2021二级建造师试题8章 第1章
甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务。则此债务的发生根据是（ ）。
A.合同
B.无因管理
C.不当得利
D.侵权行为
答案：D
解析：
2020版教材P19页
侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。入施工现场的施工噪声，也可能产生侵权之债。
当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径不包括（）。
A.公证
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
答案：A
解析：
2019版教材P17页
物权人的物权受到侵害的，权利人解决问题的途径就是和解、调解、仲裁和诉讼。而公证只是一种司法行政行为。并不处理当事人之间的权利义务关系。@##
甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。
A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任，甲承担次要责任
C.甲.乙承担连带责任
D.由双方协商责任的分配
答案：C
解析：
本题考查的是联合体投标。联合体承包无论内部如何约定权责，对外都要承担连带责任。
穿越铁路及高速公路的地下燃气管道外应加套管，并提高（ ）。
A．燃气管道管壁厚度
B．绝缘防腐等级
C．管道焊接质量
D．管材强度
由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌。该行为构成（）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.重大质量安全事故罪
答案：C
解析：
2020版教材P274页
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。由此可知，由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌，属于工程重大安全事故罪。
城市污水处理厂排出的污泥需要进一步处理，主要采用的处理方法宥（ ）、稳定处理，最后达到可综合利用的目的。
A．生物氧化处理
B．混凝沉淀
C．沉淀过滤
D．减量处理（浓缩、脱水）
2021二级建造师试题8章 第2章
（2017年）.根据《建设工程专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（ ）。
A.就分包工程可与发包人发生直接工作联系
B.就分包工程可与监理人发生直接工作联系
C.须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令
D.就分包工程可直接致函给发包人或监理人
答案：C
解析：
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人) 与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系。分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人) ，也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，将被视为违约。正确答案：C
《建筑业企业资质标准》中规定，建筑工程施工总承包二级企业的净资产应不少于( )。
A.6000 万元
B.5000 万元
C.4000 万元
D.800 万元
答案：C
解析：
一级企业净资产1亿元以上; 二级企业净资产4000万元以上; 三级企业净资产800万元以上。
根据《物权法》，土地承包经营权属于（ ）。
A、 所有权
B、 用益物权
C、 担保物权
D、 准物权
答案：B
解析：
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权；宅基地使用权和地役权。
关于建设工程项目管理的内涵，下列说法中正确的是（）。
A.“项目策划”指的是确定项目的定义
B.“费用目标”指的是投资目标
C.“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期
D.项目决策期管理工作的主要任务是编制项目建议书
E.项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现
答案：C,E
解析：
2020新版教材P2页
一、建设工程项目管理的概念
建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；“项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
建筑智能化工程深化设计中需要从其他专业施工图纸中了解（ ）。
A.建筑的结构情况
B.设备及管线的位置
C.控制方式和技术要求
D.工程概况
E.工程施工及检测要求
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。从建筑、电气、给水排水和通风空调等施工图中了解建筑的结构情况、设备及管线的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化工程进行施工图深化。
甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同（示 范文本）》(GF — 99—0201)签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给 了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214)签订 了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式 为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。
事件1:2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常 进行，检验结果不合格。
