21年二级建造师历年真题9节 第1节
根据《消防法》关于建设工程消防设计文件的审核与备案的规定，下列说法正确的是（）。
A.特殊建设工程以外的其他建设工程，建设单位未提供满足施工图纸需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门可以发放施工许可证
B.特殊建设工程经消防设计审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工
C.特殊建设工程未经消防设计审查，建设单位、施工单位可以施工
D.特殊建设工程以外的其他建设工程，建设单位未提供满足施工图纸需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门可以批准开工报告
答案：B
解析：
2020版教材P47
特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工图纸需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。
关于后浇带设置和处理的说法，正确的是（ ）
A.若设计无要求，至少保留21d 后再浇筑
B.填充后浇带，可采用高膨胀混凝土
C.膨胀混凝土强度等级比原结构强度相同
D.填充混凝土保持至少14d 的湿润养护
答案：D
解析：
填充后浇带，可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少14d 的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
我国的建设工程监理属于国际上（ ）的范畴。
A．业主方项目管理
B．总承包方项目管理
C．承包方项目管理
D．咨询方项目管理
背景：
某新建综合楼工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上10层，建筑檐口高度45m，某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件一：根据施工组织设计的安排，施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台，项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥，要求整改。
事件二：施工过程中，项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查，但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。
事件三：公司例行安全检查中，发现施工区域主出入通道口处多种类型的安全警示牌布置混乱，要求项目部按规定要求从左到右正确排列。
事件四：监理工程师现场巡视时，发现五层楼层通道口和楼层临边堆放有大量刚拆下的小型钢模板，堆放高度达到1．5m，要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五：公司按照《建筑施工安全检查标准》JOJ 59--2011对现场进行检查评分，汇总表总得分为85分，但施工机具分项检查评分表得零分。
问题：
1．事件一中，存在哪些不妥之处并分别说明理由。
2．事件二中，项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)
3．事件三中，安全警示牌通常都有哪些类型各种类型的安全警示牌按一排布置时，从左到右的正确排列顺序是什么
4．事件四中，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JOJ 80-一1991，对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些
5．事件五中，按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011，确定该次安全检查评定等级，并说明理由。
答案：
解析：
1．事件一中的不妥之处和相应理由分别如下：
不妥之一：仅编制了安全用电和电气防火措施；
理由：根据相关规定，施工现场用电设备在5台以上，应编制临时用电组织设计。
不妥之二：由项目土建施工员编制；
理由：根据相关规定，应由电气工程技术人员编制。
2．项目安全员还应检查塔吊的安全装置有：①起重量限制器；②回转限位器；③超高限位器；④变幅限位装置(或小车行走限位、终端止挡装置)；⑤卷筒保险(或卷筒钢丝绳防脱装置)；⑥吊钩保险(或吊钩防脱钩装置)；⑦紧急断电开关。
3．(1)安全警示牌类型有：警告、禁止、指令、提示；
(2)安全警示牌从左到右的正确排列顺序：警告、禁止、指令、提示。
4．《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—1991规定：通道口严禁堆放任何物件，拆下的小型钢模板堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。
5．按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011，该次安全检查评定等级确定为不合格；
理由：施工机具分项检查评分表得0分(或有一个分项检查评分表得0分)。
安装胀锚式地脚螺栓对基础的强度要求较高，其基础混凝土强度不得小于（ ）。
A.20MPa
B.15MPa
C.10MPa
D.25MPa
答案：C
解析：
