化剥落层和裂纹
C.混凝土砌块应符合设计要求和相关标准规定
D.砌筑砂浆应采用水泥砂浆，其强度等级应符合设计要求，且不应低于M15
E.水泥应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011的规定
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P138
城市管道工程中砌筑沟道施工要求。1)用于砌筑结构的机制烧结砖应边角整齐、表面平整、尺寸准确；强度等级符合设计要求，一般不低于MU10；其外观质量应符合《烧结普通转》GB/T5101-20173一等品的要求。2)用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求，设计无要求时不得小于30MPa。石料应质地坚实均匀，无风化剥层和裂纹。3)用于砌筑结构的混凝土切块应符合设计要求和相关标准规定。4)砌筑砂浆应采用水泥砂浆，其强度等级应符合设计要求，且不应低于M10；水泥应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011的规定。
二级建造师考试真题及答案6辑 第6辑
根据《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011，在主体结构施工时，对于大体积混凝土温度指标控制应满足的要求包括（ ）。
A. 混凝土浇筑体的入模温度不宜大于 35℃
B. 混凝土的最大温升值不宜大于 50℃
C. 混凝土浇筑块体的里表温差（不含混凝土收缩的当量温度）不宜大于 25℃
D. 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于 2.0℃/d
E. 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于 30℃
(2016年)关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是（ ）。
A.取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构
B.企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人
C.建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权力和义务，分包单位发生安全生产事故 时，总承包单位不承担连带责任
D.建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用
答案：B
解析：
事故企业应当具备安全生产的资质条件，去的安全生产许可证的施工企业应设立安全生产管理机 构，配备合格的专职安全生产管理人员，并提供必要的资源，A 错误；企业的法定代表人是安全生产的第 一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人，B 正确；建设工程实行总承包的，由总承包单位对施 工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管 理，分包合同应当明确各自的安全生产方的权利、以为，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，有分 包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，C 错误；防止污染的设施 必须经原审批环境影响报告的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或使用， D 错误。
根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是（ ）。
A.生产设备
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地
答案：D
解析：
2020版教材P 31
下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。
一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（ ）构件。
A.拉
B.压
C.弯
D.扭
答案：C
解析：
本题考查的是平面力系的平衡条件及其应用。受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。选项C正确。
质量合格的塑料安全帽应在( )℃下不变形。
A.120
B.150
C.180
D.200
答案：A
解析：
2020版教材P127
常用的质量合格的塑料安全帽耐40~120℃高温不变形。
天然石材地面铺贴前，石材应进行（ ）处理。
A.防腐
B.防酸
C.防碱背涂
D.防锈
答案：C
解析：
2020版教材P108
（五）、因此，在大理石、花岗岩面层铺设前，应对石材背面和侧面进行防碱处理。
关于级配碎石基层，下列说法中不正确的是( )。
A.碎石颗粒级配组成曲线是顺滑曲线
B.应拌合均匀，没有粗细颗粒离析现象
C.未洒透层沥青或未铺封层时，禁止开放交通
D.应用15t以上压路机碾压，压实厚度可超过200mm
答案：D
解析：
2020版教材P18页
宜应用12t以上压路机碾压，而不是15t以上压路机碾压。故选D。@##
