21年二级建造师考试题目下载7辑 第1辑
某运转设备的安装水平度允许偏差为纵向0.10/1000、横向0.20/1000，测量人员可选用的水平仪精度有（ ）。
A.0.50/1000
B.0.20／1000
C.0.15／1000
D.0.10/1000
E.0.05/1000
答案：D,E
解析：
2020版教材P48
《通用规范》第1.0.5条定：“设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法规的规定，其精度等级，不应低于被检对象的精度等级。”
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解释》发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（ ）。
A、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
B、提供的设计有缺陷
C、直接指定分包人分包专业工程
D、指定购买的建筑构配件不符合强制性标准
E、提供的建筑材料不符合强制性标准
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P 293
本题考查的是竣工工程质量争议的处理 。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。
作为法律关系客体的行为是指（ ）所要完成的能满足权利人要求的结果。这种结果表现为物化结果和非物化结果。
A．行为人
B．能力人
C．义务人
D．权利人
宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期 2年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是（ ）。
A.该租赁合同在房屋出售后即无效
B.宋某有权在租赁期出售房屋
C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利
D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋
答案：A
解析：
“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中A选项是错误的说法。”
根据《建设工程工程量清单计价规范》，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单价应（）。
A.按照原工程量清单项目价格确定
B.按照新的项目特征重新确定价格
C.根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价
D.根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价
按照建筑法及相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。
A.相互约定抬高或者降低投标报价
B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.相互探听对方投标报价
D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
答案：C
解析：
2019版教材P84页
禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2） 投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。
A.双方的购销合同解除
B.双方的装饰材料质量争议消灭
C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决
D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行
E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P323页
由于我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后，作出的判决、裁定为终审的判决、裁定，诉讼程序即告终结，
21年二级建造师考试题目下载7辑 第2辑
浅埋暗挖法是一种综合施工技术，以下关于其特点的说法中正确的是（ ）。
A．开挖后及时支护，封闭成环
B．合理运用围岩的自承能力
C．开挖时预留核心土，以支承开挖工作面
D．初衬与围岩共同作用形成联合支护体系
E．采用多种辅助施工措施加固围岩
下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是( )。
A.投保建筑工程一切险
B.设置警示牌
C.进行专题安全教育
D.设置边坡护壁
正确答案：A
常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。防范土方开挖过程中塌方风险属于难以控制的风险。
关于混凝土养护工作对混凝土性能的影响，说法不正确的是()。
A.会造成混凝土结构疏松
B.无法保证混凝土养护的湿度温度条件
C.使混凝土降低耐久性
D.影响混凝土强度指标
答案：B
解析：
混凝土的养护工作对混凝土质量有重要影响，由于养护不好，混凝土体内将迅速失水，于是混凝土强度的增长受到限制，混凝土结构变得疏松，混凝土不能获得其强度增长所需的水分，于是会造成混凝土结构疏松，而使混凝土的耐久性能受到降低。对于影响混凝土的养护温度、湿度工作，其是养护工作缺失的内容，不属于对混凝土性能影响的内容。故本题的合理答案应是B。
计量检定是指评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作，是一项（ ）很强的技术工作。
A．科学性
B．逻辑性
C．系统性
D．适应性
E．法制性
根据《建筑法》的相关规定，在我国，实行资质等级许可制度的建筑业工程企业有：
A.房地产开发企业
B.建筑施工企业
C.勘察、设计企业
D.工程监理单位
E.招标代理机构
