2021二级建造师模拟冲刺试题集5卷 第1卷
相连两法兰端面应保持平行，偏差不大于法兰外径的1.5%，且不得大于（ ）。
A．1mm
B．1.5mm
C．2mm
D．2.5mm
正确答案：C
法兰端面应保持平行，偏差不大于法兰外径的 1.5% ，且不得大于 2mm
施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（ ）。
A.明确各项管理工作的工作流程
B.落实各工作部门的具体人员
C.对项目管理任务进行详细分解
D.对各项管理工作的执行情况进行检查
答案：C
解析：
施工单位编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。
关于装饰材料进场检验，下列项目中必须取样复验的有()。
A.水泥的细度和凝结时间
B.人造木板的游离甲醛释放量
C.室内用瓷质砖放射性
D.无机非金属建筑材料放射性
E.幕墙石材的强度
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P327页
(1）民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和《规范》相关规定。
（2）民用建筑工程室内装修采用天然花岗石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时，应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。
（3）民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板进场时，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和《规范》的规定。
（4）民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时，应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
水泥稳定土、石灰土、工业废渣稳定土基层施工技术中具有相同要求的有( )
A.具有良好的板体性
B.初期强度一致
C.水稳性的程度一致
D.抗冻性的程度一致
答案：A
解析：
2020版教材P15页
石灰稳定土具有良好的板体性，但水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土。初期强度随龄增长，与养护密度密切相关。水泥稳定土具有良好的板体性，其水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好。初期强度高。石灰工业废渣稳定土基层具有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。
水泥强度等级的确定方法为，通过胶砂法来测定水泥的3d和( )d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
A.25
B.26
C.27
D.28
答案：D
解析：
2020版教材P29
3.强度及强度等级，国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
目前，我国水泥砼路面的面层较多采用（）土板。
A.普通（素）
B.碾压
C.连续配筋
D.钢筋
对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可以发出( )予以处理。
A.质量问题整改通知书
B.局部暂停施工指令单
C.工程暂停施工通知书
D.临时收缴资质证书通知书
答案：D
解析：
2020新版教材P183页
对问题严重的单位可根据问题的性质签发“临时收缴资质证书通知书”。
下列所列公路工程，可以由二级注册建造师（公路工程）担任其项目负责人的是( )。
A.桥梁工程，30m≤桥长＜1000m
B.隧道工程，0m≤长度＜1000m
C.单项合同额，>3000万元
D.单项合同额，500～3000万元
E.桥梁工程，13m≤单跨＜50m
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P355页
这是考察二级注册建造师（公路工程）执业范围的知识点。二级建造师可以担任中小型规模项目的项目经理。根据注册建造师执业工程规模标准（公路工程）划分表可以得出（见下表），二级建造师可以担任单跨小于50m或者桥长小于1000m的桥梁工程，长度小于1000m的隧道工程，单项合同额小于3000万元的公路工程。
在一个基坑内沉入多根桩时，下列关于打桩顺序的说法中，正确的有（ ）。
A.由一端向另一端打
B.密集群桩由中心向四边打
C.先打浅桩，后打深桩
D.先打靠近建筑物的桩，然后往外打
E.先打坡脚，后打坡顶
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是沉入桩基础。选项C的正确说法“先打深桩，后打浅桩”；选项E的正确说法“先打坡顶，后打坡脚”。沉桩顺序：对于密集桩群，自中间向两个方向或四周对称施打；根据基础的设计高程，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。
2021二级建造师模拟冲刺试题集5卷 第2卷
电力电缆按绝缘材料可分为(）。
A.塑料绝缘电缆
B.橡胶绝缘电缆
C.油浸纸绝缘电缆
D.交流电缆
E.直流电缆
答案：A,B,C
解析：
电力电缆按绝缘材料可分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、油浸纸绝缘电缆等。
采用冷拉方法调直HPB335级钢筋时，冷拉率不宜大于( )。
A.1％
B.4％
C.5％
D.10％
不符合钢筋混凝土柱的受力特点及配筋要求的是( )。
A.钢筋混凝土柱子的承载力比同等条件的短柱低
B.纵向钢筋宜采用较粗的钢筋，以保证钢筋骨架的刚度及防止受力后过早压屈
C.在轴心受压柱中纵向钢筋数量由计算确定，且不少于4根并沿构件截面四周均匀设置
D.箍筋的间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸，且不应大于10d（d为纵向钢筋的最小直径）
答案：D
解析：
2019版教材P22页
三、钢筋混凝土柱的受力特点及配筋要求钢筋混凝土柱子是建筑工程中常见的受压构件。对实际工程中细长受压柱，破坏前将发生纵向弯曲。因此，其承载力比同等条件的短柱低。
三、钢筋混凝土柱的受力特点及配筋要求（二）柱中的箍筋配置要求：箍筋的间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸，且不应大于15d（d为纵向钢筋的最小直径）。
根据以下的资料，回答下列 24～32 问题。 甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：(1)乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；(2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。