事件2:5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面夫沟某处的防水工程质量有疑 虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。
在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作 流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景（十二），回答下列问题。
对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是 （ ）
A.实际工程量和实际单价
B.合同工程量和合同单价
C.实际工程量和合同单价
D.合同工程量和实际单价
答案：C
解析：
采用单价合同，实际工程款的支付将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。故选C。
2021二级建造师试题8章 第3章
（2013年案例一）
【背景资料】
某房屋建筑工程，建筑面积6000m2，钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构，填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,根据，《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件三：施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示），经批准后按此组织实施。
室内装饰工程时标网络计划图（时间单位：周）
事件四：在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误，
导致工作F的结束时间拖延14天，为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
【问题】
（1）事件三中室内装饰工程的工期为多少天？并写出该网络计划的的关键线路（用节点表示）
（2）事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立？说明理由。
答案：
解析：
（1）参见教材P181。
根据题目给出的时标网络计划图，可知室内装饰工程工期为84d（共12周）。
本工程计算工期等于计划工期，所有总时差为0的工作为关键工作，则其关键线路为：①→②→④→⑧→⑨→⑩。
（2）参见教材P151。
事件四中施工总承包单位提出的工期索赔14d的说法不成立。
理由：虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的，属于非承包商原因，但受到影响的工作F并
未处于关键线路上，其总时差为7d（1周）。因此，施工单位提出索赔时，应将总时差的7d扣除，可索赔工期为14-7=7（d）
根据《小型水电站建设工程验收规程》SL168-96，小水电工程阶段验收对在建工程应重点检查其()。
A、 质量
B、 施工条件
C、 形象进度
D、 过水影响
答案：D
解析：
【考点】小型水电站建设工程验收规程的相关规定。
《小型水电站建设工程验收规程》SL168-96规定，阶段验收对已完工程重点检查其质量；对在建工程重点检查其过水影响；对待建工程重点检查其施工条件。故本题选D。
注：水利部已于2012年第69号批准发布《小型水电站建设工程验收规程》SL168-2012，自2012年11月23日起施行。原《小型水电站建设工程验收规程》SL168-96同步废止。
下列工程中，超出二级注册建造师（建筑工程）执业资格范围的是（ ）。
A.高度90m的公共建筑工程
B.高度75m的附着脚手架安装工程
C.跨度36m的钢结构建筑物工程
D.造价900万元的装饰装修工程
答案：C
解析：
本题考查的是二级建造师（建筑工程）注册执业工程规模标准。选项C正确。属于二级注册建造师（建筑工程）执业资格范围的是中小规模的工程，钢结构工程按照跨度分为大型、中型和小型工程，≥30m跨度的是大型规模，C选项中已经达到36m跨度，属于大型工程规模，需要一级注册建造师执业。选项A，公共建筑工程高度100m以上属于大型工程规模；选项B，附着脚手架安装工程高度80m的属于大型工程规模；选项D，装饰装修工程造价1000万元的属于大型工程规模。
管道三通部分金属保护层施工时，垂直管与水平直通管在水平管上部相交时，应（）
A.先包垂直管
B.先包水平管
C.水平管垂直管同时包
D.视情况而定
关于衬砌支护的特点，说法不正确的是（）。
A.衬砌支护主要用于服务年限较长的巷道、硐室
B.衬砌支护施工前都应完成模板质量、规格的检查、验收
C.巷道衬砌支护的合理断面形式主要是拱形、梯形
D.无论哪种衬砌支护，都要求壁后充填饱满
某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000万元工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款 1000万元，欠材料供应商 500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（）。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款
答案：D
解析：
消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。按照《合同法》规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。故选项D正确。
2021二级建造师试题8章 第4章
某施工单位中标一新建办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积9800平方米。地上八层，层高4m；地下一层，层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅，层高为5.4m，会议厅框架柱柱间距为8mX8m。施工过程中发生如下事件：