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P275页
建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位来承担，是保证建设工程质量的基本前提。《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定》、《工程监理企业资质管理规定》等，均对工程勘察单位、工程设计单位、施工企业和工程监理单位的资质等级、资质标准、业务范围等作出了明确规定。
在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品，其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。
A.委托作品
B.职务作品
C.单位作品
D.集体作品
答案：C
解析：
2020版教材P23页
在建设工程活动中，有许多作品属于单位作品。由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。
当仲裁庭由三名仲裁员组成时，其中首席仲裁员的产生方式有（）。
A.双方当事人共同委托仲裁委员会主任指定
B.当事人自己选定
C.双方当事人共同选定
D.仲裁委员会指定
E.公正机构指定
答案：A,C
解析：
2020版教材P335
当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。
21年二级建造师考试题目下载7辑 第3辑
工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（ ）内报送工程质量监督机构备案。
A.3天
B.7天
C.10天
D.1月
答案：A
解析：
2020版教材P183
对工程项目建设中的结构主要部位（如桩基、基础、主体结构等）除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案。
关于路基雨季施工，以下那种说法是不正确的。( )
A.当日进度，当日完成
B.完成一段再开工一段。
C.填土路基应按2%~4%以上的横坡整平压实
D.因雨翻浆，用重型压路机重新压实
某建筑公司承包了一栋商业会馆工程的施工任务，该工程工期紧，施工技术难度大，设计施工方案时，可供选择的风险对策有()。
A.规避风险
B.评估风险
C.减轻风险
D.自留风险
E.转移风险
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P40页
常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。评估风险是采取对策的前提，它本身并不是对策的种类。
保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位是指( )。
A.保证水位
B.最高洪水位
C.设计水位
D.校核水位
答案：A
解析：
2019版教材P322页
保证水位是指保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位。
下列关于租赁合同法律特征中表述不正确的是()。
A.租赁合同是诺成合同
B.租赁合同是双务合同
C.租赁合同是有偿合同
D.租赁合同是转移租赁物所有权的合同
答案：D
解析：
2020版教材P163
租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。
关于因素分析法排序，说法正确的是()。
A.先价值量，后工程量；先绝对数，后相对数
B.先工程量，后价值量；先绝对数，后相对数
C.先价值量，后工程量；先相对数，后绝对数
D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数
答案：B
解析：
2020版教材P248页
因素分析法最为常用。这种方法的本质是分析各种因素对成本差异的影响，采用连环替代法。该方法首先要排序。排序的原则是:先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数。然后逐个用实际数替代目标数，相乘后，用所得结果减替代前的结果，差数就是该替代因素对成本差异的影响。
与沥青混凝土路面相比，水泥混凝土路面在荷载作用下强度与变形的特点是()
A、弯拉强度大，弯沉变形大
B、弯拉强度大，弯沉变形小
C、弯拉强度小，弯沉变形大
D、弯拉强度小，弯沉变形小
答案：B
解析：
2020版教材P2页
刚性路面 水泥混凝土路面属于刚性路面，刚性路面的特点是弯拉强度大，弯沉变形小。
21年二级建造师考试题目下载7辑 第4辑
下列各项安全制度中，最基本的、是所有安全生产管理制度核心的制度是（）。
A.安全生产责任制
B.安全教育制度
C.安全检查制度
D.安全措施计划制度
答案：A
解析：
2020新版教材P195页
安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于（）。
A.临时安全防护设施支出
B.应急演练支出
C.新建项目安全评价
D.安全生产宣传支出
答案：C
解析：
2019新版教材P226页
建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）其他与安全生产直接相关的支出。
用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为（ ）三大类及若干变化方案
A .矿山法、盾构法、暗挖法
B . 明开法、钻爆法、定向钻进法
C.全断面法、台阶法、分部开挖法
D. 盖挖法、导洞法、蘑菇法转贴于
市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于()m。
A.1.5
B.1.8
C.2.2
D.2.5
答案：D
解析：
2020新版教材P214页
围挡封闭是创建文明工地重要组成部分。工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙，与外界隔绝进行封闭施工，围墙高度按不同地段的要求进行砌筑，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m，其他工地的嗣挡高度不低于1.8m，围挡材料要求坚同、稳定、统一、整洁、美观。