第24题：乙施工单位的（ ）依法对本单位的安全生产全面负责。
A．企业法人代表
B．主要负责人
C．项目负责人
D．安全生产员
属于贯通测量准备工作的是( )。
A.贯通测量误差预计
B.计算巷道贯通施工误差
C.对测量工作进行精度分析与评定
D.实地标定巷道的中线和腰线
答案：A
解析：
贯通测量的工作步骤——准备工作：调查了解待贯通井巷的实际情况，根据贯通的容许偏差，选择合理的测量方案与测量方法。对重要的贯通工程，要编制贯通测量设计措施， 进行贯通测量误差预计，以验证所选择的测量方案、测量仪器和方法的合理性。
工程建设法律关系的构成要素是指 （ ）
A.主体
B.形式
C.客体
D.内容
E.目标
答案：A,C,D
解析：
法律关系都是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成的，缺少其中一 个要素就不能构成法律关系。
下列属于大体积混凝土裂缝控制技术的有( )。
A.增大水胶比，加大水泥用量
B.控制混凝土内外的温差
C.提高混凝土的入模温度
D.掺入适量微膨胀剂
E.混凝土浇筑完毕，无需覆盖
答案：B,D
解析：
大体积混凝土裂缝的控制做法有：(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水胶比，减少水泥用量。(3)降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差(当设计无要求时，控制在25℃以内)。降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水)。骨料用水冲洗降温，避免暴晒。(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(5)可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。(6)在拌合混凝土时，可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的收缩变形。(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇带，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。
关于物资采购交货日期的说法，正确的是（ ）。
A.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
B.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
C.采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准
D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是()
A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元
B.12人死亡，直接经济损失960万元
C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元
D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿
答案：B
解析：
2020新版教材P210页
生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级；（一）特别重大事故，是指造成30人以上的死亡，或者100人以上的重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿以上的直接经济损失的事故：（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下的死亡，或者50人以上100人以下的重伤，或者5000万元以上1亿元以下的直接经济损失事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下的死亡，或者10人以上50人以下的重伤，或者1000万元以上5000万元以下的直接经济损失事故。（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
2021二级建造师模拟冲刺试题集5卷 第3卷
建筑幕墙的防火层应采用厚度不小于（ ）㎜的镀锌钢板承托。
A.1.2
B.2.0
C.1.0
D.1.5
答案：D
解析：
2020版教材P120
幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙，应采用不燃材料或难燃材料封堵，填充材料可采用岩棉或矿棉，其厚度不应小于lOOmm，并应满足设计的耐火极限要求， 在楼层间和房间之间形成防火烟带。防火层应采用厚度不小于1. 5mm 的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封； 防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。
喷锚暗挖法的主要开挖方法中沉降大的是( )。
A.环形开挖预留核心土法
B.CRD法
C.CD法
D.柱洞法
答案：D
解析：
2020版教材P108页
考查的是喷锚暗挖法开挖方式与选择条件表2K313031续表中内容，原文是双侧壁导坑法、侧洞法、柱洞法开挖方法中沉降大。所以选D。
将草皮切成30mm×30mm方块播种的草坪铺植方法是()。
A、 点铺
B、 间铺
C、 密铺
D、 茎铺
答案：A
解析：
园林绿化内容新教材已删。草坪铺植方法。
铺植草坪分为密铺、间铺、点铺和茎铺。其中将草皮切成30mm×30mm，点种，用1㎡草皮点种2～5㎡面积的草坪是点铺。
背景资料：
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：
事件1：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件2：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。
事件3：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。
<1>、事件1中，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容？
<2>、在签定分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工工资的风险?
<3>、按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔?