事件一: 设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货，很难买到，施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该办公楼工程附近另一工程正在使用，连续五次进场检验均合格，质量稳定，从未出现问题，由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，故向监理工程师提出检验批扩大一倍检查的申请，监理工程师予以拒绝。
事件二 ：施工过程中，进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题，监理工程师暂停该批钢筋使用，要求增加原材检测项目。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中，又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求，责令整改。
事件三：大会议厅屋顶梁板模板支设时，框架梁起拱设计无明确要求，施工单位根据自身经验按3cm起拱。由于当地建筑木材资源丰富，梁板底支撑架均采用木立柱支模。混凝土浇筑完成后正好是国庆节三天放假，节后复工后，施工单位立即安排开始混凝土养护。
事件四：大会议厅模板及支撑拆除前，项目经理通知试验员从养护室取一组试件进行试验，经试验强度已达设计强度100%，项目经理指令开始拆模，被监理工程师责令暂停，要求按正确的方法来判断是否拆模。
【问题】
（1）指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出理由。
（2）事件二中，按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目 并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。
（3）指出事件三中不妥做法，并分别给出理由。
（4）项目经理指令开始拆模是否合理 说明理由。并说明监理工程师要求的正确判断方法都有哪些。
答案：
解析：
施工单位做法的不妥之处如下：
不妥之一：施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。
理由：当需要进行钢筋代换时，应征得设计单位同意，并办理设计变更。
不妥之二：附近另一工程正在使用、连续五次进场检验均合格，质量稳定的钢筋，向监理工程师提出检验批扩大一倍检查。
理由：在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时，其后的检验批量才可以扩大一倍。
2．按监理工程师的要求应增加钢筋原材的检测项目: 化学成分检验。
主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置：板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。
3．事件三中不妥之处如下：
不妥之一：施工单位根据自身经验按3cm起拱。
理由：会议厅框架柱柱间距为8m×8m，由此可推断梁跨度约8m，其起拱高度约为8?24mm，按3cm起拱过大。
不妥之二：梁板底支撑架均采用木立柱支模。
理由：大会议厅层高为5.4m，应选用桁架支模或钢管立柱支模。
不妥之三：混凝土浇筑完成3d后，施工单位才开始混凝土养护。
理由：对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8?12h内)开始养护。
4．项目经理指令开始拆模不合理。
理由：应以同条件养护试件的强度达到设计强度的75%及以上，才能判定可以拆除底模及支撑。
监理工程师要求的正确判断方法有：同条件养护试件强度或结构实体检测（回弹或钻芯）。
当基坑宽度为6m，需要降水的深度为9m，拟采用喷射井点进行降水，井点的布置的最经济的方式为（ ）。
A.单排布置
B.双排布置
C.U形布置
D.环形布置
答案：A
解析：
P63-65
当降水深度超过8m时，宜采用喷射井点，喷射井点采用压气喷射泵进行排水，降水深度可达8-20m喷射井点的平面布置，当基坑宽度小于等于10m时，井点可作单排布置;当大于10m时，可作双排布置;当基坑面积较大时，宜采用环形布置。井点间距采用2-3m，每套喷射井点宜控制在20-30根井管。
碾压土石坝施工中的坝坡修整属于( )的内容。
A.准备作业
B.基本作业
C.辅助作业
D.附加作业
答案：D
解析：
2020版教材P86页
附加作业是保证坝体长期安全运行的防护及修整作业，包括坝坡修整、铺砌护面块石及铺植草皮等。
消防控制设备安装前，应进行（ ）。
A．性能测试
B．试装
C．模拟试验
D．功能检查
（2014年真题）燃气管道的防腐识别漆颜色为（ ）。
A．黄色
B．绿色
C．蓝色
D．白色
同一天进场的同批次、同规格100t预应力钢筋，最少应分为()批检验。
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
答案：B
解析：
3) 精轧螺纹钢筋检验每批重量不得大于60t，可见，同一天进场的同批次、同规格100t预应力钢筋，最少应分为2批检验。所以，B最符合题意。
2021二级建造师试题8章 第5章
（2017年真题）关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（ ）
A.参加试运行人员须经过培训考试合格
B.单机试车后再进行设备机组试运行
C.全长联机运行时间为12h
D.试运行前，所有单项工程验收合格
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（ ）。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
答案：B
解析：
2020版教材P 242
本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家相关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
当工程质量事故需要处理时，确定处理方案的是（ ）。
A．建设单位
