2021二级建造师考试真题及答案7卷 第1卷
关于仲裁协议的说法，正确的有（）。
A.仲裁协议必须是书面形式
B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C.仲裁协议必须在争议发生前达成
D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议的管辖权
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P332
有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权；《仲裁法》规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。
A.14
B.20
C.28
D.36
答案：A
解析：
2019新版教材P298页
质量保证金返还。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
2010年5月12日，甲、乙、丙三家同专业的施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A.甲施工单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D.三家施工单位约定
答案：C
解析：
2020版教材P97
《建筑法》规定：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。
安全控制的目标是（ ）。
A．改善生产环境和保护自然环境
B．保证建设工期
C．减少或消除人的不安全行为
D．减少或消除设备、材料的不安全状态
E．改进建设工程总体规划
根据建筑工程质量终身责任制要求，施工单位项目经理对工程质量承担责任的时间期限是（ ）。
A.建筑工程实际使用年限
B.建筑单位要求年限
C.缺陷责任期
D.建筑工程设计使用年限
答案：D
解析：
由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用;
( )依法要求建设单位按规定办理质量监督手续
A.建设单位
B.交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构
C.监理单位
D.勘察设计单位
答案：B
解析：
2020版教材P353
交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构依法要求建设单位按规定办理质量监督手续
根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（：）。
A.劳动者被依法追究刑事责任 B.劳动者严重违反用人单位的规章制度
C.在规定的医疗期内职工患病 D.女职工在哺乳期内
E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件
答案：A,B,E
解析：
参见教材P130。本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有：（1)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（2)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完 成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（3)因《劳动合同》第26条第 1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。
施工安全控制的程序正确的是（ ）。
A．确定建设工程项目施工的安全目标
B．编制建设工程项目施工安全技术措施计划
C．安全技术措施汁划的整理I）．施工安全技术措施计划的验证
E．持续改进，直至完成建设工程项目的所有工作
正确答案：ABDE
C项正确的描述应为：安全技术措施计划的实施，不是整理。
施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（ ）类型
A. 工程环境风险 B. 技术风险
C. 经济与管理风险 D. 组织风险
2021二级建造师考试真题及答案7卷 第2卷
工期延误按索赔结果分为（ ）延误。
A.可原谅可补偿
B.可原谅不可补偿
C.不可原谅
D.关键性
E.非关键性
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P264
1. 按延误索赔结果划分1）可原谅可补偿的延误2）可原谅不可补偿的延误3）不可原谅的延误
经批准后可以不进行施工招标的工程项目包括（ ）。
A.涉及国家安全的项目
B.需采用不可替代的专利或者专有技术
C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供
D.项目技术复杂
E.受自然地域环境限制
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P178
本题考查的是施工招标投标范围和要求。涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的机电工程项目，按照国家有关规定可以不进行招标。除上述特殊情况外，有下列情形之一的机电工程项目，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。@##
临近桥台边缘处的桥台台背回填宜采用()压实。
A、18t振动压路机
B、大型冲击压实机
C、小型蛙式打夯机
D、强夯机
答案：C
解析：
2020版教材P 153
采用水平分层填筑的方法，人工摊铺为主，分层松铺厚度宜小于20cm。当采用小型低等级夯具时，一级以上公路松铺厚度宜小于15cm。压实尽量使用大型机械，在临近桥台边缘或狭窄地段，则采用小型夯压机械，分薄层认真夯压密实，为保证填土与桥台衔接处的压实质量，施工中可采用夯压机械横向碾压的方法。选项A、B、D在碾压时，压力大，冲击力强，容易损坏桥台结构物。本题的正确项只能是“C.小型蛙式打夯机”。