直埋地脚螺栓的螺母和垫圈配套， 螺纹和螺母保护完好。安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa ，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。
大气污染物包括气体污染物和粒子状态污染物，其中，粒子状态污染物包括降尘和飘尘，降尘的粒径是（ ）。
A．>10Um
B．<10Um
C．>12U m
D．<12Um
当主、副井井筒到底进行短路贯通后，井底车场施工可全面展开，这时的通风工作比较困难。一般情况下，巷道串联通风的工作面数最多（ ）。超过时，各工作面爆破顺序必须先里后外进行，人员应同时全部撤出。
A.不得超过2个
B.不得超过3个
C.不得超过4个
D.不得超过5个
答案：B
解析：
P114-120
通风系统的改造时应注意同时串联通风的工作面数最不得超过三个。为避免多工面串风，可采用抽出式通风或增开辅助巷道。
某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故发生的原因属于()。
A.管理原因
B.社会、经济原因
C.技术原因
D.人为事故原因
答案：B
解析：
2020新版教材P175页
(3) 社会、经济原因引发的质量事故：是指由于经济因素及社会上存在的弊端和不正 之风导致建设中的错误行为，而发生质量事故。例如，某些施工企业盲目追求利润而不顾 工程质量，在投标报价中恶意压低标价，中标后则采用随意修改方案或偷工减料等违法手 段而导致发生的质量事故。
21年二级建造师历年真题9节 第2节
混凝土结构中应用最多的是( )结构。
A.素混凝土
B.钢筋混凝土
C.预应力混凝土
D.钢―混凝土组合
答案：B
解析：
2019版教材P19页
混凝土结构之应用最多的是钢筋混凝土结构。@##
长输管道施工的测量步骤按顺序排列是（ ）。
A．首先要确定管线走向
B．在管线施工完毕后，以最终测量结果绘制平、断面竣工图
C．按实际地形做好实测数据，绘制施工平面草图和断面草图
D．对管线施工过程进行控制测量
E．按平、断面草图对管线进行测量、放线
某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是（）。
A.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任
B.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任
C.罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任
D.罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任
答案：B
解析：
2020版教材P273页
《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
在截流中，截流材料的尺寸或重量取决于龙口( )。
A.流量
B.尺寸
C.落差
D.流速
答案：D
解析：
2020版教材P72
在截流中，合理选择截流材料的尺寸或重量，对于截流的成败和节省截流费用具有很大意义。尺寸或重量取决于龙口流速。
风管安装就位的程序通常为（ ）。
A.先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管
B.先上层后下层，先主干管后支管，先水平管后立管
C.先上层后下层，先支管后主干管，先立管后水平管
D.先下层后上层，先主干管后支管，先立管后水平管
答案：A
解析：
本题考核的是风管安装就位的程序。风管安装就位的程序通常为先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管。
关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A、建筑施工企业经营规模小的，可以不配置专职安全生产人管理人员
B、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
答案：B
解析：
考点:施工单位的安全生产责任。选项A，《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。选项C，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。选项D，采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。参见
施工中，因监理人未及时共同检查防水隐蔽工程，48小时后承包人自行完成了覆盖。后监理人要求揭开重新检查，检查结果为合格。此事件造成承包人停工损失10000元，利润损失1200元。项目经理及时安排窝工的工人到附近工地工作，发生交通费用1000元。其可以要求发包人赔偿的损失为（ ）元。
A. 10000
B. 11000
C. 11200
D. 12200
答案：D
解析：
赔偿损失=直接损失+间接损失（指“利润”）+被违约方的减损费用
但是（1）意外损失不赔（2）被违约方不采取减损措施，放任损失扩大的，对扩大部分不能索赔
管道沟槽底部的开挖宽度的计算公式为：B=D0+2×(b1+b2+b3)，则D0代表：( )。
A.管道内径
B.管道外径
C.管道一侧的工作面宽度
D.管道一侧的支撑厚度
答案：B
解析：
2019版教材P137页
城市管道工程中确定沟槽底部开挖宽度的公式。D0为管外径（mm） .