B．设计单位
C．施工单位
D．监理单位或行业主管机构
建设工程施工招标应具备的条件有（）。
A.已委托招标代理机构
B.招标文件已编制完成
C.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
D.施工图设计及预算应当履行审批手续的，已经批准
答案：C
解析：
2020新版教材P227页
“建设工程施工招标应该具备的条件包括以下几项：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。”
下列合同中，属于无效合同的有（）。
A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.违反法律、行政法规规定的合同
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P119页
(一）无效合同的类型《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
法律、法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由，及当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定，否则将构成无效合同，对于任意性规定，当事人可以约定排除，如当事人可以约定商品的价格等。
经国务院授权的有关主管部门同意，可以开采矿产资源的地区是（）。
A.大型水利工程设施附近一定距离内
B.铁路、重要公路两侧一定距离内
C.农村灌慨渠道两侧一定距离内
D.国家划定的自然保护区内
E.用于放牧的草原地区
2021二级建造师试题8章 第6章
在混凝土中适量地掺入引气剂，可以提高混凝土的( )。
A.抗压强度
B.抗渗性
C.抗冻性
D.抗拉强度
E.抗折强度
答案：B,C
解析：
2019版教材P45页
混凝土中掺用减水剂及引气剂。可减少混凝土用水量及水泥用量，改善混凝土孔隙构造。这是提高混凝土抗冻性及抗渗性的有力措施。
设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（）。
A.浇注方式和时间
B.沉降和强度
C.表面积和平整度
D.温度和湿度
根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是()。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目
B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目
C.民营企业投资的商品住宅建设项目
D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
答案：B
解析：
2020版教材P72页
在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
某机电安装公司承建某市文体中心机电工程，工程内容包括：制冷机组、各类水泵、水处理设备、管道及防腐绝热、电气动力和照明等。在施工过程中发生下列事件：
事件1：在制冷机组吊装前检查发现汽车吊装前检查发现汽车吊的两个支腿支在回填土上。
事件2：监理工程师向安装公司直接发出水处理系统设计变更图。
事件3：水泵单机试车时，出现电机发热现场，经查，水泵出口截止阀门和止回阀门直接坐落在出口法兰处。
问题：
1.事件1中，对汽车的支腿基础应如何处理？
2.项目部对进入现场的施工机械如何管理？
3.事件2中，监理工程师发出设计变更图，安装公司可否接收？为什么？
4.事件3中，确保水泵安装质量，安装公司应如何整改？
答案：
解析：
1.在吊装前，应对汽车吊就位处进行基础试验和验收，按规定对基础做沉降预压试验合格，必要时可采取措施增加支腿对基础的承压面积。为此施工单位应对回填土进行夯实，并铺上厚钢板或长轨道木，以增加承压面积。
2.进入现场的施工机械应进行安装验收，保持性能、状态完好，做到资料齐全、准确。需在现场组装的大型机具，使用前要组织验收，以验证组装质量和安全性能，合格后启用。属于特种设备的应履行报检程序。贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。严格执行施工机械设备操作规程与保养规程，制止违章指挥、违章作业，防止机械设备带病运转和超负荷运转。
3.安装公司不能接收监理工程师发出的设计变更图，因为设计变更的图纸必须由原设计单位提供，而监理方可以向设计方提出合理化建议。
4.安装公司要对所有泵进行检查，并对泵上的截止阀门和止回阀门处安装托架，使阀门重量由托架承载，做到泵出口法兰与短管连接为无应力连接。防止泵的电动机发热，确保水泵安装质量。
承包单位将承包的工程转包的，对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失，由()。
A.接受转包的单位自行承担全部赔偿责任
B.承包单位自行承担全部赔偿责任
C.承包单位与接受转包的单位承担按份赔偿责任
D.承包单位与接受转包的单位承担连带赔偿责任
答案：D
解析：
2020版教材P101页
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级：情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
根据《担保法》的规定，乙在保证期间（ ）的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。 A.许可甲转让债务 B.将主债权转让给第三人 C.与甲协商变更还款数额 D.与甲协商当期其到期债权
2021二级建造师试题8章 第7章
（2018年）大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（??）
A.②-③-①-④
B.②-③-④-①
C.③-②-①-④
D.③-②-④-①
答案：D
解析：
施工进度目标的逐层分解是从施工开始前和在施工过程中，逐步地由宏观到微观，由粗到细编制深度不同的进度计划的过程。对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目施工进度计划等进行项目施工进度目标的逐层分解。