施工项目的成本计划中，()是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.实施性成本计划
D.单位工程成本计划
答案：A
解析：
2020新版教材P102页
以上3类成本计划互相衔接和不断深化，构成了整个工程施工成本的计划过程。其中，竞争性成本计划带有成本战略的性质，是项目投标阶段商务标书的基础，而有竞争力的商务标书又是以其先进合理的技术标书为支撑的。
关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。
A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除
中压A燃气管道应采用()
A、钢管
B、混凝土管
C、聚乙烯管
D、机械接口铸铁管
答案：A
解析：
2020版教材P163页
高压和中压A燃气管道，应采用钢管；中压B和低压燃气管道，宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道釆用聚乙烯管材时，应符合有关标准的规定。
常用来代替铜等金属制作齿轮轴承、油管等的工程塑料是（ ）。
A.ABS塑料
B.聚酰胺
C.聚碳酸酯
D.聚甲醛
答案：B
解析：
2020版教材P7
聚酰胺（PA）。常用于代替铜及其他有色金属制作机械、化工、电器零件，如齿轮、轴承、油管、密封圈等。
某建设工程职业健康安全事故，造成40人死亡，30人重伤，直接经济损失为500万元，此类事故为()。
A.特别重大事故
B.一般事故
C.重大事故
D.较大事故
答案：A
解析：
2020新版教材P175页
特别重大事故：30人以上死亡、或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿以上直接经济损失。
以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（ ）。
A、 行业协会的综合信用评价
B、 政府对市场主体的守法诚信评价
C、 行业协会协助政府部门的综合信用评价
D、 社会中介信用机构的综合信用评价
答案：B
解析：
政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。
2021二级建造师考试真题及答案7卷 第3卷
针对不同安全标志的作用或基本形式的叙述中，不正确的是( )。
A.禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志
B.警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志
C.指令标志的基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色
D.提示标志的基本形式是矩形边框，图形文字是白色，背景是所提供的标志，为红色
答案：D
解析：
2019版教材P174页
二、安全警示牌的作用和基本形式（4）提示标志是用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志。基本形式是矩形边框，图形文字是白色，背景是所提供的标志，为绿色；消防设施提示标志是红色。
劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过（）个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
答案：A
解析：
2020版教材P131
劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月，劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
下列属于安全生产从业人员权利的有（）。
A.知情权
B.批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权
C.请求民事赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P210页
按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(一）施工安全生产的知情权和建议权(二）施工安全防护用品的获得权(三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四）紧急避险权(五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利(六）请求民事赔偿权
进口的智能化设备，应提供的文件资料有（ ）。
A.质量合格证明
B.检测报告
C.设备开箱记录
D.采购合同证明
E.商检证明
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P153
进口设备应提供原产地证明、质量合格证明和商检证明。
全球定位系统（GPS）的显著特点包括（）。
A.高精度
B.自动化
C.自动导航
D.全天候
E.高效率
答案：A,B,D,E
解析：
GPS具有全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点，现今所有的GPS定位终端，都没有导航功能，需导航，就要另增加硬件和软件，故C不选。
在人工定额的编制中，拟定施工的正常条件包括( )等。
A.拟定施工作业的内容
B.拟定施工作业的方法
C.拟定施工作业地点的组织
D.拟定施工作业的名称
E.拟定施工作业人员的组织
【背景资料】
某单项工程，按图所示进度计划网络图组织施工。
事件一：在第75天进行的进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工。建设单位要求施工单位必须采取赶工措施，保证总工期。项目部向建设单位上报了进度计划调整方案，其中调整步骤是分析进度计划检查结果，分析进度偏差的影响并确定调整的对象和目标，选择适当的调整方法，编制调整方案。