21年二级建造师历年真题9节 第3节
关于机械设备垫铁设置的要求，正确的有（ ）。
A、垫铁与设备基础之间的接触良好
B、相邻两组垫铁间的距离，宜为500～1000mm
C、设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁
D、厚的宜放在最下面，薄的宜放在最上面
E、每组垫铁块数不宜超过5块
答案：A,B,C,E
解析：
考点:机械设备安装的一般要求。垫铁的设置应符合要求：（1）每组垫铁的面积符合现行国家标准《通用规范》的规定；（2）垫铁与设备基础之间的接触良好；（3）每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；（4）相邻两组垫铁间的距离，宜为500～1000mm；（5）设备底座有接缝处的两侧，各设置一组垫铁；（6）每组垫铁的块数不宜超过5块，放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于2mm。
下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验
B.设计错误
C.工人疏忽
D.一般性盗窃和抢劫
答案：B
解析：
2019版教材P35页
(三)除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿： 设计错误引起的损失和费用 。@##
下列说法不正确的是（ ）。
A．分部分项工程量清单包括项目编制、项目名称、计量单位和工程数量四项内容
B．措施项目清单是工程量清单的核心
C．分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示
D．措施项目清单是表明为完成分项实体工程而必须采取的一些措施性的工作清单表，以“项”为计量单位
正确答案：B
工程量清单的核心是分部分项工程量清单。
选用水泥除满足规定外，还应通过混凝土配合比试验确定( )。
A．弯拉强度
B．抗压强度
C．耐久性
D．工作性
E. 安全性
答案：A,C,D
解析：
选用水泥应通过混凝土配合比试验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度等级。
下列情况中，不得撤销的要约包括（ ）。
A． 要约人确定了承诺期限
B． 要约人明确表示要约不可撤销
C． 受要约人有理由认为要约不可撤销
D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作
E． 撤消要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位()。
A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材
B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责
C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守
D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换
答案：D
解析：
2019新版教材P270页
按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
不属于我国规定的缩短工作时间的工作是（ ）。
A.从事夜班工作的劳动者
B.在哺乳期工作的女职工
C.16至18岁的未成年劳动者
D.企业中的高级管理人员
答案：D
解析：
本题考查的是劳动者的工作时间和休息休假。我国实行缩短工作时间的主要是：从事矿山、高山、有毒、有害、特别繁重和过度紧张的体力劳动职工，以及纺织、化工、建筑冶炼、地质勘探、森林采伐、装卸搬运等行业或岗位的职工；从事夜班工作的劳动者；在哺乳期工作的女职工；16至18岁的未成年劳动者。企业中的高级管理人员属于可以实行不定时工作制的职工。
按照国家标准《高处作业分级》规定划分，市政公用工程施工约有（ ）以上是高处作业。
A．80%
B．70%
C．60%
D．50%
21年二级建造师历年真题9节 第4节
关于掘、砌单行作业中的长段单行作业，以下说法正确的是（）。
A. 长段单行作业是在规定的段高内，先自上而下掘进井筒，同时进行临时支护，待掘至设计的井段高度时，即由下而上砌筑永久井壁，直至完成全部井筒工程。
B. 采用挂圈背板临时支护时，段高一般以40~60 m为宜，最大不应超过80 m，支护时间不得超过一个月
C. 在井筒基岩段施工中，由于挂圈背板临时支护材料消耗大，经济效益不明显，安全可靠性也相对较低，已很少采用
D. 采用锚喷临时支护时，由于井帮围岩得到及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象，可以采用较大段高。现场为了便于成本核算和施工管理，往往按月成井速度来确定段高。锚喷临时支护的结构和参数应视井筒岩性区别对待
E. 长段单行作业的缺点是需要进行临时支护，增加施工成本和工期，优点是可以较好地保证井筒施工质量，减少混凝土接茬缝。该种作业方式一般在煤矿井身施工中不常见，多用在金属矿山岩石条件较好的立井施工和煤矿的立井壁座施工中
答案：A,C,D,E
解析：
采用挂圈背板临时支护时，段高一般以30~4 0 m为宜，最大不应超过6 0 m，支护时间不得超过一个月。
【2016年真题】关于建设工程见证取样的说法，正确是的（ ）。
A．见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担
B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检