设备安装标高基准点一般埋设在（ ）且便于观测的位置。
A.基础中心
B.基础边缘
C.基础表面
D.基础外面
答案：B
解析：
本题考查的是机电工程中常见的工程测量。标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。
施工质量的影响因素中，属于4M的有()。
A.方法的因素
B.材料的因素
C.机械的因素
D.人的因素
E.环境的因素
答案：A,B,C,D
解析：
2020新版教材P154页
影响建筑工程质量的因素主要有“人(Man)、材料(Material)、机械(Machine)、方法(Method)和环境(Environment)”等五大方面,即4MlE。 4M指前四个。
一座30层楼的空调通风系统可按(? ?)分为一个检验批。
A.每10层或5层
B.把专业性质划分
C.按按施工程序划分
D.按专业系统划分
答案：A
解析：
2019版教材P341页
检验批的划分可根据施工及质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分
煤矿井下特殊危险条件下的爆破，如溜煤眼爆破和过石门揭开瓦斯突出煤层的爆破，必须使用( )煤矿许用炸药。
A.五级
B.一级
C.三级
D.二级
答案：A
解析：
本题考查考生对煤矿许用炸药的分类和分级，煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为一级、二级、三级、四级和五级。级数越高，安全程度越高。
煤矿许用炸药种类有：粉状硝铵类许用炸药、许用含水炸药、离子交换炸药、当量炸药和被筒炸药等。其中，许用含水炸药包括煤矿许用水胶炸药和乳化炸药。
煤矿井下爆破作业必须使用煤矿许用炸药，并应遵守下列规定：
(1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面必须使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。
(2)低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。
(3)高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药；有煤(岩)与瓦斯突出危险的工作面，必须使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。
在煤与瓦斯突出最危险的矿井中爆破，必须使用安全等级不低于四级的煤矿许用炸药。
煤矿井下特殊危险条件下的爆破，如溜煤眼爆破和过石门揭开瓦斯突出煤层的爆破，必须使用五级煤矿许用炸药。
因此本题正确选择为A。
某工程建设项目依法必须招标，进行施工招标应当具备的条件是（）。
A.招标人已经依法成立
B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等已经确定
D.有相应资金或者资金来源已经落实
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P75页
《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。C项是审批、核准。其他项正确。
2021二级建造师试题8章 第8章
第二类危险源包括 （ )
A.人的不安全行为 B.有毒气体释放
C.物的不安全状态 D.炸药爆炸
E.不良环境条件
答案：A,C,E
解析：
第二类危险源是指造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素。包括：物 的不安全状态;人的不安全行为；管理缺陷。
下列焊接缺陷中，属于平面型缺陷的是（ ）。
A.裂纹
B.未熔合
C.气孔
D.夹渣
E.角度偏差
答案：A,B
解析：
2020版教材P45
本题考查的是焊接质量检测基本知识。焊接缺陷按缺陷的形态可分为：平面型缺陷（如裂纹、未熔合等）；体积型缺陷（如气孔、夹渣等）。
碾压式土石坝施工中，对反滤层（ ）应进行全面检查。
A. 铺填的厚度
B. 是否混有杂物
C. 填料的质量
D. 颗粒级配
E. 含泥量
答案：A,B,C,D
解析：
对反滤层铺填的厚度、是否混有杂物、填料的质量及颗粒级配等应全面检查。
下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的有（ ）。
A.建立施工现场管理制度
B.建立质量检验制度
C.开展群众性的QC活动
D.做好成品保护
E.建立质量信息系统
答案：B,C
解析：
2020版教材P158页
工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度，要落实在以下三个阶段：（2）施工阶段的质量控制：施工过程是建筑产品形成的过程，这个阶段的质量控制是确保施工质量的关键。必须加强工序管理，建立质量检查制度，严格实行自检、互检和专检，开展群众性的QC活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分项工程有（ ）。
A.拆除工程
B.地下暗挖工程
C.高大模板工程
D.起重吊装工程
E.深基坑工程
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P199页
对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案 ，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定，民用建筑工程室内装修中采用的某种人造木板或饰面人造木板面积大于（）㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
A.300
B.400
C.500
D.600
答案：C
解析：
2019版教材P327页
(4)民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时，应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