【问题】
1.事件一中，应如何调整原计划，并列出详细调整过程；试计算经调整后，所需投入的赶工费用。
2.重新绘制事件一发生后的进度计划网络图，并列出关键线路（以工作表示）。
答案：
解析：
1.①工作B压缩5d，因此增加费用为：5×200=1000元
②工作D只能压缩5d，因此增加费用为：5×300=1500元；
③应对工作C和工作D同时进行压缩。工作C最大可压缩天数为3d，故本次调整只能压缩3d，因此增加费用为：3×100+3×300=1200元
④工作H压缩2d，因此增加费用为：2×420=840元；
⑤所需投入的赶工费为：1000+1500+1200+840=4540元。
2.调整后的进度计划网络图如图所示：
其关键线路为：A→B→D→H和A→B→C→F→H。
为防止钢筋焊接出现冷裂纹，可以采取的措施有（ ）。
A．控制焊缝的化学成分
B．采取降低焊接应力的工艺措施
C．彻底清理坡口和焊丝表面的油、水等
D．进行焊前预热、焊后缓冷
E．控制焊接工艺参数
工程量清单计价是投标人完成招标人提供的拟建工程项目的工程量清单内容所需要的全部费用，包括（ ）。
A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.直接工程费
D.规费
E.税金
答案：A,B,D,E
解析：
工程量清单计价是投标人完成招标人提供的拟建工程项目的工程量清单内容所需要的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费以及税金。
2021二级建造师考试真题及答案7卷 第4卷
幕墙节能工程施工过程中，要求幕墙的开启扇应选用与开启扇尺寸相匹配的五金件，并应按现行玻璃幕墙技术规范要求，开启角度不宜大于( )，开启距离不宜大于300mm。
A.30°
B.45°
C.60°
D.75°
答案：A
解析：
2019版教材P117页
（3）玻璃面板安装3）玻璃面板安装3)幕墙玻璃开启角度不宜大于30度，开启距离不宜大于300mm。
关于电动机送电试运行时的要求，正确的是（）。
A.对照电动机铭牌数据检查电动机
B.接通电源时作好切断电源的准备
C.检查电动机的启动设备是否良好
D.转动电动机转轴是否有无摩擦声
答案：B
解析：
2019版教材P130页
电动机送电试运行时的要求：1）电动机在通电试运行时，在场人员不应站在电动机及被拖动设备的两侧，以免旋转物切向飞出造成伤害事故。2）接通电源之前就应作好切断电源的准备，以防万一接通电源后，电动机出现不正常的情况时能立即切断电源。3）电动机采用全压启动时，启动次数不宜过于频繁，尤其是电动机功率较大时要随时注意电动机的温升情况。4）通电时，电动机转向应与设备上运转指示箭头一致。@##
甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。有关部门对甲的正确处理方式是()。
A.允许其继续施工，限期补办延期手续
B.允许其继续施工但处以50万元罚款
C.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款
D.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款
答案：C
解析：
2019新版教材P202页
安全生产许可证有效期为3年。所以本题干甲建筑施工企业的安全生产许可证到2005年1月1日期满。2．安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。
《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位。
A.1日
B.3日
C.5日
D.7日
答案：D
解析：
2020版教材P223页
《危险化学品安全管理条例》第13条第2款规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。
地基处理时，3:7灰土密实度应以设计规定的( )参数作为土的夯实标准。
A.渗透系数
B.孔隙率
C.压实系数
D.可松性系数
答案：C
解析：
2020版教材P51
(4)填土应尽量采用同类土填筑，填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数λc表示。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，建设工程合同包括( )。
A.勘察合同
B.监理合同
C.施工合同
D.设计合同
E.质量监督合同
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P210页
(2)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国合同法》第270条规定，建设工程合同应当采用书面形式。
工业管道系统试验的类型有()。
A.压力试验
B.气压试验
C.液压试验
D.泄漏性试验
E.真空度试验
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P74页
根据管道系统不同的使用要求，主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。
以下导入高程的方法，不正确的是（ ）。
A.几何水准测量可完成平硐导入高程
B.斜井导入高程要用三角高程测量
C.三角高程和几何水准均可以对立井导入高程
D.立井可以采用长钢丝导入高程
用作预应力筋管道的平滑钢管和高密度聚乙烯管，其壁厚不得小于( )。
A.2mm
B.2.5mm
C.3mm
D.3.5mm
答案：A
解析：
2019版教材P43页
在桥梁的某些特殊部位，设计无要求时，可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管，其管壁厚不得小于2mm。
2021二级建造师考试真题及答案7卷 第5卷
施工组织设计应具有（）。
A.先进性
B.质量、安全措施齐全