C．取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可
D．试样的真实性只能由取样人员负责
答案：B
解析：
在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。
对于施工起重机的定期检验,应由()负责。
A.建设単位
B.使用単位
C.出租単位
D.特种设备检验检测机构
答案：D
解析：
2019新版教材P254页
《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。《特种设备安全法》规定，起重机械的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检。
下列不属于土工合成材料用途的是（ ）。
A.路堤加筋
B.过滤与排水
C.路基防护
D.减少路基与构造物之间的不均匀沉降
答案：D
解析：
本题考查的是土工合成材料的应用。土工合成材料具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。
重力坝的横缝一般是（ ），故称为永久缝
A.适应混凝土的浇筑能力
B.散热
C.不需要接缝灌浆
D.需要接缝灌浆
答案：C
解析：
2020版教材P111
重力坝的横缝，原文是坝段之间的缝称为横缝。重力坝的横缝一般是不需要进行接缝灌浆的，故称为永久缝。故答案为C
关于建筑市场诚信行为公布的表述中，正确的有( )。
A.良好行为记录信息公布期限一般为3年
B.招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密的记录
C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，任何情况下公告部门都不得停止对违法行为记录的公告
D.经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及国家秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开
E.建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年
答案：A,B,E
解析：
2019新版教材P105页
本题考核的是建筑市场诚信行为的公布。《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。@##
施工组织总设计是以()为对象而编制的。
A.单位工程
B.整个建设工程项目
C.某些特别重要的工程
D.分部分项工程
答案：B
解析：
2020新版教材P24页
施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象而编制的。
适用于自行车道与人行道的面层的是( )沥青混凝土。
A.中粒式
B.砂粒式
C.粗粒式
D.细粒式
答案：B
解析：
2020版教材P3页
表2K311012沥青混凝土面层常用厚度及适宜层位中内容.适用于自行车道与人行道的面层的是砂粒式沥青混凝土。
21年二级建造师历年真题9节 第5节
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%~80%罚款的违规行为有（ ）。
A.伪造或者故意破坏事故现场
B.不立即组织事故抢救
C.谎报或者瞒报事故
D.在事故调查处理期间擅离职守
E.迟报或者漏报事故
答案：B,D,E
解析：
事故发生单位主要负责人有（1）~（3）条违法行为之一的，处上一年年收入40％~80％的罚
款；
（1）不立即组织事故抢救；
（2）在事故调查处理期间擅离职守；
（3）迟报或者漏报事故；
对人民法院作出的判决,对其效力理解错误的是()。
A.对一审判决不服的均可以提起上诉
B.对二审判决不服的不可以提起上诉
C.超过上诉期的一审判决为生效判决
D.最高法院的一审判决为生效判决
答案：A
解析：
2019新版教材P323页
使用特别程序审理的案件，实行一审终审，并且应当在立案之日起30日内或者公告期满后30日内审结，因此并不是所有的一审都可以上诉。
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，出现合同专用条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误，则（ ）。
A.承包人有权要求发包人延长工期
B.承包人无权要求发包人延长工期
C.承包人有权要求发包人延长工期，并承担有关费用
D.承包人无权要求发包人延长工期，并承担有关费用和合理利润
答案：A
解析：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。故答案为A。
混凝土耐久性包括混凝土的（ ）。
A．碳化
B．温度变形
C．抗拉强度
D．流动性
加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用的部位有（ ）。
A.建筑物室内地面标高以上部位
B.长期浸水
C.受化学环境侵蚀的部位
D.抗震设防烈度8度地区的内隔墙
E. 砌块表面经常处于80℃以上的高温环境
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P75
（4） 轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使 用于下列部位或环境： 1） 建筑物防潮层以下墙体； 2） 长期浸水或化学侵蚀环境； 3） 砌块表面温度高于80°C的部位； 4） 长期处于有振动源环境的墙体。