室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()。
A、导线并头
B、绝缘测试
C、送电前检查
D、灯管安装
答案：C
解析：
2020版教材P 136
照明设备施工程序：灯具开箱检查一灯具组装一灯具安装接线一送电前的检查一送电运行。
在正常使用条件下，对于房屋建筑工程中屋面防水工程的最低保修期限为（ ）。
A. 1 年
B. 3 年
C. 5 年
D. 10 年
答案：C
解析：
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年
（2018年案例四）
【背景资料】
某开发商投资兴建办公楼工程，建筑面积9600m2，地下一层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，经公开招投标，某施工单位中标。
施工单位为了落实用工管理，对项目部劳务人员实名制管理进行检查。发现项目部在施工现场配备了专职劳务管理人员，登记了劳务人员基本身份信息，存有考勤、工资结算及支付记录。施工单位认为项目部劳务实名制管理工作仍不完善，责令项目部进行整改。
【问题】项目部在劳务人员实名制管理工作中还应该完善哪些工作？
答案：
解析：
施工现场应实行劳务实名制管理，建立劳务突发事件应急管理预案。组织宜为从事危险作业的劳务人员购买意外伤害保险。
（一建建筑）劳务分包单位的劳务员在进场施工前，应按实名制管理要求，将进场施工人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件及时报送总承包商备案。总承包方劳务员根据劳务分包单位提供的劳务人员信息资料，逐一核对是否有身份证、劳动合同和岗位技能证书，不具备以上条件的不得使用，总承包商将不允许其进入施工现场。
21年二级建造师考试题目下载7辑 第5辑
张某取得建造师资格证书并注册后，以建造师名义从事的工作可以包括（）。
A.作为企业的技术负责人
B.担任建设工程施工的项目经理
C.从事其他施工活动的管理工作
D.企业行政主管
E.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P66页
《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。
关于单代号网络计划，下列说法不正确的是（）。
A.从起点节点到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路是关键线路
B.某工作的自由时差等于该工作与其紧后工．作之间的时间间隔之和的最大值
C.网络中间某个工作的总时差等于该工作的各个紧后工作的总时差加该工作与其紧后工作之间的时间间隔之和的最小疽
D.总时差最小的工作是关键工作
答案：B
解析：
2020新版教材P146页
7、关键工作和关键线路的确定：（1）关键工作：总时差最小的工作是关键工作。（2）关键线路的确定按以下规定：从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
水库在正常运用的情况下，允许消落到的最低水位称()。
A.最低水位
B.兴利水位
C.死水位
D.正常水位
答案：C
解析：
2019版教材P23页
水库特征水位，（6）死水位。水库在正常运用的情况下，允许消落到的最低水位。安在取水口之上并保证取水口有一定的淹没深度。
下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是（）。
A.刚架桥
B.悬索桥
C.拱式桥
D.梁式桥
答案：C
解析：
本题主要考查的是拱式桥的特点。拱式桥的主要承重结构是拱圈或拱肋。这种结构在竖向荷载作用下，桥墩或桥台将承受水平推力，同时这种水平推力将显著抵消荷载所引起的在拱网（或拱肋）内的弯矩作用。
建设工程施工常用的担保种类中，()是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人己支付的全部预付金额的担保。
A.施工投标保证金
B.预付款担保
C.施工合同履约保证金
D.工程款支付担保
答案：B
解析：
2019版教材P30页
预付款担保是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人己支付的全部预付金额的担保。如果承包人违约，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人有权行使预付款担保权利作为补偿。
静置设备找正或找平应采用的正确方法是（）进行调整。
A.采用垫铁
B.紧固地脚螺栓
C.增高灌浆抹面层
D.放松地脚螺栓
答案：A
解析：
设备找正或找平采用垫铁调整，不得用紧固或放松地脚螺栓的方法进行调整。
下列不属于直接工程费的有（ ）。
A．工程排污费
B．人工费
C．材料费
D．施工机械使用费
21年二级建造师考试题目下载7辑 第6辑
电气设备及系统试运行的条件包括（ ）。
A.设备安装完整齐全，连接回路接线正确.齐全.完好
B.供电回路应核对相序无误
C.电气设备应经交流耐压试验符合合格标准，绝缘良好
D.测量仪表校验合格，一次回路通电检查动作无误
E.供电系统的保护整定值已按设计要求整定完毕
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是电气设备的施工技术要求。选项C：电气装置应经绝缘检查符合合格标准，接地良好；选项D：测量仪表校验合格，二次回路通电检查动作无误。
（2018年）对于业主而言，成本加酬金合同的优点是（??）
A.有利于控制投资
B.可通过分段施工缩短工期
C.不承担工程量变化的风险
D.不需介入工程施工和管理
答案：B
解析：
对业主而言，成本加酬金合同形式也有一定优点，如：（1）可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；（2）可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；（4）业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；（5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者()的事故。