C.可实施性
D.施工部署合理
E.合理的技术经济指标
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P229页
市政工程施工组织设计的编制应符合下列原则：优化施工方案，达到合理的技术经济指标，并具有先进行和可实施性。
某四级公路路面面层采用水泥混凝土，路基填料为黏性土，路基压实度标准应采用（）公路的规定值。
（2009年真题）
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
答案：B
解析：
2019版教材P7页
三、四级公路铺筑水泥混凝土路面或沥青混凝土路面时，其压实度应采用二级公路的规定值。
下列起重机中，属于流动式起重机的是（）。
A.梁式起重机
B.履带式起重机
C.桅杆起重机
D.悬臂起重机
答案：B
解析：
流动式起重机能在带载或不带载情况下沿无轨路面行驶、且依靠自重保持稳定。流动式起重机主要有履带起重机、汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、随车起重机。
某施工企业对已完工程及设备的保护费用属于( )。
A.安全文明施工费
B.财产保险费
C.措施项目费
D.其他项目费
答案：C
解析：
2020新版教材P52页
二、措施项目费 1.安全文明施工费，2夜间施工增加费，3二次搬运费，4冬雨季施工增加费，5已完工程及设备保护费，6工程定位复测费，7特殊地区施工增加费，8大型机械设备进出场及安拆费，9脚手架工程费，
在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（）。
A.该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始
B.该项工作的延误会影响工程总工期
C.该项工作会变成关键工作
D.该项工作对后续工作及工程总工期无影响
答案：A
解析：
总时差是在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间，所以该项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则使其紧后工作不能按最早时间开始。@##
金属构件一般在预制场制作，采用工厂化的制造方式，“部件装配”紧后的工作是（ ）。
A.零部件加工
B.除锈
C.焊接
D.油漆
答案：C
解析：
本题考查的是钢结构制作。一般程序是：原材料检验→下料→拼接→零部件加工→部件装配→焊接→除锈→油漆→构件编号验收。
下列深基坑工程的挖土方案中，为无支护结构的是( )。
A.逆作法挖土
B.盆式挖土
C.放坡挖土
D.中心岛式（也称墩式）挖土
答案：C
解析：
2019版教材P49页
（4）无支护土方工程采用放坡挖土，有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。
下列关于沉入桩施工的说法中，错误的是（ ）。
A.在砂土地基沉桩困难时，可采用射水辅助沉桩
B.当桩数较多时，沉桩顺序宜由中间向两端或向四周施工
C.在斜坡地带沉桩时，应先沉坡脚，后沉坡顶的桩
D.当桩埋置有深浅之别时，宜先沉深的，后沉浅的桩
答案：C
解析：
本题考查的是沉入桩基础。选项C的正确说法“在斜坡地带沉桩时，应先沉坡顶，后沉坡脚的桩，以免桩互相干扰”。沉桩顺序：对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打；根据基础的设计高程，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。
关于开标程序的说法，正确的是（ ）。
A、 开标时间和地点应由各投标人协商决定
B、 开标过程应当记录并存档备查
C、 开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况
D、 唱标时不必唱出投标报价
答案：B
解析：
本题考查的是招投标过程的相关规定。开标地点应为招标文件中预先确定的地点，所以A错。开标时由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，则C选项不正确。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。所以D选项不正确。
2021二级建造师考试真题及答案7卷 第6卷
施工现场配电保护系统是()。
A.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
B.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
C.三级配电、二级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
D.三级配电、二级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
答案：D
解析：
2019版教材P232页
施工现场配电保护系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱。
背景(二)
某建设工程采用工程量清单计价方式计价，根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206)和《建设工程工程时清单计价规范》(GB 50500--2003)组价。施工招标过程中，投标人在研究招标文件后认为，招标范围内的一个主要分部分项工程采用了新工艺，无现成可以参考的成本和报价，需要单独测算其综合单价。
根据背景(二)，回答下列问题。
6.建设工程工程量清单的主要作用有( )。
A.为投标竞争提供一个平等的基础
B.为控制施工图设计提供依据
C.为施工招投标计价提供依据
D.为工程进度款支付提供依据
E.为工程索赔提供依据