本工程在I1月、12月施工时，不宜使用的外加剂是（ ）。
A．引气剂
B．缓凝剂
C．早强剂
D．减水剂
保护地下管线要做好监测工作。管线监测点布置应优先考虑（ ）。
A．天然气管
B．雨水管
C．煤气管
D．污水管
E．大口径上水管
施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（ ）类型。
A.工程环境风险 B.技术风险
C.经济与管理风险 D.组织风险
答案：D
解析：
本题主要考查对“2汾01062建设工程施工风险的类型（组织风险）”的了解。组织风险包括： (1)承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力；（2)施工机械操作人员的知识、经验和能力；（3)损失控 制和安全管理人员的知识、经验和能力等。
21年二级建造师历年真题9节 第6节
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF2013—0214），下列有关劳务分包人应办理的保险的说法，正确的是（）
A.劳务分包人应为施工场地内的自有人员生命财产办理保险，并支付保险费用。
B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并支付保险费用。
C.劳务分包人应为承包人提供的施工机械办理保险，并支付保险费用。
D.劳务分包人应为租赁的承包人的施工机械办理保险，并支付保险费用。
答案：A
解析：
2020新版教材P247页
三、保险
1.劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
2.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
3.工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
4.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
5.保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。B应该是工程承包人支付，CD应该是工程承包人
根据《中华人民共和国建筑法》，负责建筑安全生产的监督管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督的是（ ）。
A.建设单位
B.监理单位
C.安全生产监督管理部门
D.建设行政主管部门
答案：D
解析：
2020版教材P196页
国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产实施监督管理县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内建设工程安全生产实施监督管理选项D正确
时间定额与产量定额之间的关系为( )。
A.互为倒数
B.互成正比
C.需分别独立测算
D.不存在直接关系
答案：A
解析：
2020新版教材P61页
时间定额与产量定额互为倒数，即：时间定额×产量定额=1，教材上虽然没有说，但是二者的定义在，是可以推导出来的，要能了解。
用人单位如果出现()的事项，不影响劳动合同的履行。
A.变更名称
B.变更法定代表人
C.变更主要负责人
D.变更重要投资人
E.进行破产宣告
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P132
用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。
城市快速路的特征有()。
A、 路面均为沥青混凝土面层
B、 车行道间设中间分隔带
C、 设计车速为80km/h
D、 进出口采用全控制或部分控制
E、 与所有道路相交采用立体交叉
答案：B,C,D
解析：
【考点】城市快速路的特征。
快速路是城市中有较高车速为长距离交通服务的重要道路。其具体特征为：车行道间设中间分隔带，禁止行人和非机动车进入快速车道。进出口采用全控制或部分控制。与高速公路、快速路、主干道相交采用立体交叉；与交通量较小的次干路相交可采用平面相交；过路行人集中处设置过街人行天桥或地道。设计车速为80km/h。
按新建民用建筑节能管理的要求,进场时,施工单位可以不进行节能性能查验的材料或设备是（ ）。
A. 结构材料
B. 保温材料
C. 制冷系统
D. 照明设备
答案：A
解析：
施工单位应对进场的“墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统、照明设备”作节能查验，否则，由建设行政主管部门责令改正，处以罚款。情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书。
某地下工程施工合同约定，计划4月份完成混凝土工程量450立方米，合同单价均为600元/立方米。该工程4月份实际完成的混凝土工程量为400立方米，实际单价700元/立方米。至4月底，该工程的进度绩效指数(SPI)为()。
A.0.857
B.0.889
C.1.125
D.1.167
答案：B
解析：
2020新版教材P112页
进度绩效指数(SPI)=已完工作预算费用(BCWP)／计划工作预算费用(BCWS)=（400×600）/（450×600）=0.889。
某工厂建设项目的总承包商在项目组织设计中运用了项目结构图、项目结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具，则其中反映相对静态组织关系的组织工具有( )。
A.工作流程组织
B.组织结构模式