<4>、本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?
答案：
解析：
<1>、质检人员还应检查焊接工艺指导书中的焊接方法；焊接材料；焊接顺序；焊接形变及温度控制。
<2>、分包方每月应把劳务的工资发放表提交总包方，在合同签订时，双方可明确预留适当比例的尾款作为劳务工的工资保证金，确保劳务工身体健康。
<3>、按索赔发生的原因分析，B公司可以提出延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。
<4>、机电工程项目竣工档案的组卷应符合相关规范的要求；一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷；工程档案应按不同的收集、整理单位及资料类别分别进行组卷。
为了提高龙口的抗冲能力，减少合龙的工程量，须对龙口加以保护。龙口的保护包括（ ）。
A．护底
B．裹头
C．抗冲板
D．防冲桩
E．戗堤护面
企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。
A.15
B.30
C.45
D.60
答案：B
解析：
2020版教材P54页
办理企业资质证书变更的程序建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后30日内办理资质证书变更手续。
一般情况下，小水电工程在水库蓄水前需要进行( )和水电站征地移民安置验收，
A.质量核定
B.外观质量评定
C.技术性预验收
D.蓄水安全鉴定
答案：D
解析：
2020版教材P305
一般情况下，小水电工程在水库蓄水前需要进行水电站蓄水安全鉴定和水电站征地移民安置验收。
商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行。
A、 作出裁决的仲裁委员会
B、 申请人住所地的中级人民法院
C、 被执行人住所地的中级人民法院
D、 仲裁委员会所在地的中级人民法院
E、 被执行财产所在地的中级人民法院
答案：C,E
解析：
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。选CE@##
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工（ ）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。
A.10天B.15天C.20天D.30天
2021二级建造师模拟冲刺试题集5卷 第4卷
消防工程验收前，施工单位应提交的资料有（ ）。
A.消防验收申请表
B.消防技术测试报告
C.消防产品合格证明文件
D.设计变更记录
E.调试报告
答案：D,E
解析：
本题考查的是消防工程验收条件和应提交的资料。施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）、设计变更记录、调试报告、竣工报告。
天然地基岩层层面产状要素包括()。
A、 走向
B、 褶皱
C、 断裂
D、 倾向
E、 倾角
答案：A,D,E
解析：
1.产状地质构造（或岩层）在空间的位置叫作地质构造面或岩层层面的产状。产状有三个要素，即走向、倾向和倾角，如图2F311021-1所示。
隧道洞门的作用有()。
A、保证洞口边坡的安全
B、保证仰坡的稳定
C、引离地表流水
D、不适宜暗挖时，起取代隧道的作用
E、作为隧道建筑物的标志，创造景观环境
答案：A,B,C,E
解析：
洞口是隧道两端的外露部分，也是联系洞内衬砌与洞口外路堑的支护结构，其作用是保证洞口边坡的安全和仰坡的稳定，引离地表流水，减少洞口土石方开挖量。洞口还是标志隧道的建筑物；因此，应与隧道规模、使用特性以及周围建筑物、地形条件等相协调。
关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法， 正确的是（ ） 。
A.年满 16 周岁， 且不超过国家法定退休年龄
B.具有初中及以上文化程度
C.必须为男性
D.连续从事本工种 10 年以上
关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A、建筑施工企业经营规模小的，可以不配置专职安全生产人管理人员
B、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
答案：B
解析：
考点:施工单位的安全生产责任。选项A，《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。选项C，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。选项D，采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。参见
根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168—2012），小水电站工程验收分为（）验收。
A、分部工程
B、单位工程
C、单元工程
D、机组启动
E、竣工
答案：A,B,D,E
解析：
3小水电工程验收工作按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收及中间机组启动验收等；政府验收应包括阶段验收（含首末台机组启动验收）、专项验收、竣工验收等，验收主持单位可根据工程建设需要增设验收的类别和具体要求。
施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量；②编制施工总进度计划；③编制资源需求量计划；④拟订施工方案。其正确的工作顺序是（ ）。
A.①②③④
B.①④②③
C.①③②④
D.④①②③
答案：B
解析：
2020版教材P27页
施工组织总设计的编制通常采用如下程序：（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟订施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准备工作计划；（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。应该指出，以上顺序中有些顺序必须这样，不可逆转，如：①拟订施工方案后才可编制施工总进度计划（因为进度的安排取决于施工的方案）；②编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求）。但是在以上顺序中也有些顺序应该根据具体项目而定，如确定施工的总体部署和拟订施工方案，两者有紧密的联系，往往可以交叉进行。因此，正确选项是B。