（2015年） 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全 事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（ ）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.串通投标罪
D.工程重大安全事故罪
答案：D
解析：
建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定、降低工程质量标准，造成重大安 全事故，属于工程重大安全事故罪。
根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是（）。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
答案：C
解析：
A错误，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。
B错误，并非更高资质，
而是在建设单位的同意下，转给相应资质的企业进行设计。
C正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、^供应商。
D错误，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。
放坡基坑施工中，护坡措施有( )。
A.挂网喷浆或混凝土
B.坡脚砌砖
C.锚杆喷射混凝土护面
D.水泥抹面
E.草袋覆盖
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P102页
放坡开挖时应及时做好坡脚、坡面的保护措施，常用的保护措施有：叠放沙包或土袋、水泥抹面、挂网喷浆或混凝土等。也可以采用其他措施，包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面
索赔证据资料中，不包括()。
A.索赔金额计算依据
B.索赔工期计算依据
C.索赔事件原因
D.项目部组成人员变更
答案：D
解析：
2019版教材P219页
市政公用工程项目施工管理中的索赔。 索赔的证据资料，包括事件的原因、对其权益影响的资料、索赔的依据，以及其他计算出该事件影响所要求的索赔额和申请延期的天数。
关于建设工程项目管理进度计划系统的说法，正确的是（）。
A.由多个相互独立的进度计划组成
B.由项目各参与方共同参与编制
C.其建立是逐步完善的过程
D.一个特定项目的进度计划系统是唯一的
答案：C
解析：
本题考查建设工程项目进度计划系统。建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。
关于土方路堤填筑施工程序正确的是( )。
A.施工准备-----填筑前基底处理-----基底检测-----填料分层填筑-----推土机摊平------碾压-----平地机整平-----检测
B.施工准备-----填筑前基底处理-----基底检测-----填料分层填筑-----推土机摊平-----平地机整平------碾压-----检测
C.施工准备-----填筑前基底处理-----基底检测-----推土机摊平-----填料分层填筑-----平地机整平------碾压-----检测
D.施工准备-----基底检测-----填筑前基底处理-----填料分层填筑-----推土机摊平-----平地机整平------碾压-----检测
答案：B
解析：
2019版教材P8页
土方路堤填筑施工工艺流程，图 2B311014 土方路堤填筑施工工艺流程图
根据起重机械的使用特点，()适用于单件大、中型设备、构件的吊装。
A.门式桅杆起重机
B.塔式起重机
C.自行式起重机
D.独脚桅杆起重机
2021二级建造师考试真题及答案7卷 第7卷
随着科学技术的发展，某工程建设国家标准的部分规定显露出明显的缺陷，对此工程建设标准适宜的处置方式是( )。
A.废止
B.局部修订
C.继续有效
D.复审
答案：B
解析：
《工程建设国家标准管理,A法55第三十七条规定：“凡属下列情况之一的国家标准应当进行局部修订：……(三)国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触;,……”，故选项B正确。参见考试用书2Z207011。
（2015年真题）关于给水压力管道水压试验的说法，错误的是（ ）。
A．试验前，管道以上回填高度不应小于50cm
B．试验前，管道接口处应回填密实
C．宜采用注水法试验的测定实际渗水量
D．设计无要求时，试验合格的判定依据可采用允许压力降值
答案：B
解析：
本题考核的是水压试验的基本规定和《给水排水管道工程施工及验收规范》的相关条款。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第4.5.1条规定，沟槽回填管道应符合以下要求：压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m；水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。水压试验的基本规定：压力管道水压试验进行实际渗水量测定时，宜采用注水法进行；试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值，按设计要求确定。设计无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。
