2021二级建造师预测试题6辑

本题考查的是隧道施工方法。山岭隧道施工方法有：传统矿山法、新奥法、掘进机法。

2020新版教材P164页
技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。这类工作内容繁多，主要在室内进行，例如：熟悉施工图纸，进行详细的设计交底和图纸审查；细化施工技术方案和施工人员、机具的配置方案，编制施工作业技术指导书，绘制各种施工详图（如测量放线图、大样图及配筋、配板、配线图表等），进行必要的技术交底和技术培训。

此外，人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。

压重式活动地锚适用于地下水位较高或土质较软等不便深度开挖的场地。小型压重式活动地锚承受的力不大，多在改、扩建工程的吊装作业中使用。

本题考查的是建筑智能化系统设备调试与测试。检查方法为观察检查；火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后，按国家标准规定填写调试记录表。

2019版教材P329页
表2A333001表，地基与基础工程地2条。中型构筑物地基与基础工程的构筑物高度标准为25～100m。

2020版教材P93
（1） 卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定： 1） 卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴； 2） 檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向； 3） 卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。

2019版教材P12页
无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权。如果行为人自始至终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。(2)超越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。(3)代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，则属无权代理。

2019新版教材P226页
建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。

2020版教材P16

老路堤与新路堤交界的坡面挖除清理的法向厚度不宜小于0.3m。

证据，是指在诉讼中能够证明案件真实情况的各种资料。当事人要证明自己提出的主张，需要向法院提供相应的证据资料。A项，建设工程法规并不能证明案件真实情况，其只是裁判的依据，不为证据；E项，代理意见属于诉讼中的材料，同样不能证明案件的真实情况。选AE

2020版教材P119页
合同无效的原因，《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3）以合法形式掩盖非法目的；(4）损害社会公共利益；5）违反法律、行政法规的强制性规定。

2020版教材P102页
当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸载、坡脚压载或其他有效措施。

2020版教材P249页
该事件属于较大事故应处50万以上100万以下。：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(1)发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款;(2)发生较大事故的，处50万元以上100万元以下的罚款;(3)发生重大事故的，处100万元以上500万元以下的罚款;(4)发生特别重大事故的，处500万元以上1000万元以下的罚款;情节特别严重的，处1000万元以上2000万元以下的罚款。

《建筑法》第8条规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。目前，已增加的施工许可证申领条件主要是监理和消防设计审核。(1)按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。为此，《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：①国家重点建设工程；②大中型公用事业工程；③成片开发建设的住宅小区工程；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；⑤国家规定必须实行监理的其他工程。据此，《建筑工程施工许可管理办法》在申请领取施工许可证应当具备的条件中增加了一项规定，“按照规定应该委托监理的工程已委托监理”。(2)《消防法》规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。A、C、D、E项正确。

2020新版教材P254页
当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。

2019版教材P10页
石方填筑路堤八道工艺流程是：施工准备、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。

本题考查的是消防工程施工技术要求。消防水架空管道，当管径等于或大于DN50时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜超过15m；当管道拐弯、三通及四通等改变方向时，应增设1个防晃支架。防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形；当管道穿梁安装时，管道用紧固件固定于混凝土结构上，宜可作为1个防晃支架处理。

P93-99

2019版教材P75页
填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位，应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。

2020新版教材P75页
工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定，A正确；
施工中进行工程量计量时，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计量，B正确
承包人应于每月25日向监理人报送上月2 0日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，D正确。
监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量，E正确
监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款，C错误

2020版教材P45页
《建筑法》规定：申请施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料。(6)有保证工程质量和安全的具体措施。(7)建设资金已经落实。@##

建设项目施工质量控制的特点主要包括：(1)需要控制的因素多；(2)控制的难度大；(3)过程控制要求高；(4)终检局限大。

本题考查的是量测内容与方法。其中收敛计用来测量周边位移。

2019版教材P108页
全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工，适宜人工开挖或小型机械作业。

本题考查的是单代号网络计划。计算工期等于网络计划的终点节点的最早完成时间。

温度取源部件的安装位置应符合要求。要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，^方便监测温度的变化，不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。

　融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体。故选项A、C、E正确。参见考试用书2Z204035。

本题考查的是施工机具的选择原则。施工机具选用的原则有：（1）施工机具的类型，应满足施工部署中的机械设备供应计划和施工方案的需要。（2）施工机具的主要性能参数，要能满足工程需要和保证质量要求。（3）施工机具的操作性能，要适合工程的具体特点和使用场所的环境条件。（4）能兼顾施工企业近几年的技术进步和市场拓展的需要。（5）尽可能选择操作上安全.简单.可靠，品牌优良且同类设备同一型号的产品。（6）综合考虑机械设备的选择特性。

2019版教材P294页
（1）主控项目：薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚型防火涂料的涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求。

2020新版教材P247页
《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214对保险的规定。《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214对保险的规定；(1)劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用；(2)运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用；(3)工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；(4)劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

本题考查的是施工安全生产许可制度。《安全生产许可条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。@##

2019版教材P149页
开式系统直接消耗一次热媒，中间设备极少，但一次热媒补充量大

本题考查的是工程合同类型的选择。选项B，单价合同中的工程量一般不具备合同约束力；选项D，正确的表述应为选项E，调整的方式、方法应在合同中约定。@##

采用空心条板做门、窗框板时，距板边120 ~ 150mm 内不得有空心孔洞;可将空心条板的第一孔用细石混凝土灌实。门、窗框一侧应设置预埋件，以便与门、窗框固定。根据门窗洞口大小确定固定位置，每一侧固定点应不少于3处。

（1）（P181）
1）工作 C：FF=8-6=2 周
2）工作 F：TF=9-8=1 周
3）该网络计划的关键线路：A→D→E→H→I 该网络图的计算工期为：2+3+3+4+2=14 周。
（2）（P151）
施工单位提出 22 天工期索赔不成立。
理由：因建设单位设计变更导致的，工作 C 持续时间变为 36 天，延误 36-14=22 天，属于非承包方原因。
但 C 工作为非关键工作，总时差为 3 周（即 21 天），故施工单位只能提出 22-21=1 天的索赔。

2020新版教材P33页
项目管理责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。

2020新版教材P45页
旁站监理的概念，是(1)旁站监理是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

本题考查的是沉井下沉施工。选项B 的正确说法“封底前自沉速率应小于10mm/8h”。

2020版教材P227页
2008年10月经修订后公布的《中华人民共和国消防法》（以下简称《消防法》）规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（3）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

2019版教材P267页
1）沥青面层不允许在下雨或下层潮湿时施工，雨期应缩短施工工期，加强施工现场与气象部门和沥青拌合厂联系，做到及时摊铺、及时完成碾压2）水泥混凝土路面施工时，应勤测粗细集料的含水率，适时调整加水量，保证配合比准确性，严格掌握配合比。雨期作业工序要紧密衔接，及时浇筑、振动、抹面成型、养护。

本题考查的是项目经理部的设立。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

2019新版教材P130页
劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确，引发争议的，用人单位与劳动者可以重新协商。协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，用人单位应当对劳动者实行同工同酬；没有集体合同或者集体合同未规定劳动条件等标准的，适用国家有关规定。