C.管理职能分工表
D.工作任务分工表
E.物资流程组织
答案：B,C,D
解析：
工作流程组织不能反映项目组织内部各工作部门之间的指令关系，各项工作任务分工以及各项任务的管理职能分工，可以反映组织系统中各项工作之间的逻辑关系，这种关系是相对动态的组织关系。物资流程组织是工作流程组织的一种类型。
21年二级建造师历年真题9节 第7节
根据《中华人民共和国防洪法》，下列区域中，属于防洪区的有()
A、洪泛区
B、蓄洪区
C、滞洪区
D、河道行洪区
E、防洪保护区
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P327页
根据《防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。
低温季节混凝土施工时，提高混凝土拌合料温度的措施包括()等。
A、热水拌合
B、真空汽化
C、骨料预热
D、水泥预热
E、外加剂预热
答案：A,C
解析：
2020版教材P155页
低温季节混凝土施工时，提高混凝土拌合料温度宜用热水拌合及进行骨料预热，水泥不应直接加热。
采用满粘法施工的外墙饰面砖工程，高度不应超过（ ）m。
A.24
B.50
C.100
D.120
答案：C
解析：
本题考查的是饰面板（砖）工程施工技术。饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m，抗震设防烈度不大于8 度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。
花岗岩属于( )。
A.酸性变质岩
B.酸性沉积岩
C.碱性变质岩
D.碱性沉积岩
答案：A
解析：
2019版教材P34页
花岗岩构造致密，强度高，密度大，吸水率极低，质地坚硬，耐磨，为酸性石材，花岗岩为变质岩，故为酸性变质岩。
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(-7.5m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房安装就位。施工单位依据设备一览表（见表一）及施工现场条件（混凝土地坪）等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车吊，吊机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为(9000×4000)mm，大于所有设备外形尺寸，选择锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机及滚杠滑移系统牵引到冷冻机房安装就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划（见表二）。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
问题：
1．设备吊装工程中应配置哪些主要的施工作业人员？
2．吊机的站立位置的地基应如何处理？在设备的试吊中，应关注哪几个重要步骤？
3．指出设备吊装进度计划中设备吊装顺序不合理之处？说明理由并纠正。
4．确定空调工程项目施工顺序有哪些原则？
答案：
解析：
1．应配置信号指挥员、司索人员、起重工、钳工、焊工。
2．吊机的站立位置地基应清理,按规定进行沉降预压试验。在设备的试吊中,应关注的重要步骤是设备（最大尺寸）的吊起高度,设备的停留时间,设备（冷水机组、锅炉）的检查部位和调整方法。
3．在进度表中,先吊装锅炉,后吊装蓄冰槽是不合理的。因为蓄冰槽是利用锅炉房的泄爆口吊装的,否则蓄冰槽就不能吊装。纠正：锅炉应安排在蓄冰槽后吊装。
4．确定空调工程项目的施工顺序原则有：要突出主要工程和工作,要满足先地下后地上,先深后浅,先里后外,先干线后支线等施工的基本顺序要求,满足质量和安全的需要,满足用户要求,注意生产辅助装置和配套工程的安排。
建设工程消防验收由（ ）组织实施
A.由住房和城乡建设主管部门
B.监理单位
C.建设单位
D.施工单位
答案：A
解析：
2020版教材P169
建设工程消防验收由住房和城乡建设主管部门组织实施，建设、设计、施工、工程监理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。@##
涵洞按构造形式不同可分为（ ）。
A.圆管涵
B.拱涵
C.板涵
D.箱涵
E.盖板涵
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P148
按构造形式不同，涵洞分为圆管涵、拱涵、盖板涵、箱涵等。
【2018年真题】某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（ ）。
A．特别重大事故
B．重大事故
C．较大事故
D．一般事故
答案：B
解析：
本题考查生产安全事故的等级划分标准。人员重伤、死亡、直接经济损失三个标准就高原则。死记-较大，重伤-重大，直接经济损失-较大，就高原则，故认定为重大事故。
21年二级建造师历年真题9节 第8节
设计强度等级C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（ ）MPa。
A.35.0
B.37.5
C.40.0
D.45.0
答案：B
解析：
预应力筋张拉，混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于强度设计值的75%;且应将限制位移的模板拆除后，方可进行张拉。
（2018年）根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（??）风险。