A公司中标的某城市高架跨线桥工程，为15跨25m预应力简支梁结构，桥面宽22m;采用φ1200mm钻孔灌注桩基础，埋置式承台，Y型独立式立柱。工程工期210天，中标价2850万元。经过成本预测分析，项目目标成本为2600万元，其中管理成本（间接成本）占10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师（市政公用工程专业）王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件：事件一：编制目标成本时发现投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低。事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500万元，共支付利息30万元。事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30天，导致总工期拖延10天，未发生直接成本损失。问题：1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗？说明理由。2.试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。3.本项目利息支出应计入哪类成本？项目目标成本中直接成本是多少？4.针对事件三，项目部可以提出哪些索赔要求？说明理由。
答案：
解析：
1.符合。本工程是中型工程,单跨长度＜40m且单项工程合同款＜3000万元。王某是本专业（市政公用工程专业）的二级建造师,可以担任本项目的项目负责人。2.灌注桩属于能早日结算结账收回工程款的项目（早期项目）,应该提高单价；沥青混凝土面层是晚结算结账收回工程款的项目（后期项目）,应该降低单价,这样可以提高项目的经济效益。3.利息支出属于财务费用,应计入企业管理费。本项目的目标成本中直接成本是2340万元,或(2600×90%)。4.可以提出工期索赔和费用索赔。因为发现文物属于不可抗力（不可预见、不可预料、非施工方原因）,并导致工期延误增加了管理成本。
1.本题的考点为二级建造师（市政公用工程）执业工程规模标准。从背景资料中得知该城市高架跨线桥工程，单跨长度为25m，中标总价为2850万元。王某是市政公用工程专业的二级建造师，可以承接中、小型工程，注册建造师执业工程规模标准（市政公用工程）中城市桥梁项中型工程的规定：单跨的跨度20～40m;单项工程合同额1000万～3000万元。本工程属于中型工程，所以王某担任本项目项目负责人符合建造师管理有关规定。
[解答分析]依据背景资料（某城市高架跨线桥工程，为15跨25m预应力简支梁结构，中标价2850万元）和注册建造师执业工程规模标准（市政公用工程）中型工程中城市桥梁项的规定。2.本题的考点是桥梁常规施工程序及投标不平衡报价法。常规的桥梁结构施工程序，最早开始施工的总是桩基础，最后施工的结构之一是桥面铺装层。投标中最常用策略就是不平衡报价法。该法的操作要点是：能早日结算结账收回工程款的项目（早期项目），应该提高单价；而晚结算结账收回工程款的项目（后期项目），应该降低单价；这里提高和降低单价是相对于该分项工程的市场平均价，要掌握的原则是都要高于本公司成本价；提高单价时要合理，避免引起业主疑虑，怀疑你故意哄抬造价。可见，当采用不平衡报价法时，又要注意使自己的投标总价略低于市场平均价。采用不平衡报价法的好处是：能使本企业尽早收回资金，减少流动资金贷款利息，有利于提高企业经济效益。
[解答分析]依据背景资料和桥梁常规施工程序及投标报价法作答。（相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于A公司成本价。3.本题考点为建筑安装工程费用项目组成。因为建标[2003]206号已被建标[2013]44号取代，上述答案仅供参考。
[解答分析]依据背景资料“经过成本预测分析，项目目标成本为2600万元，其中管理成本（间接成本）占10%;工程开工两个月后，因资金不足，贷款500万元，共支付利息30万元”，以及《关于印发（建筑安装工程费用项目组成）的通知》（建标[2003]206号）作答。4.本题考点索赔成立的条件。项目部开挖某承台基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30天，导致总工期拖延10天，这是非自身因素导致的工期损失和管理费用的损失，按惯例索赔条件成立。项目部应按《建设工程施工合同示范文本》的规定，实施索赔程序。
[解答分析]依据背景资料“某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30天，导致总工期拖延10天，未发生直接成本损失”和索赔成立的条件作答。
根据《环境保护法》，建设项目中的环境噪声污染防治设施与主体工程应当（）。
A.同时招标
B.同时竣工
C.同时设计
D.同时施工
E.同时投产使用
答案：C,D,E
解析：
建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 。
建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是( )。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.监理工程师
D.设计单位节能设计人
答案：C
解析：
建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。故选项C正确。参见考试用书2Z207043。
根据《防洪法》的规定，防洪区包括()。
A、主河槽区
B、河道滩区
C、洪泛区
D、蓄滞洪区
E、防洪保护区
答案：C,D,E
解析：
防洪区，根据《防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。
依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设，应坚持（ ）。
A．先地下、后地上的施工原则，与城市道路同步建设
B．先地下、后地上的施工原则，与城市道路异步建设
C．先地上、后地下的施工原则，与城市道路同步建设
D．先地上、后地下的施工原则，与城市道路异步建设
工地上常用来测定混凝土拌合物流动性的试验是（ ）。
A．沉入度试验
B．坍落度试验
C．分层度试验
D．维勃稠度试验
下列混凝土重力坝所受荷载中，属于扬压力的有（ ）。
A、动水压力
B、波浪压力
C、浮托力
D、泥沙压力
E、渗透压力
答案：C,E
解析：
2020版教材P7页
3.扬压力扬压力包括上浮力及渗流压力。上浮力是由坝体下游水深产生的浮托力；渗流压力是在上、下游水位差作用下，水流通过基岩节理、裂隙而产生的向上的静水压力。扬压力计算简图如图2F311013-3所示。