A.1000万元以上5000万元以下直接经济损失
B.1000万元以下100万元以上直接经济损失
C.5000万元以上1亿元以下直接经济损失
D.1亿元以上直接经济损失
答案：A
解析：
2020新版教材P210页
较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故
骨架－密实结构沥青混合料具有（ ）性质。
A．内摩擦角较高、黏聚力较低
B．内摩擦角较低、黏聚力较低
C．内摩擦角较高、黏聚力较高
D．内摩擦角较低、黏聚力较高
答案：C
解析：
骨架密实结构：较多数量的粗集料形成空间骨架，相当数量的细集料填充骨架间的空隙形成连续级配，这种结构不仅内摩擦角Φ较高，粘聚力C也较高。P4
民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是()
A、办公楼
B、旅馆
C、餐厅
D、住宅
答案：D
解析：
2020版教材P 325
民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类。（1)Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；(2)Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。
以下不属于影响保温材料导热系数的因素是（）。
A.热流方向
B.材料厚度
C.材料性质
D.湿度和温度
答案：B
解析：
影响保温材料导热系数的因素：材料的性质、表观密度与孔隙特征、湿度、温度和热流方向。
碾压土石坝的基本作业不包括( )等内容。
A.排水清基
B.坝面铺平
C.坝面压实
D.料场土石料的开采
答案：A
解析：
2019版教材P86页
基本作业包括料场土石料开采，挖、装、运、卸以及坝面铺平、压实、质检等项作业。
21年二级建造师考试题目下载7辑 第7辑
公共建筑节能改造判定方法有( )。
A.关联判定
B.单项判定
C.因果判定
D.分项判定
E.综合判定
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P319
（2）公共建筑节能改造应根据需要采用下列一种或多种判定方法：单项判定；分项判定；综合判定。
定金担保的作用体现在（ ）。
A．交付定金一方违约，需再支付与定金相同数额的款项给对方
B．交付定金一方违约，定金不可收回
C．接受定金一方违约，应双倍返还定金
D．接受定金一方违约，应将定金全部退回
E．不论谁违约，定金均可收回，并依法承担违约责任
正确答案：BC
定金具有双向担保性。给付定金一方不履行合同的，无权请求返还定金；接受定金一方不履行合同的，应当双倍返还定金。定金是一种预先给付，具有预付款的性质。
砌筑拱和拱顶时，必须（）。
A.从一侧拱脚开始，依次砌向另一侧拱脚处
B.从顶部中心开始，同步向两侧拱脚处砌筑
C.从两侧拱脚开始，同时向顶部中心对称砌筑
D.从一侧拱脚向顶部中心砌筑到位后，再从另一侧拱脚向顶部中心砌筑
答案：C
解析：
砌筑拱和拱顶时，拱和拱顶必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑。砌筑时要注意严禁将拱砖的大小头倒置。
冬期施工开挖路堑表层冻土可采用的方法有( )。
A.爆破法
B.冻土锯
C.日光暴晒
D.热水开冻
E.深孔破冻法
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P12页
冬季开挖表层的方法是爆破冻土，机械破冻，人工破冻面积不大时（日光暴晒，火烧，热水开冻，水针开冻，蒸汽放热解冻法和电热法或融化冰冻层法铺以人工撬挖 。
供应商的下列行为中，符合《产品质量法》的有()。
A、建立进货验收制度
B、在产品的标识上覆盖其他畅销品牌标识
C、对使用功能有瑕疵的产品在销售前做说明
D、为扩大销售，对外虚假宣传自己销售的产品曾荣获部优称号
E、对有效期即将到期的产品降价销售
答案：A,C,E
解析：
【考点】考查销售者的产品质量责任和义务
需要掌握销售者所承担的产品质量责任和相关的义务。《产品质量法》规定了销售者所应承担的积极义务和消极义务（即禁止性义务）。积极义务包括：进货检验的义务，即销售者应当建立并执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识；保持产品质量的义务；确保标识规范的义务，此义务与生产者承担的责任是一样的。消极义务包括：销售者不得伪造产地、冒用他人的厂名、厂址；销售者销售产品，不得以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品。本题问“供应商的哪些行为符合《产品质量法》”，可以采用排除的方法，B项违法了确保标识规范的义务，D项属于虚假宣传自己产品的行为。其他各项供应商的行为均不违法律的强制性规定，也未损坏他人的合法权益，符合《产品质量法》的规定。可见A、C、E项正确。
（ ）情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。
A．原判决适用法律错误
B．原判决认定事实错误
C．原判决认定事实不清、证据不足
D．原判决违反法定程序
E．原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决
根据《消防法》关于建设工程消防设计文件的审核与备案的规定，下列说法中正确的是()。
A.建设单位的消防设计、施工必须符合行业消防技术标准
B.大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
C.公安消防机构对建设工程消防设计、施工的质量负责
D.需要进行消防设计的建设工程，依法取得施工许可证的30天内，必须将消防设计文件向公安消防机构备案
答案：B
解析：
2019新版教材P288页
大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。