A.经济与管理
B.组织
C.工程环境
D.技术
答案：A
解析：
经济与管理风险，如：（1）工程资金供应条件；（2）合同风险；（3）现场与公用防火设施的可用性及其数量；（4）事故防范措施和计划；（5）人身安全控制计划；（6）信息安全控制计划等。
（ ）是作为消除管段胀缩应力的设备，常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。
A.过滤器
B.补偿器
C.调压器
D.引射器
答案：B
解析：
本题考查的是燃气管网附属设备安装要求。补偿器作为消除管段胀缩应力的设备，常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。
工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（）。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
答案：D
解析：
2020版教材P20页
第一百二十三条 民事主体依法享有知识产权。
知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：
（一）作品；
（二）发明、实用新型、外观设计；
（三）商标；
（四）地理标志；
（五）商业秘密；
（六）集成电路布图设计；
（七）植物新品种；
（八）法律规定的其他客体。
变压器的主要技术参数有（ ）。
A、连接组别
B、容量
C、绝缘方式
D、功率
E、阻抗
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P 20
本题考查的是变压器的分类和性能。变压器的主要技术参数有：容量、额定原副边电压、额定原副边电流、阻抗、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。
堤基清理边线应比设计基面边线宽出( )。
A、20～40cm
B、30～50cm
C、40～60cm
D、50～70cm
下列器具中属于B类计量器具范围的是（ ）。
A.水平仪
B.一级平晶
C.接地电阻测量仪
D.游标塞尺
答案：A
解析：
本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。B类计量器具范围:用于工艺控制、质量检测及物资管理的计量器具。例如卡尺、千分尺、百分表、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、测厚仪；温度计、温度指示仪；压力表、测力计、转速表、砝码、硬度计、万能材料试验机、天平；电压表、电流表、欧姆表、电功率表、功率因数表；电桥、电阻箱、检流计、万用表、标准电信号发生器；示波器、阻抗图示仪、电位差计、分光光度计等。
无机结合料基层路拌法施了中关于缝的处理，下列叙述错误的是（ ）。
A．同日施工的两工作段衔接处应采用搭接
B．应该避免纵向接缝
C．纵缝必须垂直相接
D．纵缝可以垂直相接也可以斜接
21年二级建造师历年真题9节 第9节
下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。
A.补充保险
B.劳动条件
C.福利待遇
D.试用期
答案：B
解析：
根据《劳动合同法》，劳动合同应当具备以下条款： (1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；
(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；
(3)劳动合同期限；
(4)工作内容和工作地点；
(5)工作时间和休息休假；
(6)劳动报酬；
(7)社会保险；
(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；
(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
背景资料：
某公司承接给水厂升级改造工程，其中新建容积10000m3清水池一座，钢筋混凝土结构，混凝土设计强度等级为C35、P8，底板厚650mm；垫层厚100mm，混凝土设计强度等级为C15；底板下设抗拔混凝土灌注桩，直径φ800mm，满堂布置。桩基施工前，项目部按照施工方案进行施工范围内地下管线迁移和保护工作，对作业班组进行了全员技术安全交底。
施工过程中发生如下事件：
事件一：在吊运废弃的雨水管节时，操作人员不慎将管节下的燃气管兜住，起吊时钢管被拉裂，造成燃气泄漏，险些酿成重大安全事故。总监理工程师下达工程暂停指令，要求施工单位限期整改。
事件二：桩基首个验收批验收时，发现个别桩有如下施工质量缺陷；桩基顶面设计高程以下约1.0m范围混凝土不够密实，达不到设计强度，监理工程师要求项目部提出返修处理方案和预防措施。项目部获准的返修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图2所示。
图2 桩头与杯口细部做法示意图（尺寸：mm）
<1> 、指出事件一中项目部安全管理的主要缺失，并给出正确做法。
<2> 、列出事件一整改与复工的程序。
<3> 、分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因，并给出预防措施。
<4> 、依据图2给出返修处理步骤。（请用文字叙述）
答案：
解析：
<1> （1）施工前未进行施工安全技术交底；（2）未对施工作业人员进行安全教育培训；（3）施工过程现场无专人监控；（4）现场未做警示标志及围栏；（5）现场管理管理失控。
正确做法：
（1）进行管道吊运前应项目技术负责人应对全体人员进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档。