关于成本加奖金合同的说法，正确的是()。
A、 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的底点为工程成本估算的50%～95%
B、 奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的顶点为工程成本估算的100%～155%
C、 承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值
D、 承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分比
答案：C
解析：
采用这种方式通常规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金值。B对。奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点，分别为工程成本估算的60%～75%和110%～135%。故A、B两项错误。承包商在估算成本底点之下完成工程时，可加大酬金值或酬金百分比。故D项错误。
粗骨料冲洗后，以下施工配合比的变化情况，正确的是（ ）。
A.配合比要改变，其中每立方米混凝土的水泥用量要增加
B.配合比要改变，其中每立方混凝土用水量减少，粗骨料用量增加，但水泥用量不变
C.配合比要改变，其中每立方混凝土用水量减少，粗骨料用量减少，但水泥用量不变
D.因水泥用量不变，故配合比不变
答案：B
解析：
P17-19
混凝土配合比是指混凝土各组成材料数量之间的比例关系。常用的表示方法有两种:一种是以1 m3混凝土中各组成材料质量表示，如水泥3 3 6 kg、砂6 5 4 kg、石子1 2 1 5 k g、水1 9 5 k g;另一种方法是以水泥为基数1，用各项材料相互间的质量比来表示。将上述配合比换成水泥:砂子:石子:水，即是1:1.95:3.62:0.5 8。，综上所述，骨料水洗后，含水量增加，用水需减少，故此题选B
2021二级建造师模拟冲刺试题集5卷 第5卷
运用动态控制原理控制施工成本时，相对于实际施工成本，宜作为分析对比的成本计划值是（ ）。
A.投标报价
B.工程支付款
C.施工成本规划值
D.施工决算成本
答案：C
解析：
2020版教材P29页
如：相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值； 而相对于实际施工成本， 则施工成本规划的成本值是计划值等。
【2018年真题】关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（ ）。
A．实用新型以申请时所附的说明书为准
B．建设工程发明以其附图为准
C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D．三类专利均以权利要求的内容为准
答案：C
解析：
本题考查专利权的保护范围。《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
政府质量监督机构对建设工程质量监督的基本依据是（ ）。
A.法律
B.法规
C.各类标准
D.各类设计规范
E.工程建设强制性标准
答案：A,B,E
解析：
2020新版教材P183页
三、政府质量监督的内容工程质量监督管理包括下列内容：（1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；
建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模，应当与（ ）一致。
A.建筑工程规划许可证
B.所设计的施工图纸
C.依法签订的施工承包合同
D.竣工验收相关资料
某建筑公司采用不同方式分别与甲、乙、丙、丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是()。
A.争议发生之后与甲达成的书面协议
B.与乙在合同中约定的仲裁条款
C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示
D.与丁口头约定的仲裁意思表示
答案：D
解析：
2019新版教材P331页
《仲裁法》规定，“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。”据此，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。
（2012年真题）在软土地层修建地铁车站，需要尽快修复上部路面交通时，车站基坑施工方法宜先择（ ）。
A．明挖法
B．盖挖法
C．盾构法
D．浅埋暗挖法
答案：B
解析：
本题考查的是盖挖法施工技术。盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。盖挖逆作法施工基坑暴露时间短，用于城市街区施工时，可以尽快恢复路面。
碳素结构钢应在( )后进行焊缝探伤检验。
A.完成焊接24h
B.完成焊接48h
C.焊缝冷却到50℃以下
D.焊缝冷却到环境温度
答案：D
解析：
2019版教材P293页
碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度，低合金结构钢应该在完成焊接24小时以后，进行焊缝探伤检验。
围堰按材料分为木笼围堰和( )等。
A.土石围堰
B.混凝土围堰
C.纵向围堰
D.钢板桩围堰
E.草土围堰
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因导致试车达不到验收要求，则应由()。
A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延
D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
答案：A
解析：
因为这是一个施工承包合同，提供设计图纸是发包人的合同责任，设计原因导致试车达不到验收要求的后果应由发包人承担，所以应该由发包人承担设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延。