（2）对施工人员进行三级安全教育。
（3）对包括机械设备操作人员的特殊工种资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。
（4）现场安放警示标志。
（5）吊装过程安全员应在场进行监督检查。
<2> 程序：施工单位填写施工复工报审表，项目经理签字并加盖施工单位公章报监理单位审批，项目监理机构收到施工单位报送的工程复工报审表及有关材料后，应对施工单位的整改过程、结果进行检查验收，符合要求的，总监理工程师应及时签署审批意见，并加盖公章，报建设单位批准后，签发工程复工令，施工单位接到工程复工令后组织复工。
<3> 桩基质量缺陷的成因：超灌高度不够、混凝土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准。
预防措施：对于桩径为800mm的桩，超灌高度不小于桩长的5%，对于大体积混凝土的桩，桩顶10m内的混凝土应适当调整配合比，增大碎石含量，减少桩顶浮浆。在灌注最后阶段，孔内混凝土面测定应采用硬杆筒式取样法测定。
<4> （1）破除桩顶混凝土不密实部分，清扫结合面。
（2）钢筋安装，切除变形钢筋留置搭接长度钢筋。
（3）支设模板：使用内径为800mm的钢筒配合螺栓进行支设加固。
（4）混凝土浇筑前，湿润结合面，将钢筋表面附着混凝清净，清洗钢筋表面。
（5）混凝土浇筑：接桩接桩用混凝土强度同灌注桩设计混凝土强度。
（6）混凝土养护。
施工过程的质量控制，必须以()为基础和核心
A.工序的质量控制
B.最终产品的质量控制
C.实体质量控制
D.质量控制点
答案：A
解析：
2020新版教材P167页
因此，工序的质量控制是施工阶段质量控制的重点。
关于建筑劳务管理的说法，正确的是（ ）。
A.完善工资保证金制度，实行农民工工资保证金差异化缴存办法
B.建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度
C.建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理
D.施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存三年以上备查。
E.施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业对所招用农民工的工资支付负直接责任
答案：A,B,C,E
解析：
AB正确，《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）中规定，实行农民工工资保证金差异化缴存办法。建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度。
C正确，在工程建设领域，坚持施工企业与农民工先签订劳动合同后进场施工，全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息。
E正确，在工程建设领域，施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。
D错误，施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。
某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()。
A.85%
B.90%
C.95%
D.100%
答案：D
解析：
2020新版教材P171页
分项工程质量验收合格的规定：(1)分项工程所含检验批的质量均应验收合格；(2)分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此，必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。因为该钢筋分项工程已通过验收，所以该分项工程所含的检验批合格率为100%。
在一根普通的钢筋混凝土梁中，不是决定其斜截面破坏形式的因素是( )。
A.混凝土和钢筋的强度等级
B.截面尺寸
C.纵向钢筋
D.配箍率
答案：C
解析：
2020版教材P20页
一般情况下，受弯构件既受弯矩又受剪力，剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多，如截面尺寸，混凝土强度等级，荷载形式，箍筋和弯起钢筋的数量，其中影响较大的是配箍率。
下列作业活动中，需进行安全技术交底的是（ ）。
A.钢结构焊接
B.大件物品的运输
C.高空作业
D.地下作业
E.离心泵试运行
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P210
本题考查的是施工技术交底。工程施工前，对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。例如，大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。
砌筑工程冬期施工措施中，错误的是（ ）。
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围温度不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前，应预热至0℃以上
D.耐火泥浆施工时的温度不宜低于0℃
答案：D
解析：
本题考查的是冬期施工的技术要求。选项D“耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度均不应低于5℃”。
